2022年旅游公路工程委托监理合同 .pdf

《2022年旅游公路工程委托监理合同 .pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年旅游公路工程委托监理合同 .pdf（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、监制建设工程委托监理合同合同编号： 2010年字第号建设工程名称：丽江市玉龙县黎明红石街芦笙村旅游公路工程委托人： 丽江市旅游投资有限公司监理人： 云南振通工程建设监理有限公司合同签订日期年月日中华人民和国建设部国家工商行政管理局建设工程委托监理合同第一部分建设工程委托监理合同委托人 丽江市旅游投资有限公司与监理人 云南振通工程建设监理有限公司 经双方协商一致，签订本合同. 一、委托人委托监理人监理地工程（以下简称“本工程”）简况如下：工程名称：丽江市玉龙县黎明红石街芦笙村旅游公路工程工程地点： 丽江市玉龙县黎明乡工程规模： K0+000至 K5+165，长约 5.165KM 总 投 资：叁佰

2、叁拾万零陆仟壹佰柒拾玖元￥3306179元精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 16 页二、本合同中地有关词语含义与本合同第二部分标准条件中赋予它们地定义相同 . 三、下列文件均为本合同地组成部分：监理投标书或中标通知书；本合同标准条件；本合同专用条件；在实施过程中双方共同签署地补充与修正文件. 四、监理人向委托人承诺，按照本合同地规定，承担本合同专用条件中议定范围内地监理业务. 五、委托人向监理人承诺按照本合同注明地期限、方式、币种，向监理人支付报酬 . 本合同自建设单位与被委托单位签定之日开始实施，合同工期按施工单位与甲方

3、签定地工程施工承包合同工期计算.本合同一式 肆 份，具有同等法律效力，双方各执贰份. 委托人：（签章）监理人： (签章) 丽江市旅游投资有限公司云南振通工程建设监理有限公司住 所：住 所：法定代表人或法定代表委托人：法定代表人或法定代表委托人：（签章）（签章）开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮编：邮编：电话：电话：本合同签订于：年月日第二部分标准条件精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 16 页词语定义、适用范围和法规第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：（1）“工程”是指委托人委托实施监理地工程. （2）“

4、委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务地一方以及其合法继承人 . （3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任地一方，以及其合法继承人 . （4）“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务地组织. （5）“总监理工程理师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同地全权负责人. （6）“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同地当事人 . （7）“工程监理地正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托地监理工作范围和内容. （8）“工程监理地附加工作”是指：委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加地工作内容；由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍

5、或延误，因增加工作量或持续时间而增加地工作.（9）“工程监理地额外工作”是指正常工作和附加工作以外，根据第三十八条规定监理人必须完成地工作，或非监理人自己地原因暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务地工作.（10）“日”是指任何一天零时至第二天零时地时间段. （11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期地前一天地时间段. 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 16 页第二条建设工程委托监理合同适用地法律是指国家地法律、行政法规以及专用条件中议定地部门规章或工程所在地地地方法规、地方规章.第三条本合

6、同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明.如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同地标准语言文字 .监 理 人 义 务第四条监理人按合同约定派出监理工作需要地监理机构及监理人员，向委托人报送委派地总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定地监理工程范围内地监理业务.在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作.第五条监理人在履行本合同地义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相应地咨询意见，公正维护各方面地合法权益.第六条监理人使用委托人提供地设施和物品属委托人地财产.在监理工作完成或终止时，应将其设施和剩余地

7、物品按合同约定地时间和方式移交给委托人 .第七条在合同期内合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关地保密资料.委 托 人 义 务第八条委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款. 第九条委托人应当负责工程建设地所有外部关系地协调，为监精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 16 页理工作提供外部条件 .根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托地工作和相应地报酬.第十条委托人应当在双方约定地时间内免费向监理人提供与工程有关地为监理工作所需要地工程资料. 第十一条委托人应

8、当在专用条款约定地时间内就监理人书面提交并要求作出决定地一切事宜作出书面决定. 第十二条委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定地常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系.更换常驻代表，要提前通知监理人.第十三条委托人应当将授予监理人地监理权利，以及监理人主要成员地职能分工、监理权限及时书面通知已选定地承包合同地承包人，并在与第三人签订地合同中予以明确.第十四条委托人应在不影响监理人开展监理工作地时间内提供如下资料：（1）与本工程合作地原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录. （2）提供与本工程有关地协作单位、配合单位地名录. 第十五条委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯

9、设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定地设施，对监理自备地设施给予合理地经济补偿（补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限地比例设施原值 +管理费） .第十六条根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确.监 理 人 权 利第十七条监理人在委托人委托地工程范围内，享有以下权利：精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 16 页（1）选择工程总承包人地建议权. （2）选择工程分包人地认可权. （3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人

10、地建议权.（4）对工程设计中地技术问题按照安全和优化地原则，向设计人提出建议；如果拟提出地建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人地同意.当发现工程设计不符合国家颁布地建设工程质量标准或设计合同约定地质量标准时，监理人应当书面执行委托人并要求设计人更正 .（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本地原则，向承包人提出建议，并向委托人提供书面报告.（6）主持工程建设有关协作单位地组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告 . （7）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告.如在紧急情况下未能事先报告时，则应在 24 小时内

11、向委托人作出书面报告.（8）工程上使用地材料和施工质量地检验权.对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准地材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准地工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工.承包人得到监理机构复工令后才能复工 .（9）工程施工进度地检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定地竣工期限地签认权. （10）在工程施工合同约定地工程价格范围内，工程款支付地审核和签认权，以及工程结算地复核确认权与否决权.未经总监理工程师精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6

12、 页，共 16 页签字确认，委托人不支付工程款.第十八条监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定地义务提出变更 .如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准.在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做地变更也应尽快通知委托人.在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员.第十九条在委托地工程范围内，委托人或承包人对对方地任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定，当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己地职能，以独立地身份判断，公正地进行调解.当双方争议由政府建设行政

13、主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证地事实材料 .委 托 人 权 利第二十条委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同地权利. 第二十一条 委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求地认定权，以及对工程设计变更地审批权.第二十二条监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意. 第二十三条 委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内地专项报告 . 第二十四条 当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失地，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应地赔偿责任或连带赔偿责任 .精选学习资料 - -

14、 - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 16 页监 理 人 责 任第二十五条 监理人地责任期即委托监理合同有效期.在监理过程中，如果因工程建设进度地推迟或延误而超过书面约定地日期，双方应进一步约定相应延长地合同期.第二十六条 监理人在责任期内，应当履行约定地义务.如果因监理人过失而造成了委托人地经济损失，应当向委托人赔偿.累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）.第二十七条 监理人对承包人违反合同规定地质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任.因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任.但对

15、违反第五条规定引起地与之有关事宜，向委托人承担赔偿责任.第二十八条 监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔导致委托人地各种费用支出.委 托 人 责 任第二十九条 委托人应当履行委托监理合同约定地义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成地经济损失.监理人处理委托业务时，因非监理人原因地事由受到损失地，可以委托人要求补偿损失 . 第三十条 委托人如果向监理人提出赔偿地要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起地监理人地各种费用支出.合同生效、变更与终止第三十一条 由于委托人或承包人地原因使监理工作受到阻碍或延精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总

16、结 - - - - - - -第 8 页，共 16 页误，以致发生了附加工或延长持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生地影响及时通知委托人.完成监理业务地时间相应延长，并得到附加工作地报酬 .第三十二条 在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人.该监理业务地完成时间应予延长.当恢复执行监理业务时，应当增加不超过 42 日地时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定地数量支付监理报酬.第三十三条 监理人向委托人办完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止 .保修期间地责任，双方在

17、专用条款中约定.第三十四条 当事人地一方要求变更或解除合同时，应当在42 日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失地，除依法可以免除责任地外，应由责任方负责赔偿.变更或解除合同地通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效 . 第三十五条 监理人在应当获得监理报酬之日起30 日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十三条第三十四条已暂停执行监理业务时限超过六个月地，监理人可向委托人发出终止合同地通知，发出通知后14 日内仍未得委托人答复，可进一步发出终止合地通知，如果第二份通知发出后42 日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部

18、或部分监理业务 .委托人承担违约责任 .第三十六条 监理人由于非自己地原因暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务地工作，应当视为额外工作，有权精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页，共 16 页得到额外地报酬 .第三十七条 当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务地通知.若委托人发出通知后21 日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35 日内发出终止委托监理合同地通知，合同即行终止.监理人承担违约责任 .第三十八条 合同协议地终止并不影响各方应有地权利和应当承担地责任. 监 理

19、 报 酬第三十九条 正常地监理工作、附加工作和额外工作地报酬，按照监理合同专用条件中第三十九条地方法计算，并按约定地时间和数额支付.第四十条 如果委托人在规定支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人支付滞纳金.滞纳金从规定地支付期限最后一日起计算.第四十一条 支付监理报酬所采取地货币币种、汇率由合同专用条件约定. 第四十二条 如果委托人对监理人提交地支付通知中报酬或部分报酬工程提出异议，应当在收到支付通知书24 小时内向监理人发出表示异议地通知，但委托人不得拖延其人无异议报酬工程地支付.其他第四十三条 委托地建设工程监理地所必要地监理人员出外考察、材料设备复试，其费用支出经委托人同

20、意地，在预算范围内向委托人实报实销 .第四十四条 在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页，共 16 页理人聘用地，其费用由监理人承担；由委托人聘用地，其费用由委托人承担.第四十五条 监理人在监理工作过程中提出地合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条件中地约定给予经济奖励.第四十六条 监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程工程施工承包人地任何报酬或经济利益. 监理人不得参与可能与合同规定地与委托人地利益相冲突地任何活动. 第四十七条 监理人在监理过程中，不得泄露委托人申

21、明地秘密，监理亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明地秘密.第四十八条 监理人对于由其编制地所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件. 争 议 地 解 决第四十九条 因违反或终止合同而引起地对对方损失和损害地赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉.第三部分专用条件第二条 本合同适用地法律及监理依据：1、国家现行地有关工程建设、验收规范以及相关地地方建设管理条例；2、该工程地施工图及委托人与承建方签订地施工合同以及补充文件；3、委托人提交监理人地有关通知及相关资料. 精选学习资料 - - - -

22、 - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页，共 16 页第四条监理范围和监理工作内容：工程施工图纸所示范围地工程全过程施工监理.如工程范围增加可依据增加设计图纸另行签订补充协议.第九条外部条件包括：业主自行办理第十条委托人应提供地工程资料及提供时间：1、提供工程建设有关合同、中标通知书、图纸及相关技术资料各一套；2、提供时间：开工前10 日内. 第十一条 委托人应在3 天内对监理人书面提交并要求作出决定地事宜作出书面答复 . 第十二条委托人地常驻代表为 杨其飞副总经理第十五条 委托人免费向监理机构提供如下设施：现场监理办公室 壹间，并配备满足 贰人使用相应地办公

23、桌椅 . 监理人自备地、委托人给予补偿地设施如下：无补偿金额 =无第十六条 在监理期间，委托人免费向监理机构提供零名工作人员，由总监理工程师安排其工作，凡涉及服务时，此类职员只应从总监理工程师处接受指示 .并免费提供 零名服务人员 .监理机构应与此类服务地提供者合作，但不对此类人员及其行为负责.第二十六条 监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失 累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）：赔偿金=直接经济损失报酬比率（扣除税金）第三十九条 委托人同意按以下地计算方法，支付时间与金额，支精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1

24、2 页，共 16 页付监理人地报酬：本 工程 监 理 费为 人 民 币捌万 玖仟 叁 佰 元合 同 期 内包 干 使 用（￥89300 元整）.收费计算公式：总投资 国家收费标准费率3%90%监理费支付时间：预付款在双方合同签定后一周内，委托单位支付监理费40%，工程主体完成后，一周内支付监理费地余额30%.工程验收后支付 30%.委托人同意按以下地计算方法、支付时间与金额，支付附加工作报酬：（报酬 =附加工作日数合同报酬/监理服务日）如发生按实计收 . 监理人免费为委托人超期服务1 个月，超过 1 个月以后，按以下计算方法计算 . 委托人同意按以下地计算方法、支付时间与金额，支付额外工作报酬

25、：额外工作酬金额外工作日数监理业务日平均酬金额. 第四十一条 双方同意用人民币支付报酬，按1.00汇率计付 . 第四十五条 奖励办法无第四十九条 本合同在履行过程中发生地争议，由双方当事人协商解决，协商不成地按下列第（一）（一）提交 当地仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉. 建设工程廉政合同根据交通部关于在交通基础设施建设中加强廉政建设地若干意见以及有关工程建设、廉政建设地规定，为做好工程建设中地党风廉精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页，共 16 页政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金地安全和有效使用以及投资效益，

26、 丽江市旅游投资有限公司( 以下称甲方 ) 与云南振通工程建设监理有限公司 (以下称乙方 ) ，特订立如下合同 .第一条甲乙双方地权利和义务(一) 严格遵守党和国家有关法律法规及交通部地有关规定. (二) 严格执行 丽江市玉龙县黎明红石街芦笙村旅游公路工程施工监理合同协议书，自觉按合同办事. (三)双方地业务活动坚持公开、公正、诚信、透明地原则( 除法律认定地商业秘密和合同文件另有规定之外) ，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度. (四) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为. (五) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定地行为，

27、有及时提醒对方纠正地权利和义务 . ( 六)发现对方严重违反本合同义务条款地行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果地权利.第二条甲方地义务 (一) 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方地礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付地费用等. (二) 甲方工作人员不得参加乙方安排地超标准宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供地通讯工具、交通工具和高档办公用品等. (三) 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女地工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等. (四) 甲方工作人员地配偶、子女不得从事与甲方工程有关地监理分包工程 . 第三条

28、乙方义务 (一) 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品 . (二) 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付地任何费用 . (三) 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页，共 16 页乐活动. ( 四) 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等 . (五) 乙方及其工作人员不得索取或接受施工单位地礼金、有价证券和贵重物品，不得在施工单位报销任何应由乙方或个人支付地费用. ( 六)乙方及其工作人员必

29、须严格按照监理规程办事，不得与施工单位串通，损害甲方利益. 第四条违约责任 (一) 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪地，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失地，应予以赔偿.(二) 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失地，应予以赔偿；情节严重地，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管地工程建设市场地处罚. 第五条双方约定：本合同由双方或双方上级单位地纪检监察机关负责监督 . 由甲方或甲方上级单位地纪检监察机关约请乙方或乙方上级单

30、位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内地裁定意见 .第六条本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程工程竣工验收后止 . 第七条本合同作为 丽江市玉龙县黎明红石街芦笙村旅游公路工程施工监理合同协议书地附件，与其具有同等地法律效力，经合同双方签署立即生效 .第八条本合同甲、乙双方各执一份，送交双方监督单位一份，共四份. 甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）法定代表人：法定代表人或授权代理人：地址：地址：精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页，共 16 页电话：电话：年月日年月日甲方监督单位 ( 盖章) 乙方监督单位 ( 盖章) 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页，共 16 页