2022电气安装施工合同_1.docx

《2022电气安装施工合同_1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022电气安装施工合同_1.docx（45页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022电气安装施工合同电气安装施工合同1发包方：xx有限公司 （以下简称甲方）承包方：xx安装有限公司 （以下简称乙方）甲乙双方经友好协商，发包方同意将石英砂加工一线的电气安装任务托付给承包方施工。为明确双方责任，确保工程质量和进度，双方依据国家电力行业有关技术规范、规程组织施工，双方同意签订本合同，并共同遵守执行。第一条 工程概况1.1 工程名称：石英砂加工一线电气安装。1.2 工程地点：1.3 工程内容：详见合同附件。1.4 承包内容及方式：包安装、包验收及全部协助材料。1.5 工程性质：设备材料的安装施工工程。1.6 安装工期：l.6.1 安装工程开工日期：1.6.2 安装工程竣工日期

2、：其次条 合同文件施工图纸以及经双方授权工地代表签署的文字性资料为本合同的组成部分。第三条 标准和适用法律3.1 运用标准和规范：施工图中合同技术附件中所规定的技术要求及相关的国家行业规范与标准。3.2 适用法律法规：中华人民共和国有关法律和河源市东源县有关法规及规范性文件。第四条 图纸及技术资料4.1 图纸保密要求：发包方所供应的图纸资料为发包方享有的技术权益，承包方仅限于本项目施工，不得用于其它项目。承包方未经发包方认可，不得复印、转借以及以任何形式泄漏给非施工人员或第三方并保证工程完工后刚好把全部技术图纸资料归还给发包方，否则，发包方有权要求承包方按合同总金额的10%担当违约责任。4.2

3、 发包方供应资料：本施工工程所需发包方供应的相关资料和图纸，承包方可依据现场状况适当调整除发包方代表反对以外；其余均由承包方参照发包方技术附件的要求以及行业规范自行设计，经发包方书面同意后方可施工。4.3 承包方应在竣工之日起20天内或工程验收前提交2套完整的竣工图及施工过程中的原始记录、更改设计单、检验报告等有关竣工资料，竣工资料必需符合发包方档案统一规范，否则发包方有权拒绝结算。第五条 甲、乙双方授权工地代表5.l 发包方授权工地代表：根据合同条款行使合同约定的权力，履行合同约定的职责，其合法性需发包方书面委任。5.2 承包方授权工地代表：根据合同条款行使合同约定的权力，履行合同约定的职责

4、，其合法性需承包方书面委任。5.3 甲、乙双方每周定期召开工程协调例会，参与例会人员应包括双方项目经理、现场代表、监理工程师。例会上承包方应对上周工作进行总结，并提出下周安排。发包方、监理对质量、进度作出点评。第六条 双方责任：发包方：1、负责工程线路途行协调工作。2、负责本工程质量、施工平安、进度的检查监督工作，并帮助承包方做好隐藏工程的签证工作。3、刚好按承包方申请的验收时间进行工程验收。4、负责开工前对承包方项目负责人的技术交底工作。承包方：1、按国家城乡电网建设与改造工程管理规定；电力建设工程施工技术管理导则及国家电力行业有关技术规范、规程组织施工，确保工程质量达到国家或行业标准。2、

5、制订本工程施工组织设计、做好工程安排进度、工程各种施工记录。3、承包方应严格执行国务院颁发的建设工程平安生产管理条例、农村电网建设与改造工程施工现场平安措施管理方法及有关平安规程、规定的要求，切实做好施工中的平安工作，加强施工中的平安防范措施。如承包方在施工中发生一切担心全的事故，应由承包方本身负责。4、承包方应负责全部材料的保管工作，并有专人负责材料的进出仓记录，如承包方的缘由造成材料的丢失或损坏，均由承包方负责。5、负责供应所供设备材料的合格证明及相关文件资料。6、负责工程验收不合格部分的一切返修费用。7、承包方应主动协作发包方组织的施工质量及平安检查，对发包方提出的整改看法必需刚好落实、

6、整改。8、刚好供应上级统一规范的竣工资料（一式三份）给发包方。9、 承包方负责安装水、电表，并向发包方支付施工用的水、电费，价格按供水、供电公司的价格执行。第七条 暂停施工、中止施工或重新分包7.1 假如因承包方工程质量或工程进度不能满意发包方需求，发包方有权要求承包方暂停施工。承包方按要求暂停施工，并妥当爱护已完工程，实施处理看法后提出复工要求，发包方批准后方可接着施工。发包方在收到承包方复工要求48小时内未予答复，承包方可自行复原施工。7.2 终止施工或重新分包：假如因承包方工程质量或工程进度不能满意发包方需求，发包方有权要求承包方停止施工，承包方由于自身缘由确定无法满意合同进度要求，发包

7、方有权终止合同或者将一部分工程量分包给第三方。第八条 工期延误若合同的任一方由于不行抗力的缘由，即双方不能限制的事务发生，如斗争、地震及其它的不行抗力等缘由影响了工期，则合同延期执行，工程延期时间与事务的持续时间相等。第九条 工期提前依据工程实际状况，如发包方提出要求将工期提前，承包方应尽力确保，并由双方协商后签订提前竣工协议。第十条 安装质量和质量检查10.1工程质量10.1.1 承包方应对施工工程质量全面负责，施工必需严格按施工图所提要求和标准进行施工。10.1.2 发包方确定为不合格的工程，承包方必需返工重来，费用由承包方自行担当。假如因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成安排。10

8、.2 质量检查：发包方代表有权按设计要求和有关验收规范标准进行检查。承包方也应加强自检，并作好必要的检查记录和签证。第十一条 隐藏工程和中间验收工程具备覆盖、掩盖条件或达到合同条款的约定的中间验收部位，承包方自检合格后，在隐藏和中间验收24小时前通知发包方代表参与，通知内容包括承包方自检记录、隐藏和中间验收的内容、验收时间和地点。承包方打算验收记录，阅历收合格，发包方代表在验收记录上签字后，方可进行覆盖和接着施工。验收不合格，承包方在限定时间内修改后重新验收。48小时内发包方代表不到场，承包方可自行隐藏并视为发包方认可。第十二条 安装工程具备交接条件时，由承包方提前两天提出申请，发包方组织交接

9、。第十三条 重新检验发包方代表提出对隐藏工程重新检验要求时，承包方应按要求进行重检，并在检验后重新验收或修复。检验合格，发包方担当重新检验的工程费用；检验不合格，承包方担当发生的费用并应马上无偿进行修复。第十四条 合同价款及调整14.1 本项目工程的合同总价为人民币贰佰捌拾万元整（￥480000.00）。14.2 当有以下状况之一时，可作价款调整。14.2.1 本合同规定之外的工程内容增减。14.2.2 本合同规定之内的工程量，如设计变更后单项工程上下变动在5%以内的合同总价不作调整，超过5%以上部分按实际结算。14.2.3 发包方代表确认的重大设计变更和工程洽商。第十五条 工程款支付及工程价

10、格结算15.1 该工程完工，经发包方验收评定合格，在收到承包方开具的全额建安发票并办理完结算支付审批后10个工作日内付至实际结算总金额的90%；15.2 留结算总金额10作为质保金，质保期自调试合格满一年后无发觉质量问题到的，在15个工作日内将余款一次付清给承包方。第十六条 设计变更16.1 发包方或设备供应商供应的设计变更，必需经发包方人员签字方能有效，并要求在施工前通知承包方。16.2 承包方原则上应严格按图施工，不得随意更改设计，但确因须要应由承包方提出详细书面变更资料，经发包方代表同意并签证后，才能做出相应的设计变更。第十七条 竣工验收及工程保修17.1 本工程完工后，承包方严格执行发

11、包方的验收标准和考核制度，包括中间验收、竣工验收，全部验收报告均应由承包方供应检测数据，并由发包方进行复检验收。17.2 承包方依据发包方要求，按国家及行业工程竣工有关规定向发包方供应完整竣工资料和竣工验收报告。17.3 发包方代表收到竣工验收报告后，应在10日内组织有关部门验收。17.4.工程交工验收后，工程（包括设备）质保期为年，自该生产线正常投产之日起计算满一年。质量保修证书在交工验收后由承包方填写交给发包方。由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。在质保期内承包方拒不修理时，发包方可动用质保金请人修理，超支部分应由承包方负担。第十八条 解决争议的方法18.1

12、 甲、乙双方如在合同履行过程中发生争议时，双方先通过友好协商解决，如协商不成时，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。18.2 发生争议后，除出现下列状况外，双方都应接着履行合同，保持施工连续，爱护好己完工程：18.2.1 合同确己无法履行。18.2.2 双方协议停止施工。18.2.3 调解要求停止施工，且为双方接受。18.2.4 法院要求停止施工。第十九条 违约19.1甲、乙双方约定，违约应担当以下经济责任：19.1.1 发包方代表不能刚好给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应担当违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。19.1.2 承包方不能按合同工

13、期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应担当违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且发包方有权单方解除合同因。除非发包方单方解除合同，承包方担当上述违约责任后，仍应接着履行合同。19.2 在履行合同过程中，非法定事由或约定事由出现，一方擅自中途停止合同执行或中途终止合同，视为违约，违约方应担当违约责任，并支付合同总金额的15%违约金给守约方。19.3 承包方不得将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人；否则，发包方有权单方解除合同并按合同总金额的15%追究承包方的违约责任。其次十条 索赔当发生索赔时，可按以

14、下规定向责任方索赔：20.1 有正值索赔理由，具有索赔事务发生时的有关证据。20.2 索赔事务发生后20个工作日内，索赔方向责任方发出要求索赔的通知。20.3 责任方在接到索赔通知后20个工作日内赐予 确认，或要求供应进一步补充索赔理由和证据，责任方在20个工作日内未赐予答复，应视为该项索赔已经 确认。其次十一条 平安施工21.1 承包方按有关规定，实行严格的平安措施，施工人员必需带好平安劳保用品后方可上岗。发包方责任造成的平安事故由发包方负责，承包方责任造成的平安事故由承包方负责并担当因此发生的一切费用，第三方责任造成的平安事故由发包方协调或由仲裁机构仲裁。21.2 发生重大伤亡事故，承包方

15、应按有关规定马上上报有关部门并通知发包方代表，同时按政府有关部门要求处理。21.3 承包方在施工过程中必需接受发包方现场平安调度的协调、管理，并协作相关施工单位主动完成施工任务，否则发包方有权按500-1000元/次的罚款在工程款中扣除。其次十二条 保险22.1 发包方负责施工现场发包方供应的设备和材料及发包方人员的生命财产保险及其有关费用。22.2 承包方负责自己在施工现场的人员生命财产和机械设备的保险及其有关费用。其次十三条 合同的生效及终止23.1 本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。23.2 本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。其次十四条 合同份数本合同正本一式陆份，发包

16、方执肆份，承包方执贰份，具有同等效力。其次十五条 其它25.l 本合同未尽事宜，另行协商解决。25.2 合同附件一为本合同的组成部分。发包方： 承包方：法定代表人： 法定代表人：托付代理人： 托付代理人：签约日期： 年 月 日 日期： 年 月 日电气安装施工合同2甲方：地址：乙方：地址：一、1、工程名称：2、工程地址：3、工程内容：二、工程承包范围及方式1、承包范围：施工图纸范围内的电气工程(消防、防雷、接地除外)。2、承包方式：包工包料(见附件)三、合同工期：1、开竣工日期：开工日期为竣工日期为2、在履约过程中，因为变更设计所影响的工期或甲方责任，不行抗力等造成工期延期的，经甲、乙双方签证认

17、可后作出工期调整，以此确定竣工日期。四、工程质量：合格五、合同价款：1、合同总价：六、付款方式甲方依据乙方的工程进度向乙方支付工程款1、签订合同之日起;2、工程完工付总工程款的;3、余款年底前结清。七、供货及安装1、本工程必需严格根据国家有关施工安装规范进行施工。2、乙方工程运用的材料、设备必需符合甲方要求，如有变动费用由甲乙双方各自担当。3、本工程材料按附件所列材料品牌。八、保修保修期限：工程竣工验收合格之日起计算，按国家规定的保修条款执行，本工程保修期为九、其它1、如甲方要求变更工程内容，变更安装范围及条件应征得乙方同意，并办理书面签证(为合同附件)工程竣工验收后按实际工程量结算，否则乙方

18、有权拒绝。十、合同生效与终止本合同自甲乙双方代表或托付代理人签字，盖章后生效，至办完工程难收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。十一、本合同一式份，其中：甲方份，乙方份，均具有同等法律效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日电气安装施工合同3设单位：(简称甲方)地址：施工单位：(简称乙方)地址：兹有工程，经过投标、议标、确定由乙方施工，电气安装施工合同。依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例规定，结合本工程的实际状况，为了明确工程项目及双方责任，本着相互协作

19、，确保施工项目顺当完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。第一条：工程地点其次条：工程内容第三条：承包方式第四条：工程价款及调整1.工程价款2.发生以下状况之一经双方协商同意后可做调整：(1)甲方代表确认的工程量增减;(2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商;(3)工程造价管理部门公布的价格调整;(4)甲方缘由造成的乙方窝工损失或其他得有关损失;(5)合同条款以外得其他增减或调整;第五条：付款方式第六条：合同工期1.双方商定总工期为天。开工日期：年 月 日竣工日期：年月日2.如遇下列状况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。(1) 甲方不能按合同约定供应开工条件，(2) 工程量改变和设计变更;(3)

20、 非乙方缘由得气超过4个小时以上时;停水停电停(4) 工程款未按时支付;(5) 不行抗力(如地震台风火灾等)3.由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。4.乙方如无正值理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天嘉奖元。但奖罚累计不超过总造价得2%。第七条：工程质量要求：第八条：材料设备：供应施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续;(2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求;(3)按时支付工程款项;(4)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺当施工;(5

21、)组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底;(6)组织施工现场的隐藏工程变更工程的验收和签证工作;(7)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作;(8)组织工程竣工验收工作 。2.乙方：(1)做好施工组织管理及向甲方供应工程进度状况;(2)做好施工平安防范措施，确保施工平安;(3)负责做好材料、设备的选购和保管工作;(4)遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方担当由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外;(5)参与工程竣工验收工作。第十条：保修保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程

22、保修期为个月。第十一条：工程停建或缓建：1.因政策调整，人力不行抗力及甲.乙双方之外缘由导致工程停.缓建，是合同不宜接着履行，双方应签订工程停缓建协议。2.工程停缓建后，乙方应妥当做好已完工和已购材料设备器具的爱护及移交工作，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现常甲方应为乙方撤离供应必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。3.已订货的材料设备器具等款项，由甲方担当，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方担当。第十二条：其它1.如甲方要求变更工程内容，变更安装范围及条件，应征得乙方的同意，并办理书面签证(为合同附件)工程竣工验收后按

23、实际工程量结算，否则乙方有权拒绝设计和施工。2.工程款项必需汇入合同指定的乙方银行帐号，否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。第十三条：合同生效与终止本合同自甲乙双方法人代表或托付代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。电气安装施工合同4发包方：_有限公司(以下简称甲方)承包方：_安装有限公司(以下简称乙方)甲乙双方经友好协商，发包方同意将石英砂加工一线的电气安装任务托付给承包方施工。为明确双方责任，确保工程质量和进度，双方依据国家电力行业有关技术规范、规程组织施工，双方同意签订本合同，并共同遵守执行。第

24、一条工程概况工程名称：_石英砂加工一线电气安装。工程地点：_工程内容：_详见合同附件。承包内容及方式：_包安装、包验收及全部协助材料。工程性质：_设备材料的安装施工工程。安装工期：_安装工程开工日期：_安装工程竣工日期：_电气安装施工合同5甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法、建筑法、建筑安装工程承包合同条例和国家工商行政管理局、建设部颁发建设工程施工合同，并结合本工程详细状况，经甲、乙双方共同协商就乙方承包甲方首都国际机场口岸信息楼工程电气工程施工一事达成本协议：第一条：工程承包范围1.1工程地点：北京市顺义区南法信镇。1.2承包范围：北京首都机场口岸行政信息楼电气设备安装施工。其次条：工程

25、承包方式及合同单价2.1工程承包方式：本工程采纳综合单价的承包方式。假如实施中乙方的施工质量、平安、进度等不能令甲方满足，甲方有权单方终止合同（甲方不负违约责任）。2.2合同单价：见后附工程量清单单价，假如甲方发觉乙方在工程量清单单价的报价中存在不合理单价，甲方有权将不合理单价进行整。2.3本合同在任何条件下不会影响本合同标明的单价。本合同单价在任何状况下不予上调。此项目单价包含了乙方完成该项目从机具设备调遣、人员调遣、生活设施、电气设备安拆，工程修建、中小型机具运用费、生产工具运用费、甲供材料的卸车费、甲供材料的管理费、劳动爱护费、生活水电费、平安文明施工、场地清理、缺陷修复、现场管理、工程

26、赶工的各种措施费、利润、税金、国家和地方法律、法规、条例规定的及合同和施工中明示或示意发生的全部费用。是乙方完成本工程合格项目的全部支付。对于因征地拆迁、管线改移、砍伐树木、设计变更等各种因素导致乙方窝工、误工、停工等现象，乙方不得以任何理由向甲方索取任何费用。第三条：工程承包内容乙方工作内容包括但不限于以下施工工序：母线、限制设备及低压电器安装、电机检查接线及调试、电缆(线) 防雷及接地装置、配管配线、照明器具安装、电气调整试验、建筑与建筑综合布线、自动化限制仪表等工程施工。第四条：工期和工程进度41工程进度与工期和土建工程进度相适应，且不得影响其他专业的施工。阶段工期为：20xx年2月18

27、日前地下结构完成，达到0.000板全部封顶。20xx年5月30日前整体结构封顶完成，20xx年7月20日结构验交，转入装修阶段，20xx年12月20日竣工。第五条：项目经理与技术负责人51乙方委派的担当驻工地履行本合同的施工队长（法人代理人）是： 李发友 ，技术负责人： 熊宗旭 。52乙方施工队长及技术负责人在本工程未结束前不得更换，如有特别状况，必需更换时，应取得甲方的同意，并办理相关的托付变更手续。53施工中双方往来的信件，签署的有关法律意义的文书，包括变更设计的签认单，工程计价（结算）书，现场质量及数量签认单，除盖有单位的公章并有项目经理及总工程师的签名，否则，不具有法律效力。第六条：工

28、程质量61乙方必需按设计文件，现行国家的技术规范及业主和甲方的质量要求进行施工，并受甲方管理人员的监督、管理，细心施工，工程质量必需达到优良标准，否则，甲方有权处以结算总价12%的经济惩罚。62乙方帮助甲方做好本合同的施工测量和试验工作，竣工交付及文件编制由甲方负责，乙方协作。63乙方应协作甲方做好贯标工作。应根据甲方贯彻ISO9001：20xx质量管理体系标准、ISO14001：1996环境管理体系标准和GB/T28001：20xx职业健康平安管理体系标准的工作要求，刚好精确地报送有关资料，完成与此有关的各项工作。第七条：协作与协作71在协议实施过程中，临时便道由甲方负责，施工与生活用水由甲

29、方给乙方指定水源，乙方负责用水设施；施工用电甲方负责二级配电箱以内的设施，二级配电箱以下的电线电缆及用电设施由乙方负责（每个楼层设一个二级配电箱）。当甲方支配其他施工队伍运用便道、水源及搭接电力线路时，乙方应无条件听从，并为其他施工队伍供应便利，主动做好协作工作。72为保证工程按安排顺当进行，乙方应主动或在甲方的协调下做好与甲方作业队、各协作施工队之间的联系和协作。乙方应无条件听从并不向甲方索取任何费用。73若本工程施工对已完工程造成破坏，由乙方负责无偿修复并达到质量验收标准。74用电设施、电气管道的预埋件由乙方自行负责制安。75为规范管理，乙方进场后必需把全部进驻现场的所属人员造表后抄送甲方

30、，甲方对进驻现场的全部人员都视为甲方的施工人员，甲方有权对全部人员进行监管和实施奖罚。为确保上述人员的工资和农夫工的合法权益，对乙方进驻现场人员的工资，由乙方造表甲方审定后监督发放。甲方认为有必要时可从乙方的工程款中预留出专款用于支付上述人员工资，也可为上述人员干脆代发工资。尽管甲方对上述人员进行监管或工资的审定或代发工资等的管理工作，都不能免除或减轻按本协议乙方应当担当的一切责任和费用。第八条：月计价（结算）及拨款81本合同工程每月2030日期间进行计价（结算）。计价（结算）时甲方预扣计价（结算）款的10作为质量保证金，工程竣工后返还5%，缺陷责任期满后返还剩余部分(质量保证金的返还均不计利

31、息)。计价（结算）工程数量由甲方项目经理部依据当月现场实际完成合格工程量，确定当月应计价数量。计价数量在业主设计图纸和变更数量限制下，并最终以现场实际测量完成的数量经项目经理、总工程师、专业工程师联合审定后为计价数量。工程中所发生的一切内容或工序及超出业主、设计图纸和变更的数量的部分如不符合建设工程工程量清单计价规范（GB50500-20xx）且未得到业主支付，则所发生的全部费用都视为已包括在包干单价中，甲方不再另行支付。82乙方在进行当月计价结算前，必需先办理当月材料领用、机具租赁结算手续，办理甲方现场签认手续并申请办理当月计价结算。计价结算报表由甲方项目经理、总工程师、专业工程师依据现场实

32、测的工程量进行编制，并复印若干份送财务、安排及乙方各一份，审核后按本协议的有关约定方可付款。83本工程实行工序单价包干，数量当月认定，当月计价（结算）的方式。84为了爱护民工的权益，乙方为本项目所雇的民工和其他人员的工资由甲方监督发放，乙方应把民工或其他人员的工资表送甲方项目经理部审核后由乙方发放，当甲方认为有必要时也可以干脆代发；但由于各种缘由，当乙方所计工程款不足以支付乙方人员工资时，乙方将担当责任并补齐其差额部分。85依据当月实际完成的项目工序数量计量后，扣除材料款、工具款、机械租赁费、生活水电费用、民工工资、税金、借支及其他扣款等费用后为计价（结算）后的拨款数，与此同时，甲方视整个项目

33、业主资金状况支配资金拨付。由于业主资金不到位或工程竣工结算后业主资金不能到位，甲方不担当任何责任。对此，乙方不得以任何理由提出仲裁或诉讼。86全部工序完工后乙方凭最终一次结算支付报表及结算签认单和协议书进行最终债务清算，办理退场手续。在业主对该工程建设资金拨付到位的前提下，甲方应刚好办理结算手续，资金将依据现场的实际状况由甲方确定一次或分期支付，不计利息。87依据国家的税务政策，对乙方计价款扣除民工工资及税费、规费等费用后的余款，乙方应出具税务发票给甲方财务列入成本。88本工程合同内项目不发生零散用工，如发生合同内容以外的零工，劳力工按40元/天计，技工按45元/天计。第九条：材料供应91为保

34、证工程质量和进度，工程所用的小型机具设备由乙方自备，当乙方部分设备不能满意施工要求时，甲方有权代购代买后转入乙方运用，其购买及运输过程中发生的费用均由乙方无条件担当。92用于本合同的主要材料（见附录安装工程主要材料书目）由甲方供应，卸车由乙方负责，卸车费用已包含在相应的工序单价中。其他零星材料由乙方自行选购且质量必需满意规范要求。93主要材料进入现场后属甲方全部，任何单位和个人未经允许无权调出施工现场，如发觉上述状况将实施重罚，其惩罚金额为1000050000元并追究责任。94乙方须严格限制主要材料的用量，杜绝奢侈。材料用量必需限制在设计量内。超过设计用量的材料费用由乙方按市场价的1.3倍担当

35、。95乙方必需24小时轮班作业并负责看管工地全部材料与设备（含甲方材料与设备），此类费用已含在乙方单价内，乙方不得因此向甲方索取任何费用。96因工程须要需选购材料时，先由乙方依据工程进度状况供应材料选购安排交技术部审核，再交物资部依据工地存料状况进一步核实，然后交项目技术负责人审核，最终交项目经理审批后方赐予购买。第十条：甲方责任101组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程总工期和质量向发包人负责。102负责办理征地拆迁工作，并按业主的规定担当费用。103指导工程的施工，对进度、质量、平安实施全方位监督和限制，保证工程的圆满完成。104负责工程质量

36、监督、检查、评定，定期对其工程质量进行验收评定（由甲乙双方负责人及质量负责人会同相关部门共同评定）。105供应主要工程材料及大型机械设备（塔吊、外用电梯、汽车起重机、卷扬机）。保证物资的供应。106负责项目的技术指导及管理工作，包括实施性的施工组织设计的编制，重大施工方案的制订，限制测量等。107负责现场对内对外的协调和现场的综合治理工作。第十一条：乙方责任111保证向甲方供应有关证件与批文的合法、真实和有效。112乙方进场施工的劳务人员，乙方必需与之签订劳动合同，建立起劳动合同关系，否则不得进入工地从事施工。113依据本工程工期、全部工序工作量及各项协议条款，在协议签订后，按甲方通知要求五日

37、内组织足够的劳务人员和机具设备进场，保证开工后马上形成均衡生产实力。114严格按设计文件、安排要求组织施工，听从甲方监督、检查、指导，确保工程质量，不合格项目必需返工，直至达到优良后才予以计价（结算），返工费用乙方自行担当。115乙方应细心组织、合理支配，依据施工现场详细状况制定切实可行的措施。对因乙方施工给当地居民造成了损害，乙方应担当其产生的一切损失和费用。116乙方应组织管理好施工队伍，听从甲方现场管理，遵守甲方各项规章制度117为完成本工程所布设的临时住房、便道、给排水管道、电力线路等由甲方投入的一切设施乙方应进行修理养护，未经甲方同意不得拆除。118按国家的规定，除营业税及附加由甲方

38、交纳外，其它税费、地方或国家的规定费用由乙方自行缴纳，相应的费用已包含在工序单价中。119负责甲供材料的卸车，费用已含在相应的单价中。1110无论什么缘由乙方不得向甲方提出任何索赔追加费用要求。1111不论什么缘由乙方不得擅自停工，否则赐予10万元一次的罚款。1112因各种缘由，乙方需在结构上开洞、开槽等，其开洞（槽）及修补工作和相应费用由乙方负责。第十二条：平安及文明施工121乙方在施工中要仔细执行“平安第一、预防为主”的方针，常常对所属人员进行平安交底，平安教化和宣扬，并按本协议及有关建筑施工平安的各项规章制度及本工程特点，制定并实行必要的平安防护措施，遵守平安规程，杜绝违章作业，确保平安

39、生产，避开伤亡事故。122乙方必需为参与本工程项目施工的全部人员办理保险业务，也可由甲方代办，费用转乙方担当。假如乙方在工序施工期间造成的一切事故包括人员伤亡均由乙方自行处理并担当责任和由此而产生的费用，同时接受地方政府、业主及甲方对乙方进行的平安惩罚。123甲方将在乙方前三期的工程计价中每期扣除1万元作为平安生产保证金。凡因乙方责任导致发生人身伤亡事故的，重伤一人赐予乙方10000元惩罚，每亡一人赐予乙方30000元惩罚，同时其责任事故均由乙方担当，虽然甲方赐予了平安生产惩罚，但并未能免除或减轻乙方应负的其他行政惩罚与法律责任。施工中假如未发生平安事故，工程完工后退还平安保证金。124为了保

40、障进入现场人员的平安，乙方应在平安有隐患的部位实行必要的防护措施，设置照明、警告标识、信号和支配专职平安防护员现场指挥，其费用已包括在乙方包干单价中。125乙方不按业主监理工程师和甲方的要求进行平安施工的，甲方将不予计量。126施工期间，施工现场必需做到整齐、整齐，进出施工现场的道路要做到平整干净无积水，水沟要保证畅通。由于乙方没有按上述要求做好施工现场的文明施工，甲方将对乙方处以30008000元的罚款。127乙方应对所属人员进行文明施工教化，全部现场施工人员必需自觉遵守甲方各项现场管理规定，维护甲方良好的社会信誉，施工过程中必需佩带上岗证牌，头戴平安帽，禁止穿拖鞋上班，杜绝一切不文明现象发

41、生。如发觉违章者，甲方将赐予违章者5001000元/次的罚款。第十三条：违约责任131 乙方有下列状况之一者，甲方有权终止协议，收回全部单项工序并追究乙方违约责任，同时将乙方清退出场，乙方必需在收到甲方退场通知之日起十日内无条件退场，否则甲方有权恳求有关部门强制执行，由此造成的一切损失及后果概由乙方自行担当：（1）、经甲方组织检查，乙方在施工进度或质量方面存在严峻问题时，甲方发出通知书警告限期整改，若乙方仍组织不力，改善不大，甲方将向乙方发出其次次通知书警告，同时，赐予乙方七日视察期，状况未见改观或整改不志向时；（2）、乙方施工质量达不到要求，甲方有权要求乙方无偿返工或修复，返工、返修后达不到

42、规定质量要求时；（3）、乙方施工进度达不到要求，严峻影响整个合同段工程进度，经督促、警告仍无力满意要求时（赔偿由此给甲方造成的赶工增加费损失）；（4）、平安管理体系不健全，造成等级以上平安事故的；（5）、乙方严峻违约使协议不能接着履行的。132乙方不得以任何形式将本劳务转包、分包。否则甲方一经查实，甲方将收回全部单项工序，勒令退场，没收履约金和信誉金，并由乙方自行担当退场引起的相关损失。第十四条：履约保证141 依据本工程的特别状况及单项工序的特点，甲方不向乙方支付任何预付款，但乙方在签订本协议之前应向甲方缴纳履约保证 金 壹拾 万元，工程竣工后无违约状况赐予退还。第十五条：质量保证金条款15

43、1为确保工程施工质量，本合同采纳质量保证金制度。甲方扣留乙方当月验工计价款10%作为质量保证金，待各项工序验收合格移交后退还5%，其余5%在缺陷责任期满后一年内按约定支付。假如在缺陷责任期内合同工序出现质量瑕疵时，该款充作修理费用，不足部分乙方仍旧应担当责任。乙方应在收到修补通知之日起七日内派人修理（无法通知则适用后款）；否则，甲方有权委派他人执行，费用在质量保证金中扣除。缺陷责任期满后，无质量瑕疵时，退还本金，不计利息。第十六条：合同附件161 乙方向供应甲方的承诺书、竞标报价的工程量清单单价、都是是本合同的重要组成部分，具有同等的法律效力。162 双方在施工期间发生及签认的验工计价单，领料

44、单、机械、料具租赁单、清算资料以及法人授权书、介绍信、营业执照、资质证书、税务登记证、平安许可证和甲方与业主（建设单位）签订的合同中有关技术、质量、平安规范的条款。都是本协议的组成部分。第十七条：争议解决171 协议履约过程中发生争议，双方应本着公允、合理的原则，协商解决，协商不成的，双方同意向北京市怀柔区仲裁委员会或法院提请仲裁或诉讼。第十八条：协议生效与终止本协议自甲、乙双方签字并盖章之日起生效，本协议工程履约完毕，双方办理最终结算并支付完全部余款后合同关系即告终止。第十九条：本协议正本贰份，甲乙双方各执壹份，副本肆份，甲方叁份，乙方壹份。甲 方：（公章） 乙 方（公 章）代 表： 代 表：日期： 年 月 日电气安装施工合同6合同编号：甲 方：乙 方：签订地点：签订日期：建设工程（电气）分项工程施工合同甲方（发包人）（全称）：乙方（承包人）（全称）：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和中华人民共和国劳动用工合同及其他有关法律、行政法规，遵循