《勘察合同(标准版).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《勘察合同(标准版).docx(10页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、勘察合同(标准版)-正文内容开始- 合同模板可编辑欢送下载 勘察合同 建设工程勘察合同 发包人: 勘察人: 根据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,保证工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,就发包人委托勘察人承担工程勘察设计任务签订本合同,共同遵守。 第一条:工程概况 1.1工程名称: 1.2工程建设地点: 1.3工程范围及内容: 1.4工程勘察任务: 勘察设计单位根据建设工程的要求,查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件,提供具体的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数;对地基类型、根底形式、地基处理、基坑支护、工程降水和不
2、良地质作用和防治等提出建议,编制建设工程勘察文件,进行土壤化学实验。(具体详见布孔方案) 第二条:发包人应向勘察人提供以下文件资料,并对其正确性、可靠性负责 2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)等批件(复印件)。 2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和建筑总平面布置图。 2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4提供已有勘察工作范围地下埋藏物的资料。 第三条:勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的另行协商。 第四条:开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准、付费方式及结算方法
3、4.1开工及提交勘察成果资料的时间 4.1.1本工程的勘察工作定于年月日开工,年月日提交勘察成果资料,年月日前提供局部中间数据报告。由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。 4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特别情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工)时,工期顺延。 4.2收费标准、付费方式及结算方法 工程名称钻孔数量钻孔深度(米)钻孔工程量(米)单价(元/米)总价(元) 合计 注:本工程所涉及价款均为含税价款。 4.2.1支付方式: 勘察完成提交报告后日内支付本工程勘察费的70%,
4、根底验收合格后日内支付本工程勘察费的20%,工程竣工验收合格结算后日内付清剩余本工程勘察费。勘察人须在付款前向发包人提供勘察人机构所在地开具的效劳业发票或地税通用机打发票。 4.2.2结算方法:本工程总价款一次性包死,工程量为施工图纸范围及招标说明内的全部工程量,除发包人设计变更外本价款不做调整。发包人设计变更的,双方必须签订补充协议,否那么发包人有权拒绝结算变更局部工程。 勘察人完全理解图纸、招标文件及本合同内容,并已充分考虑全部风险因素,假设有少报、错报、漏报工程量以及施工环境变化视为勘察人让利,不调整合同价款。 第五条:发包人、勘察人责任 5.1发包人责任 5.1.1发包人委托任务时,必
5、须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。 5.1.2发包人应及时为勘察人提供勘察现场的根本工作条件并解决勘察现场出现的问题。 5.1.3发包人为勘察人的工作人员提供水电源,水电费用由勘察人自行承担。 5.1.4发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特别工艺(方法)、专利技术和合理化建议等,未经勘察人同意,发包人不得向第三人转让或用于本合同外的项目。 5.1.5配合发包人进行隐蔽工程、中间过程、竣工工程量进行验收和确认。 5.1.6本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。 5.2勘察人责任 5.2.1勘察人应按国家技术规范
6、、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行方案设计、工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。 5.2.2勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿给予补充完善使其到达质量合格;假设勘察人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘察人应承担全部勘察费用;因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除应负法律责任和免收直接受损失局部的勘察费外,并赔偿发包人的实际损失。 5.2.3在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,报发包人审核。 5.2.4在现场工作的勘察人的人员,应遵守发包人的工程治理制度,并承担资料保密义务。 5.2.5假设勘察现场需要看管,特别是在
7、有毒、有害等危险现场作业时,勘察人应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对从事危险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用。 5.2.6勘察人及时组织发包人、监理方对隐蔽工程、中间过程、竣工工程量进行验收和确认,未经发包人、监理方确认发包人有权拒付工程款。 5.2.7合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。 第六条:违约责任 6.1、发包人超过约定期限支付相应价款的,每逾期一天应承担应付未付金额1的违约金。 6.2、勘察人未能按合同约定期限提交工程勘探技术报告的,每逾期一日,按勘探预算总价款的1向发包人支付违约金。逾期超过5日,发包人有权解除合同,勘察人除应向发包人支付上述违约金外,
8、还须按本合同勘探预算总价款的20%向发包人支付违约金。 6.3、勘察人在勘探过程中,除不可抗力或发包人原因外不得以任何理由停工,非上述原因连续停工两个工作日以上的,发包人有权解除合同,勘察人应退回发包人已付款项并向发包人支付勘探预算总价款的10%作为违约金,造成发包人工期延误或其他损失的,勘察人应予赔偿。 6.4、勘察人擅自中途更换勘探工作主要负责人,或勘察人现场代表不配合发包人工作或不能胜任工作的,发包人有权要求勘察人更换相应人员,勘察人应在发包人要求更换之日起五日内更换。否那么,发包人有权要求停工或解除合同,由此造成勘探期限延误的,勘察人应当承担违约责任,并赔偿发包人的经济损失。 6.5、
9、发包人依本合同之规定解除合同的,勘察人所有人员、设备必须在发包人解除合同书面通知送达之日起三个工作日内撤离施工现场并向发包人移交有关的工程资料,并在此期限内与发包人共同签证已完成的工作量。未经发包人、勘察人双方共同签证的工作量不得要求结算。发包人在上述期限过后有权安排新的勘探单位进场。 6.6、勘察人不按时进场勘探,在发包人发出书面通知后的5日内仍不进场的,发包人有权解除合同,勘察人应向发包人支付勘探预算总价款的20%作为违约金。 6.7、假设勘察人所提交的勘探报告及有关资料不完整、不齐全、或内容不符合发包人要求的,勘察人应按发包人要求补充或重新进行勘探作业,并补齐有关资料。由此延误勘探周期的
10、,勘察人应当承担逾期履行的违约责任。 6.8、勘察人提交的成果报告造成发包人工程质量问题的,视为勘察人违约。发包人有权向勘察人追究由此而产生的经济、法律责任。 6.9、勘察人应向发包人支付的违约金,发包人有权在应付未付款中扣除,违约金缺乏以弥补发包人损失的,发包人可继续向勘察人追偿。 第七条:本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。 第八条:本合同发生争议,发包人、勘察人应及时协商或调解解决,协商或调解不成时,发包人、勘察人同意由合同签订地人民法院裁决。 第九条:本合同自发包人、勘察人签字盖章之日起生效;发包人、勘察人履行完合同规定的义务后,本合
11、同终止。 本合同一式陆份,发包人肆份,勘察人贰份,均具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。 第十条:附件 10.1、廉洁协议 10.2、勘察设计布孔图(加盖出图成果章) 10.3、营业执照副本复印件 10.4、施工资质证书复印件 发包人(盖章):勘察人(盖章): 法定代表人(签章):法定代表人(签章): 授权签约人:授权签约人: 合同签订地: 年月日年月日 廉洁协议 在发包人、勘察人双方订立、履行合同过程中,为保持廉洁自律的工作作风,防止各种不正当行为的发生,双方订立协议如下: 一、发包人、勘察人双方应当自觉遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定,在合同的订立、履行过程中廉洁自律。 二、
12、发包人及其工作人员不得以任何形式向勘察人索要和收受回扣等好处费。 三、发包人工作人员应当保持与勘察人的正常业务交往,不得接受勘察人的礼金、有价证券和珍贵物品等,不得在勘察人报销任何应由其个人或其他第三人承担的费用。 四、发包人工作人员不得参加可能对公正开展业务有影响的宴请和娱乐活动。如发包人工作人员确因实际情况须参加宴请、进行娱乐活动的,须事先按行政隶属关系报上一级批准。 五、发包人工作人员不得要求或者接受勘察人为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。 六、勘察人不得接受发包人工作人员介绍的家属或者亲友从事与合同相关的业务。 七、勘察人应当通过正常途径开展相关业务,不得
13、为获取不正当利益而向发包人工作人员赠予礼金、有价证券和珍贵物品等,或给发包人工作人员报销其个人费用,或邀请发包人工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所,或为发包人工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。 八、勘察人如发现发包人工作人员有违反上述协议者,应向发包人举报。发包人不得找任何借口对勘察人进行报复。发包人对举报属实和严格遵守廉洁协议的勘察人,在同等条件下优先考虑与勘察人继续合作。 九、发包人发现勘察人有违反本协议或者采用不正当的手段行贿发包人工作人员等不正当竞争行为的,发包人有权解除合同。 发包人(盖章):勘察人(盖章): 法定代表人(签字):法定代表人(签字): 授权签约人:授权签约人: 第10页 共10页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页
限制150内