2022土方工程承包合同_3.docx

《2022土方工程承包合同_3.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022土方工程承包合同_3.docx（63页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022土方工程承包合同土方工程承包合同1甲方：XXXX (以下简称甲方)乙方：XXXX (以下简称乙方)因20xx年5月10日下暴雨，造成XXXX段发生了塌方，非机动车道无法行人、行车。经请示领导同意，将此塌方地段的土方挖运及清理工作承包给乙方施工，为明确双方权利义务，特订立如下协议：1、承包内容：清理及挖运非机动车道、人行道内的土方，修整该段边坡，避免再次发生塌方。施工时，发生的工程量以我委委派的人员计量为准，工程造价按市场价进行结算。2、工程结算办法：挖机费按270元/小时计算，土方挖运按100元/车计算，以上单价含一切税费。3、质量要求：乙方在施工过程中必须严格把握质量，施工过程中必须

2、按照文明施工要求，并负责竣工后道路的清洁。4、工期要求：乙方在签订本协议后必须立即组织人力、物力精心安排，周密部署，保证在今日内顺利完工。5、安全施工要求：乙方在施工过程中必须树立安全意识，采取安全措施，加强安全管理，如在施工过程中因乙方原因导致的安全事故，其一切经济、法律责任概由乙方负责。6、付款办法：要求乙方全额垫资建设，在工程验收合格付清。7、本协议一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，自签合同起生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日土方工程承包合同2甲方：_身份证号：_甲方住址：_乙方：_身份证号：_乙方住址：_根据中华人民

3、共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律法规的规定，本着平等互利的原则，经甲乙双方协商，甲方将白鹤滩电站工地土石挖运工程承包给乙方施工，现就有关具体事项订立如下协议，便于甲乙双方共同遵守执行。一、工程地点：四川省宁南县白鹤滩镇。二、工程名称：白鹤滩电站左岸导流遂洞出水口边坡土石方挖运。三、工程内容：土石方挖运(包括清挖工作面、施工便道挖运及施工道路整修，在乙方施工范围内)，运距4千米以内，如超过4千米每增运500米运价另算。四、工程单价：土方挖运单价：壹拾元(10)元/方，石方挖运单价：壹拾叁点伍元(13.5)元/方。按实际测量的板方计算，柴油价格8元/升计算，如市场油价变动，本合同油价不

4、变。五、工程工期：总工期12个月时间。六、承包方式：单项全额承包。挖运所产生的一切费用由乙方承担，建筑营业税由甲方承交。七、工程计算乙方工程计量以甲方与发包方结算工程量为准。八、工程款结算甲方按月支付乙方所完成工程量70%的工程款(扣除燃料、借支)，挖运单项工程完工必须一个月以内办理工程结算，所有工程款在甲乙双方工程量结算后一个星期以内付清。九、其他要求：1、乙方要按照甲方要求时间、要求配置的人员和设备进场，不得招用童工和智障人员，不得使用不合格的机械产品;2、乙方在施工中要绝对听从甲方的管理和指挥，严格遵守工程施工管理条例和执行安全操作规程施工作业，若有挖运跟不上进度、不听从甲方正确合理的安

5、排指挥，甲方随时有权与乙方解除协议并有权要求索赔误工损失。3、乙方要确保安全文明施工，严格遵守各项管理制度，严格执行安全操作规程，一切安全责任由乙方承担，甲方不承担任何安全责任。4、如果乙方违约造成中途退场，必须承担甲方的相关损失费用。5、如因甲方的原因耽误乙方挖运，所产生损失全部由甲方承担。6、如发生纠纷，双方约定由保山市人民法院解决。十、甲、乙双方的权利和义务1、甲方的权利和义务1)甲方有权对乙方的人员和施工进行全面管理;2)甲方有权对乙方的违规行为和人员进行处罚;3)甲方要为乙方创造良好的施工环境、提供必备的施工条件;4)甲方要按合同及时支付乙方工程款;2、乙方的权利和义务1)乙方应严格

6、按甲方现场技术人员要求进行施工，确保施工安全质量和进度。2)乙方要接受甲方的管理，积极配合协调甲方全面推进工程进展;3)乙方有权要求甲方提供必备的施工条件;4)乙方有权要求甲方及时按协定支付工程款;十一、此合同一式三份，甲乙双方各执一份，一份交办公室存档备查。十二、此合同自签订之日起产生法律效力，甲乙双方不得反悔。甲方(法定代表人)：_乙方(法定代表人)：_开户银行帐号：_开户银行帐号：_联系电话：_联系电话：_年_月_日土方工程承包合同3发包方：_（以下简称甲方）本项目承包单位：_（以下简称乙方）为完成_住宅小区_楼_土方工程项目内容，甲乙双方遵循自虑、公平和诚信的原则，就本土方工程的开挖承

7、包内容事项，在双方协商一致的基础上订立合同。具体条款如下：一、工程概况1、工程名称#楼工程。2、工程地点：_3、合同签定地点二、承包内容及方式1、工程承包内容：马路、清理土方。2、承包方式：土方方量大约26000m，最终结算方量以实际丈量为准。3、劳动力组织方式：乙方自行组织三、合同工期1、开工日期_月（从甲方通知之日起开始计算）2、竣工日期_年_日。四、质量标准：_达到支护要求。（须经发包方验收确认。）五、合同价款及计算方式1、按双方事前商定价计算：1）土方开挖、运输20元/m3，2）破碎砼由甲方支付台班费（破碎每小时260元），3）挖机台班费220元/每小时，清扫。2、增项或变更，须经甲方

8、确认后双方另行商定，做到合理计价。六、合同价款的支付方式；在土方开挖到一半时支付已完工程量的50%，土方开挖完后经甲乙双方签字认可后将剩余工程款全部支付完。七、安全责任；土方开挖过程中，发生安全事故由乙方负责。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日土方工程承包合同4甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）因_年_月_日下暴雨，造成段发生了塌方，非机动车道无法行人、行车。经请示领导同意，将此塌方地段的土方挖运及清理工作承包给乙方施工，为明确双方权利义务，特订立如下协议：1、承包内容：清理及挖运非机动车道、人行道内的土方，修整该段边坡

9、，避免再次发生塌方。施工时，发生的工程量以我委委派的人员计量为准，工程造价按市场价进行结算。2、工程结算办法：挖机费按270元小时计算，土方挖运按100元车计算，以上单价含一切税费。3、质量要求：乙方在施工过程中必须严格把握质量，施工过程中必须按照文明施工要求，并负责竣工后道路的清洁。4、工期要求：乙方在签订本协议后必须立即组织人力、物力精心安排，周密部署，保证在今日内顺利完工。5、安全施工要求：乙方在施工过程中必须树立安全意识，采取安全措施，加强安全管理，如在施工过程中因乙方原因导致的安全事故，其一切经济、法律责任概由乙方负责。6、付款办法：要求乙方全额垫资建设，在工程验收合格付清。7、本协

10、议一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，自签合同起生效。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日土方工程承包合同5甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法及国家有关法律规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任，确保工程施工质量，经甲乙双方友好协商，就乙方承包翔安区马巷中学新校区土石方工程一事，达成以下协议:一、工程名称:甲方位于xxx区，用地面积约80000平方米，因地势高低，需挖除和回填部份土石方，不计挖方后填方量约130000立方米。本项目要求按甲方提供的xxxx设计院设计的场地竖向设计图纸进行挖填和分层压实施工，除将高出设计标高部份的土

11、挖除回填至填土区并压实外，尚需到场地外购土并将土运至填土区回填并压实。二、甲方责任：1、 负责提供xxx设计院设计的场地竖向设计施工图纸，负责委托测量场地红线坐标及控制高程，交由乙方放样及施工;2、 负责按合同约定拨付工程款和办理工程决算;3、 负责委托测量单位进行场地竣工验收测量。三、乙方责任：1、 乙方应严格按设计图纸组织施工，不管开挖或回填土方的地质变化，应全部按期挖填完成，并符合设计要求，否则甲方有权取消合同、拒付工程款，乙方应自动退场;2、乙方应严格遵守安全生产、文明施工规范，承担施工过程中的所有责任，严格执行政府有关部门的政策及法规。3、乙方应负责办理有关手续及协调与周边村民及政府

12、管理部门的关系，费用由乙方负责;乙方因处理与周边村民及政府管理部门的关系不当造成工期延误不予顺延工期。4、乙方应负责施工时的人身安全责任及民事责任。5、乙方应在工地现场平施工图测出红线图范围内坐标点及水准点，并增加翔安一中运动场西南侧大排水沟沟底水准点和向东南侧池塘边水沟沟底水准点的落差。6、乙方须加强现场质量、安全管理，确保施工现场安全;机械设备进出场，应事先与监理、建设单位项目负责人联系。7、乙方应在现场设立安全警示标志牌，防止学生及闲散人员进入施工现场，严防施工现场不安全隐患。8、合同签定后三天内，甲方向乙方提供工程施工场平图，通讯由乙方自行负责。9、乙方应负责办理工程决算和提供工程内业

13、资料，并在工程完工后20天内提交相关工程内业资料和工程决算书。10、乙方应负责按设计及规范要求分层夯实，每30cm厚用20t压路机械压实一遍。回填土密实度应满足不低于90%的设计要求。11、工程完工后3天内应做好施工现场及周边卫生的清洗工作，保证施工场地清洁符合建设工程施工现场管理规定的规定和文明施工要求，交工前清理现场达到厦门市环境卫生的要求，并拆除全部临时搭设。四、工程量的计算方法、价格及付款方式：1、经双方协商，本工程不计挖方部份的费用，仅计填方及压实费用。填方工程量暂按甲方提供的设计图纸计算为 13万立方米，实际土方量按实发生结算。乙方应在合同签订前进行现场勘察，并复核工程量，工程量经

14、双方确认后不再调整。施工中如甲方变更设计图纸，具体变更的工程量按实计算。2、 经双方协商，回填土不论运距远近平均按每立方米 元人民币计算包干(含开挖装车、回填、运输、整平、施工现场地面杂物、树木清理、少量石块爆破等);分层夯实按压路机(20t)以台班计价，每台班单价 元，台班数按 台班包干，不做调整。总造价按乙方投标价暂定为 万元。3工程款支付方式：乙方机械进场后7天内甲方支付工程承包款的20%，工程完成一半后支付进度款的30%，验收合格后再支付进度款的30%;决算经市财政审核所审核完成后且提供完整内业资料后10天内结清尾款。所有款项均通过银行转帐方式进行，乙方应提供翔安区税务部门的专用发票。

15、五、工期：本项目的工期按甲乙双方签定合同后25日内完成。如遇特殊情况(设计变更工作量变化不可抗力影响以及非乙方原因造成的停窝工等)时，工期经甲方签证后顺延。六、违约责任：七、其他约定：1本合同未尽事宜，经甲乙双方协商后签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2本合同自甲乙方签字盖章后生效，甲乙方履行完合同规定的义务后，结清工程款后失效。3、本合同正本贰份，双方各存壹份，副本陆份，甲方肆份，乙方贰份。甲方(盖章) 乙方(盖章)甲方代表(签字)： 乙方代表(签字)：时间： 时间：签约地：土方工程承包合同6发包方：_（以下简称甲方）承包方：_（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法、建筑法和

16、相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。第一条工程概况（一）工程名称：_华能蒋公岭风电场（48MW）新建工程_（二）工程地点：_九江市都昌县多宝乡_ _ _（三）工程范围：就华能蒋公岭风电场风机基础及升压站土石方开挖、钢筋的加工、混凝土浇筑、基础环吊装等。第二条工程价款（一）合同价款：本合同采用单价包干决算，即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容所需要的人工费、材料费、机械费（含机械设备等的进、出场费）、管理费、保险费、利润、税金、环卫出渣费以及倒土费、工程周边社会关系协调等全部费用组成，

17、此单价为固定价格，不随施工时间、施工次数、施工分层分段、所遇到土石方的类别、施工深度、施工天气、道路状况等任何因素而改变。其单价为：本合同混凝土浇筑为60元/M3；土石方开挖为18元/M3；钢筋加工750元/吨3；基础环安装为11500元/台。其它若甲方需要向乙方临时租用机械设备，按市场价计算租金，机械设备台班以甲方指定人员签证为准。第三条工程质量及技术要求本工程严格按照国家现行建筑工程质量检验及评定标准、建筑地基与基础工程施工质量验收规范、建设工程安全生产管理条例、等进行施工和验收。同时，本合同约定：1、乙方根据甲方提供的图纸资料及技术文件进行施工，工程验收时，严格按照图纸和验收标准、规范执

18、行。2、进场施工前，必须提前5天向甲方分别提交：土石方调配及外运施工方案、护坡方案、安全文明施工方案及质量保证措施和适当安排抢工、缓工、暂停工等施工工期保证措施。3、按照施工要求施工，废渣及时清运，禁止填埋建筑碎块和垃圾。第四条工程价款结算结算方式：本工程按施工图纸、设计变更及施工现场实际有效签证计算工程量套用承包单价进行结算。乙方超出设计图纸范围（设计变更、工程更改、隐蔽验收除外）和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。工程进度款按甲方每月签证完成工程量计，作为付进度款的依据，并可支付至当月完成工程量的部门验收合格质保期满后付清结算款。第五条双方责任（一）甲方责任1、因甲方提供施工图纸、

19、地质勘察资料及地下隐蔽设施不详、不及时或与实不符，除工期顺延外，还应补偿给乙方由此造成的误工或停工的实2际损失；由此造成的第三方损失应由甲方负责。2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，协调处理影响施工的相关事宜，解决相关的问题。（二）乙方责任1、乙方应严格按照国家有关安全施工规范进行施工，采取严格有效的安全防护措施，加强对现场施工人员的安全教育。杜绝重大安全事故的发生，如发生事故由乙方承担一切责任，并承担由此给甲方及其他施工单位造成的一切损失。2、乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工组织设计和方案，并经监理、甲方审批同意后施工，乙方应严格按照甲

20、方批准的施工方案组织施工，必须组织足够的机械、人员进场，展开施工。3、乙方应严格按照国家、行业有关文明施工规范及甲方要求进行施工，外运渣土、废弃物的卸除、堆放和处理，4、乙方不得转包分包本工程，若甲方核实乙方有转包分包行为，甲方有权单方面终止合同，5、乙方对完成的工程先行自检，自检合格后提请监理、甲方验槽，验槽合格后，以三方实际测量共同认可的工程量（基坑实体积）为准，作为结算依据。6、乙方应严格遵守工程现场管理办法，支持配合监理和甲方人员的正当要求，服从统一指挥，按照监理及总包单位的现场管理进行施工，全力配合总包单位和降水、护坡桩基施工等工程施工相关单位的工作。 37、乙方应按照甲方的要求为现

21、场从事建筑施工及与建筑施工相关的工作人员购买人身意外伤害保险，否则甲方有权在乙方的进度款中扣除该部分费用代为购买。第六条合同纠纷因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，提交当地仲裁委员会申请仲裁。第七条附则（一）本合同自双方盖章签字后生效，双方履行完毕后自行失效。（二）本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。（三）本合同正本甲、乙双方各执一份，副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。发包方：（章）承包方：（章）地址：地址：签约时间：年月日签约时间：年月日土方工程承包合同11发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）经双方友

22、好协商，依照国家相关规定，在平等自愿和互惠互利的基础上，共同签订本合同，双方务必遵照执行。一、承包项目：本工程包括修路，挖塘，挖游泳池，疏理河道等四个项目的土方的开挖、运弃、平整和修建。二、承包方式：分项目进行施工与付款：1、修路，工程计量：_工程款：_。2、挖鱼圹，工程计量：_工程款）：_。3、挖游泳池，工程计量：_工程款：_。4河道疏挖，工程土方：_工程款）：_三、承包工价格：甲方按照市場行情的：_给乙方付工程款。四、工期要求：按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成工程土方的挖、运、填土方，均需按图纸要求整平和修建。五、质量与施工要求：工程的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和

23、持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。土方挖完后须经甲方检查符合要求后，方为合格。六、安全要求：1、开工前、乙方应做好本工种人员的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工，确保安全。3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。七、结算方式：采用分期付款式的形式，首付工程启动资金：_其它按分项目检收付款。八、

24、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。九、协议生效本协议一式两份，双方签字盖章后生效。十、其它本协议未尽事宜，双方另行协商解决。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_授权代表（签字）：_授权代表（签字）：_年_月_日_年_月_日土方工程承包合同7甲方：乙方：因甲方需要，委托乙方承建土石方工程，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程项目协商一致，订立协议并共同遵守。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、工程承包方式工程承包方式采取以乙方保质保量完成本工程土石方工程项目工作内容为前提的包工包料（双包）承包方式。三、工程范围及内容按工程量清单所

25、列内容。主要包干内容有：清表、清淤、挖方（爆破）、填方、弃方、换填、抛填、边坡处理、护肩、护脚、管涵、管沟（井）、路床、花池种植土回填配型、车行道及人行道路基顶面清平等。四、工期合同工期为90个日历天。五、质量标准符合国家相关市政道路建设标准要求及设计文件的要求，达到合格工程标准。六、合同价款及结算方式1、本合同工程价款结算采用综合总价包干的方式，总价为 元，大写： ，包干价均含人工费、材料费、工具辅料费、管理费、施工用水用电费、利润、风险费等。综合价不作任何调整。2、如甲方对工程施工作变更，因变更所产生的费用增减按实进行增减结算。3、本协议履行期间的任何材料、人工、机械等市场因素价格发生变化

26、，本协议的价格均不作任何调整。七、付款方式1、按每月25日之前向甲方上报当月实际完成工程量明细报表，并经业主和监理复核并签认后，于次月10前支付当月已合格完工工程款的70%。2、工程竣工验收合格，双方结算完成后，支付至总工程价款的97%。3、工程价款的3%作为质量保修金。保修期为一年，若无质量问题及其他违约情形，保修期满半年后甲方支付给乙方质保金的50%，保修期满一年后，若无质量问题及其他违约情形，甲方支付给乙方剩余的质保金。八、质量及验收1、按国家现行验收规范执行。2、工程质量验收必须按国家市政道路工程规范执行，所有工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时修正。

27、3、按设计文件要求进行施工，施工资料严格按国家有关规范执行，若不符合规范要求，甲方有权要求乙方整改。施工过程中严格按照经审批的施工组织设计及专项方案进行施工。4、所有涉及隐蔽施工的项目，必须经业主和监理共同验收合格后方能进行隐蔽。5、业主、甲方和监理发现质量问题时，乙方必须按要求进行限期整改。若多次发现质量问题，或经两次整改仍不符合要求，甲方有权根据情况对乙方进行罚款处理，情节严重的责令退场，一切损失由乙方负责。九、工期乙方必须按合同工期进行施工，接受甲方、业主、监理对工程进度的的监督、检查。如工程实际进度与计划不符时，甲方、业主、监理有权责令乙方限期改进，乙方应按甲方、业主、监理的要求提出整

28、改措施，经批准后执行，期间赶工费由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时，甲方有权暂停支付工程款。若乙方无力按约定工期完工时，甲方有权调换施工队伍，乙方应在接到通知的十日内无条件退场，并撤出所有人员及设备；乙方每拖延一天撤离按20xx元/天罚款支付给甲方，若造成其他损失的应全额赔偿。十、安全用文明施工管理1、乙方必须严格执行有关安全操作管理规范，重视安全。2、乙方不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。3、在进行石方爆破作业时，严格按爆破作业有关规范要求及安全措施进行施工，不得对周围建筑物和构筑物造成破坏，如损坏及经济纠纷，一律由乙方承担其相应责任。4、在施工过程中发生一切事

29、故和其他内容纠纷，均由乙方自行处理并承担全部责任。5、由于乙方人员与地方产生任何纠纷，应及时向甲方书面告知，未经同意不得私下进行任何处理。6、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，不得给甲方造成任何影响。十一、甲方权利和义务1、按约定提供图纸资料，进行图纸技术交底。2、按约定时间向乙方支付工程款。十二、乙方权利和义务1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。2、必须服从甲方现场管理，全力配合甲方工作。3、乙方对在承建范围内已的成品、半成品进行保护，在未验收交付业主前应负责看守、保管，并负责清理好场地卫生。若造成损失，由乙方负责修缮或赔偿。4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以

30、及采取吵闹、威胁等不正当手段。否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担。5、在合同质保期内若发生质量问题，对属于乙方责任的工程质量问题，由乙方无偿返工或处理。乙方应在接到甲方电话或书面通知2个工作日内进场维修或处理。如乙方不能完成维修工作，甲方有权单方面委托其他施工单位进行维修，维修费在乙方的质保金中扣减。6、施工期间用水、用电由乙方自行承担费用，住宿自行解决。十三、违约责任1、在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，乙方不能保证工程质量或者延误工期，甲方有权终止合同，乙方应赔偿一切经济损失。2、工程质量不符合合同规定的，乙方应无偿返工，由于返工造成延期交付的，每超过1天，甲方向乙方收取

31、20xx元罚款。十四、附则1、本协议经双方签字盖章后生效。2、本协议一经签字，双方必须严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应及时协商解决。3、本协议一式二份，双方各执一份。甲方： 日期：乙方： 日期：土方工程承包合同8甲方：乙方：为了加快完成 的建设， 工程，团结合作，平等互利的原则，经双方友好协商，如成如下条款共同守信执行：一、工程名称：二、工程地点：三、工程项目：四、工程期限：从 年 月 日至 年 月 日，施工期为 个晴天，开工日期以甲方的进场通知单书为准，雨天或者需要爆破的工程顺延。五、工程总面积：六、工程总量：约 万立方米 具体以设计测量图纸为准。七、工程预算造价：包挖、运、填 、推

32、平一条龙。每立方米 元(该单价是在一公里内工作的单价)，运土每超出一公里的单价增补 元，挖土时遇到石方或风化石需要爆破时价格为 ，本工程总造价约为人民币 万元。八、工程款支付和结算方式：1、工程款按进度每七天结算一次，每次结算工程量的 %款项(第二次结算时付清上次 %，余留当次的 %，以此结算)。2、每七天计量并支付进款一次，乙方每七天的进度报表内写明完成方量和晴雨情况，在每期最后一天填写好，第二天早是交给甲方，甲方接到乙方进度报表后在当天内审核完毕，并按审核当次施工数量90%支付乙方的工程进度款。3、乙方在结算日2天内未收到甲方的工程进度款，乙方有权停工，在停工期间造成的各种经济损失，均按第

33、十条的第六款执行。4、整个工程项目完成并通过竣工验收后 天内进行工程款结算，甲方收到乙方的工程结算单后，在 天内审核完毕，并结清工程所有余款给乙方。甲方验收后如下沉部份，乙方不再填补也不留保证金。5、按施工图施工，经甲方验收，双方核对为准。九、工程验收：根据乙方的工程进度统计验收，分三期进行，每期不少于 亩，允许高差土30cm，填补下沉按15%方量给乙方。工程施工完毕后，在7天内验收完毕，结算付清工程。十、甲方的主要责任：1、协助乙方组织人员进场，理顺当地政府及村民等关系。2、提供整个项目工程的设计图，计算方案及技术数据等，允许乙方对工程方量测检，对其施工进度、质量、随时检查监督。3、承担施工

34、工程税、费及取土资源一切费用，确保乙方有足够的取土地点和资源;通往取土山场道路，水沟修建材料款及费用甲方负责，乙方负责施工。4、免费提供乙方停设备和员工生活等临时用地，使乙方搭建工棚，并提供生活用水、电到场地，其水电费用由乙方负责。需要爆破的管炸药由甲方得供给乙方。5、双方签订本合同后施工进场通知书必须提前15天知会乙方，进场三天前甲方先预付进场费25万元作为乙方调设备的费用及临时设施。进场三天后付65万元材料费、油料费给乙方。第七天结帐一次，按进试付90%剩余当次的10%。6、不按时支付每期工程进度款及纠纷所造成停工的，每天赔偿乙方勾机 元/台，推土机 元/台，汽车 元/辆，员工 元/人。照

35、此类计直到乙方到法院起诉，追究经济损失。7、如甲方原因使乙方没完成图纸实际方量，甲方要按总工程量的10%赔给乙方。8、鱼塘抽水和清淤泥，负责进场通道。十一、乙方的主要责任：1、双方签订本合同时，组织好一切人力、设备配套的准备工作，在按到通知书15天内须到达施工工地，做好一切生活、机械设备的安置和施工安排。2、必须服从甲方工作人员的合理指挥和调整，做好安全文明施工，还按甲方有关规定按质量做好工程施工的各项工作。3、严格按照甲方提供的施工图纸及工程技术要求进行施工，为确保工程按时如期交付使用，土方进度 万方，石方进度 万方。要求每月完成方量进度不少于 万立方米，凡工程质量不符合要求的，必须及时采取

36、补救措施或排除方法并负责起一切费用。第一个月场地未打开，进度不能算。4、乙方第一个月不能完成任务。第二个月补回上个月的方量，第三个月不能完成任务，甲方有权增加其它队伍，对乙方每月工程量工程款罚款 %。5、负责在施工期间中施工人员的劳保，福利及施工中所发生的一切工伤事故的法律责任和经济开支。6、甲方为确保乙方工人工资的保障。甲方和乙方签订合同之日起，甲方指定乙方到当地劳动局或建委，交劳动保证金50万元，如甲方不能按合同报定的时间开工，乙方有权将劳动保证金如数退还。工程完工后7天内50万劳动保证金如数退还。7、 不得在工地聚众闹事，违纪乱纪，阻碍甲方检查监督。十二、解决违约的纠纷的方式：1、乙方收

37、到甲方的进场通知及收到进场费后，15天内没有组织人和机械设备进场施工视作违约。乙方必须如数退还进场费外，还须赔偿甲方同等进场费的经济补偿损失，若不办理，甲方有要到法院起诉乙方，追究其法律责任和经济损失。2、在施工过程中，双方履行各自的承诺责任的纠纷，通过相互协商或调解无效，则可向仲裁机关申请或向法院提出诉讼。十三、说明1、本合同一式二份，双方在签订合同交劳动保证金 万元后正式生效，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。2、本合同未尽事宜，双方协商解决。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日土方工程承包合同9甲方：乙方：签约地点

38、：签约时间：20xx年10月日第一条工程概况（一）工程名称：（二）工程地点：（三）工程内容：土石的挖、装、运、排水、洒水、边坡修整、便道的修建、养护、清表、弃方清运、沟槽开挖清运等相关项目。（四）工程数量：以图纸数量为准实际结算数量以设计图纸和技术交底为基础，并以乙方实际完成经甲方依据技术计量规范测量确认的合格工程数量为准。第二条合同工期（一）开工日期甲方指定开工时间。（二）竣工日期甲方指定开工时间开始4个月。（三）合同工期总日历天数90天。（四）对于工程总量不确定时按照业主要求，依据甲方施工计划安排为准。第三条合同价款（一）以项目部工程量清单上所有挖方子目的单价为准。本合同单价是该支付细目全

39、部作业的综合报价，包括工、料、机及现场管理等完成工程本体及保修期内缺陷修复所发生的一切费用及风险（包括地质类别、运距、道路，施工条件的变化等）。此单价是工程达到甲方要求的质量标准所需的全部价格，单价一次包死，在合同执行过程中，不作任何调整。本合同单价不含税金，税金由甲方交纳。第四条质量标准工程质量标准为：管委会业主、监理、高安市质检站、项目部技术人员检查验收合格。施工具体要求如下：（一）乙方必须按本工程采用的施工技术规范，甲方提供的施工图及技术交底，精心组织施工，加强质量控制，确保工程质量，按时完成本合同工程及其缺陷的修复。（二）在施工中甲方根据与业主签订的合同条款中有关质量标准组织验收，如果

40、质量不符合标准，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担，工程质量低劣又无法挽救的，由乙方负责赔偿包括业主质量罚款等全部经济损失，且工期不予顺延。（四）路基挖方要保证路堑的边坡稳定，坡比符合设计要求。挖土方根据设计图纸自上而下进行，并将挖出的利用方与弃方严格分开。（五）路堤填筑前，按照设计规范要求进行基底处理，铲除草皮、树根、拆除地界内的构筑物。（六）保证路基横向、纵向的坡度，做好路基临时排水工作，防止路基因排水不畅受雨水浸泡。（七）在路基施工期间，为防止工程或附近农田、建筑物及其他设施受冲刷、淤泥，应修建临时排水设施，以保持施工场地处于良好的排水状态。（八）临时排水设施应与永久性排水设施相结合

41、。施工场地流水不得排入农田、耕地或污染自然水源，也不应引起淤积、阻塞和冲刷。（九）因天气下雨，为了保证路基的施工质量，乙方必须在甲方及业主、监理工程师允许的情况下才能进行工程施工。第五条材料供应及机械租赁（一）甲供材料：1。甲方按照业主供应材料情况或甲方为保证整体工程质量认为有必要供应或指定的材料向乙方供应材料或指定供应商。乙方自购的所有材料必须有出厂合格证及检验报告单，并经甲方或监理工程师现场验收合格后方可运至工地使用。经检验不合格的材料乙方应立即清除出场。（三）周转材料及机械租赁：乙方应根据具体情况，配备满足本工程需要的机械设备和周转材料。第六条安全文明、环保施工（一）乙方必须遵守国家及地

42、方政府部门颁布的一切有关施工安全、劳动保护、文明施工、卫生管理、环境保护等法规制度和甲方编制的本工程安全施工组织要求，严格按照安全标准施工，做好本工程的安全管理工作。（二）甲方根据需要在施工现场配置必要的安全、文明施工设施和保护器材，制作安全警告标示牌，乙方承担相应费用。（三）乙方要设专职的安全员，保障施工现场的安全。特殊工种要经过专业培训，持证上岗。施工作业人员未经安全生产教育培训，不得上岗作业。（四）乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品，并进行人身保险，保险费用乙方承担。在施工期间甲方对乙方发生的任何人身伤亡、伤残、疾病或财产的损失等不承担任何责任，乙方应对以上

43、事件负责，费用自理。关人员的检查审核。（六）搞好文明施工和标准化作业，遵守环境保护法，对已完工的各类建筑物，在交工前负责保管并清理好场地。第七条双方职责（一）甲方：1。向乙方提供工程定位桩坐标控制、施工图纸、技术交底、安全、质量和环境标准。2。负责施工测量、施工放线等。3。竣工资料及各种质量评定表的收集、整理和汇总。4。负责工程的施工监理，对施工安全、质量、环境、进度等进行监督检查。5。及时组织有关人员对工程进行验收。6。向工地派驻施工技术监督人员，负责现场技术、安全、质量监督，但施工中出现的技术、安全、质量、管理等责任由乙方承担。（二）乙方：1。负责施工场地的平整、施工界内的用水、用电（水源、