2022通用工地工程合同_1.docx
《2022通用工地工程合同_1.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022通用工地工程合同_1.docx(32页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022通用工地工程合同通用工地工程合同1合同编号:_建设项目:_贷款方(甲方):_借款方(乙方):_依据国家规定,乙方为进行基本建设所需贷款,经甲方审查发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。第一条乙方依据批准的年度基本建设安排,向甲方借款人民币(大写)_元,用于_建设工程。预料分季用款:一季度_元;二季度_元;三季度_元;四季度_元。其次条借款用途:购置设备_台(套)_元;土建_平方米_元;其它_元。第三条贷款利息,按年息_%计收;乙方不能按上述约定归还的,从次年起先未归还的贷款作为逾期还款加息_;挪用的贷款,从挪用期间加收罚息_。贷款利息按实际支用数计息并计算复利。如因国
2、家政策性的利率变动,本合同贷款利率依据政策相应调整。第四条甲方供应的贷款,乙方保证从_年_月起至_年_月止,全部还清。上述还款期限,假如因国家规定的固定资产基本折旧率、应纳税率和产品价格等有较大调整,须要延长或缩短时,双方通过协商计算,调整还款年限,并签订补充文本。第五条贷款还本付息的资金来源,双方同意按规定在建设项目投产后用下列资金清偿:1、基本建设收入;2、新增固定资产的基本折旧基金;3、固定资产税;4、利润。乙方还款超过合同期限,还本付息的资金来源按规定办理。第六条乙方对偿还贷款本息以抵押或第三方保证的方式供应担保,抵押(或保证)协议作为合同附件。第七条贷款到期,乙方如不能按期偿还,由担
3、保人代为偿还,担保人在接到贷款方还款通知三个月后仍未归还,甲方可干脆从乙方或担保人的各项投资或存款中扣收;以抵押方式供应担保的,可变卖抵押财产归还贷款。第八条乙方在本合同规定的贷款总额内,依据批准的年度安排和建设进度编制年、季度用款安排,送甲方审查,甲方凭此供应资金。甲方保证在核定的年度贷款安排内,按基本建设贷款的有关规定刚好供应资金。因甲方责任未按期供应贷款,应按违约数额和延期天数,付给乙方违约金。违约金的计算与银行规定的加收乙方的罚息计算相同。第九条甲方有权检查、监督贷款的运用状况,了解乙方的经营管理、安排执行、财务活动、物资库存等状况。乙方应供应有关统计、会计报表及资料。乙方假如不按合同
4、规定运用贷款,甲方有权收回部分贷款,并对违约运用部分根据银行规定加收罚息。乙方提前还款的,应按规定减收利息。第十条声明及保证甲方:1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有实力履行本合同。2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续_均已办妥并合法有效。3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。乙方:1、乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有实力履行本
5、合同。2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续_均已办妥并合法有效。3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4、乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第十一条保密双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业隐私(技术信息、经营信息及其他商业隐私)予以保密。未经该商业隐私的原供应方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业隐私的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_年。一方违反上
6、述保密义务的,应担当相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第十二条不行抗力本合同所称不行抗力是指不能预见,不能克服、不能避开并对一方当事人造成重大影响的客观事务,包括但不限于自然灾难如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事务如斗争、动乱、政府行为等。如因不行抗力事务的发生导致合同无法履行时,遇不行抗力的一方应马上将事故状况书面告知另一方,并应在_天内,供应事故详情及合同不能履行或者须要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或短暂延迟合同的履行。第十三条通知1、依据本合同须要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必需用书面形式,可采纳_(书信、传真、电报、当面送交等)方式传
7、递。以上方式无法送达的,方可实行公告送达的.方式。2、各方通讯地址如下:_。3、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方担当由此而引起的相应责任。第十四条争议的处理本合同受_国法律管辖并按其进行说明。本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_种方式解决:1、提交_仲裁委员会仲裁;2、依法向人民法院起诉。第十五条说明本合同的理解与说明应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读便利而设,不应影响本合同的说明。第十六条补充与附件本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,
8、甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不行分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。第十七条合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_年,自_年_月_日至_年_月_日。本合同正本一式_份,双方各执_份,具有同等法律效力;合同副本_份,送_留存一份。甲方(公章):_乙方(公章):_法人代表(签字):_法人代表(签字):_年_月_日_年_月_日签订地点:_签订地点:_通用工地工程合同2合同编号:_发包人:_承包人:_居处:_居处:_托付代理人:_营业执照号:_电话:_法定代表人:_电话:_b机号:_托付代理人:_电话:_本工程设
9、计人:_电话:_施工队负责人:_电话:_依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在同等、自愿、协商一样的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:第一条工程概况11工程地点:_。12工程内容及做法(详见附表1:家庭装饰装修工程施工项目确认表。附表2家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。13工程承包方式,双方商定实行下列第_种承包方式。(1)承包人包工、包料(详见附表5:承包人供应装饰装修材料明细表);(2)承包人包工、部分包料,发包人供应部分材料(详见附表4:发包人供应装饰装修材料明细表。附表5:承包人供应
10、装饰装修材料明细表);(3)承包人包工、发包人包料(详见附表4:发包人供应装饰装修材料明细表)。14工程期限_天,开工日期_年_月_日,竣工日期_年_月_日;15合同价款:本合同工程造价为(大写):_元(详见附表3:家庭居室装饰装修工程报价单)。其次条工程监理若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订工程监理合同,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。第三条施工图纸双方商定施工图纸实行下列第_种方式供应:(1)发包人自行设计并供应施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸);(2)发包人托付承包人设计施工图纸,图纸一
11、式二份,发包人、承包人各一份(详见附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费(大写)_元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。第四条发包人义务41开工前_天,为承包人入场施工创建条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;42供应施工期间的水源、电源;43负责协调施工队与邻里之间的关系;44不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;45施工期间发包人仍需部分运用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;46参加工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。第五条承包人义务51施工中严
12、格执行平安施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;52严格执行本XX有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;53爱护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;54保证施工现场的整齐,工程完工后负责清扫施工现场。第六条工程变更工程项目或施工方式如需变更,双方应协商一样,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表7:家庭装饰装修工程变更单)。第七条材料的供应71由发包人供应的材料、设备(详见附表4:发包人供应装饰装修材料明细表),发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续;72由承包人供应的材料、设备(详见附表5:承包人供应
13、装饰装修材料明细表),承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。第八条工期延误81对以下缘由造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:(1)工程量改变或设计变更:(2)不行抗力;(3)发包人同意工期顺延的其他状况。82因发包人未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人担当,工期顺延。83发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。84因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人缘由造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人担当,工期不顺延。第九条质量标准双方约定本工程施工
14、质量标准:_施工过程中双方对工程质量发生争议,由_部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人负责,经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人负责。第十条工程验收和保修101双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:(1)_;(2)_;(3)_。承包人应提前二天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表8:家庭居室装饰装修工程验收单)。102工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单(见附表8:家庭居室装饰装修工程验收单)。在工程款结清后,办理移交手续
15、(详见附表9:家庭居室装饰装修工程结算单)。103本工程自验收合格双方签之日起保修期为_月。验收合格签后,填写工程保修单(见附表10:家庭居室装饰装修工程保修单)。第十一条工程款支付方式111双方约定按下列第_种方式支付工程款:(1)合同生效后,发包人按下表中的约定干脆向承包人支付工程款:支付次数支付时间支付金额第一次开工前_日工程进度过半双方验收合格支付_元其次次开工前_日工程进度过半双方验收合格支付_元第三次开工前_日工程进度过半双方验收合格支付_元工程进度过半指:_(2)其他支付方式:_112工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后_日内如未
16、有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见附表9:家庭居室装饰装修工程结算单)并签,发包人应在签时向承包人结清工程尾款。113工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票。第十二条违约责任121合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给双方造成损失均由责任方担当责任,并赔偿给对方造成的经济损失。122未办理验收手续,发包人提前运用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。123因一方缘由,造成合同无法接着履行时,该方应刚好通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。124发包人未按期支付其次(三)次工程款的,每延误
17、一天向对方支付违约金_元。125由于承包人缘由,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。126由于承包人缘由致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金_元。第十三条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_种方式解决:(一)提交_仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院提起诉讼。第十四条几项详细规定141因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用(大写)_元(此费用不在工程价款内)。142施工期间,甲方将外屋门钥匙_把,交给乙方施工队负责人
18、_负责保管。工程竣工验收后,甲方负责供应新锁_把,由乙方当场负责安装交付运用。143施工期间,乙方每天的工作时间为:上午_点_分至_点_分;下午_点_分至_点_分;第十五条其他约定事项_第十六条附则161本合同经双方签(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。162本合同签订后工程不得转包。163本合同一式_份,双方各执_份,_部门_份。164合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。合同附件:附表1-1:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表(一)附表1-2:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表(二)附表1-3:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表(三)附表2:家庭居室装饰装修工程内容和做法一
19、览表附表3:家庭居室装饰装修工程报价单附表4:发包人供应装饰装修材料明细表附表5:承包人供应装饰装修材料明细表附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸附表7;家庭居室装饰装修工程变更单附表8:家庭居室装饰装修工程验收单附表9:家庭居室装饰装修工程结算单附表10:家庭居室装饰装修工程保修单发包人(签):_承包人(盖章):_法定代表人:_托付代理人:_年_月_日_年_月_日鉴证看法:_鉴证机关(章)_经办人:_年_月_日监制部门:_省无锡工商行政管理局印制单位:_XXXX厂通用工地工程合同3合同编号:_甲方:_乙方:_依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法和(1999-0201建筑工程施工合同
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 通用 工地 工程 合同 _1
限制150内