2022标准小型工程合同_1.docx

《2022标准小型工程合同_1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022标准小型工程合同_1.docx（31页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022标准小型工程合同标准小型工程合同1发（总）包单位：XXX_（甲方）承（分）包单位：XXX_（乙方）依据中华人民共和国合同法，以及有关规定，结合本工程的详细状况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。第一条工程名称：锚杆工程建设地点：XXX_其次条建设规模、面积（工程量）和承发包工程的范围及内容：1基坑锚杆XXX_条，包括现场已浇注XXX_条锚杆的张X及锁定，总工程量为XXX_延米。2锚杆施工依据设计方案和相应施工规范，工作内容包括：锚杆钻孔；锚杆设置及灌浆；锚杆张X与锁定。第三条本合同所承包工程的工期定为XXX_个日历天，工期计算的起止时间是：XXX_年_月_日开工，XXX_年_月_日

2、竣工。上述工期以施工方案工期为准。在履约过程中，依据变更设计所影响的工期和甲方责任、不行抗力所延误的工期等因素，经甲、乙方签证认可后，进行调整，从而最终确定竣工日期，乙方应按此竣工日期竣工。第四条工程质量标准及保修条件、期限，按本条第XXX_项执行：1根据国家及省、市的有关规定执行，符合设计要求。2根据国家现行建筑施工规范大全有关标准执行，工程保修至地下室施工到0.00时为止。第五条承包方式：实行大包干。即包工、包材料、包质量、包工期、包平安。锚杆按XXX_元米计价。详细工期要求为：在XXX_个日历天内完成全部锚杆的钻孔、灌浆，并且张X完毕至少一半锚杆。第六条工程总造价按上述承包范围和方式，计

3、（概算）为人民币：XXX_元整（XXX_），工程结算以实际发生工程量为准，单价不变。第七条甲方应负责完成下列工作：1在开工前三天完成“三通一平”（包括进场道路），接通水、电源和办理报建、临时场地、占用道路等的批准手续。同时向乙方提交施工（安装）图纸与说明书和有关的技术资料各一份；水电安装图纸XXX_份；地质勘探资料一份；建筑（安装）许可证和报建审核看法书。2供应现场水电接点，材料堆放点及临时设施。3以上工作由XXX_统一解决支配。第八条乙方应负责完成下列工作：1在开工前三天完成组织施工图会审、编制施工组织设计，并送交甲方，作为甲方检查监督执行施工安排的依据。2全面负责锚杆施工，保质保量按期完成

4、任务。3完工后，供应有效的竣工资料两份。第九条乙方承包的任务，非经甲方同意，不得随意分包给第三方。乙方必需严格根据施工图与说明书以及施工技术规范和操作规程进行施工，按规定做好试件和材料的试验，确保工程质量，按期完工。在工程质量上必需接受质量监督部门和甲方的监督，甲方发觉其在主要形象上拖进度XXX_天时，或在主要工程上存在重大质量问题时，经质监部门确认后，甲方应以书面通知乙方，乙方在XXX_天内必需实行有效措施订正。否则甲方有权实行措施直至终止合同，调换施工队伍。因此所造成的实际损失，由乙方负责。乙方在施工过程中，发觉施工图纸与说明书不符，重要结构或关键部位所需的材料规格、质量不符合设计要求，或

5、设备有缺陷时，应马上以书面通知甲方。甲方应在XXX_天内会同设计单位进行处理，并办理技术签证。否则，乙方有权停工，除工期顺延外，因此所造成的窝工损失由甲方负责。第十条甲方托付监理公司为驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查验收隐藏工程、办理中间交工工程验收签证手续，督促乙方按规定搞好试件、材料试验和各项技术资料及报表整理，负责签证、解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜。第十一条材料、设备的供应及其消耗含量和价差处理，按本条第XXX_项执行：1工程所需材料，全部由乙方负责，其费用和材料价格已按XXX_的规定列入造价内，在施工过程中，如材料价格变动，按有关规定进行调整。2施工过程中，材料价

6、格如有变动，不再调整。第十二条工程价款的支付和结算必需划（汇）入乙方的开户银行：XXX_办事处，帐号：XXX_。否则，由此所造成的一切后果均由甲方负责。乙方不得将工程款转入第三方帐户或挪作他用。工程备料款和进度款按本款第XXX_项执行：（一）按市建设银行工程价款结算方法的拨付规定办理，即在合同签订XXX_天内，按总造价（当年安排）的百分之XXX_预付备料款，进度款按工程进度百分之时付款百分之XXX_，工程进度百分之时付款百分之XXX_，工程进度百分之时再付百分之XXX_，其余工程进度款由预付备料款抵充，留下尾款百分之五待审定竣工结算后付清。（二）工程款支付方法：1合同签订_日内，甲方向乙方支付

7、XXX_元备料款。2乙方完成进度达50时，甲方再向乙方支付工程总造价的40。3乙方完成进度达90时，甲方再向乙方支付工程总造价的15。其余款项在地下室施工到000时付清。工程结算：乙方应在全部工程竣工验收合格后XXX_天内提出竣工结算，送甲方和经办行审核，甲方应在接到结算之日起XXX_天内提出看法，逾期视作同意，由经办行划帐，结算尾数。双方对竣工结算确认后XXX_天内，应进行退补结算。第十三条甲方因生产或运用须要，确需变更设计时，应书面通知乙方，并供应由原设计单位出具的变更设计的技术资料，按规定办理变更工程手续，签订补充协议或变更合同，造价按工程增减的规定进行调整和结算。工程中途停建、缓建或由

8、于设计变更以及设计错误造成的返工，甲方应实行措施弥补或削减损失，同时经有关部门审定后赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁，材料和构件积压的损失。第十四条工程交工验收1工程交工验收，应以施工图纸及说明书、图纸会审记录、有关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。2隐藏工程在隐藏前XXX_天，由乙方通知甲方到场检查，甲方不按时到现场检查的，乙方可自行检查后隐藏，并仔细照实填写隐藏记录，甲方应予承认。若事后甲方提出复查的，复查合格，全部费用和因此造成乙方的经济损失，由甲方担当，所耽搁的时间应顺延工期；复查不合格，检查费用由甲方担当，乙方应负责无偿返

9、修。若乙方未通知甲方到场检查，单方完成隐藏工程的，甲方有权要求重新检查，不论检查结果是否合格，一切费用由乙方担当。3工程（包括单项工程）竣工前五天，由乙方通知甲方组织有关单位进行验收。验收工作在工程竣工后XXX_天（单项工程七天）内进行，并应按期验收完毕。工程质量及工程内容符合要求的，双方在竣工工程验收证明书上签章，同时乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交。如工程质量不合格或工程内容尚未完成者，由乙方在商定的期限内进行翻修或补建后，再进行验收，直至达到符合标准和要求为止。并按最终验收合格的日期作为竣工日期，由此支付的一切费用均由乙方负责。甲方逾期组织验收的，除应向乙方偿付违约金外，假如验收合

10、格的，按本款规定的验收日期作为竣工日期；验收不合格需翻修的，按实际逾期天数顺延工期。工程（包括单项工程）未阅历收，甲方提前运用或擅自动用，因此而发生的质量或其它问题，由甲方担当责任。4工程竣工后，应绘制竣工图。工程变更不大的，由乙方在原施工图上加上注明，提交甲方存档。工程变更较大的，由乙方另绘竣工图。第十五条嘉奖1提前竣工或赶工嘉奖：XXX_。2乙方按期竣工，并经工程质监部门和主管部门检查鉴定或认可的优良级品工程的，甲方同意按工程总造价XXX_分之XXX_嘉奖给乙方。第十六条违约责任1甲方逾期供应材料、设备或逾期履行第七条各项规定之一者，从逾期XXX_天次日起，除应负担乙方的实际损失外，并按拖

11、延天数顺延工期。2甲方不按期拨付工程款，从超过XXX_天次日起，按拖欠数额，根据银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款违约金。同时，乙方有权停止施工，直至结清之日，停工期间的窝工和其它损失按实由甲方担当，工期顺延。3乙方逾期竣工，从逾期XXX_天次日起，每逾期一天，按工程总造价（单项工程按该项工程造价）的万分之XXX_向甲方偿付违约金。4甲方逾期组织验收交工工程（包括单项工程），乙方逾期提交竣工结算的，从逾期XXX_天次日起，每逾期一天按工程总造价（单项工程按该单项工程造价）的万分之XXX_向对方偿付违约。5一方逾期结清或退回工程尾款者，从逾期XXX_天次日起，按应结清或退回数额，比照银行有

12、关延期付款的规定，向对方偿付逾期违约金。第十七条遇人力不行抗拒的灾难损失，按本条第XXX_项处理：1报上级有关部门裁定。2工期顺延。第十八条其它事项及补充条款1有关本工程的施工图纸与说明书和会审记录，以及图表、资料，双方进行的有关会议，洽谈记录，双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等，都是据以施工和交工验收的技术资料，也是本合同的组成部分。2乙方应加强防火、防盗、治安、施工平安防护措施和加强对施工队伍的管理，遵守和执行平安、文明和深夜施工等的规定。否则，导致造成的损失和有关部门按规定赐予的惩罚或追究赔偿的经济损失均由乙方负担。3甲方无偿供应乙方施工人员共XXX_人的住宿及生活

13、用水、用电。4乙方施工用水用电按市有关规定，从结算款中扣除。5基坑开挖时，挡土桩间如有流砂或挡土桩位移超过规范偏差及漏水等影响地下室施工的状况，由乙方负责处理，因此发生的一切费用，由乙方担当。措施费按XXX_元包死，如无上述状况，甲方照付上述措施费给乙方。本合同自签订之日起生效，到工程交工验收和结清工程款之日自然失效。本合同正本二份，双方各执一份；副本四份，双方各执二份；送建委、双方主管业务部门、经办行、税务局、工商局及有关单位各一份。甲方（盖章）：XXX_乙方（盖章）：XXX_居处：XXX_居处：XXX_签约代表（签字）：XXX_签约代表（签字）：XXX_电话：XXX_电话：XXX_传真：X

14、XX_传真：XXX_XX编码：XXX_XX编码：XXX_签订地点：XXX_签订地点：XXX_XXX_年_月_日XXX_年_月_日标准小型工程合同2发包方：_(以下简称甲方)承包方：_(以下简称乙方)依照民法典以及_县教化局农村合格学校建设修理、改造工程价目表等文件的有关规定，结合本工程实际，根据同等、互利、协商一样的原则，签订如下合同条款：一、工程名称火田中心小学排水沟修理、改造工程。二、工程范围和内容规划预算范围中排水沟的全部工程项目:详见教化局关于火田中心小学排水沟项目规划预算表或工程量清单(工程项目、工程数量、预算评审价等作为施工清单)。三、承包方式按教化局规划预算表、工程量清单中所列出

15、的全部项目及要求施工，实行包工、包料、包工期、包质量、包平安的施工总承包方式。四、工程结算包干，以教化局规划预算、工程量清单中所列出的项目为依据，经教化局、财政局和学校共同验收合格后经评审后结算。在规定时间，按时按质完成的，在原合同金额的基础上赐予修理项目(有新建的除外)总造价的3%嘉奖资金。没有按时按质完成任务的，在原合同金额的基础上惩罚修理工程(有新建的除外)总造价的3%资金。五、工程期限1、本工程合同总工期为15天。乙方必需在_年_月_日前组织施工队伍开工，必需在_年_月_日前完成，竣工期每延迟一天，乙方赔偿500元。2、如出现非人力可抗拒的自然因素或因甲方缘由影响，经甲方论证确认工期顺

16、延时间。否则，工期不得顺延。六、工程质量1、根据学校及_县教化局农村合格学校建设修理、改造工程价目表规定的质量标准施工。2、工程按国家有关技术标准和技术规范验收达到合格标准。3、学校成立工程建设领导小组和工程质量监督小组，设置专职质量监督员，对本工程进行全程质量监督及每一套工序验收签证，隐藏工程刚好做好验收记录。校长对项目负总责。4、建筑材料由乙方选购，但必需符合国家质量标准和甲方指定材料品牌、规格、质量要求，且选购过程由甲方派专人全程监督，阅历收签证后，方可选购、运用。5、铝合金推拉窗的安装，教学楼将窗户倒置(即固定页在下方，开启页在上方，且固定页用磨砂玻璃)。学生宿舍一楼将窗户倒置，二楼以

17、上将窗户顺置。七、工程平安1、乙方在施工过程中必需严格根据有关平安规定和技术规程施工。做到文明、平安施工。施工中发生的一切平安事故和经济损失均由乙方自负，甲方不负任何责任。2、乙方在工程施工过程中设置明显平安标记和平安围档，不得影响行人行车平安，保证原有道路畅通;必需实行严格的平安防范措施，确保施工平安和学校师生平安。八、工程付款阅历收合格评审后，教化局将工程款一次性拨付到甲方，乙方凭税务发票到学校结算，5%为质保金，_年后付清。九、违约责任1、在签订本合同时，投标保证金转为履约保证金，其金额为伍仟元整。工程竣工验收后一周内退还。2、本合同签订后，如乙方在_年_月_日前未组织施工队伍开工，视为

18、乙方违约,甲方有权终止合同，其履约保证金不退。3、本合同签订后，乙方不得将本工程对外转包，如有转包，甲方有权终止合同，其履约保证金不退，已完成的工程量不予验收和结算，责任全部由乙方自负。4、乙方必需按时按质完成本工程，如质量不合要求，由乙方自费返工。工程未达到质量标准，甲方不予支付工程款;因乙方组织管理不当，造成质量、工期无法完成，甲方有权终止合同，已完成的工程量不予验收和结算。十、其他事项1、乙方必需协作当地政府及甲方调处好工程建设中的冲突和纠纷。2、甲方必需供应施工项目清单及施工质量要求，搞好施工单位与当地的协调关系。3、如有工程变更或预算外增加工程项目内容，由乙方书面提出理由、经甲方认定

19、、教化局审批后方可实施，并刚好进行工程签证，所增加部分工程量原综合单价不变，如原来没有综合单价则参照相近的综合单价或由双方协商确定，最终经评审为准。否则，教化局拒绝拨付变更或新增加项目的工程款。4、未尽事宜，甲乙双方共同协商解决。5、本合同一式四份，甲方一份，乙方一份，教化局、财政局各一份。自签订之日起生效。甲方：_乙方：_法人代表：_身份证号：_单位地址：_家庭住址：_联系电话：_年_月_日标准小型工程合同3发包负责人：(以下简称甲方)_承包负责人：(以下简称乙方)_根据民法典和建筑工程承包条例的有关规定，结合本工程的详细状况，经双方共同协商订立塑钢窗制作、安装工程承包协议，详细条款如下：一

20、、工程名称：二、工程地点：三、承包形式四、承包价格：五、工程造价：按实际尺寸制作，安装面积结算。六：付款方式：七：承包范围：施工图纸范围内的塑钢门窗制作与安装工程。八、质量要求：xx型材塑钢材料为60、65料白色、钢衬1.0厚。按规范要求达到建设单位验收合格标准。九：施工要求：承包方必需严格按施工质量验收规范进行施工，按现行检验标准进行自检，作业场地必需工完料净场地轻。十、平安：承包方必需严格执行国家xx省有关平安生产管理条例仔细遵守平安技术操作规程，并遵照平安交底的施工程序不准违章作业。十一、成品爱护：承包方进入现场后不得损坏工地原有成品及半成品构件等，如发生损坏由承包方负责赔偿，并对其视情

21、节轻重进行罚款处理。十二、承包方在现场的施工及住宿人员必需听从发包方管理的领导，负责对承包范围内的所需材料工具的管理，负责对承包范围内的食宿、防火、防盗、平安保卫、卫生等管理工作。十三、工期：按发包方要求，保证发包方其它工种工期进度。十四、违约责任：因单方做成的经济损失由责任方负责，因施工及其他不符合相关部门要求造成的惩罚由责任方负责。十五、施工期间违反平安技术操作规程、违章作业、不参与人身保险造成的人身伤亡事故、责任由承包方负责。十六、保修：承包方需按相应规定付保修工作，保修期xx年，发包方留置承包方的工程保险金为：承包总价：0.5%，保修期期满后，如无质量问题，xx日内返还。十七、其他要求

22、：此合同一式两份，双方各执一份，双方签字后生效。结算完毕后自行废止。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日标准小型工程合同4发包方：(简称甲方)承包方： (简称乙方)依据民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就县建筑工程施工的劳务人工费、文明施工、施工管理、设备机械费用等事项协商一样，订立承包协议如下。一、工程概况 工程名称：县 建筑工程 工程地点：县 工程规模：总建筑面积：约 承包内容：施工图(含散水沟)以内的劳务人工费、机具、文明施工、施工管理、设备机械、架料模具及其协助材

23、料等一切费用(详尽内容见乙方投标预算标书)。二、合同工期 施工工期：个月，即：_年_月_日开工，_年_月_日完工。除基础超深，重大设计修改，人力不行抗因素及室外附属工程外，双方不得更改工期，若需延长工期须经甲方主管负责人签字同意。三、工程质量工程施工质量等级标准为：达到合格，力创优良。并保证达到：(1)按设计施工图和甲方以及业主要求施工，施工执行标准按建筑工程施工质量统一验收标准GB50300以及相关配套的现行国家规范标准;(2)分户检测合格：即房间几何尺寸、层高均符合设计，偏差值小于规定误差值;(3)实体检测合格：即设计梁板柱几何尺寸、钢筋位置、砼爱护层厚度，偏差值小于规定误差值。所完成工程

24、质量不合格，以及由于乙方运用材料引起后续施工出现质量问题的返工等，全部损失均由乙方担当。四、工程费用计算1、施工图(含散水沟)以内的施工作业劳务人工费、机具、文明施工、施工管理、设备机械、架料模具及其协助材料等一切费用，乙方以施工设计图建筑面积和乙方投标预算标书一次性 万元总承包包干;2、因设计施工变更须增减工程量，另行据实计算(按清单报价方式进行签证)。五、工程款支付1、为确保工程施工履约实力，乙方必需交纳 万元履约保证金，签订本协议时缴纳，双方约定，工程施工完毕时退还;2、工程款先由乙方自行垫支，甲方按主体工程施工进度预支工程施工进度款，详细支付时段为：完成主体工程量的50%时支付已完工程

25、部分的 %，主体工程全部完工时累计支付达到 %，主体验收合格后，累计支付达到 %，装饰和附属工程按主体工程的施工节点支付方式进行工程款支付;工程全部竣工验收合格时累计支付至总价75%;竣工结算交付后 个月内支付至总价95%;其余5%留作质保金，_年保修期满，无承包范围内的质量问题时一次性付清。六、 双方权利义务和职责1、甲方的职责(1)负责除本合同约定由甲方负责选购的施工协助材料外的全部材料供应;(2) 负责监督管理乙方施工，以及业主、监理等上级领导部门检查验收工作;(3)负责对乙方申报的施工进度款进行审查和拨付等全部相关工作;(4)负责供应施工设计图纸和技术交底。2、乙方的职责 乙方负责本工

26、程设计施工图范围和图纸会审记录内劳务人工费用和全部施工机械、文明施工、施工管理等费用总包干承包和组织施工，即包含下列内容：(1)施工图范围内全部施工人员劳务人工费用(含水电安装预埋费用);(2)完成施工图全部设计内容的一切机械设备、施工用具和机具、模具架料及其铺助材料，模具架料及其铺助材料自备，(机械设备如塔吊、提升机、搅拌机等;施工用具如钢筋、模工、水电工、砼工机具等;模具架料及其铺助材料如钢管及扣件、模板、平安网以及钉子、铁丝、绑扎丝、电线和灯(施工操作工作面内)等);(3)负责平安文明施工管理，强化平安措施，并担当投入此项工作的材料设备费用，即：平安文明施工管理工作，如平安教化、专职平安

27、员管理等;平安保证措施的人工、平安设施：如平安帽、平安带、平安网以及劳保用品等，其他项目施工涉及的平安设施、材料(如外架和架板高凳等)应无偿运用;(4)负责本工程临设搭拆人工费用;(5)负责本工程承包范围内的施工管理费用，即施工组织工作支配;指导工人按图施工，并检查其质量合格，交验甲方以及监理或业主;本工程按图施工抄平放线;本施工内容以及相关平安文明施工管理，工程材料管理及保卫工作费用;(6)负责本工程承包范围内的.人员施工平安保险费用，应达到不记名100万元保险金额，承包范围内干脆的、间接的(含供应平安设施所引起的)一切平安事故均由乙方负责;(7)负责协作有关施工项目的协作费用;(8)负责本

28、工程承包范围内的以及相关成品爱护等费用;(9)负责相应工程的进场材料及运用临时设施材料的御货。3、相关权利义务(1)施工期乙方必需遵守甲方一切管理制度，听从甲方监督管理，否则甲方有权对乙方进行惩罚;(2)乙方必需加强平安管理，全体职工自觉按平安管理制度施工，在施工前要进行质量平安交底，坚持班前教肓，严禁酒后作业，严禁违章施工，保证达到平安文明施工检查(现场部分)合格，否则，出现的一切后果均由乙方自行负责，甲方有权对乙方人员予以惩罚。上班不戴平安帽罚款50元人次，高空不系平安带罚款200元人次;(3)乙方在施工期间应按月优先支付工人工资，并接受甲方的监督，严禁出现拖欠工人工资闹事，否则甲方有权对

29、乙方罚款10000-0元次;(4)乙方应疼惜甲方材料，严禁奢侈材料，留意成品爱护，否则，甲方有权对乙方罚款5000-10000元次; (5)乙方必需文明施工，严禁出现打架斗殴，否则甲方有权对乙方罚款500-1000元人次;(6)乙方应抓紧时间施工，因乙方缘由造成工期延误或影响其他工序施工，造成业主和公司对甲方惩罚，以及赐予第三人的赔偿，乙方必需赔偿甲方相应损失;(7)若因业主方资金不到位給乙方造成损失按业主方給甲方劳务部分的赔偿额度干脆支付給乙方;(8)合同有效期内发生的平安责任事故概由乙方负责担当。七、违约责任1、出现下列情形之一视为乙方违约(1)乙方未经甲方同意，连续停工达到_日以上;(2

30、)乙方超出本合同约定工期达到_日以上;(3)乙方因资金不到位，拖欠工人工资，导致施工人员不足，施工进度严峻滞后，影响竣工交付：(4)乙方因组织施工和管理不善，出现重大平安责任事故;(5)工程施工不按规范要求进行，导致质量验收不合格或重大返工损失;(6)法律规定的其他违约情形。2、出现下列情形之一视为甲方违约(1)业主单位拨付工程款后，甲方未按合同约定支付乙方施工进度款;(2)甲方收到乙方竣工验收资料后，不刚好组织验收和竣工决算;(3) 法律规定的其他违约情形。3、违约后果(1)任何一方单方违约，违约方须按本合同标的总价款的10%向守约方担当违约金;(2) 任何一方单方违约,守约方有权单方解除合

31、同;(3)乙方违约，其所交履约保证金甲方不予退还。本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，双方各持二份，具有同等法律效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日标准小型工程合同5发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)甲乙双方依据国家有关法律、法规的规定，在同等协作、诚信诚恳、共赢发展的基础上，就甲方托付乙方进行工程服务的合作事宜，达成如下协议：第一条：合作项目及目的双方明确本合同是为工程服务。其次条：工程期限第三条：工程造价和付款方式2.1乙方应自_年_月_日开工，至_年_月_日完工，工期为天。2.2乙方应严格遵守上述时

32、间要求，按时完成有关工作。第三条：工程造价和付款方式3.1工程造价以实际发生项目竣工验收结算为准。造价预算为人民币：。(元)3.2合同签订后天内，甲方按预算总额%预付备料款，工程进度至%后甲方按预算总额%划拨工程进度款。工程至%后甲方按预算总额%划拨工程进度款，工程至%后甲方按预算总额%划拨工程进度款。余额待竣工决算后天内付清，余额按结算总额%元保修期满后天内付清。乙方在全部工程竣工验收合格后天内提出竣工结算报告送甲方审核，甲方在接到报告之日起天内提出看法，愈期视作同意，乙方可依据审定的数额，恳求办理收款。第四条：工程质量标准和保修期4.1工程质量标准按国家现行施工及验收规范。4.2保修期为，

33、自竣工验收双方签字确认之日起计。保修期内出现的质量问题，乙方在接甲方通知后天内进行检查，经双方鉴定，属乙方施工或材料质量问题，由乙方即进行修复;属甲方运用不当造成的，由甲方负责。如对质量问题有争议，由质监部门裁定。第五条：双方责任5.1甲方责任。(1)办理报建、临时场地、占用道路等手续。组织对施工图会审。在开工前天，供应符合进场的条件。(2)向乙方供应设计所需的有关资料：设计文件、消防、环保等要求，建筑物的结构状况和房屋平安鉴定书，各装修项目的详细要求及设计要点，供应工程所需的水、电设施。(3)按约定付工程款,对工程竣工验收和办理竣工结算。5.2乙方责任。(1)合同签订后天内编制施工安排报送甲

34、方监督执行。(2)按施工平安规范做好施工质量、平安管理。(3)施工中乙方缘由造成的停工、返工、材料、器材等损失均由乙方担当。(4)对竣工验收后保修期发觉的属乙方责任的质量问题负责返修。(5)工程竣工后的场地清理。第六条：双方责任约定条款6.1因以下缘由影响工期，经甲方代表确认后，工期相应顺延。(1)因甲方缘由变更设计。(2)不能按期付款。(3)非乙方造成的其它不行预见的缘由。6.2因乙方责任(1)不能按期开工或中途无故停工影响工期，工期不顺延，相应损失由乙方担当。(2)竣工验收后保修期内发觉的证明属于乙方责任的质量问题，乙方返修。第七条：学问产权7.1乙方保证因其设计的内容不违反任何法律法规或

35、者侵扰任何第三方的合法权益(包括但不限于侵扰第三方的肖像权、著作权和或其他学问产权)，若涉及第三方权利授权的(包括但不限于侵扰第三方的肖像权、著作权和或其他学问产权)由乙方负责解决并担当相应责任，若由此而导致的任何争议、投诉、索赔、诉讼等后果，由乙方负责解决。若给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿，包括但不限于律师费、差旅费及因乙方违约行为导致甲方须要向第三方支付的赔偿金。7.2甲方因专题设计向乙方供应的全部材料的全部权和运用权归甲方全部，乙方不得将其用于为甲方进行此项目之外的其它任何用途。7.3乙方保证将其所学问成果的完整版本交给甲方，同时所制作的设计及相关学问成果的学问产权归甲方拥有。第八条：

36、双方免责条款8.1在本合同履行期间，双方应严格保密因履行本协议而从另一方获得的任何商业、技术隐私或保密资料及其他相关的信息，非经上述资料或信息全部者同意，不得向任何第三方泄露。若乙方违反本合同保密条款，导致保密内容灭失、公开、披露的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方向甲方支付合同总金额50%的违约金;若上述违约金不足以赔偿甲方因而遭遇的损失，甲方有权就不足部分向乙方追偿。8.2因甲方修改设计或延误供应设计内容资料，从而延误乙方正常设计制作进度的状况下，乙方不负担因此造成延误的责任。8.3若因不行抗力因素，导致合同规定的责任和义务无法履行，任何一方均可免除部分或全部责任，并且该方应实行适当合理的

37、措施尽量削减不行抗力造成的损失，并将不行抗力事务及其影响刚好通知另一方。但是，一方已经实施了违约行为，但合同尚能接着履行并在守约方书面确认后，违约方接着履行合同义务的过程中，出现不行抗力因素导致合同无法接着履行，违约方仍要担当因之前的违约行所引起的违约责任(不行抗力是指：斗争、火灾、水灾、地震、台风及其他不行预见并且对其发生和后果不能防止或避开的事故)。第九条：协议终止如一方违反本合同中的条款约定，另一方可以提前5天以书面形式通知对方终止协议，书面通知必需说明所违反的条款。第十条：合同及附件修改本合同及附件的修改，必需经双方授权的代表签署书面补充协定。该合同与其附件资料将构成本合同不行分割的一

38、部分并与本合同其他部分具有同等法律效力。第十一条：违约责任11.1任何一方不履行、不完全履行或拖延履行本合同所规定的义务均构成对本合同的违约，违约方应向非违约方担当赔偿责任。11.2由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，假如甲方认为本合同已无必要接着履行或乙方在收到甲方要求其订正违约的通知后仍不订正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方除担当本合同约定的违约责任外，另须按本合同总金额的20%向甲方支付违约金，甲方有权干脆在甲方应付未付款中扣除;违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可接着向乙方追偿。11.3甲方应按合同规定的时间和金额向乙方付款，若

39、未按规定日期付款，则每逾期_日，甲方应向乙方支付相当于逾期未付款项的万分之二的滞纳金，但该滞纳金的总额应不超过本合同总金额的5%，且该滞纳金的支付不影响乙方根据本合同的规定完成其全部应当履行的义务。11.4乙方应严格根据双方确认的要求进行创意设计，按约定时间完工。若因乙方缘由，未按本合同约定的时间向甲方供应本合同约定的工作成果的，每延误一天应向甲方支付合同总额的1%的延迟金;若乙方在约定的最终交付日期起超过_日仍未能交付工作成果的，构成根本违约，甲方有权单方面解除本合同，上述工作成果涉及的乙方已完成工作甲方有权不予结算付款，并要求乙方应向甲方担当本合同总金额的100%的违约金。11.5由于乙方

40、工作成果不符合甲方的要求，且工作成果经3次修改仍未能达到甲方要求的，构成根本违约，甲方有权单方面解除本合同，另行托付第三方完成合同项下的工作，对上述工作成果涉及的乙方已完成工作甲方有权不予结算付款，并要求乙方应向甲方担当本合同总金额100%的违约金。11.6本合同经双方签字后生效，合同任一方中途终止执行合同的部分或全部内容，则视为违约。给甲方造成实际的经济损失，乙方予以赔偿。11.7由于乙方侵权引致与第三方纠纷，由乙方担当全部经济、法律责任。第十二条：合同说明12.1本合同(包括附件)一式肆份，双方各执两份，具备同样法律效力。12.2本合同由双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公司公章即生效

41、。在本合同的框架内，双方可就详细事宜达成其它协议，有关协议的效力与本合同互不影响。其它未尽事宜，双方经协商后以合同附件形式明确。第十三条：附则13.1双方因履行本合同发生的争议，应当协商解决，协商不成的，可在甲方所在地人民法院提起诉讼。13.2本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份，协议附件具有同等法律效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日标准小型工程合同6发包方：（简称甲方）承包方：（简称乙方）依据中华人民共和国建筑法和建筑安装工程合同承包条例等法律法规，为明确双方在施工过程中的权利义务和经济责任，维护双方的合法权益，经双方协

42、商签订如下协议：一、甲方地面现浇水磨石装饰工程，以包工包料（即一般白石子，一般水泥32.5级，塑料介条）的形式承包给乙方，单价34元2。二、工程地址位于_区路，施工面积一期约150002，二期约300002，乙方自带机械，水磨石材料，所用32.5级一般水泥必需供应出厂合格证。三、根据甲方要求，现浇水磨石的施工厚度为1.5c，并用塑料介条介方，墙柱围边宽20c，为暗红色，粗磨，细磨各一遍，在施工过程中，根据甲方的要求，结合现浇水磨石的施工规范操作施工，如违规操作，甲方有权要求整改。四、工程质量要求达合格，甲方负责协调水电、楼面上料事宜，费用从乙方工程款中扣除。磨出的泥浆排方，由甲方领导指定不远于

43、每个建筑物十米左右位置，挖坑埋于地下。五、工程造价：一期工程约12215;34元XXX元六、甲方要求按工程形象进度进行付款，工程形象进度约50%时，拨付总造价的30%，工程形象进度约85%时，拨付总造价的60%。工程竣工后甲方3_日内组织验收。验收合格付款至总造价的95%，并留余款5%作为保修金，两年内付清，如验收不合格，甲方有权拒付剩余款项。七、签订本合同，乙方向甲方交纳伍仟元的履约保证金，乙方履约，甲方无息退还。甲方负责督检找平层的平整，以及找平层的空鼓现象，如乙方发觉找平层不平整或有空鼓现象，申报甲方，甲方应责令找平层施工人员马上整改。尽量不影响乙方施工。八：工期：一个转化中心的找平层做完3天，确定平整度合理，无空鼓可以铺设介条介方为开工日期，至工程竣工，共50天工期，每拖延一天，罚款20元，在总造价款中扣除。确因刮风、下雨等自然灾难，以及乙方有足够的理由提出，经甲方领导签证认可，可顺延工期。（开工日期应明确到_年_月_日，刮风、下雨不属于不行抗力，不能顺延工期）九、在施工过程中，乙方严格按甲方要求进行施工，如损坏甲方材料和责任事故，由乙方负经济损失，并马上修复完毕，否则负法律责任。十、未尽事宜，双方协商解决，本合同一式两份，双方签字生效，款项付清合同止。甲方： 乙方：_年_月_日