2022建筑合同范文集合6篇.docx

《2022建筑合同范文集合6篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022建筑合同范文集合6篇.docx（25页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022建筑合同范文集合6篇建筑合同 篇1发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及相关规定，结合本工程详细状况，经双方协商达成一样，签订本合同，以资共同遵守。第一条：工程范围塑钢窗的制作安装其次条：承包方式包工 包料第三条：材料的质量标准按图纸施工，指定品牌为陕西欣塑建材，白色80推拉窗，玻璃5+6+5中空玻璃，推拉门为60推拉型材。第四条：结算依据窗尺寸以现场实际尺寸(经甲方确认)为准制作安装，按实际成型窗面积计算，每平方单价元。第五条：付款方式合同签订后付预付金10%，窗框安装完结后付45%，窗扇安装好后付40%，验收合格后付5%

2、。第六条：责任与权利甲、乙双方要尽职尽责，紧密协作确保工程顺当施工，制作按甲方认可样式为依据，认可后不行随意更改，以此产生的后果及费用由甲方负责。乙方严格根据国家标准施工，保证质量，在施工中的一切质量问题及担心全责任事故由乙方负责。第七条：本合同一式二份，甲、乙双方各一份，此合同自签字之日起生效。甲 方：乙 方：年 月 日建筑合同 篇2发包人：承包人：xx小区安置房建设项目是区政府20xx年实施的棚户区改造和安置项目，该项目由徐州飞腾房地产公司负责建设，因开发商资金链断裂等缘由，安置房未能如期交房，给拆迁户生活带来不便。为尽快解决该问题，现依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有

3、关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本项目后续建设工程建筑材料供应事项协商一样，订立本合同书。一、工程概况工程名称： xx小区材料供应分包工程工程地点： xx小区二、工程承包范围承包范围： xx小区后续工程建筑材料供应、水电供应、办公材料、点工、工地看护等事宜。三、合同工期开工日期：20xx年 08月 01 日竣工日期：至工程竣工四、付款方式1.支付 20 万元，用于自工程复工以来已发生的一些费用。同时，承包方正常履行合同承包范围内所约定的事宜。2.后续工程款，由审计部门跟踪审计，按月据实结算。五、建筑材料质量按国家强制性标准执行六、违约、索赔和争议1、发包人担当的违

4、约责任：发包人无正值理由未按合同规定预付工程款，承包人承诺施工不间断，经承包人书面催告后在30日内，仍未支付的，从催告期满之日起，向承包人支付应付款项的人民银行同期贷款利息，直到按合同规定应付工程款支付为止。2、承包人担当的违约责任：(1) 发包人首付工程款后，承包人三天内仍不正常进行材料供应的，发包人停止支付后续工程款并不予进行工程核量审计结算。(2)工程材料质量达不到合同规定的质量验收标准规范的要求的，承包人担当由此给发包人造成的一切损失，并在发包人指定期限内整改达到合同规定的标准，返工所产生的费用由承包人担当。九、工程实施过程中，若协议双方发生争议，首先协商解决，协商不成，向工程所在地人

5、民法院依法诉讼解决。十、合同生效合同订立时间： 20xx年08月1日合同订立地点：本合同双方约定签订后生效。承 包 人：(签章) 发 包 人：(签章)身份证号：银行卡号：联系方式：二一四 年 八月 一 日建筑合同 篇3出租人(简称甲方)：承租人(简称乙方)：一、依据中华人民共和国合同法的有关规定，根据诚恳信用、同等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方协商一样，签订本合同。二、乙方因建设工程施工须要，租用甲方的钢管、扣件、顶丝等建筑机械设备，甲方同意有偿出租给乙方运用。特殊说明：1、以上租赁物的种类、具体的规格、数量以乙方签字确认的提货单(租赁单)为准。2、每租赁一万个扣件甲方免费

6、送1000套扣件螺丝。3、甲方所供应物品必需符合国家标准以及满意乙方的质量要求。三、租赁物的用途和运用方法：乙方应将租赁物用于承建的工程，并保证根据国家规定的施工规范、操作规程进行正确运用。乙方不得超负荷运用和违规运用租赁物。四、乙方应在合同生效后，应提前五天向甲方提交租赁的机械设备安排单，以便甲方按时、按量的供应。五、租赁期限：以实际进场时间起先计算，归还时截止。冬季报停时间为三个月，超过三个月时，超过时间租赁费按50%计取。六、甲方材料进场三个月后，乙方起先支付租赁费。之后的支付方式为：每月25日前，乙方做出当月的租赁费结算单，下月5日前向甲方支付上月租赁费的70%。甲方不出具税票，所收租

7、赁费不含税金。七、乙方可依据工地实际状况选择与其他租赁公司合作，以保证施工的正常进行。八、甲方将货物送到工地，运费及装卸费双方经过协商后由甲方垫付，每月结算租赁费时乙方将此费用支付给甲方。交货时双方当场清点数量并验收质量，乙方指派 为验货人，验货后乙方应给甲方签订提货单(租赁单)，乙方或者提货人在提货单(租赁单)上的签字或者盖章行为视为租赁物已验收且质量合格、完好无损。乙方提货后对租赁物的数量、质量负责，发生任何意外事故均与甲方无关。九、租赁物返还时的运输由乙方负责，运费、装卸费由乙方担当。十、租赁期间，租赁物资的修理由乙方负责，费用由乙方担当。十一、在租赁期间，承租人未经出租人同意，不得将租

8、赁物资转让、转租给第三人运用，也不得变卖或作抵押品。十二、乙方对租赁物资要妥当保管、正确运用。租赁期间届满，乙方应当返还全部的租赁物，按时将租赁物运至甲方指定的地点(本市内)并整理堆放。租赁物资返还时，双方检查验收，如因保管不善、运用不当造成租赁物资损坏、丢失的，应根据合同其次条，由乙方向甲方支付赔偿金：未经甲方书面同意，乙方不得将钢管截断运用。否则根据钢管缺损处理。十三、本合同未作规定的，根据中华人民共和国合同法的规定执行。十四、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，向甲方居处地人民法院起诉。十五、本合同一式份。十六、本合同自甲、乙双方签字或者盖章后生效。甲方(公章

9、)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建筑合同 篇4发包人：_(以下简称甲方)。承包人：_(以下简称乙方)。甲方托付乙方承建教学、办公两用五层楼房一座。依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合本工程的详细状况，经双方协商一样，签订本合同，以资共同遵守。第一条 工程概况工程名称：_.工程地点：_.施工面积：_。工程造价：_万元。其次条 工程要求工程按设计图纸施工，其质量标准必需达到市建委有关施工验收的规定要求。第三条 工程期限_年_月_日起至_年_月_日止。第四条 工程结算和付款方法自本合同生效之后五天内，甲方按工

10、程造价的30%预付_万元给乙方作备用款，以后按工程进度拨款。工程竣工、验收合格后，甲方在一个月内给乙方付款应迭整个工程款的99%，即达_元。其余1%，即_元，作为保修期一年的预留款。保修期满后，甲方在十天内付清给乙方。第五条 工程验收乙方工程竣工后，由市质量监督部门负责验收，签收合格即交付甲方。第六条 违约责任由于工程质量问题造成的损失，由乙方负责;乙方如未按期完工，每逾一天处以工程款1%的罚金;如由甲方迟付备用款而造成误工，则处甲方以工程款1%的罚金;如因连续停水、停电八小时以上造成损失，则由甲方负责。第七条 其他条款甲方应在工程开工前十天将施工图纸交给乙方;甲方负责施工所需的“三通”(路通

11、、电通、水通);乙方负责施工所需“三大材”(钢筋、木材、水泥)及其他施工所需材料;施工过程中若发生工伤事故，由乙方负责，甲方概不负责。本合同正本两份，甲乙双方各执一份。副本一份，送交监证处。本合同自双方盖章之日起生效。发包人：_承包人：_签约地点：_年_月_日建筑合同 篇5发包方：_地址：_邮码_电话_法定代表人：_职务_承包方：_地址：_邮码_电话_法定代表人：_职务_依照中华人民共和国合同法和_市的有关规定，经双方协商一样，签订本合同，并肃穆履行。第一条 工程项目一、工程名称：_二、工程地点：_三、工程编号：_四、工程范围和内容：全部工程建筑面积_平方米。（各单项工程详见工程项目一览表）五

12、、工程造价：全部工程施工图预算造价人民币_元，其中：人工费_元。（各单项工程详见工程项目一览表）其次条 工程期限一、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：全部工程自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工。（各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表）二、施工前各项打算工作，双方应依据工程协议书中第三条规定，分别负责按时完成。三、在施工过程中，如遇下列状况，可顺延工期。顺延期限，应由双方刚好协商，签订协议，并报有关部门备案。1由于人力不行抗拒的灾难，而被迫停工者；2因甲方变更安排或变更施工图，而不能接着施工者；3因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合

13、要求，而被迫停工或不能顺当施工者。第三条 物资供应一、全部工程所需的物资按下列第（ ）项供应方式办理：1特别材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责选购，供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责选购供应。2统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂合用，特别材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责选购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责选购供应3包工不包料工程，全部材料、设备由甲方选购供应到现场或指定的加工地点。4其他方式：_二、由甲方负责供应材料和设备的品种、规格、数量及进场期限，详见甲方供应材料、设备一览表。三、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设

14、备在交付乙方前，由甲方负责检验（甲方托付乙方总包承办设备订货及非标准设备加工，应另签订协议）。四、工程所需材料，如因供应部门规格、品种或材质不能满意工程要求必需以其他规格、品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲方同意，并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，应按现行规定办理结算。五、凡应附有合格证明的材料，在进场时必需由供应方负责验证；如无合格证明，必需经供应方试验合格后方准运用，其试验费用，应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验，其试验费用，应由甲方负担。六、由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格、质量不符要求，经双方

15、努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，应由甲方负担。第四条 工程款结算一、全部工程造价的结算方式。按下列第（ ）项规定办理：1以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。2按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算，包干范围以外的费用；另按有关规定付款。3按标准施工图单方造价包干结算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款。4包工不包料工程，按预算定额规定的人工费结算。5招标的工程，按中标的价款结算。二、工程款拨付与结方法，按现行规定办理（详见附件）。第五条 施工与设计变更一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要全部达到合格。二、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更

16、设计。如遇下列状况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力气和机械调迁等损失，应由责任方负担1施工中如发觉设计有错误或严峻不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在7天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。2在施工中，如遇设计变更超出原设计标准或规模时，应在施工前按审批程序重新报批，经审查处审核工程预算，经办的银行审查投资后，并由甲乙双方签订协议，方可施工。否则，任何一方不得强行施工。3在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到平安部位。4在施工中，如发觉甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失

17、，应由甲方担当。三、乙方应严格执行隐藏工程验收制度，凡隐藏工程完成后，必需经过验收作出记录，方能接着进行下一工序的施工。一般隐藏工程由乙方自行检查验收，并作好记录，重大或困难隐藏工程，应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐藏工程验收手续。如甲方未届时参与，乙方可自行检查验收，甲方应予承认。四、甲乙双方在施工中遇到工程生项，应按定额管理方法报批。变更工程协议所附的变更预算，应在施工前刚好送经办的银行，做为结算工程款之依据。第六条 竣工验收、结算与保修一、乙方在单项工程竣工前5日将验收日期以书面通知甲方届时验收，如甲方不能按时参与验收，须提前通知乙方取得乙方同意后，另订验收日期，但甲

18、方须承认竣工日期，如再不按时参与验收，其所发生的管理费和各项损失均由甲方担当。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。二、竣工工程验收合格，从验收之日起3天内，乙方向甲方移交完毕。如甲方不能按期接管、致使验收后的工程发生损失，应由甲方担当。三、本项工程中的单位工程，如需单独移交甲方，在移交时，双方应办理中间验收手续，作为该单位竣工工程验收之依据。四、在进行竣工工程验收中，如发觉工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成。阅历收合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。五、工程已基本竣工，如遇某种材料或

19、设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方探讨同意，可做减项竣工，并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。六、竣工工程验收，以国家颁发的施工验收规范、技师检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时，乙方应在验收前10天向甲方供应以下文件：1增减变更文件和其他洽商记录；2隐藏工程验收记录和中间交工验收记录；3工程竣工后，应绘制竣工图，工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明，提交建设单位存档。工程变更较大的，可以由建设单位自绘或托付设计单位、施工单位绘制竣工图。七、乙方在单项工程竣工验收后，属于民用建设项目应于竣工验收后15天内，属于工业建设项目，应于竣工验收后30天内，将竣工结

20、算件送交甲方进行审查。甲方应在接到竣工结算件后，民用建设15天内，工业建设20天内审查完毕，如到期未提出异议，由经办的银行审定拨款。八、工程竣工验收后，乙方对施工的土建工程质量负责保修一年，采暖工程保修第一个采暖期内。在保修期内，确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故，乙方应负责无偿修理。（属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特别规定办理）九、工程未阅历收，甲方提前运用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方担当责任。第七条 违约责任和仲裁一、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，（以竣工验收合格日期计算）每逾期一天，应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期

21、违约金；属于包工不包料的，每逾期一天，应偿付给甲方按预算人工费千分之二的逾期违约金。二、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖期不付，按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。三、实行合理化建议奖和提前竣工奖的，甲乙双方应依据有关政策的规定，另行协议。四、建筑安装工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应刚好协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解；解决不了的，可选择下述第（ ）项处理：（1）向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁，（2）干脆向人民法院起诉。第八条 附则一、预算审查手续，由建设单位将建筑安装工程承包合同（附施工图预算）送市建设工程合同预算审

22、查处审查。要求鉴证的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。二、在本合同签订之前，双方签订的施工打算合同（工程协议书），可做为本合同之附件。三、招标工程，按市建设工程招标、投标暂行方法签订合同。四、双方商定的其他事项：1_2_3_4_第九条 合同附件一、工程项目一览表。二、全部施工图纸。（合同正本有此附件）三、施工图预算。（合同正本及建设银行有此附件）四、甲方负责供应的材料、设备一览表。五、有关协议：1_2_3_4_六、有关补充合同：1_2_第十条 合同份数及有效期一、本合同一式_ 份，甲乙双方各执正本一份，并分别报送双方业务主管部门副本一份。二、本合同自双方签订之日起生效。在全部工

23、程竣工验收并结清尾款后失效。建设单位（发包方）：_工程负责人：_年_月_日建工单位（承包方）：_工程负责人：_年_月_建筑合同 篇6签订时间：厂房场地平整合同发包人：法定代表人： 联系方式：地址：承包人：法定代表人： 联系方式： 资质等级： 邮箱：地址：依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，双方就 项目土方施工工程项目事宜协商一样，订立本合同。1、 工程概况工程名称： 工程地址： 工程承包范围： 2、合同价格2.1场地平整工程单价(含税)为每平米人民币 元(大写： 角整)，场地平整工程量为 平米，合同价格为： 元(大写： 元整)。(1)此合同为固定总价，任

24、何状况下均不作调整。(2)合同单价已包含在施工过程中发生的一切费用。包括但不限于如下内容：30cm土方平整、机械进出场费、场内外和沿线道路保洁费用、道路清洁费用、文明施工费用、周边协调、承包人合理的管理费、利润、税金等一切费用。3、支付方式付款方式为待工程完工验收合格并出具验收合格单后一次性付清。承包人应向发包人供应符合合同并满意甲方财务要求的真实、有效、合法的发票，否则发包人有权拖延付款且不担当违约责任。4、合同工期4.1 工程工期：开工日期： 年 月 日，竣工日期： 年 月 日工期总日历天数为： 日。(或：本工程的开工日期以发包人发出的开工通知书中载明的日期为准，工期总日历天数为： 10

25、日。)4.2 上述工期指自开工之日起的.肯定日历工期，含冬雨季及恶劣气候(如大风、沙尘、冰雹、持续高温等)、政府政治性会议或其他事务(如高考、运动会、重大节假日)等因素，为不变期间。4.3 工期如有变更，以发包人和承包人形成的书面确认文件为准;承包人不得以任何理由拖延工期;发包人对承包人进度安排的认可不减轻或免除承包人在合同中的义务和责任。5、工程质量5.1承包人必需根据国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。如有合理化建议应征得发包人同意，并办理变更手续后方可变更施工。5.2工程质量符合 甲方验收 标准。 6、双方一般权利与义务 6.1 发包人的权利与义务(1)向承包人供应与工

26、程相关的资料，向承包人供应具备施工条件的施工场地并指定承包人的详细进场位置。(2)刚好履行合同中约定的竣工验收、结算义务。 (3)按合同约定向承包人支付合同价款。 6.2 承包人的权利与义务(1)在签订合同之前，承包人已经对施工现场及其周边环境，进行了仔细细致和全面的勘察及检查，并且已经就任何可能存在的疑问从发包人获得了足够的澄清和解答。承包人应对其就上述资料的任何理解、推论或说明负责。(2)边坡修整必需能满意发包人及国家相关施工规范要求，以保证基础边坡的稳定。(3)承包人负责挖土及运土过程中一切相关事务的处理(包括但不限于测量放线、组织开挖工程施工、人工清土、转运、机器设备组织与管理、运输道

27、路修理、挖掘地面垃圾清运、环卫部门的检查等);(4)承包人需严格根据发包人指示将所运土方运至发包人指定区域，未根据发包人指示进行的，发包人对此所运土方不予计量支付;承包人不得中途倒土、卖土。(5)承包人应刚好清理场地及运输道路洒落土方。根据当地政府要求对运至现场的土方进行覆盖。(6)承包人负责按规定办理好有关环境爱护、消防、平安生产和施工噪音管理等手续，因此而发生的费用已经包含在本合同价款中;如承包人未按本条约定刚好办理上述手续，因此导致的相关行政主管部门的行政罚款由承包人担当，如因此给发包人造成损失的，承包人应担当赔偿责任。(7)承包人负责妥当爱护好地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物爱护

28、建筑)、古树名木以及道路等公用设施;全部可能因此发生的费用已经包含在本合同价款中。(8)承包人的施工作业不得对施工场地与公共道路的通道和公共道路系统及其功能造成任何损坏;否则，承包人应负责修理，如因此导致第三人遭遇损失或招致行政惩罚，承包人应负责赔偿或担当行政惩罚责任。(9)承包人有义务根据有关规定实行严格的平安防护措施，确保施工平安和第三者的平安;凡施工中发生的一切平安事故(包含但不限于承包人施工人员自身损害或致人损害)，均由承包人负责。(10)承包人负责基槽周边维护，直至工程总包人进场。(11)在签订合同之前，承包人已经对工作范围的地理、人文等环境了解清晰，在施工过程中对于周边村民等人为的

29、干扰、恶意阻扰施工等行为，承包人应自行解决，损失的工期不予顺延。7、 平安施工7.1 承包方必需遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关平安生产的法律规定及各项规定，严格根据平安标准组织施工。7.2 承包方运用的各类机械、脚手架及防护设施，应有专人进行检查，并做好检查记录，确认符合平安标准时，持有本人特种作业操作证的人员方可操作。7.3 承包人必需为从事危急作业的职工办理意外损害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。7.4事故发生时，发包人和承包人均有责任尽力实行必要的措施，防止或者削减损失。8、 环境限制承包人在施工过程中应遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关

30、环境爱护的法律法规及各项规定，避开造成环境污染，对产生的扬尘、固体废弃物、噪声、有害气休、污水等加强管理与限制。9、 验收工程具备验收条件的，承包人应在工程竣工前 2 日，将验收日期以书面形式通知发包人，如发包人不能按期参与验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，工期相应顺延。工程经检验合格，承包人应自验收合格之日起5天内向发包人移交竣工资料。验收如不合格，承包人应无条件协作发包人返工至合格。10、违约责任10.1如承包人未能按合同约定工期完工，每逾期一日，须向发包人支付 5000 元违约金。逾期超过5天的，发包人有权解除合同，承包人应支付签约合同价格的20%的违约金。除此之外，因

31、工期延误给发包人造成其他损失的，承包人应负责赔偿。10.2如承包人虚假计量土方，承包人应向发包人支付虚假计量数额2倍的违约金。10.3承包人在施工期间倒土、卖土，或未将土方运至指定地点的，除赔偿发包人实际损失外还需向发包人支付违约金10000元/次。10.4土方施工严禁超挖，因承包人违反发包人技术要求而造成的返工费用及发包人因此遭遇的一切经济损失，均由承包人担当。10.5因承包人违反本合同约定而产生的违约金、损害赔偿金等，发包人均有权在任何一次付款中干脆予以扣除，不足部分有权向承包人追偿。10.6发包人不能根据合同约定刚好结算工程款，逾期30日仍不能支付的，之后每逾期一天，应向承包人支付应付未

32、付款项的0.1%的违约金。该项违约金累加不超过签约合同价格的5%。因承包人缘由致使发包人违约的，发包人无须支付上述违约金。11、争议解决因履行本合同发生的或与本合同有关的一切争议，双方协商解决，协商不成的，同意交由合同签订地人民法院解决。12、其他本合同一式陆份，发包人执肆份，承包人执贰份，均具同等法律效力。本合同未尽事宜经双方协商后列入补充条款与正文具有同等效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。13、附件 附件1 廉洁协议附件2 营业执照副本复印件附件3 签约代表授权托付书及身份证复印件 附件4 关于设计变更、工程签证相关事宜的协议 (以下无正文)(本页为签字页)发包人：(签章) 承包人：(签章)签约代表：签约代表：电子信箱：签约时间：开户银行：账 户：监督电话：董事长办公室：电子信箱： 签约时间： 开户银行： 账 户：