2022年园林工程承包合同范文3篇最新2022.docx

《2022年园林工程承包合同范文3篇最新2022.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年园林工程承包合同范文3篇最新2022.docx（13页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年园林工程承包合同范文3篇最新2022 在城市化建设进程不断加快的状况下,近年来我国园林工程项目不断增加,签订园林工程承包合同须要留意什么呢?以下是我为大家整理的园林工程承包合同范文，欢迎参考阅读。 园林工程承包合同范文1 发包方(以下简称甲方)： 承包方(以下简称乙方)： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关规定，结合本工程的详细状况，经双方协商一样，签订本合同，以致共同遵守。 第一条 工程概况 1.工程名称： 堰湖山庄景观绿化工程; 2.工程地点： 玉兰大道与明珠路交口 3.工程承包范围和内容：结构、铺装及零星工程 4. 承包方式：由乙方承包人工费。 其次条 工程合

2、同造价： 本工程合同预价为人民币483902.17 元，即人民币肆拾捌万叁仟玖佰零贰元整，附工程量报价清单 第三条 工程价款的支付与结算 1.签定合同后，甲方在工程施工一个星期后支付乙方生活费按每人每天50元计算。 2. 工程款甲方按每月工程量80%支付乙方。 3.工程完工后，甲方应在十日内付给乙方合同总造价90%工程款; 4.工程验收后尾款10%甲方七日一次付清。否则按银行逾期付款有关规定处理。 5.确因甲方拖欠工程款或不行抗力等其他因素而影响工程进度，造成乙方停工、窝工，损失应由甲方担当。 6.乙方在施工过程中由于外部缘由造成乙方返工应按实结算。 第四条 工程质量和检查验收 1.本工程质量

3、要求为合格; 2.乙方必需严格按操作规程进行施工，并接受甲方现场监督检查; 3.工程竣工后，由甲方刚好组织建设单位竣工验收，验收合格后，将工程移交给甲方管理。 第五条 双方负责事项 1.甲方 (1)甲方供应乙方住宿 (2)按规定供应施工场地; (3) 供应挖机、铲车、翻斗车及施工用电 2.乙方 (1)施工工具; (2)施工安排 (3)确保工程质量 ; (4)在交工前应负责管理 ; 第六条 本合同在履行过程中发生纠纷，甲乙双方应刚好协商解决;如协商不成，由仲裁机构仲裁，仲裁机构由甲乙双方协商而定。 第七条 附则 本合同未尽事项，一律按中华人民共和国合同法及有关规定执行。 本合同经双方签字盖章后生

4、效，合同工程竣工交验，结清工程尾款， 自然失效。 本合同一式两份，甲乙双方各执1份为凭。 发包方(盖章) 承包方(盖章)_ 法定代表人(签名)：_ 法定代表人(签名)：_ 签约日期：_年_月_日 园林工程承包合同范文2 工程名称: 工程 发包方: 承包方: 依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的建设工程施工合同及其他有关规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本园林铺装工程施工项目经协商订立本合同： 一、工程概况 1 工程名称： 2 工程地点： 3 工程内容： 4工程承包范围 (1) 承包范围： (2) 工程总面积： 二、合同文件及图纸 除双方

5、另有约定以外，组成本合同的文件如下： (1) 双方签订的补充协议 (2) 本合同条款 (3)标准、规范及有关技术文件 (4)工程量清单 (5) 工程报价单或预算书 (6) 图纸 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 适用法律、标准及规范 1 适用法律法规：国家有关法律、法规和宁夏有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。 2 适用标准、规范名称：园林绿化工程施工及验收规范、 3 双方另有约定列入补充条款。 4 双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有冲突的，以法律、标准及规范规定为准。 三、双方的权利义务 1 发包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作

6、 (1) 保证施工现场达到具备施工条件： (2) 将施工所需的水、电、 (3) 负责施工场地与公共道路的开通： (4) 协调处理施工场地四周地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物建筑)、古树名木的爱护工作 2 承包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作： (1) 应供应安排、报表的名称 (2) 担当施工平安保卫工作和非夜间施工照明的责任和要求： (3)负责已竣工但未交付发包人之前的工程爱护工作; (4)做好施工场地四周地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物爱护建筑)、古树名木的爱护工作 (5) 保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定 四、施工组织设计和工期 开工日期： 竣工日期： 合同工期总

7、日历天数_日 1 承包人供应施工组织设计(施工方案)和进度安排的时间： 2 发包人对施工方案、进度安排予以书面确认或提出修改看法的时间：_，发包人逾期未确认也未提出修改看法的，视为同意。 3承包人必需根据经确认的进度安排组织施工，并接受监督和检查。因承包人缘由导致实际进度与进度安排不符的，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。 五、质量与检验 1 工程质量标准：_合格_ 2 双方对工程质量有争议时，由_质量监督站鉴定，所需费用及由此造成的损失由责任方担当。 六、平安施工 1 承包人应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要

8、的平安防护措施，消退事故隐患。由于承包人平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人担当。 2 发包人应对其在施工场地的工作人员进行平安教化，并对他们的平安负责。发包人不得要求承包人违反平安管理的规定进行施工。因发包人缘由导致的平安事故，由发包人担当相应责任及发生的费用。 七、合同价款与支付 1 发包人保证根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 2 本合同预算金额(大写)：_ 元(人民币)(小写)：_元 3 工程量的确认 (1)承包人向发包人提交已完工程量报告的时间：_ (2)发包人核实已完工程量报告的时间：_，发包人逾期未核实工程量的，承包人报告中开列的工程量将视

9、为被确认并作为工程价款支付的依据。发包人核实工程量未提前24小时通知承包人的，确认结果无效。 4 工程款支付 合同生效后_日内，发包人向承包人支付本合同总造价的_%为预付款。 发包人应在确认工程量结果后_日内按前款的约定向承包人支付工程款(进度款)。工程全部完工，竣工验收通过并办理完毕相应结算手续后，发包人累计支付给承包人的工程款应达到工程结算总价的_%，结算总价的_%作为工程保修金。 本工程保修期满，在承包人履行了保修责任的前提下，发包人一次性向承包人支付工程保修金。 八、竣工验收与结算 1 工程具备竣工验收条件，承包人以书面形式通知发包人，并向发包人供应完整的竣工资料和竣工验收报告。 2

10、竣工日期为本工程竣工验收通过的日期。保修期正式起先。 3 因特别缘由，部分单位工程和部位需甩项竣工时，双方订立甩项竣工协议，并明确双方责任。 九、质量保修 承包人在质量保修期内，根据有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，担当本工程质量保修责任。质量保修期自工程竣工验收通过之日起计算。 十 合同生效及终止 1 本合同自_之日起生效。 2 本合同在双方完成了相互约定的工作内容后即告终止。本合同正本二份具有同等效力，双方各持一份。本合同副本份数_份，由双方分别收持。 双方依据有关法律、行政法规规定，结合本工程实际，经协商一样后，可对本合同详细化、补充或修改。 发包人：(公章) 承包人：(公章)

11、法定代表人： 法定代表人： _年_月_ _日 _年_月_日 合同订立地点：_ 园林工程承包合同范文3 总包方： (以下简称甲方) 分包方： (以下简称乙方) 依照中华人民共和国经济合同法、园林工程承包合同条例、城乡建设部园林工程总分包实施方法的有关规定，经双方协商一样，签订本合同，并肃穆履行。 第一条 工程项目 一、工程名称：嘉 善 畅 园 小 区 景 观 工 程 二、分包工程部位： 五、分包工程期限： 年 月 日 年 月 日。 六、分包工程单价费用：(详见本合同第六条) 七、乙方投入工种人数 人。 其次条 工程结算 按分包工程项目，乙方每月必需上报所做工程量，经工程项目部审核后，甲方支付每月

12、工程量的 %款项。余下款项工程竣工后经甲乙双方共同验收合格，予以结算。 第三条 工程质量 甲方依据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方根据施工图纸和说明书要求，细心组织施工，保证工程质量。如质量不合标准，必需返工修理，其工料费损失，由乙方担当;职工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。 第四条 平安生产 一、甲方对乙方担当的工程要做平安交底，提出明确的平安要求，并进行监督检查，乙方必需仔细贯彻有关平安施工的规章制度，严格遵守平安操作规程，对甲方供应的平安生活设施，乙方经检查合格方可运用。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。 二、劳动爱护用品

13、及施工中属个人运用的平安设备，原则上由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用安排，甲方帮助解决。 三、在施工过程中，乙方因违反平安条例和法规造成的一切事故，由乙方负责。 第五条 生活管理 一、乙方工人进场后，原则上住宿问题由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出申请，甲方尽力帮助解决。 二、生活需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、卫生等方面供应便利，乙方工人如有疾病，经其负责人签字同意，可在甲方就医，医疗费用由乙方负责并按月付清。 第六条 分包工程费单价 第七条 材料供应管理 甲方供应工程所需施工材料。乙方施工中用料奢侈及不合理的超出限额部分，由乙方负担，乙方在施工中应按垛(堆)运用材

14、料，做到日战日清，活完料净，保持现场整齐。 第八条 施工机具 一、大型工具由甲方负责，保证运用须要。 二、手持操作工具，由乙方负责。 三、对甲方负责供应的机具，乙方应仔细保管爱惜，如有丢失损坏，乙方负责赔偿。 四、施工需用的中、小型机械，由甲方按施工方案配备，保证乙方正常施工，乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。 第九条 现场管理 一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关安排进度、材料供应等工作双方应亲密协作，保证施工顺当进行。 二、乙方应对施工人员进行遵纪遵守法律和平安生产，爱惜财产的教化，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，

15、如违反现场管理制度和不法行为，甲方有权实行必要措施，乙方应担当法律责任，并负责赔偿经济损失。 三、分包人员要保持相对稳定，不准合同外人员出入现场和住宿。 第十条 违约责任 一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工视损失状况，乙方应予赔偿。 二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意， 单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工安排支配造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。 三、乙方必需按合同规定的工期及质量要求按期完成，否则每逾期一天，应偿付给甲

16、方按分包工程费2的逾期违约金。 四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给双方逾期付款违约金。 第十一条 附则 一、本合同发生纠纷时，当事人双方应刚好协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门进行调解。解决不了的，可向工程所在地的区、县经济合同仲裁委员会申请仲裁或干脆向人民法院起诉。 二、本合同一式 份。甲乙双方各执正本一份。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 园林工程承包合同范文3篇最新2022第13页 共13页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页