2022年外墙涂料承包合同范文3篇.docx

《2022年外墙涂料承包合同范文3篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年外墙涂料承包合同范文3篇.docx（12页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年外墙涂料承包合同范文3篇 外墙涂料，是用于涂刷建筑外立墙面的，那么签订外墙涂料承包合同须要留意什么呢?以下是我为大家整理的外墙涂料承包合同范文，感谢您的观赏。 外墙涂料承包合同范文1 甲方： 乙方： 甲方将 的外墙涂料工程发包给乙方施工。双方遵循自愿、诚恳、信用的原则，为明确甲、乙双方的权利和义务，经协商一样，订立本合同。 一、工程名称： 二、工程承包范围及形式：外墙未贴面砖部分的墙、板、线条等(详细按甲方指定的部位)，以包工包料承包施工。 三、工期、质量：以甲方下发通知为准，质量为合格及以上。面漆采纳多乐士牌漆。 四、承包费用及付款方式： 1、承包费用及结算方式：按实际施工面积进行

2、结算，单价38元/m(每平方米叁拾捌元整)，此费用已包含了乙方全部预见与不行预见的及风险的费用。 2、付款方式：外架拆除完毕，合同范围内工程全部施工完，验收合格后10天内，付清全部工程价款，中途不预付工程款。 五、甲、乙双方责任： (一)、甲方职责 1、对乙方进行技术交底; 2、负责组织验收。 (二)、乙方职责 2 1、所用材料的必需符合质量要求，并供应材料的出厂合格证。必需严格听从甲方管理人员的支配。工人的食、宿自理。 2、施工质量必需符合施工设计、设计变更、施工强制性条文、施工验收规范要求。 3、做好已完的成品爱护。 4、乙方应严格按平安规程操作，杜绝事故的发生。确保平安生产。所发生的一切

3、平安事故及责任全部由乙方担当。 六、违约责任： 1、乙方承包的工程不符合甲方要求的工期、质量时，甲方有权随时清退乙方，全部费用乙方自己担当，不予结算。 2、由于乙方自身缘由造成质量缺陷或下料失误，乙方无条件返工或更换材料; 3、乙方应负有对本班组的工人的平安及劳资的全部责任。乙方工人的平安及劳资若有发生纠纷所发生的损失由违约方负责。 七、本合同对双方具有约束力，任何一方违约所发生的损失由违约方负责。 八、本合同自双方签字起生效，至工程款付清当日终止。本合同一式二份，双方各持一份，未尽事宜，协商解决。 甲方： 乙方： 身份证号码： 年 月 日 年 月 日 外墙涂料承包合同范文2 发包方： (以下

4、简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用原则，双方就外墙及室内涂料工程施工事项协商一样，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称：外墙及室内涂料装饰工程 2、工程地点： 二、承包方式：包工包料，包脚手架 三、承包内容及价格 本工程现有外墙涂料装饰分项工程项目，采纳“立邦”牌外墙涂料，调色外墙涂料每平方米 38.00 元;其他外墙涂料每平方米 35.00 元;内墙楼梯水泥漆每平方米 15.50 元;以上全部单价不含配套费及税费，所需脚手架搭拆费用包含在涂料价格内。 四、施工及质量要求 1、乙方

5、必需严格按现行规范标准施工，分项工程验收要求达合格以上。 2、涂刷质量要求：表面颜色匀称一样，不允许有泛碱、咬色，和流坠、疙瘩，无砂眼、刷纹，装饰线、分色线、直线度、立面垂直符合允许偏差范围，阴阳角顺直。 3、材料要求：底漆和面漆要由甲方会同监理人员共同验收，符合要求后运用。 4、底漆和面漆按产品说明进行配比施工。 5、质量未达到要求者，其返工的工料损失由乙方负责，因乙方缘由造成质量问题被有关部门罚款由乙方负责。 五、施工工期 1、乙方依据甲方施工进度安排要求，组织劳力。 2、施工工期：依据甲方要求，乙方实际状况协商确定。 六、结算及付款方式 1、结算方式：内墙涂料工程量按实际绽开面积计算，以

6、分项单价乘以实际工程量结算。 2、付款方法：本工程无备料款，按每月经有关部门审核进度款付至80%，工程竣工验收合格后乙方供应工程结算资料并将有关资料送至甲方。甲方接到上述资料15天内审核完毕，按业主与甲方付款方式赐予乙方支付工程总价款至97%，余款3%作为质量保修金，待工程竣工验收合格后壹年后壹个月内付清。 七、平安施工 在施工过程中，乙方应严格根据平安操作规程进行施工，加强施工人员的平安教化管理，实行必需的平安防范措施，如造成平安事故，一切责任和经济损失由乙方担当，甲方不担当任何责任。 八、甲方职责 1、负责协调乙方和现场其他施工单位工作关系; 2、向乙方供应本工程相应施工图纸壹份，并对乙方

7、进行质量、平安技术交底，施工中如有图纸设计更改，应刚好通知乙方，否则应予签证; 3、甲方应供应现场水、电，费用由甲方负责;供应垂直运输机械以及供应开升降机专职人员，刚好进行技术交底和现场检查，发觉问题刚好解决供应水电至施工作业现场; 九、乙方职责 除甲方供应的机械设备外，其余的工具均由乙方负责(包括雨具)，严格按施工进度安排组织，确保工程工期和质量; 十、附则 1、本合同如有未尽事宜，经双方协商可另行签订补充协议，其补充协议视同本合同，具有同等法律效力。 2、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份; 3、本合同自签字后生效，至工程竣工验收，工程款项结清后终止。 甲方： 乙方： 代表： 代表：开户行：

8、账号： 签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日 外墙涂料承包合同范文3 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 根据中华人民共和国经济合同法、建筑安装工程承包合同条例及其他有关法律法规的规定，结合本工程详细状况，甲、乙双方遵循同等、自愿、公允和诚恳守信的原则，经协商达成如下协议。 第一条 工程概况 1.1 工程名称：宝杨路配套商品房1-3号外墙弹性拉毛涂料工程 1.2 工程地点： 宝杨路3320号 1.3 承包范围： 1-3号外墙涂 1.4 承包方式：包工包料 (外墙腻子甲方供应) 1.5 工期：自接到甲方通知后 10天 内完成。施工期间需协作甲方的合理支配、听从甲方管理。 1.6 工程质

9、量：合格 1.7工程面积:暂定3000M2,竣工后按实计算. 1.8 合同价款采纳固定单价，单价 浅色20.60元/每平方, 深色21.80元/每平方。 合计金额为(人民币)： 63000.00元(大写)： 陆万叁仟元整该价格包含工程图纸上全部内容(另有约定的除外)。 1.9该价格含干脆费、间接费、乙方利润、管理费、政策性文件的规定及包含等合同明示或示意的全部风险、责任和义务的费用，少工程完成后按实际施工面程计算,单价按合同单价计算。 其次条 甲方工作 2.1指派 周建军 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.2甲方签订合同后3

10、天内向乙方明确施工范围及施工要求。 第三条 乙方工作 3.1参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度安排，交甲方审定。 3.2乙方指派 宋继训 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 3.3严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参与竣工验收，编制工程结算。 3.4做好施工现场保卫、消防和垃圾清理等工作，并担当相应费用。 3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3.6在施工过程中,负责对外立面

11、的铝合金门窗的成品爱护,实行有效的措施确保铝合金门窗不污染涂料,若有污染要刚好清理,若完成后有污染而造成的损失一切费用由乙方负责。 3.7工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。 第四条 关于工期的约定 4.1乙方须按甲方提出的工期要求进行进度限制。 4.2乙方在合同签订后3日内供应施工组织设计，甲方对乙方的施工组织设计(或方案)和进度安排提出质疑和合理修正时，乙方应在此后3天内供应修正的施工组织设计。 4.3非乙方缘由造成的工期延误，经双方协商，以经甲方签证的联系单为准，工期可以顺延。 4.4工程竣工结算时乙方供应发票，甲方出具免税凭证。 第五条 关于工程质量及验收的

12、约定 5.1本工程质量应达到国家建筑装饰行业标准质量评定合格标准。施工项目质量验收若无相应的国家验收标准时，则以建筑行业装饰标准为准。 5.2甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前24小时通知甲方验收，甲方若不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认;若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，复验合格，甲方应担当复验而引起的产品损坏、停工干脆费;若乙方没提前24小时通知甲方验收且自行验收，甲方不予承认，甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，无论复验是否合格，甲方不担当应复验而引起的产品损坏、停工损失，工期不予顺延。 5.3由于乙方缘由造成质量事故，

13、其返工费用由乙方担当，工期不予顺延。 5.4工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并担当乙方的看管费用。 第六条 关于工程价款及结算的约定 6.1支付方式： 工程开工后，工程完成至30%时，支付至合同价的 50%工程工程全部完成验收后，支付至合同价的 80%全部工程验收合格且经甲方审定结算后支付至结算价的95%，余款作为保修金。 保修金为工程结算价的5%，在工程竣工验收合格满一年后一次性无息退还。 6.2如在施工中发生图纸修改或增减工程内容的,由乙方出具工程联系

14、单,甲方认可确定签字，在决算时按实结算。 第七条 关于材料供应的约定 7.1 工程所需材料全部由乙方负责选购。涂料进场后,取小样送检测,费用由乙方负责. 7.2 乙方选购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用，并且对工程造成的损失由乙方负责。 第八条 有关平安生产和防火的约定 8.1 乙方供应的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。 8.2 乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工人平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。 8.3 由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关平安操作规程、消防条例和防火设计规范，导

15、致发生平安或火灾事故，甲方应担当由此产生的一切经济损失。 8.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。 第九条 争议与违约责任 9.1、违约 (1)工期：施工过程中由于乙方缘由造成工期延误，每逾期一天，须按工程结算总价款的 向甲方支付违约金，并担当因此给甲方造成的一切损失，如乙方不按本条款执行，甲方有权从乙方工程款中干脆扣除;因甲方缘由造成工期延误，经甲方确认后，工期相应顺延，但甲方不担当任何费用。 (2)产品质量：如乙方供应的产品经检验质量不合格的，乙方除应马上调换合格产品外，还应按不合格产品价款的 %向甲方支付违

16、约金。如因此造成工期延误的，乙方还应担当相应的违约责任。 (3)工程质量：如因乙方缘由引起工程质量不合格(以甲方、设计单位、等书面确认为准)，乙方必需马上整改，直至质量达到合格为止，同时向甲方支付与质量履约保证金等额的违约金。因此给甲方造成其他损失的，乙方应据实赔偿。 (4)付款：如甲方无故延迟支付工程款，经乙方合理催告后仍未支付的，则每逾期一天，应按逾期未付款项的 %向乙方支付违约金。 9.2、争议 (1)双方约定，在合同履行过程中产生争议时，各方协商解决，协商不成提交工程合同签约所在地人民法院诉讼解决。 (2)对于不存在争议的部分，各方在诉讼期间仍应接着履行。在人民法院判决、裁定前乙方不得

17、停工，且不得以此为由拖延工期。 第十条 其它约定 10.1工程竣工验收前,乙方向甲方供应完整的竣工资料两份(其中一份须原件). 第十一条 附则 11.1 本工程须要进行保险时，应另订协议。 11.2本合同自甲、乙双方签字盖章后，工程完工结清全部工程款后自动失效。 11.3本合同在履行过程中形成的会议纪要，报价单及补充协议，工程联系单及一切附件是本合同的组成部分与本合同具有同等法律效力。 11.4本合同设正本贰份，副本贰份，甲、乙方各执正本壹份、副本壹份。 甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 代理人： 代表人： 年月日： 外墙涂料承包合同范文3篇第12页 共12页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页