2022建设工程施工分包合同_4.docx
《2022建设工程施工分包合同_4.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022建设工程施工分包合同_4.docx(126页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022建设工程施工分包合同建设工程施工分包合同1承包人(全称):分包人(全称):依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规,遵循同等、 自愿、公允和诚恳信用的原则,鉴于 (以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一样,订立本合同。一、分包工程概况分包工程名称:分包工程地点:分包工程承包范围:二、分包合同价款金额:大写:人民币 元,小写: 元。三、工期开工日期:本分包工程定于 年 月 日开工;竣工日期:本分包工程定于 年 月 日竣工;合同工期总日历天数为: 天。四、工程质量标准本分包
2、工程质量标准双方约定为:五、组成分包合同的文件包括:1、本合同协议书;2、中标通知书(如有时);3、分包人的报价书;4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件;5、本合同专用条款;6、本合同通用条款;7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件;8、合同履行过程中,承包人和分包人协商一样的其它书面文件。六、本协议书中有关词语的含义与本合同其次部分通用条款中分别给予它们的定义相同。七、分包人向承包人承诺,根据合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程”),并在质量保修期内担当保修责任。八、承包人向分包人承诺,根据合同约定的期限和方式,支付本协议书其次条约定的合同价款
3、(以下简称“分包合同价”), 以及其他应当支付的款项。九、分包人向承包人承诺,履行总包合同中与分包工程有关的承包人的全部义务,并与承包人担当履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。十、合同的生效合同订立时间: 年 月 日;合同订立地点:本合同双方约定 后生效。中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局20xx年8月建设工程施工分包合同2承包人(甲方):地址:劳务分包人(乙方):地址:为确保甲方承建的_工程劳务承包合同工程顺当完工,依据施工支配,甲方将_工程承包给乙方施工。依据中华人民共和国合同法、建筑法的有关规定,为明确甲乙双方在施工过程中的职责,经双方协商,签订如下协议:一、工程概况1
4、、工程名称:2、工程地点:3、工程内容:4、承包方式:二、工程期限1、开工日期:_年_月_日。2、竣工日期:_年_月_日。3、总工期为:共_个日历天。三、工程造价1、工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。2、本工程造价单项价格一次包死,不受天气改变、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响,如遇不行抗力,双方协商解决(不行抗力是指当事人不能预见、不行避开、不能克服的事情)。3、单价:_;工程量:_;合同总价:_。四、工程结算1、施工期间甲方每月向乙方支付当月计量总额的70%。乙方工程全部完工经甲方验收合
5、格后支付至工程结算总造价的90%,甲方工程全部完成进入保修期后支付至95%,扣留的总造价的5%转为质量保证金。甲方每期向乙方支付款项时均应扣除:甲方向乙方所供材料费用、机械运用费用;乙方向甲方所借的费用;甲方向乙方开据的罚款票据金额;合同规定扣除的其他款项。2、乙方应合理运用甲方拨付的工程款,并不得挪用。每期工程款拨付时,乙方应将上期拨付资金运用状况上报甲方财务部门审核,同时将上月工人签字的工资表复印一份交到甲方财务部门。3、工程竣工结算以设计图纸和工程实物为依据,按乙方实际完成的且经甲方、监理、业主验收合格并经甲方工程部门复核认可的工程数量结算。4、本质量保证金的比例为结算工程总造价的5%。
6、缺陷责任期为甲方交工证书签发之日起_年,工程保修期为行缺陷责任期满之日算起_年。在工程缺陷责任期内或保修期内发生质量问题进行处理的费用从工程保留金扣除。五、材料设备的供应1、凡甲方统一选购的特别材料设备,未经甲方同意,乙方不得自购,一经发觉自行选购将按所列单价的_倍进行惩罚,且自购材料设备不得在本工地运用。甲方选购的材料设备不得用于其他工地,更严禁将材料出售。乙方超过安排运用材料设备_%的部分,甲方按合同执行期间市场最高价的_%对乙方加收资金占用费、选购保管费、补材料差价等费用。如乙方私自出售甲方供应材料,一经甲方发觉将按合同执行期间两倍对乙方进行惩罚。2、水电由乙方自行解决,若利用甲方供电的
7、,电费按_元/度收取,用电数量为正常消耗量加损耗量。六、施工图纸1、甲方在开工前5天内,向乙方供应一套复印的施工图纸。2、甲方供应的施工图纸、说明、技术交底和有关材料作为施工的有效依据,正式开工前由乙方会同甲方共同批阅,施工中如有疑问刚好向甲方专业工程师请示,由甲方专业工程师负责说明。3、非经甲方供应的施工图纸、技术交底,不能作为乙方永久性工程的施工依据。4、变更设计按甲方专业工程师书面供应的变更设计文件为准。5、乙方因施工须要依据设计图纸自行绘制的施工用图纸,必需报请甲方审核批准后方可运用。七、甲方的工作1、按本合同约定的分工范围和要求,供应工程所需的主要材料和设备。2、负责对乙方进行施工技
8、术交底,并对乙方工程质量、进度及平安文明施工进行监督。3、对乙方进行技术指导和质量监督,对乙方的施工进度、工程质量、平安生产、文明施工等进行监督检查,发觉问题刚好向乙方提出整改看法,必要时有时有权发出停工令和返工令,甲方有权对乙方开具罚款票据。4依据施工现场状况刚好会同监理进行检查验收。5、按本合同约定办理计量支付手续,拨付和结算工程价款。八、乙方的工作1、编制施工方案报送甲方,经甲方审定后组织实施。2、听从甲方、甲方上级主管部门及本工程业主、监理的规章制度和管理规定。3、坚持文明施工,做好施工现场环境爱护、劳动爱护和平安生产。4、乙方各操作人员必需持有相关有效证件才允许上岗,不得无证作业。5
9、、对已完工的工程和安装的设备,在验交前应负责保管,保证其完好状态。6、刚好发放所雇佣民工的工资,严禁拖欠民工工资7、在工程缺陷责任期内,负责工程的缺陷修复。九、劳务分包人资质1、资质证书编号:_;2、资质专业及等级:_。十、工程质量1、乙方必需严格根据本工程设计文件、现行技术规范及相关工程施工规范组织施工,并随时接受甲方专业工程师和监理工程师的抽查和重点检查,并供应必要的检查条件。2、乙方所承包的工程,按本工程技术规范检查验收,工程质量保证合格率100%,优良率达到95%以上,并达到甲方项目质量安排的质量目标。3、凡因乙方缘由造成的施工质量不合格的工程,乙方应在甲方规定的时间内无偿返工,达到工
10、程质量验收标准。若返工后仍达不到工程质量验收标准的,由乙方担当违约责任。十一、平安施工1、在施工中,乙方必需遵守国家和行业关于平安生产的规定,重视施工现场作业平安,制定平安措施,做好特别工种的劳动爱护工作。2、乙方负责施工范围内的平安事故处理及一切平安责任。乙方必需支配专业的平安管理人员,负责施工段内的一切平安,常常检查设备、机械、平安标记的完好状况,杜绝一切平安事故的发生。3、为了爱护工程、保障施工人员和群众的平安,在必要的地点和时间内,乙方应设置照明、平安警戒标记和看管。同时做好劳动爱护保证措施及相应工程项目要求的硬件措施,甲方不担当任何费用。4、一旦发生伤亡事故,乙方必需马上通知甲方代表
11、和急救机构,甲方代表应按规定向上级平安、建设主管部门报告。甲方应为抢救供应必要的条件,全部的费用由乙方担当,甲方不担当任何连带责任。十二、工程转包与分包本工程不允许分包或转包,若乙方违反这一规定,甲方有权单方终止本合同,并没收履约保证金。十三、违约责任1、因甲方责任和不行抗力缘由造成工程延误的,合同工期顺延。2、因乙方施工质量达不到设计和规范要求的,甲方有权要求乙方返工或返修,其费用由乙方担当,影响工期的,由乙方担当违约责任。3、因乙方责任导致工程不能接着施工的,甲方有权解除合同,由此造成的经济损失由乙方担当。4、若乙方不经甲方同意而自行终止合同,甲方有权只按乙方所完成合格工程的工程量的60%
12、予以支付,剩余的40%作为甲方对乙方的违约罚款,不再支付给乙方,同时没收履约保证金。十四、附则1、本合同未尽事宜,双方另行协商解决并依据实际和须要签订补充协议,补充协议和本合同具有同等的法律效力。2、本合同自双方代表签字盖章后生效,合同履行完毕,自行失效。3、本合同一式份,双方各执份,具有同等法律效力。4、因履行本合同发生争议,双方协商不成的,双方均可向合同履行地的人民法院起诉。甲方:代表人:联系方式:合同签订地:合同履行地:签订时间:_年_月_日乙方:代表人:联系方式:合同签订地:合同履行地:签订时间:_年_月_日建设工程施工分包合同3承包方(甲方):住址:分包方(乙方):住址:依照_的有关
13、规定,就_工程的分包事项达成一样,经双方协商一样,签订本合同,并遵照执行。一、工程项目1、工程名称:2、工程编号:3、工程地点:4、工程范围:5、工程造价:二、工程期限1、双方商定工程总工期为_天(日历天),自_年_月_日开工至_年_月_日竣工验收。2、开工前_天,乙方向甲方发开工通知书。3、在组织施工过程中,如遇下列状况,顺延工期:(1)因天灾或人力不能抗拒的缘由被迫停工;(2)因业主、甲方提出变更安排或变更施工图而不能接着施工;(3)按施工打算规定,不能供应施工场地、水、电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工;(4)因甲方不能按期供图、供料或其它所供材料以及设备不合规格要求,被迫
14、停工或不能顺当施工;(5)未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。三、施工打算甲方1、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件;2、应于_年_月_日向乙方供应全部工程设计图纸_份;3、组织设计、施工单位进行工程设计交底。乙方1、在开工前应组织有关人员探讨和熟识图纸,参加设计交底;2、负责编制施工组织设计或施工方案;3、进行施工场地的平整,施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施,支配施工总进度安排,储备材料,加工构件,做好一切施工打算。四、物资供应1、甲方供应大型的施工设备,并缴纳相应的_。除发甲方供应以外的其他材料、设备由乙方选购;2、甲方供应、乙方选购的材料、
15、设备,必需附有产品合格证才能用于工程。由甲方负责供应的材料和设备,如未按期供应或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,应由甲方负担。任何一方认为对方供应材料须要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方担当;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由供应材料、设备方担当。五、工程质量1、本工程质量经双方探讨要求达到:_2、乙方必需严格根据施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工,并接受甲方派驻代表的监督。六、工程价款的支付与结算1、本合同签订后_日内,甲方支付合同总价的_%备料款,计人民币_万元;2、甲方收到乙
16、方的工程进度月报后必需在_日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的_%时,按规定比例逐步起先扣回备料款。3、工程价款支付达到合同总价款的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,余款一次支付给乙方。七、施工与设计变更1、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工,要全部达到合格。2、要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。如遇下列状况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力气和机械调迁等损失,应由责任方负担:3、施工中如发觉设计有错误或严峻不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在_天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双
17、方签订协议后,方准施工。八、平安条款1、乙方有责任教化工人严格执行操作规程,平安施工,防火防盗。在施工中因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失,均由乙方负责。2、发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定马上上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。发生的费用由事故责任方担当。3、非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方担当责任和有关费用。九、工程分包乙方不得再将该工程分包给他人,否则甲方可马上终止合同的履行,并由乙方担当因此受到的全部损失。十、违约责任甲方的责任:1、未能根据合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方由此造成的实际损失。2、工程中途停建、缓
18、建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应实行措施弥补或削减损失。同时,赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。3、工程未阅历收,甲方提前运用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方担当责任。4、乙方验收通知书送达_日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。乙方的责任:1、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。2、工程不能按合同规定的工期交付运用的,按本合同规定支付逾期罚款。十一、纠纷解决方法建筑工程承包合同发生纠纷时,当事人双方应刚好协商,协商不成时,任何一方均可申请调解;解决不了的,任何一方可干脆向工程所在地人民法院起诉。十二、合
19、同的生效与终止1、本合同一式_份,双方各执_份,具有同等法律效力。2、本合同自双方代表签字,加盖双方公章即生效日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。3、本合同签订后,双方如须要提出修改时,经双方协商一样后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。4、本合同未尽事宜双方协商解决。甲方:代表人:地址:联系方式:合同履行地:_年_月_日乙方:责任人:地址:联系方式:合同履行地:_年_月_日建设工程施工分包合同4承包人(甲方):地址:劳务分包人(乙方):地址:风险提示:严格签订劳务分包合同承包方与劳务分包方应当严格签订劳务分包合同,避开一旦发生工期、质量问题,由于未签订劳务分包合同或虽然签
20、订劳务分包合同但合同约定不明确,施工企业就很难维护自己的权益。:劳务分包人合法运作必需包含两种形式:一是与有劳务资质的建筑施工企业即劳务分包人(总承包企业或专业承包企业)建立劳务分包合同关系;二是与特定地区若干经过岗前培训的自然人中的每一个工人签订劳动合同。为确保甲方承建的_工程劳务承包合同工程顺当完工,依据施工支配,甲方将_工程承包给乙方施工。依据民法典、建筑法的有关规定,为明确甲乙双方在施工过程中的职责,经双方协商,签订如下协议:一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、工程内容:4、承包方式:二、工程期限1、开工日期:_年_月_日。2、竣工日期:_年_月_日。3、总工期为: 共_个日历
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 建设 工程施工 分包 合同 _4
限制150内