2022年承包绿化工程合同范文3篇.docx

《2022年承包绿化工程合同范文3篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年承包绿化工程合同范文3篇.docx（12页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年承包绿化工程合同范文3篇 林绿化作为城市绿色基础设施的主要组成部分,是提升城市品位、完善城市功能、改善城市人居生态环境的重要内容。园林绿化工程合同书是怎样的呢?以下是我为大家整理的承包绿化工程合同范文，感谢您的观赏。 承包绿化工程合同范文1 甲方： 乙方： 一、工程概况 1、工程名称：营根河综合治理绿化工程(一标) 2、工程地点：琼中县营根镇 3、工程内容：绿化种植及养护。 4、工程造价(包干不含税)：以现场数量为准，附单价报价表。 5、工程变更时，依据海南省相关定额标准计取。 二、施工期限及要求 1、施工期限： 2、验收标准：GJJ/T82-99城市绿化工程施工及验收规范，其它符合

2、有关专业验收标准。 3、本工程养护为3个月，保证成活率100%。 三、付款方式 1、合同签定订后，按已完成工程量的60%支付进度款. 2、养护期满后，一个星期内付清余款。 四、工程变更状况 在绿化施工过程，甲乙双方本着敬重事实的原则，经双方协调同意后，可对部分苗木进行调整。 五、竣工验收 1、乙方在种植完工后，应进行自验，验收合格后，通知甲方，若甲方7天内不组织验收，则视为初验合格。 2、初验合格后，满3个月进行交工验收，要求全部苗木均出现生长之势。 六、双方责任 1、甲方责任 1)甲方刚好供应可用于施工的场地及种植苗木点。 2)甲方免费供应施工用水、电。 3)甲方对苗木安排和进场材料的验收应

3、主动协作，原则当日确认，以确保工期。 4)甲方协作乙方的对外协调工作(例如：政府有关部门的协调工作;苗木的选购、运输环节需办理批文等有关手续的申办)。 2、乙方责任 1)根据甲方要求的名称、数量、规格进行施工，并确保种植全部成活。 2)在保活期，如乙方种植的苗木死亡，由乙方补栽，所需费用全部由乙方担当。 3)乙方必需按设计要求种植苗木，如擅自种植而造成的损失由乙方自己负责。 4)种植须符合绿化施工技术要求。 5)乙方要听从甲方关于现场文明施工管理的有关规定，全部人员须统一服装、佩戴平安帽，保持现场整齐、有序。 七、不行抗力的因素 1、在施工期由强台风、暴雨造成延误的天数不计入施工期内。 2、在

4、施工期由于不行抗力因素造成的苗木死亡，所造成的损失乙方不负责。 3、守约方有权向违约方按合提出赔偿。 八、其它 1、甲方指派驻现场的代表为_，乙方派驻现场的代表为_，双方代表现场签收的文件及资料均为有效文件。 2、工程总造价以最终完成的工程量进行结算。 3、本合同经双方代表签字盖章后生效;本工程保活期满，余款付清后，本合同自行失效。 4、未尽事宜，双方本着友好协作原则另行签补充合同，与本合同具有同等法律效力。 5、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。 甲 方： 乙 方： 代 表： 代 表： 签订日期： 年 月 日 承包绿化工程合同范文2 甲方： 乙方： 为确保该工程的顺当进行，经甲乙双方协商达成

5、以下条款，供双方参照执行。 第一条 工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、承包方式： 5、绿化面积： 6、绿化标准： 7、绿化品种： 8、工程造价：大写： 其次条 工程期限 全部工程开工日期，本工程定20_年4月1日开工，全部工程竣工日期：20_年4月18日竣工，合同工期总日历天数18天。 第三条 工程延误与工程奖罚 1、乙方应刚好按期开工，如遇施工现场不能开工的状况下应提前三天书面通知甲方并经甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。 2、施工中因各种缘由须要停工，应提前24小时书面对甲方提出申请，由甲方视状况确定是否停工。 3、如遇不行

6、抗力，如自然灾难等缘由，工期相应顺延。 4、因乙方缘由造成延期开工或停工的，由乙方担当相应损失。 第四条 甲方工作 1、确保施工面，现场做到三通一平。 2、确保乙方施工用水及养护用水、用电。 3、甲方应为乙方供应地下隐藏工程的资料。 第五条 乙方工作 1、乙方必需按甲方确认的工程进度组织施工，接受甲方对工程进度的监督检查。 2、工程竣工后，乙方应按本合同约定的保修期，对本工程担当质量保修责任。 3、乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，平安施工，施工中如因乙方平安措施不力造成事故的责任及相关费用，由乙方担当。 第六条 质量验收 1、苗木栽植要严格遵守操作规范作业，确保苗木成活率不低于100%

7、 。 2、土建工程及换土工程要按图施工。 3、种植完成后有乙方在有乙方在一个月内完成验收。 第七条 付款方式 甲方验收合格后付全款。 第八条 争议处理 因履行本合同发生争议，应协商解决。 本合同一式贰份。甲、乙双方各执壹份，双方盖章生效。 第九条 维护 有甲、乙双方协调。 甲方：签字： 乙方： 签字： 年月日： 承包绿化工程合同范文3 甲方： 乙方(分包单位名称)： 依照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，依据甲方与建设单位签订的雄县污水水处理厂土建工程施工总承包合同，双方就本建设工程劳务施工进行协商并达成一样，特订立本合同

8、。 1.工程概况 工程名称： 雄县污水处理厂厂区绿化工程 工程地点：X县亚古城村东 工程内容：厂区绿化工程 2.承包范围： 3.工程工期46天 开工日期：20_年5月15日 竣工日期： 20_年7月1日 4.工程质量 乙方根据工程施工图纸、施工说明书及相应的施工技术规范要求进行施工，符合总承包合同的质量标准，并接收甲方代表、建设单位、监理单位的监督检查。 乙方必需根据甲方编制的总体施工组织设计和设置的质量限制点进行施工限制。 质量等级： 5、平安：甲乙双方必需签订施工平安协议，且严格执行。 6、承包方式：包工包料 7、双方责任 甲方责任： 项目经理的姓名： 职务： 开工前供应施工用水、电源接口

9、; 开工前供应施工图及有关技术资料; 开工前做好总包工程施工组织设计，并向乙方交底; 负责审批进度安排和施工方案; 开工前或分阶段向乙方供应材料、设备。 负责监督乙方施工质量和施工进度。 负责办理设计变更和现场签证手续和费用事宜。 办理与业主的工程预(结)算。 按分包合同的约定向乙方拨付工程款。 其它责任：供应乙方施工人员的住宿场地。 乙方责任： 派驻本工程的负责人的姓名： 徐永进 职务： 项目经理 听从甲方的统一管理、指挥和调度，接受甲方业务部门的检查和监督; 细心组织施工，确保分包工程的施工进度、质量目标的实现; 做好施工现场的平安、保卫、消防工作，详细执行双方签订的施工平安协议;乙方支配

10、保卫人员对施工现场内的机具及施工材料进行保卫，如有丢失损坏，由乙方担当责任。 做好施工现场的环境爱护工作，对施工现场的化学危急品、扬尘、固体废弃物、废水、噪声等进行有效限制，做好文明施工工作; 在施工中发生质量事故，应当刚好实行补救措施，并刚好向甲方报告。并担当由于乙方缘由造成的费用损失; 乙方施工人员必需按规定持证上岗，并报甲方审查批准; 乙方在施工过程中必需维护甲方名誉，不得有任何损坏甲方的语言和行为; 施工中乙方应严格遵守甲方的有关平安生产、环境爱护、质量管理等方面的各种规定，接受甲方监督; 乙方施工人员必需根据甲方要求统一着装，费用由乙方负责;乙方施工人员自身防护用品、劳保用品由乙方担

11、当。 根据甲方要求设置专职平安员负责本方施工人员的平安教化，作好平安防护，接受甲方平安管理人员的检查和监督。 其它责任：负责本方施工人员的食堂和吃饭。 接受甲方每月有关平安、质量、进度、文明施工等方面的考核评分，并根据甲方要求进行整改，每扣罚1分，罚款100元;工程竣工后，整体评价满足的，甲方将全部或部分罚款作为嘉奖给分包人。 8、材料和施工机械供应 9、工程竣工 工程具备竣工验收条件时，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方报请验收。 甲方收到竣工验收申请后 3 天内进行初步验收，并赐予认可或提出修改看法。乙方应按要求修改，并担当由自身缘由造成修改的费用; 甲方初步验收合格后，由甲方在总包工

12、程竣工验收时将此工程一并交建设单位验收。若因乙方分包工程施工使总包工程不能通过竣工验收的，乙方应主动返修，并担当修改的费用。 10、工程结算 工程造价：壹拾肆万伍仟伍百贰拾捌元整 结算方式：第一次工程款拨付5万元，其次次拨付4万元，第三次拨付5.5528万元。 支付方式：甲方或建设方干脆拨入乙方账户。 施工用水电挂表计量，按实际发生的费用在结算价款中扣除。 以上价格中均包括税金。 乙方根据甲方要求供应发票，税金由乙方据实负担。 11、工程质量保修 工程质量保修范围和内容：乙方施工范围内的全部内容 质量保修金额：工程造价的5% 工程质量保修期限：依据甲方与业主签定的合同中保修期限实施。 12、违

13、约责任 施工中，乙方施工进度、质量等不能满意甲方或业主的要求，甲方有权解除合同，更换队伍，由此造成的损失由乙方担当。 因乙方缘由不能按约定的工期或甲方要求的关键节点完工的，每拖延一天，应向甲方支付10000元的违约金;违约金仍不能弥补甲方损失的，乙方应按实际损失补足。 因乙方缘由使工程质量达不到合同约定的质量标准的，由乙方担当拆除和重新施工的费用，且工期不予顺延，并赔偿由此给甲方造成的损失。 因乙方缘由未做好施工现场的平安、保卫、消防、环保等工作而发生的损失由乙方担当。甲方对乙方违章作业、违章指挥造成质量失控或引发平安事故的行为和不听从甲方管理的行为有权甲方管理规定进行惩罚，罚款可从当月工程进

14、度款或工程结算款中扣除。 因甲方缘由造成质量、平安问题和工期拖延，由甲方担当责任和经济损失。 13、争议 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，双方均可向 雄县人民法院起诉 。 14、其他 本合同一式 五 份，甲方 二 份，乙方二 份，建设方一份 甲方与建设单位签订的总承包合同是本合同的执行条件之一，本合同未尽事宜双方另行协商或参照总承包合同相关条款执行; GF19990201建设工程施工合同(示范文本)中的通用条款是本合同执行条件之一，本合同未规定的，执行通用条款; 本合同自双方签字盖章之日起生效，在全部工程竣工，办理交工验收保修期满工程款结清后失效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 承包绿化工程合同范文3篇第12页 共12页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页