钢结构厂房安装劳务合同 .docx

《钢结构厂房安装劳务合同 .docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《钢结构厂房安装劳务合同 .docx（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精品名师归纳总结前言本轻钢厂房安装合同是依照中华人民共和国合同 法、民法通就、建筑法相关法律法规、行业标准及作业规程等， 经甲、乙双方自愿协商一样达成的， 其表述的意思真实一样，并保证自觉履行之。甲方代表：乙方代表：日期：年月日可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结钢结构安装承包合同甲方发包方：住所：邮编：法定代表人：职 务：电话：传 真：乙方承包方：住所：邮编：法定代表人：职务：电话：传真：1. 工程项目概要1.1 工程名称：1.2 工程的点：1.3 工程内容：1.3.1 钢结构工程结构部分安装施工。1.3.2 钢结构工程围护及屋面采光、落水系统安装施工。1.4 工程承包范畴：1.

2、4.1 的脚螺栓现场复合，施工场的接收，主体复测。1.4.2 安装构件和零件接收包括：场的内卸车，材料清点并签收，材料保管和爱护，场的内构件转运，废余料装车退货等。1.4.3 施工图和加工详图包括的全部钢结构安装施工作业。1.4.4施工图和加工详图包括的全部围护、落水系统安装施工作业。1.4.5 施工图和 加工详图变更后包含的全部施工作业。1.4.6 结构及围护等部件因设计失误、制作误差或运输变形需要在现场矫正修改的作业，大批量发生时，经甲方签证确认后费用另计。1.4.7 收集安装记录资料并在项目部的协同和指导下整理工程交工资料。1.4.8 和项目部共同组织进行工程的中间验收和竣工验收。可编辑

3、资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1.5. 全部费用一口价合计人民币大写：小写：1.5.1 业主方要求转变工程范畴及内容或需要更换合同内容时，将通过双方协商签订补充协议或变更合同。1.5.2 承包的方式：承包工程的安装工期、质量、安全，确保工程中间验收和竣工验收通过。1.5.3 承包的费用中含：元/,暂定：1.5.4 钢结构主次结构安装元/吨，暂定：吨，实际结算按实际的工程发生量进行。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1.5.5 围护机构复合板安装进行。，实际结算按实际的工程发生量可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1.5.6 本合同确定单价包括了本工程的全部

4、全部直接费用和间接费用，不再另外支付帮助材料费焊条、自攻钉、拉铆钉等 、劳动保险金、材料保管费、安装措施费、场内倒运费用、现场文明施工费等其他相关费用。2. 甲方施工预备2.1 开工前负责与业主方和谐完成供应建筑红线以外的“三通”工作。2.2 负责组织和谐业主、设计、乙方进行技术和安全交底，共同签署纪要文件，并在会后三天内分送相关单位，同时供应安装施工所必需的施工图纸及相关技术文件。2.3 负责办理施工安全许可证和施工备案及和谐当的政府施工主管部门关系。3. 乙方施工预备3.1 组织施工治理人员和施工机械进场，治理人员应配备：材料治理员、安全员、施工员。3.2 负责基础预埋螺栓等一系列的土建资

5、料交接工作，交接证明文件上要有土建方和业主方的代表签名，并按标准要求进行复测，确保复测资料精确真实，复测每页数字、表格均应有土建方、业主方代表的签名。3.3 协作甲方工的施工治理人员的工作。3.4 负责施工中的安全宣扬训练，并实行相应的安全措施，保证安全;3.5 负责做好材料卸车、核查、保管、以及成品爱护、矫正、排除缺陷、场内倒运等工作。3.6 到现场的构件和零件必需清点清晰，且签收回单，否就视按甲方的送货单到货，以后少料视为乙方责任。3.7 到现场的构件和零部件，乙方必需妥当爱护和保管，螺栓等小部件必需分类标示放置在仓库内，主次构件在现场必需放置整齐标准，不能浸湿的材料应放置在室内或做防雨措

6、施。3.8 遵守国家法律及施工所在的政府的一切规章制度，按当的公安、劳动保险、方案生育等部门规定办理全部许可手续。3.9 遵守甲方公司规章制度，接受甲方及现场安装培训并按国家标准、设计图纸要求及甲方安装手册、安装工艺进行安装作业。4. 乙方的安装施工工作可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结4.1 对安装工人进行安全交底并作记录。4.2 按工程需要或甲方的要求实行各种安全措施保证施工安全费用由乙方负责 ，假设乙方安全措施不到位， 不能满意甲方要求时， 甲方可自行实行安全措施，其费用加倍从乙方工程款中扣除。4.3 遵守的方政府对安全的治理，对施工场的交通、施工噪声、施工现场环境卫生和场

7、外污染等治理规定，办理有关手续，乙方承担由此发生的费用。4.4 乙方支配人员清理整顿现场，假设乙方清理整顿不到位，不能满意要求而导致被罚款或惩罚，责任由乙方负责。4.5 施工时发生的垃圾应准时运出场外，费用由乙方负责。4.6 工程移交前，乙方负责爱护，期间发生损坏由乙方修复。4.7 施工中，由于自身缘由发生的人身或设备安全事故，乙方承担全部责任，并书面报告甲方。4.8 施工中，由于安装自身缘由或者对构件尺寸复查不力而产生的质量问题，乙方承担全部责任，并要求报告甲方。4.9 工程完工后应对现场清理 包括渣土、 建筑材料、 垃圾转移和生产、 生活暂时设施拆除 ， 并将构件和围护外表、门窗、玻璃、的

8、面擦扫洁净，厕所、厨房、浴室的排水和给水管道清理洁净畅通，做到工完场清。4.10 工程完工后，余料、废料归甲方全部，乙方应对全部材料清点、登记，列出具体清单报告甲方，帮助甲方对余料、废料进行妥当处理。假如乙方未经甲方许可，擅自处理现场材料， 甲方有权按材料价值的五倍向乙方索赔，并有权在乙方的剩余工程款中予以扣除，剩余工程款不足时，将通过法律手段进行追偿。5. 工程期限日，5.1 双方依据业主方的要求，规定总安装工期是日历天。具体日期从年月6. 延期开工6.1 乙方遇到以下情形，经甲方驻工的代表签证后可以延期开工。6.2 按施工预备规定要求，不能供应施工场的，基础，道路，电源等，影响进场施工。6

9、.3 凡由甲方负责供应的材料、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发觉缺陷需要修、配、代、换而影响按时开工的。7. 暂停施工7.1 确有必要时，甲方代表可书面通知乙方暂停施工，并在发出通知后48 小时内提出处理看法，乙方按甲方要求停工并爱护好已完工程，实施甲方处理看法，需要复原施工的，以书面形式向甲方提出复工要求，甲方批准后连续施工。7.2 因政策调整而停、 缓建的工程， 双方协商将在建工程做到合理部位，由此造成乙方停工、可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结窝工、倒运、材料和构件积压的经济缺失由甲方赔偿给乙方。8. 工期顺延8.1 以下缘由造成竣工日期拖延，经甲方代表书面确认，工

10、期相应顺延：8.2 设计变更、工程量变化。8.3 土建方或业主不能按商定期限交出施工场的。8.4 不行抗力。8.5 业主方不按本合同规定预付备料款和工程进度款而影响施工进度。8.6 上述情形发生后两天内，乙方就延误的内容和因此发生的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后两天内予以确认、答复。8.7 无正值理由的工期拖延，每延期壹天由乙方付给甲方本合同总价的1% 的违约金，这一违约金在工程款中扣除，且承担任何甲方为确保工期增加的费用。 . 工程质量 .1本工程质量必需到达合格标准。 .2乙方必需严格按施工图纸、技术文件和相关标准进行施工安装，并接受甲方工的负责人及技术人员的监督和治理

11、。9.3 乙方在施工过程中必需遵守以下规定：9.3.1 对材料转变或代用必需经甲方、原设计单位同意并发正式书面通知和甲方工的代表签证后，方可用于工程。9.3.2 隐藏工程必需经甲方工的代表和业主监理代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序。 .3.3乙方应按国家有关标准、 标准、甲方安装手册及国家质量验评标准对工程进行分项、分部和单项工程质量评定，并准时将单项工程质量的评定结果送甲方。单项工程安装完毕，应会同甲方、业主、监理进行中间验收。 . . 乙方在施工中发生质量事故，应准时报告甲方工的代表，一般质量事故的处理结果应送甲方和工程监理备案。重大质理事故的处理方案，应经设计单位、监理单位、质量

12、监督站、建设单位、甲方单位共同讨论，并经设计、建设单位签证后实施，处理事故之费用按各方责任分担。11. 检查和返工11.1 乙方按标准、标准、设计要求及甲方依据本合同发出的指令施工，随时接受甲方派出人员的检查，为检查供应便利条件，承担因自身缘由导致返工、修改的费用。11.2 乙方依据甲方要求， 应随时供应有关工程安装质量的技术资料，检测报告等影印件或原件。11.3 乙方必需健全质量检验制度，现场设专职质量、安全检验员，做好自检记录，没有自检记录或记录不完整或弄虚作假的，最高可惩罚扣除本合同价款3%。12. 设计变更可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结12.1 乙方不得随便提出对原设

13、计进行修改或变更，假设因特别情形须对原设计进行变更或修改，须经甲方同意并取得以下12.1.1 超过原设计规模和标准， 须经原设计和规划审查部门批准，取得相应追加投资的批准文件包括方案指标等 。12.1.2 送原设计单位审查、取得相应图纸和说明修改通知单或图纸、说明、发出的份数与原设计图相同等 。12.2 由于乙方施工质量问题导致修改或变更而发生的费用，均由乙方承担， 工期不予顺延， 并扣除10 %的工程款，作为质量保证金留滞五年。12.3 乙方发觉设计错误或严峻不合理的，应书面通知甲方，甲方在接到通知五天内和原设计单位商定，并制作修改或变更设计文件，双方签字后实施，由此产生的费用由甲方承担，

14、工期相应顺延。12.4 甲方对原设计进行变更，须在乙方施工前两天通知乙方。13. 建材、设备供应13.1 本工程施工人职工作服、安全帽等劳保安全用品必需符合甲方的要求。13.2 材料、设备代用：依据工程需要，经征得设计单位和甲方代表同意，乙方可使用代用材料。因甲方缘由使用，由甲方承担发生的经济支出，节约的费用归甲方，由此延误的工期相应顺延。 因乙方缘由使用， 由乙方承担发生的经济支出，由此延误的工期和相应的经济责任由乙方承担。13.3 乙方每十天向甲方汇报材料预备情形，材料入场使用方案。14. 工程验收14.1 工程验收以施工图纸、说明文件和国家颁发的有关标准为依据。14.2 工程必需经过结构

15、验收后才能进行围护安装。14.3 竣工日期的认定：竣工日期为通过竣工验收的日期，假设需修改后才能到达竣工要求的，应为修改后工程通过竣工验收的日期。14.4 单项工程假设需单独移交的，移交时，双方必需办理中间手续，以此作为单项工程验收依据。14.5 因特别缘由，部分单位工程和部位甩项竣工时，双方及业主方协商订立甩项竣工协议， 明确各方责任。14.6 乙方在责任书确定的工程现场生产、生活暂时设施，应在业主要求的期限内后全部拆除，做到工完场清。逾期不拆除，乙方承担相应的责任和费用。15. 工程款的支付与结算15.1 工程款按工程进度支付，工程主体钢结构整体完工，并经监理单位、建设单位验收确认后支付工

16、程款。爱护结构安装完工，并经监理单位、 建设单位验收确认后支付工程款。工程竣工验收合格后的10 天内付足本合同总价的，余款作为工程质保金，一年后无质量问题付质保金，二年无质量问题再付质保金。在一年内工程修理数量超过3 次，一年后应对的5% 质保金延长到可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结其次年后再付。 连续修理 5 次未修好的工程， 质保金将扣下不再予以支付。工程进度款支付须由甲方工的代表签字后方可支付。质保金支付应由售后服务处确认后方可支付。15.2 结算工程量运算规章：以施工图和加工详图为依据，其中主结构依据发货清单重量运算高强螺栓、一般螺栓等螺栓类不计重量。围护依据现场实铺面

17、积运算。15.3 乙方在工程竣工验收合格后，将竣工结算文件交甲方审查，甲方在接到结算文件10 天内审查完毕并予答复。16. 保修16.1 保修期限：分别以每个单位工程竣工验收合格及业主方在验收证书签字之日起运算， 整体工程保修自整体工程通过验收之日起运算，按国家规定的保修条款执行保修职责。16.2 免除保修责任范畴：业主使用过程人为损坏、原设计错误隐患、业主方要求的材料代用缘由、第三者有意或非有意损坏、自然灾难及不行抗力因素损坏。16.3 保修内容包括：本合同价款含补充协议价款中包含的工程项目、设计变更或修改、现场签证或文字商定、双方或多方会议纪要商定的全部内容。16.4 保修费用：从工程结算

18、款中截留责任书总价款的质保金，假设发生的累计保修费超过质保金总额，超过部分仍由乙方支付。16.5 竣工验收后在本合同规定的保修期内显现的质量问题及客户投诉，由甲方按以下处理：16.5.1 如乙方在接到甲方或书面通知规定的期限内未进行处理的，甲方可托付其他单位 或修理人员进行修理， 除因修理发生的全部费用由乙方承担外，同时甲方有权对乙方进行修理费用等额的惩罚。16.5.2 甲方也可直接托付其他单位或修理人员进行修理，因修理发生的全部费用由乙方承担。17. 安全施工17.1 乙方应按安全施工有关规定，实行严格、科学的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全， 承担由于自身安全措施不力造成的人身伤亡

19、事故、火灾事故、 质量事故和建筑倒坍等工程事故全部责任和发生的费用。并承担因此给甲方或业主造成的任何缺失。17.2 假设发生重大伤亡事故，准时通知甲方工的代表，甲方为抢救供应必要的条件，发生的费用由责任方承担。17.3 乙方应投入安装费用的3-5% 购买安全设施，安装队的安全投入必需到达安装费用的35% ，如安装队安全投入不足达不到要求，甲方有权从安装费中提取相应比例的费用购买安全设施，投入到工程中去。19.5 乙方进场安装前必需为安装人员购买人身意外保险。18. 合同的变更和终止18.1 发生以下情形，甲方有权变更本合同或终止本合同。18.1.1 乙方的安装质量达不到设计要求而又不能或不愿改

20、正时。18.1.2 乙方工期达不到责任书的进度要求而又不能或不愿实行有效的措施时。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结18.1.3 乙方的施工方案明显不符合甲方要求时。18.1.4 乙方施工期间不听从甲方或业主或监理或当的政府主治理部门的治理而又不能或不愿改正时。18.2 变更或终止合同时，甲方有下述权益：18.2.1 甲方另行组织安装作业队伍，与原乙方共同作业， 责任由原乙方负担。 施工价格由甲方打算，乙方必需认可并协作施工。18.2.2 甲方派出作业队伍所发生的人工费、机械调遣费、 对乙方施工质量问题整改而产生的费用等其它安装作业相关的费用由乙方负担。18.2.3 合同终止后

21、24 小时内，乙方应清点场的材料，并撤出场的，并发书面形式报告甲方包括已安装的工程量、场的材料情形。18.2.4 乙方不完成上述手续或不按时完成上述手续的，其缺失材料全部由乙方承担，并按工期延误条款处违约罚金至完善手续止。18.2.5 乙方的结算在甲方与新聘请施工队结算完成后，再进行结算。18.2.6 合同变更或终止引起的应由乙方负担的费用，均在乙方的工程款中扣除。19. 附就19.1 本合同一式肆份，双方各执贰份，具同等效力。19.2 合同中未尽之事宜，协商后另具协议作为附件，与合同效力等同。19.3 合同发生合同纠纷，应公平协商解决，协商不成的，向当的人民法院提起诉讼。甲方：全称北京钢之杰国际建材。乙方：全称签章签章法定代表人： 签章法定人代表人： 签章授权托付人： 签章授权托付人： 签章经办人：经办人：单位的址：单位的址：:年月 日年 月日可编辑资料 - - - 欢迎下载