2022建筑工地施工合同(15篇)_2.docx

《2022建筑工地施工合同(15篇)_2.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022建筑工地施工合同(15篇)_2.docx（61页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022建筑工地施工合同(15篇)建筑工地施工合同1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规，为明确合同双方权利、义务和经济责任，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用原则，经双方协商一样，订立本合同。一、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：金1.3工程内容：小区全部配电工程1、小区全部箱变的安装调试2、小区内凹凸压电缆敷设、制作、接线。3、小区内接地敷设、制作、安装、调试。4、小区内高压计量和分支箱、低压分箱、楼洞表箱、计量表箱制作安装。5、小区配电工程图纸设计的其他内容。并将已安装的1000A箱变迁移到图纸设计的指定

2、位置。二、承包方式及合同价款2.1承包方式：包工、包料、包工期、包平安、包质量。2.2合同价款：本合同的一次性固定总承包价款为人民币XXX元。金额（大写）：贰XX万元整元该合同价款为固定价格，不因国家政策、市场因素变动其他因素而调整，由乙方包干运用。阳光花园开工前期先上的一台1000A箱变，含高压配电系统及计量装置，作为甲方临时施工用电运用，施工结束后由乙方负责按设计要求迁移到指定位置，费用包含在本合同总承包价中。2.2付款方式：付款方式为银行支票或现金，货币种类为人民币。1、一期1000A箱变工程造价为397270元，由甲方在一期工程结束后一次性支付给乙方。2、二期工程在人员进场，小区_区电

3、缆沟开挖完成、箱变基础完成、_区主设备（箱变）入场后甲方付给乙方剩余款项的20%。3、二期工程在小区_区电缆敷设完成、凹凸压分支箱和分电箱安装完成甲方付给乙方剩余款项的30%；小区_区电缆敷设完成、凹凸压分支箱和分电箱安装完成后甲方付给乙方剩余款项的20%。4、二期工程工程安装调试完成甲方支付乙方剩余款项的10%。5、二期工程竣工由供电管理部门验收合格后，乙方向甲方供应合格证明文件，并在得到供电管理部门明确的同意接收小区配电工程书面文件后_日内由甲方支付到本合同全部工程款的90%，剩余10%作为保证金，待全部配电工程接收后一次性付给乙方。6、工程进度由甲方现场代表确认后，根据甲方规定的拨款程序

4、拨付。三、合同工期3.1合同工期总日历天数天，自开工至竣工。3.2假如甲方要求提前开工和交工，乙方有义务提前工期，不得耽搁甲方整个小区的建设和设入运用。四、配电工程要求4.1小区内全部凹凸压配电工程由乙方施工后，由乙方必需保证甲方将小区配电全部设备和线路的产权交由市供电管理部门，甲方不再承担小区交工后配电工程的管理修理维护责任。4.2小区各分户电表由用电管理部门集中抄表收费。4.3乙方必需向甲方供应市供电管理部门接收小区供电设备和线路的合法证明文件，并由甲方_市供电管理部门签定产权交接文件。4.4乙方配电工程施工时必需为甲方在供电设备上按甲方配套工程的设计预留小区的低压路灯、供热站、车棚等配套

5、工程的用电接口并安装用电计量设备。详细留置位置和要求由甲方现场代表书面通知乙方。五、工程施工要求5.1工程质量标准：乙方必需执行国家及原电力工业部现行相关标准、规范。工程质量达到国家或专业质量检验评定标准。5.2乙方在施工现场施工必需听从甲方现场代表的工地现场管理，配电工程作为本小区总体配套工程的一部分，必需无条件听从甲方现场代表作出对原工程设计进行的变更和对施工现场的总体支配，设计调整甲方现场代表应提前5天以书面形式向乙方发出变更和调整通知，变更不影响本合同总价款，但延误的工期相应顺延。5.3隐藏工程和影响小区整体观感效果的验收要求。5.3.1配电工程的隐藏工程通过小区的设计的道路时必需设置

6、管道，并保证以后的修理维护不破坏小区建设好的道路和其他设施设备和环境。5.3.2甲方现场代表在发觉乙方的施工可能影响到甲方小区将来的运用和后期工程的进展时，有权要求乙方停止施工，双方协商解决后乙方才能进行下一步施工，否则甲方将停止拨付工程款项或依据影响扣除工程款项。5.3.3配电工程在小区其他配套工程未施工前，埋地的电缆线路位置由乙方自制混凝土标记桩露出室外地平面标示其走向和位置，在道路两侧各设一个，其他间距不大于30米。在小区路面及其他硬化地面施工时乙方负责引导甲方支配的施工队伍在面层标示线路位置。5.3.4配件电工程的外部设施不能影响小区整体观感效果，全部设备设施的安装位置和外观必需经过甲

7、方现场代表的确认。5.5竣工资料5.5.1乙方必需整理并供应一套符合规范及甲方要求的竣工资料，并供应一套完成的小区配电工程与现场状况相符合的竣工图，作为小区配套工程甲方留存。六、双方责任6.1甲方责任6.1.1甲方负责帮助乙方办理破路、砍树等市政手续。6.1.2甲方负责审查乙方供应的电气设备安装图纸。6.1.3甲方负责指定施工现场代表，协调施工现场的有关问题及有关事宜。6.2乙方责任6.2.1乙方根据国家有关技术规范及有关规程进行施工，保证施工质量。6.2.2乙方作好管理施工工作，发生一切人身设备事故责任均由乙方自行担当。6.2.3乙方负责办理电业部门停电及有关手续。6.2.4乙方不得将本工程

8、以任何形式转包，变卖给他人。6.2.5乙方负责施工中的地方关系处理，甲方必要时供应帮助和帮助。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日建筑工地施工合同2甲方：(以下简称甲方)_乙方：(以下简称甲方)_经甲乙双方多次协商，形成一样性看法，达成如下协议：一、工程范围：屋面2左右，单价元2(以实际施工面积为准)，合同价格为元整。二、材料要求：荆州九鸟王防水材料(B，3厚)。三、工程质量：屋面防水油做底层，边接、底连平退，保持整体平衡，工程质量保修期为_年，保修期间如有质量问题，乙方必需刚好到场进行修理处理。四、工程时间：签订全同之日4个工作日

9、，雨天顺延，按甲方要求在规定时间内完工。五、施工平安：乙方确保施工平安，做到不抢时间、不赶时间、不做冒险事，在施工过程中发生的一切平安质量事故均由乙方负责，甲方不负任何责任。六、付款方式：待工程完工，经甲方验收合格后一次性付完全部工程款。七、本合同经甲乙双方签字后即可生效，具有同等法律效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日建筑工地施工合同3工程承包人（以下简称甲方）：劳务分包人（以下简称乙方）：鉴于甲方与建设单位已经签署赣龙铁路G-5标建设工程施工总包合同，乙方愿以自身施工实力供应劳务协作，依据民法典及国家有关法律、行政法规的要

10、求，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用原则，经双方协商就劳务分包事项订立本合同，以资双方共同遵守。1、工程概况工程项目：赣龙铁路G-5标合同段；分包工程名称：施工分包范围：项目部临时工程主要施工内容包括：。2、劳务分包方式2.1实行总价承包方式。合同总价元（大写：元整）付款账号：银行。2.2合同总价除包含管理费和利润外，还包括乙方为完成协议规定（按附件一图纸要求施工）的全部工作内容所必需投入的人工费、材料费、机械运用费、员工的劳保、医疗、公积金、补贴、平安费、节假日加班、夜班赶工补贴等费用以及现场试验协作费用，以及施工中的平安文明施工措施费用和施工中明示或示意将发生的全部费用。2.3双方签订协议后

11、，合同履行中总价一次包干，在协议执行期内，任何一方不得以任何理由调整总价。2.4乙方须按施工须要投入施工所需的施工机械设备及料具,乙方已充分了解和认可本合同约定的价款已包括该施工机械设备及料具的调遣、运用、折旧、修理等全部机具费用。2.5当地环境、气候、材料供应、变更设计及其它缘由引起停工时，乙方应依据现场实际状况统筹支配施工，其人员窝工及机械闲置等费用由乙方担当。2.6施工中因工程质量、平安、进度须要，甲方须要调整工程量，乙方同意无条件听从，但调整后剩余工程量的综合工序单价仍执行本合同附件一。3、平安要求3.1要求1)乙方应建立完善的平安生产管理制度，严格执行各种平安生产规章制度和操作规程，

12、接受甲方相关人员的监督检查，实行必要的平安防范措施，支配专职平安防护员现场指挥。2)乙方已充分了解和认可本合同约定的合同价款已包括该工程所应投入的劳动防护、保险、环保等平安生产所必需的费用。具备劳动防护、保险、环保等平安生产所必需的费用投入。3)乙方需加强自身队伍人员的平安意识，凡从事特别工种作业的人员必需持证上岗。4)乙方承诺：不论任何缘由引起的的各种平安事故，均由乙方自理，并担当一切责任和由此产生的全部费用，同时接受地方政府、业主及甲方对乙方进行的平安惩罚。甲方不担当任何责任和经济补偿。4、质量要求4.1要求1）乙方在施工过程中接受甲方的质量监督检查，检查中提出的问题乙方必需仔细改进，对检

13、查中发觉的不合格部位，乙方应马上进行整改，若需返工处理，由此而造成的经济损失由乙方担当。为确保工程质量达到甲方的要求，甲方不定期的对乙方的施工进行检查，若发觉不按规定施工，甲方视情节轻重进行惩罚并限期改正。乙方接到甲方限期整改通知书拒不改正，甲方有权吩咐乙方限期退场，按乙方违约终止合同处理。2)为确保工程的质量，本合同采纳质量保证金制度，质量保证金总额为工程总价的5%。在计量过程中，按计量总价扣除5%的费用，此费用作为本工程的质量保证金。3)本工程的缺陷责任期为半年，以甲方全部起先运用起算日期为准。在缺陷责任期内如工程出现质量瑕疵时，由乙方负责整修,乙方应在收到修补通知之日起_日内派人修理，直

14、至整修合格。如乙方不进行整修或者甲方无法通知乙方时,预扣的质量保证金用作修理费用，不足部分乙方仍要担当责任。缺陷责任期满后，其剩余的质保金由甲方在一个月内无息退还乙方。4.2工程验收:本合同工程完工后，乙方提交书面验收通知，甲方应于接到验收通知之日起，_日内组织验收，并出具书面验收合格证明。如甲方收到乙方验收书面通知五天未组织验收，则视为甲方验收合格。未阅历收，甲方提前运用或擅自动用，已竣工工程视为工程验收合格。如甲方第一次验收不合格，应于_日内提出书面整改看法，属不合格部分由乙方返工。属于乙方责任的工程质量问题，由乙方无偿修理。经查证与乙方无关的或甲方在运用过程中损坏的，不在此限，由甲方负责

15、。5、文明施工及环保要求5.1目标乙方承诺按建设单位和甲方要求，建成文明标准工地。5.2要求1)乙方承诺加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。2)乙方承诺按甲方的统一规划堆放材料、机具，按业主及甲方标准化工地要求设置标牌，标牌由甲方统一制作，费用由乙方担当，由甲方财务干脆在乙方的验工款中干脆扣除。3)施工期间，施工现场必需做到整齐、整齐。由于乙方没有按上述要求做好施工现场的文明施工，乙方除接受甲方的罚款外，甲方将在每月的计价款中扣留工序总价2%的文明施工费，直至整改完退还。4)乙方应对所属人员进行文明施工教化，全部现场施工人员必需自觉

16、遵守甲方各项现场管理规定，维护甲方良好的社会信誉，在施工过程中必需佩带上岗证牌，戴好平安帽，禁止穿拖鞋、酒后上班，杜绝一切不文明现象发生，如发觉违章者，甲方将赐予违章者5020元次的罚款。6、进度指标及要求6.1指标本合同安排开工日期为_年_月_日，全部竣工日期为_年_月_日，竣工日期每推迟一天按合同总价的10%进行违约惩罚。若进场5天内进度缓慢不能满意甲方工期要求，则乙方自动退场，甲方不担当任何经济责任。7、材料7.1材料选购及供应乙方自行选购，全部材料必需符合国家及建设单位的相关要求，并具备材质检验报告和质量证明书（大堆料必需是料场出来的大堆料）。甲方将不定期对材料进行抽检，如抽检不合格，

17、该批材料必需根据甲方要求和时间清理出工地现场，利用该批材料施工的项目乙方承诺自费返工，并担当由此而造成的一切损失。乙方自行选购的材料费用已包含在合同总价中。7.2水电费用建设所需的水电费用由甲方担当。8、机械8.1.机械配置1）机具由乙方自带，生产生活用电由乙方自行担当。乙方自带设备费用已包含在合同总价中。9、计价结算9.1计价原则及支付方式。本工程实行总价承包，合同签订生效之日预付合同总价10%预付款，工程完工并验收合格后支付剩余合同价款，质保金按4.1条第三点执行。全部费用通过银行转账，甲方不支付现金。10、争议解决合同履约过程中发生争议，双方应本着公允、合理的原则，协商解决，协商不成的3

18、9;，双方同意向长沙仲裁委员会提请仲裁。1、合同生效与终止本合同签认生效程序依次为：乙方法定代表人或托付代理人签字、乙方加盖公章、甲方项目经理签字、甲方加盖赣龙铁路G-5标合同专用章或者本项目公章后生效。工程施工完成，双方办理最终结算后合同关系即告终止。2、其他事项1、本合同未尽事宜，甲乙双方另行协议，书面确认，作为本合同的补充，并与本合同具有同等的法律效力。2、本合同正本肆份，甲方叁份，乙方壹份。甲方：中铁五局赣龙铁路G-5标第隧道项目部乙方：负责人：负责人：签定日期：_年_月_日签定日期：_年_月_日建筑工地施工合同4甲方：乙方：甲乙双方就完成_市广源停车场管理有限责任公司停车位钢结构加工

19、、制作工程达成一样看法，依据中华人民共和国合同法以及相关法律，经甲乙双方友好协商，在同等互利的原则下，确立本合同，以明确双方的权利、义务，确保合同双方共同执行，签订本合同。一、合同范围1.1范围：乙方严格根据甲方供应的钢结构图纸要求，进行停车位钢结构组件的材料购置、加工和制作。1.2加工材料严格按设计要求的质量进行选购，整理好材料质量档案。1.3加工数量：垂直升降横移停车位钢结构1800个。二、合同价款本合同总价款为大包干人民币：壹仟叁佰玖拾壹万叁仟元整（139XXXX3000.00元）。以上价格为停车位钢结构材料费、制作和安装的总费用（开具增值税发票）。三、付款方式及工程进度3.1第一期付款

20、：合同签订生效后_日内，付合同总价的10%，即人民币：XXX元整（XXX.00元）。3.2其次期付款：清单中包括的全部项目工程材料加工制作完毕进入施工场地后，经甲方验收质量合格，制作、安装后，付合同总价的40%，即人民币：伍XX万伍仟贰佰元整（XXX.00元）。3.3第三期付款：工程全部结束，经甲方验收合格，双方结算完毕，甲方预留合同总价款的5%作为质保金，剩余款项一次性付清。3.4第四期付款：从工程竣工验收合格之日起_年质保期满，经甲方确认工程无质量问题或其他与本合同有关的纠纷后，一次性支付清剩质保金。四、工程质量及验收4.1工程制作安装质量必需达到钢结构工程施工及验收规范（GB50205-

21、20）的规定。焊接质量达到建筑钢结构焊接规程（G81-20）要求。钢结构涂装前应对构件表面进行处理,本设计构件表面处理方法为角磨机钢丝刷或手工钢丝刷除锈、除焊杂、毛刺、倒角后,用布擦净后喷醇酸防锈底漆一边，（详细油漆颜色项目主管定）。施工按钢结构施工技术规范进行；4.2乙方担当合同内的工程质量的达标责任。五、甲方责任5.1甲方负责供应乙方加工所必需具备的图纸、加工要求。5.2甲方负责供应乙方材料进入安装工地的材料放置场地及看管。六、乙方责任6.1乙方负责按时完成合同内全部项目的材料选购、加工、制作和安装。6.2乙方应保证全部材料质量符合相应国家标准要求，不得低于国标偏差要求并出具合格证，所选购

22、的材料符合本合同项下约定的运用目的，全部材料必需经甲方确认后方可运用。6.3乙方对承包项目工程供应为期_年的保修，保修期自工程竣工经甲方验收合格并书面确认之日起计算。在保修期内工程出现质量问题由乙方负责修复或更换，但因甲方操作不当引起的损坏应由甲方担当相关修理费用，乙方必需在接到甲方要求修理或更换通知之时起8小时内到达指定地点进行修理或更换。若乙方未能在规定时间到达，或者同一问题经乙方两次修理仍未解决，则甲方有权利聘请专业的公司进行修复，所支付的相关费用由乙方担当。七、变更7.1甲方可对合同内工程内容提出变更，包括对技术条件或技术纪要，材料的增减或原材料的代替、增加、削减以及工厂发运时间等。变

23、更应由甲方以书面形式向乙方提出，乙方应在收到甲方的变更恳求后予以接受并以书面形式答复。7.2变更以双方书面确认为准。任何变更，甲方允许乙方延迟履行合同义务和并按双方协商看法变更合同价款，对变更前的材料及其原材料如已投入生产或完成选购，按中途退货处理。无双方书面确认的变更不得作为最终合同价款结算的依据。八、工期8.1本合同工期为100天，自_年_月_日至_年_月_日。材料按甲方要求分批次进入工地时间：第一批不晚于_年_月1_日。8.2乙方应严格根据合同规定的时间进度完工。因甲方变更和施工条件不具备或不行抗力因素造成乙方不能正常施工，则工期根据双方书面确认的实际延误的时间顺延。若由于乙方自身缘由造

24、成不能按期施工，买方有权利将工程的全部或部格外包，相应造成的损失全部由乙方担当。九、违约责任9.1合同任何一方不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同之约定的均属违约。除本合同另有规定外，违约方应担当因此给相对方造成的损失。9.2因甲，乙双方随意一方造成违约、逾期开工或工程完工日期晚于约定工期的，每逾期_日，违约方应按合同总价的千分之五的比例向另一方支付逾期违约金。违约方逾期超过原定工期_日的，甲，乙双方随意一方有权利解除合同并要求违约方按合同总价的10%支付违约金。9.3乙方交付的材料如存在质量缺陷，应由乙方负责更换所需的材料；如少于合同数量，应由乙方负责补齐；乙方的工程质量如不符合国家标准

25、和合同约定标准的，甲方有权解除本合同，乙方应按合同总价的10%支付违约金，另外，违约金不足以弥补因工程质量不合格给甲方造成的损失的，乙方接着赔偿给甲方造成的损失。9.4假如甲方不能根据本合同的约定按期付款，甲方应根据本热门版合同.2条担当相应的责任。9.5如甲乙双方无正值理由擅自解除本合同，违约方应向守约方支付合同总价的30%作为违约金，赔偿另一方因此而遭遇的损失。十、争议解决凡因合同引起的或与合同有关的任何争议，双方应友好协商解决。双方未能就争议事项达成协议，则任何一方有权将该争议提交当地人民法院仲裁委员会根据其现行有效的仲裁规则进行仲裁。十一、其他条款11.1合同执行期内，甲乙双方均不得随

26、意变更或解除合同。未尽事宜，经双方共同协商签订书面补充协议，补充协议签字盖章后与本合同具有同等效力。其他未尽事宜，按中华人民共和国合同法的有关规定执行。11.2本合同一式陆份，甲乙双方各执叄份，每份具有同等法律效力，由双方签字盖章后生效，甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：签字日期：年_月建筑工地施工合同5建设单位：_（以下简称甲方）施工单位：_（以下简称乙方）日期：_年_月_日甲乙双方经同等协商，本着相互合作、紧密协作、分工负责的原则，就_达成以下条款，以便共同遵守。第一条工程范围、造价数量、单价、总价1、工程范围：_建筑外立面玻璃幕墙工程的内容包括：塔楼部分的浅灰色玻璃隐框幕墙、透亮玻璃隐

27、框幕墙等的设计、供料、加工、安装、竣工验收资料等。其中：_为浅灰色本体钢化玻璃幕墙，其余为钢化透亮白玻幕墙。2、工程单价：（详见报价明细表）3、工程数量及总价合计：（详见工程报价总表）4、此总价结算时单价不变，面积按实际完工绽开面积结算，如有设计变更、工程洽商、材料改变等，价格经双方协商后以增补协议形式确定。5、本报价中包括玻璃幕墙三性检测费。其次条工程用料1、玻璃：幕墙的玻璃采纳_公司产的6厚浅灰色本体透亮钢化玻璃及6透亮钢化白玻，按乙方供应的玻璃样板确认。2、铝合金型材：均选用_铝业有限公司产的_铝合金型材，铝型材表面为银白氧化处理，氧化膜厚度满意aa15级要求，按乙方供应的样品确认。3、

28、硅酮结构胶及密封胶：选用_胶厂产的_密封胶，按乙方供应的样品确认。4、幕墙开启配件：国产优质七字执手。5、钢件：国产优质235b钢型材。第三条付款方式1、铝合金型材、钢件进场后_日内，甲方付给乙方合同总价的30%作为第一次工程进度款。2、铝合金型材、钢件安装基本完成_日内，甲方付给乙方合同总价的20%。3、玻璃安装基本完成_日内，甲方付给乙方合同总价的20%；幕墙安装完成后，甲方应支付给乙方进度款到合同总额的80%。4、验收合格后_日内，甲方付到结算总价的97%给乙方，剩余3%从验收之日起_年保修期满后，_日内一次性付清。5、甲方如不按协议条款支付款项，乙方在约定时间五天内向甲方发出书面通知，

29、甲方收到通知后七天内仍不能按时支付工程款，乙方有权停止施工，甲方担当由此引起的一切经济损失和违约责任。第四条甲乙双方责任1、甲方责任：（1）供应本工程完整的建筑施工图和结构施工图各一套及有关设计变更资料。（2）办理施工许可证。（3）在乙方进场前，清除施工现场内影响乙方施工的障碍。（4）组织有关单位与乙方的协调会。（5）组织有关人员对乙方设计图纸进行会审，并进行签署。（6）组织和协作质检及有关部门，监督检查工程质量，刚好签认分部工程质量验收，办理设计变更和其它必要的工程签证管理工作；工程进行中隐藏工程或中间工程需验收时，甲方接通知后48小时未到场验收，则视为验收合格；质量符合规定要求，验收48小

30、时后甲方代表不签字，视为已批准，乙方可接着施工。（7）组织协调乙方与土建施工单位的施工协作工作。（8）在乙方递交工程竣工书面报告后，组织有关部门进行玻璃幕墙验收。注：甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误，工期则相应顺延。2、乙方责任：（1）对幕墙进行设计，经具有幕墙设计资质的设计单位签准及甲方审核确认后方可运用，保证设计符合国家有关规范要求，对设计质量负责，担当因设计质量问题引起的一切后果，并向甲方提交幕墙设计图纸及计算书_套。（2）严格根据批准的设计图纸施工，听从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理，发觉问题刚好订正，对工程质量负责，担当因工程质量问题引起的一切后果。（3）编

31、制施工组织设计和工期进度安排，并经甲方审核通过。（4）负责全部进场材料的保管及未验收前的成品爱护，爱护期间发生损坏，乙方缘由乙方自费修复，非乙方缘由损坏，由责任方负责修复，或乙方修复由甲方担当追加合同价款。（5）严格遵守工地及土建施工单位的有关管理规定，确保施工平安及文明施工。（6）作好施工原始记录，在竣工验收前整理好工程的全部有关资料两套作为竣工资料交给甲方。（7）供应完整的竣工验收资料，保证验收通过，如因乙方资料或其他缘由，致使工程未能按时通过验收，由此造成的甲方损失由乙方担当。第五条工期1、开工日期：甲方提前七天以书面形式通知乙方。2、施工总工期：_天，合同签订之日起先计算，满意现场施工

32、脚手架落架的要求。3、工期顺延：以下缘由造成竣工日期拖延，工期相应顺延。（1）由于设计变更、工程量改变，引起施工程序和内容改变。（2）一周内非乙方缘由停水、停电造成停工累计超过八小时。（3）由于斗争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方缘由造成的爆炸、火灾、水灾、大雨、暴雨、地震等。（4）甲方不按合同规定支付工程款。（5）其它非乙方缘由的停工。4、以上状况发生后七天内，乙方就延误的内容和由此发生的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后两天内予以确认答复，否则视为同意。第六条工程质量1、工程质量等级：确保工程质量达到国家规定的“合格标准”，争创优良工程。2、工程验收按甲方规定的各项参数及

33、国内现有规范标准进行。3、工程竣工后，乙方向甲方供应质量保证书，保证玻璃幕墙的施工符合设计及计算。第七条：设计变更1、甲方变更设计，应在该项工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已经加工或施工的，乙方接通知后应马上停止。2、由于变更通知不刚好造成的乙方损失由甲方负责。第八条竣工、结算与保修1、工程具备竣工验收条件后，甲方在接到乙方竣工报告后十天内，向所属建设主管部门提交验收申请，并组织有关部门进行验收；如收到乙方竣工验收报告十天内无正值理由不申请验收，视为竣工验收报告已被批准，工程即告竣工即可办理结算手续；如工程未验收，而已起先运用，视为已验收。2、工程竣工验收后，乙方向甲方提交结算书，甲方收到结

34、算书后十天内审核完毕或提出审核看法。如收到结算书后十天内无正值理由不办理结算，则认为已接受乙方结算报告，从第十天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。3、保修期从竣工验收合格之日起计算为两年，按国家规定的保修条款执行。第九条工程停建或缓建1、因人力不行抗力及甲乙双方之外缘由导致工程停工、缓建，使合同不能接着履行，双方应签订工程停、缓建协议。2、工程停缓建后，乙方应妥当做好己完工程和己购材料、设备、器具的爱护及向甲方移交工作，按甲方要求将自有机械设备、人员撤出现场。甲方应为乙方撤离供应必要条件，支付相应的经济支出，并按合同约定支付己完工程价款和赔偿乙方的相关损失。第十条其它1、全部甲乙双方签认的

35、函电和有关的技术资料均为本合同的附件和组成文件。2、履行合同过程中发生争议，双方本着友好看法协商解决；协商不成，经双方同意可申请有关主管部门调解；如调解不成，可向法院起诉。3、本合同经双方法人代表或法人授权代表签字并加盖合同章后马上生效，生效后无正值理由单方不能弃约，弃约方需赔偿对方的一切经济损失。4、本合同待工程验收，工程结算完成，甲方支付完工程款，除有关保修条款仍旧生效外，其他条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。5、本合同正本一式两份，双方各执一份，副本陆份，双方各执叁份。均具同等法律效力。甲方：_乙方：_法人代表：_法人代表：_开户银行：_开户银行：_帐号：_帐号：_电话：_电话：

36、_传真：_传真：_地址：_地址：_邮编：_邮编：_日期：_年_月_日日期：_年_月_日建筑工地施工合同6甲方：乙方：为了顺当完成_旋挖桩基工程施工任务，经甲乙双方友好协商，由甲方将该项桩基工程任务托付给乙方承包施工，为明确双方在承建中的职责，本着民主、互惠互利的原则，并遵照国家民法典订阅本协议，望双方共同遵守执行。一、工程名称：_二、工程地点：_三、工程规模：详细桩数以设计图纸为准。工程量按实计算。四、承包方式与承包内容：1、承包方式：包工不包料2、承包内容：施工的旋挖桩机械设备、配套、旋挖成孔、清孔、钢筋笼安装、砼浇灌（含机械设备油耗）、现场日常施工纪录。如需吊车，由乙方自备。（不含施工XX

37、费及挖孔的土方清X在内）。五、承包单价与工程计算：1、承包价款： 、桩型为800-1300旋挖机。 、旋挖机承包单价为360元，本单价含土层砂层，碎裂状强、中风化，花岗岩。（设计桩顶标高至进入中风化2米花岗岩面），工程量从自然地面算起。、泥浆材料、黄土由甲方供应。六、施工日期：总桩数以实际根数为准，从打第一根桩起_日历天施工完成。如遇雨天、自然灾难、停电、法定节假日、设计变更、地质变更、地质障碍、甲供材料不刚好不能连续施工，工期应顺延。不含补桩与设计变更所增加的工程量（注：夜间施工至晚上22：00）。若因乙方人为机械缘由造成工期延慢，每延误一天罚款5000元，每个月允许有四天的机械修理。累计超

38、过十五天，乙方应自动退场，由此产生的损失由乙方自行负责生产量无偿归甲方全部。七、质量要求：业主验收合格。1、必需严格执行国家现行施工及验收规范，质量评定标准，建筑分项工程施工工艺标准和有关规程规定要求。2、乙方在施工中应严格根据甲方供应的施工图纸及设计变更有关规范制作施工；并经现场施工员，管理人员，监理及市平安部等有关人员的验收，对施工员、监理单位等有关人员提出的质量问题必需主动组织人员定期整改，若因质量问题给甲方造成的损失均由乙方负责赔偿。3、质量评定由相关职能部门、建设单位、现场监理及现场管理人员评定为标准。八、进度款支付与结算：1、进度款支付按当月完成实际总工程量价款的80%，（含隐藏签

39、证工程量价款），余款20%待桩基检测合格验收后一个月内结算付清。2、进度款支付方式：以现金支付或转账，其中乙方不供应发票费用。九、甲乙双方职责：（一）甲方：1、负责施工场地的XX一平一排（排水），场地满意重型机械进退场，以及桩机在场地内正常工作。清理地下障碍物、地下管道。XX供应至现场。XX费由甲方负责，甲方负责现场临时设施的搭设及文明施工要求的相关设施费用。刚好组织本工程运用的材料至施工现场。甲方供应挖机和塔吊。2、 供应设计图纸三份，地质资料一份，坐标点大样图，负责施工场地四周建筑物，地下电缆及地下管道的平安，如需特别爱护全部费用由甲方负责。3、办理相关开工手续及前期的打算工作（如修建洗车

40、台等），甲方只供应40的活动房两间，作为乙方办公场所，不足房间乙方自负。4、 供应建筑物的定位、水准点和坐标限制点及桩位的复测，负责刚好清X旋挖机挖出的土方泥浆的运输、场地的平整，负责内业资料的整理。5、甲方指派_为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、平安、进度进行监督、检查、验收、变更、登记手续及办理环保噪音相关手续，在工程施工过程中，依据_市管理条例，负责理顺城管、交警、环保及周边居民等部门事项并担当相关费用。6、甲方协作协调好现场相关单位的关系，确保乙方正常施工。若每月因甲方缘由造成停工超过7天，从第8天起起先累加计量（经甲方确认后）甲方应补偿乙方机械停滞费5000元天，除特别特别

41、状况外。7、按合同之规定支付工程进度款及办理工程结算与付款。应刚好供应合格的施工材料（钢筋笼、商品砼等），并具备有相关手续，确保施工的顺当进展。乙方将每根桩有效长报给甲方，甲方负责想混凝土公司报混凝土量。混凝土供应量不够的责任由甲方负责，并送至孔口，由乙方负责灌桩。8、甲方应定时对乙方工程进行检查、监督，对工程中产生的隐藏提出整改看法，乙方必需仔细整改执行。（二）乙方：1、乙方委派_为现场施工负责人，全权解决工程上一切事务。2、负责刚好组织旋挖机（旋挖机保证能够钻入中风化花岗岩，否则乙方必需换其他旋挖机进场，费用全部由乙方担当）及完成其他配套工序的设备刚好进场施工。3、必需听从甲方、建设方、监

42、理的管理支配进行施工。严格按设计图纸施工，执行国家地方桩基础施工规范，施工过程中如遇孤石或出现异样状况须刚好报告甲方会同相关单位处理。4、乙方必需完整。精确地做好成孔施工纪录，并刚好交给甲方。乙方应严格根据平安操作规程进行施工，确保施工平安，施工期间因乙方缘由引起的平安问题，其经济和法律责任由乙方负责。5、乙方必需严格按国家和_省的基规范及桩基设计施工说明进行施工，如乙方缘由引起工程质量问题，乙方负责补强及补桩至合格并担当相关费用。6、挖出土方甲方必需尽快负责清理干净，以利于施工。乙方应在_年_月_日之前，机械及配套设备全部进场，并在_日正式开工，否则按违约惩罚。7、乙方必需帮助施工放样。8、因桩基孔以及因此造成返工，乙方必需担当由此引起的一切责任。十、当本工程停建，甲方应刚好为乙方办理结算，并担当乙方部分经济损失。十一、本合同一式四份，四份双方各执两份。如有争议，甲乙双方应友好协商，若无法解决，可由当地法院仲裁。十二、合同双方签字，待乙方设备进场生效。甲方：_乙方：_日期：_日期：_建筑工地施工合同7甲方：_电话：_乙方：_电话：_