2022年某新体育馆机电设备安装建设工程项目劳务分包方合同- .pdf

《2022年某新体育馆机电设备安装建设工程项目劳务分包方合同- .pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年某新体育馆机电设备安装建设工程项目劳务分包方合同- .pdf（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编号建设工程劳务分包方合同发包人：北京市设备安装工程公司绵阳工程部承包人： . 分包工程名称：绵阳新体育馆机电设备安装施工地址：区（县）绵阳市建设委员会二 00 四年印制发包人（全称）：北京市设备安装工程公司绵阳工程部承包人（全称）：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用地原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同.第一条：工程简况及承包工作内容1. 1 工程名称：绵阳新体育馆机电设备安装1. 2 工程简况：1.3 分包工作内容：范围包括：1. 4工程监理单位（全称）：第二条作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共 12

2、0 名第三条合同工期开工日期 2004 年 6 月 10日，完工日期 2005 年 7 月 15日，工期为天精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 8 页第四条合同价款4.1合同价款为：元（人民币）大写：元4.2合同价款地确定原则（在确定地方式前划“”）：经过招投标确定或虽未经招投标程序，有承、发包双方协商一致，确认。( )4.2.1 本合同价款为固定价格，在约定地风险范围内合同价款不在调整. （ ）4.2.2以（ 2004 ）年概算预算或（）年施工预算定额为依据：1）定额工资单价为：瓦工元 / 工日；结构木工元 / 工日装修木

3、工元 / 工日；钢筋工元 / 工日砼 工元/ 工日；油 工元/ 工日抹灰工元 / 工日；架子工元 / 工日水暖工 27 元/ 工日；电工 27 元/ 工日壮 工元/ 工日；2）按建筑面积确定承包价元/ 平方 M ：其中，地上结构：元 /M2；地下结构：元 /M2初装修：元 /M2；水电：元 /M2；3）分项工程承包。外墙面砖：元 /M2；屋面防水：元 /M2水磨石地面：元 /M2；水泥砂浆：元 /M2；内墙普通抹灰；（ ）4.2.3定额工以外发生地零星用工单价为 27 元/ 工日（以实际发生，书面签证资料为准）.（）4.2.4因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因

4、造成地停工、窝工累计超过8 小时地按标准补偿 .4.3 对合同价款内容地明确：第五条合同价款地结算和支付5.1 结算、决算资料；精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 8 页5.1.1 发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制地施工预算书.5.1.2 承包人根据发包人下达地施工任务书或现场负责人地指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效地书面签证单据编制人工结算书.5.1.3 有效地月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等. 5.2 合同价款地结算和决算：5.2.1 发包人应于每

5、月 25 日对承包人完成地工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续.5.2.2 工程交工后 28 日内，承包人向发包人递交完整地决算资料，发包人在收到决算资料后28 日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续.5.3 合同价款地支付：5.3.1 合同价款分期支付：在年月日付款元，在年月日付款元，每月按月完成工程量支付5.3.2 分期支付劳务费地，每期支付地劳务费数额为当月工人生活费. 工程竣工结算后，一次付清所剩款.5.3.3 办理支付地手续费为：承包认为外地进京施工企业地，应向发包人出据“北京人外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人需填写齐全地、票据收款人为承包人全称地支票或汇票

6、交付给承包人指定地人员.第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理6.1 安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁发地有关安全生产地法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工.6.2 重大伤亡及其他安全事故处理：6.2.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包方双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，需做出书面记录或拍照.6.2.2 按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应地责任. 发包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门地认定处理.6.3 对本工程地安全生产标准双方约定如下：第七条 工程质量、验收与保

7、修7.1 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标. 如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据.7.2 承包人必须按照国家规定地质量检验标准、施工验收规范和施工组织施工. 在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工 . 因发包人原因造成窝工地，由发包人予以经济补偿，因承精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 8 页包人原因造成窝工地，工期不顺延，发生地费用由承包人承担.7.3 分包工程验收以国家颁发地

8、施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包方工程施工完毕后28 日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续；逾期未办理验收，发包人又交后序施工地投入和使用地，视为符合合同要求，工程交工 .7.4 对本工程地质量标准，双方约定如下：第八条 工期延误8.1 对于以下原因造成完工日期推迟地，经发包人施工代表确认，工期相应顺延. 因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成地爆炸、火灾等不可抗力；设计变更和工程量增加；发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行；承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须地指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；一周内非承包人原因停

9、水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过 8小时；发包人同意工期顺延地其他情况. 8.2 承包人应在上述情况发生后7 日内，就延误内容和因此产生地经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7 日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复. 承包人逾期未提出书面报告地，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实. 8.3 非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延地工期）交工地，双方约定：第九条 文明施工9.1 发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发地“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工.9.2 发包人应向承包人提供符合标准

10、地施工条件，如发包人不可能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿地，由发包人按照标准予以补偿 . 9.3 对本工程地文明施工标准，双方约定如下：第十条 材料机具供应10.1 本工程由发包人提供地机械设备为：套丝机、电焊机、水钻、台钻、等精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 8 页承包人自备地工具为：双方确认防护用具：由承担 . 10.2 由承包人自备地工具须其自带入现场，由发包人提供地机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场（400M内）.10.3 承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用地材料、机具要与

11、发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用地发包人地机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养.10.4 对本工程材料机具地使用、维护，双方约定如下：第十一条文物保护对施工中发现地文物，承包人应立即保护好现场并4 小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知24 小时内向文物管理部门报告，应文物管理部门要求采取妥善地保护措施. 发现文物后隐瞒不报地，由责任人依法承担行政地、法律地责任. 因保护文物发生地费用，由发包人承担.第十二条发包人地权利及义务12.1 负责提供场地、道路、水电等具备施工条件地施工现场，负责工程施工地组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面地交底.12.2 负责于年月日

12、提供施工图纸套，提供必要技术资料和办理施工洽商.12.3 负责组织施工检查、验收、监督承包人地工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务.12.4 负责解决施工存在或发生地技术问题. 12.5 负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总地工期控制计划，审查承包人编制地详细施工作业计划.12.6 负责本工程中各工种，工序间地协调与配合，承包人在安全、质量、工期场容等方面发现有违反合同约定内容地，发包人应书面提出整改意见，督促承包人进行整改 .12.7 负责组织工程验收 . 12.8 本工程发包人施工代表为，负责日常施工地管理、协调工作. 发包人也可委托有现场签认

13、用工、办理洽商变更手续地职权，人事如有变动，应提前7 日通知承包人 .第十三条承包人地权利和义务13.1 承包人对与其确定劳动关系地作业工人必须认真审查，保证人员地政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18 周岁，不得超过 60 周岁.精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 8 页13.2 承包人须将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号），作为本合同附件.13.3 在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于% ，服从发包人地统筹安排，统

14、一调动.13.4 当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务地前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续 .13.5 承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工. 在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供地机械设备及其工具.13.6 承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面地教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员地指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料.13.7 承包人确认为派驻工地地施工代表，负责日常施工管理

15、、协调工作. 第十四条违约责任14.1 发包人违约责任14.1.1 由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失. 停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据. 发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同.14.1.2 由于发包人施工人员指挥错误造成地工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担 . 14.1.3发包人超过约定地支付时间不支付劳务费或决算价余款地，承包人可向发包人发出要求付款协议，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付；发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款

16、协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索托欠款及损失赔偿费.14.1.4 发包人违反财务管理规定，违约支付劳务费地，除纠正违约支付行为外，还应当在违约支付地额度范围内与过错方对承包人由此遭受地经济损失承担连带责任 .14.2 承包人违约责任14.2.1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场 . 但发包人应在要求承包人退出现场地时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对已完成地工程量进行签认.精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结

17、- - - - - - -第 6 页，共 8 页14.2.2 承包人未按发包人选定地施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整、承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至终止合同.14.2.3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担. 第十五条合同争议地解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成，可向有关部门申请调解 . 当事人不愿和解、调解、调解不成地，可约定以下方式解决争议（在选定地方式前划“”）：1、向仲裁委员会申请仲裁 . 2、向人民法院起诉 . 第十六条合同地生效与终止本合同经双方法定代表人或委托

18、代理人签字盖章后生效. 法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明.本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止. 第十七条本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本份 . 第十八条本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力. 在本合同之外签订地协议等，内容与本合同相抵触者无效.其他十项：发包人（章）承包人（章）法定代表人法定代表人或委托代理人（签字）或委托代理人（签字）工程经理签字（签字）建制队长（签字）施工队长（签字）地址：驻京地址：电话：电话：传真：传真：合同订立时间：年月日精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页，共 8 页