2022建设工程施工合同书_1.docx
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《2022建设工程施工合同书_1.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022建设工程施工合同书_1.docx(46页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022建设工程施工合同书建设工程施工合同书1甲方:乙方:受 (以下简称甲方)的委派, (以下简称乙方)全面负责该项目的施工组织和经营管理工作,为明确甲、乙双方的责、权、利关系,经甲、乙双方充协商,特制订以下条款,供双方共同遵守履行。一、项目经理部主要负责人:二、经营承包主要内容1、乙方上缴公司综合管理费为项目总造价的%(不含税)。2、各项流转税及附加包括:印花税、营业税等税金乙方有义务按税务部门和有关部门的规定依法(规)缴纳。3、管理费缴纳方法:综合管理费在项目批复的首期工程款中(款到账后一周内)按项目中标价的 %由甲方扣缴,待业主最终一笔结算款到账后再作内部结算。4、本项目履约担保中的现金
2、部分由乙方支付。履约保函(中标合同价的5%)由甲方办理,乙方须向甲方支付保函总额20%的银行现金质押金和担当1%的银行手续费,保函返还后无息退还保函质押金。 如需甲方办理预付款保函,乙方需支付保函总额的20%的银行质押金(现金)和1%的银行手续费,预付款到项目账户后由甲方依据乙方完成项目施工实物工作量(现场评估)限制支付。保函返还后无息退还预付款保函质押金。5、项目部应肃穆印章、账号的管理(甲方派驻人员管理),在运用项目章时应严格遵守甲方印章管理的规定,签订本项目有关的材料选购或专业分包合同时须甲方经营部备案。项目部公章不允许办理本项目部以外的经营性合同,否则视为违约并追究相关责任。三、甲、乙
3、双方责任(一)甲方责任1、甲方应不定期对乙方项目施工管理和经营性活动进行检查、监督、指导,帮助乙方解决管理中人、财、物的需求和其他实际问题。2、甲方应对乙方的人事管理、资金运用、财务账目、工程质量、平安生产、施工进度等方面进行全面监督管理,定期或不定期对项目各方面管理进行全面检查,以使工程顺当完成。3、甲方应尽可能对乙方供应人、财、物等方面的便利。乙方所需材料、设备应按公司设备、材料管理方法和公司装备部签订租赁合同。(二)乙方责任1、乙方应全面履行甲方与建设单位签订的工程施工合同书、承诺书及其他合同相关文件的全部条款,并对其平安、质量、工期、环保及其风险全面担当责任,按业主最终确定的完工期限完
4、成全部工程内容(项目部承包责任期为全部工程款及工程质保金到账、项目内外部往来账清算完成后止)。2、乙方必需听从甲方的管理,主动协作甲方各职能部门仔细做好工程施工管理工作;乙方在施工中应遵守甲方制定的各项管理规章制度,严格执行甲方制订的平安管理责任制和平安管理细则,确保工程质量和平安生产,做到文明施工。在本项目施工期间有义务协作甲方对执行制度状况所进行的不定期的常规检查和不少于两次的平安生产大检查。为强化施工资料管理,甲方在工程款支付过程中将逐步预留资料归档保证金累计至伍万元,待工程竣工验收资料递交合格后归还乙方。3、乙方有义务维护甲方的社会信誉,如因工程进度、质量或其它问题在用户造成恶劣影响,
5、或发生召甲方法人代表训话受罚等状况,除赔偿用户的损失外,甲方可视影响程度对乙方处以每次伍万元以内的罚款并在当期工程款中扣除。4、乙方在施工中应全面执行国家的环境爱护法、水污染防治法、水利爱护条例、矿产资源法等法律和法规,做好环境爱护工作,避开由于施工引起的水利、农田、通讯等管线的破坏,避开由于施工引起不良后果。5、凡工程验收核实为不合格的工程或分项工程,上级管理部门罚款由乙方担当,甲方将再增加10000元/次的罚款。乙方应无条件返工、重建、修理直至工程合格并交付建设单位运用为止。四、工程款项的运用和管理1、项目工程款实行专款专用,任何一方都不得擅自挪用。工程款进入甲、乙方双控账户后,甲方按上述
6、方式扣留管理费及税金、规费。工程款的运用须报请甲方同意批复后才能支付。2、项目如需甲方开具外经证,所需费用由项目担当。项目工程款的运用应严格按现行施工企业财务制度要求建账管理,乙方所购的材料发票或分包项目的财务账目都应符合财务报账和发票管理的规定,如没有上述正规材料发票报账,甲方有权按规定税率扣留税款。项目结束后应将项目财务账簿交公司归档,经公司财务对项目财务检查验收后方能签订支付本项目的质量保证金。3、项目部应按国家对农夫工工资管理的有关规定按月造表并由农夫工本人签领(附领取本人身份证)发放民工工资,如甲方检查无发放资料,则项目户头的资金应优先发放民工工资并处壹万元以内数额的罚金。4、乙方必
7、需严格遵守甲方资金的管理和运用规定,对擅自挪用工程款应视为违纪行为,甲方有权追究其违纪责任。五、项目经理部甲方委派人员基本工资标准1、甲方委派技术、管理人员人,基本工资按人均/月(含有关规费如社保金、住房公积金、医疗保险费、职工待岗生活保证金等)有项目部担当(乙方支付委派人员工资实行季度预交公司财务方式),工资由公司人事部门造表发放;委派人员的差旅、通讯等办公费用依据工作岗位须要由乙方按实报销。以上费用从宣布开工人员进场起计算,至工程结束甲方人员离开工地不再返回为止。2、项目部如需公司其他人员到工地处理有关事务,所发生的费用由项目部担当。六、对项目经理部及项目责任人的奖罚和违约处理。1、实现上
8、缴部分达到承包指标并且上缴款交清后,项目结余部分(税后)由项目承包责任人处置,但项目财务应明晰。2、项目部第一责任人实行风险承包,第一责任人应供应风险承包的担保承诺书,如第一责任人不能履约所造成的经济损失,其担保人负连带赔偿责任,担保有效期为项目保修期结束为止。七、其他事项1、如有未尽事宜,双方可协商签订补充条款。2、如发生争议,双方不能协调解决,可向甲方工商注册地有管辖权的人民法院提起诉讼。3、本合同一式两份,双方各执壹份,具有同等法律效力,经双方签字后生效,至项目承包期结束、项目缺陷期后自行终止。甲方代表: 乙方代表:(附身份证及项目经理证等复印件)年 月 日 年 月 日建设工程施工合同书
9、2发包方(甲方):_承包方(乙方):_依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定,结合工程的详细状况,签订本合同。第一条 工程项目(一)工程名称:_。(二)工程地点:_。(三)工程内容:_层栋,建筑面积_平方米,其它_。(四)承包范围:按甲方供应的工程施工图纸规定内容:_。(五)乙方分包工程:由乙方分包的工程必需另签合同。(六)承包方式:_。其次条 工程造价(预算或概算)人民币大写:_万元,其中土建_万元,安装_万元。工程造价在乙方编出工程预算书送达甲方三十天内审复,逾期视作同意,并按审定的预算造价为调整合同造价。第三条 工期(一)按定标规定工期为_天(日历天),自_年_月_
10、日至_年_月_日竣工验收止。实际开工期以甲方办妥本合同第七条规定的建设批文,办妥城监标牌,送达乙方之日起天内起计,并以双方现场管理代表签字为准。(二)开工前_天,在具备施工条件下乙方向甲方发出开工通知书,每个单项工程工期的起止日期为_。在履约过程中,依据变更设计所影响的工期或甲方责任、不行抗力等因素所延误的工期,经甲、乙双方签证认可后调整,以此确定竣工日期。如甲方提出赶工_。第四条 工程质量标准和保修期(一)工程质量标准按国家现行施工规范验收规范_。(二)工程保修按建设部有关规定执行,保修期为一年,其中安装工程半年。保修期自竣工验收签字之日起计。第五条 材料设备供应(一)工程所需:材料及设备由
11、_方选购供应至_场地(仓库)。(二)工程所需:材料及设备_由方选购供应至_场地(仓库)。(三)材料设备应附有出厂合格证明。如一方对材料设备有异议,应进行检验。如检验合格,检验费用由持有异议一方负责,否则由选购方担当。(四)工程材料和设备差价的处理方法:_。(五)施工中,由于工程设计变更造成乙方选购的材料、设备不适用,甲方需按材料设备的实际选购价格,回收全部不适用的材料和设备,或经乙方同意,由甲方赐予适当的补偿后,不适用的材料设备由乙方自行处理。第六条 工程款支付和结算(一)甲方将工程款按本条款规定划入乙方帐户:_;帐号:_。(二)依据中国人民建设银行有关规定,甲方在合同生效后天内,按以下规定额
12、度向乙方预付备料款:1、建筑工程按当年安排工作量35;2、安装工程(包括设备安装,水电安装)按当年安排工作量(扣除设备价值)的40;3、_。(三)工程款支付方式:1、工程进度达到50以前(保括50),按每月完成工程量付(收)进度款;当工程进度累计超过50时,每次按当月完成工程工作量的_付(收)款。2、工程累计进度达到_时,按合同工程量付(收)款_;进度达到_时付(收)款_;进度达到_时付(收)款_;进度达到_时付(收)款_,其余工程进度款由备料款抵充,余额_待验收后结算,_万元待保修期满后_天内付清。每次付款期限均在乙方提交工程进度表或竣工结算文件给甲方和经办的银行审查后_天内支付,如到期未提
13、出书面异议,则视作同意,乙方可依据建设银行审定的数额,恳求办理支付进度款或结算款。第七条 双方责任(一)甲方责任:1、办理施工报建、临时场地、占用道路等报批手续。供应本工程建设、等有关部门的批文复印件一套给乙方。开工前_天完成“三通一平”,接水、电源,同时向乙方供应施工图纸_份,机电设备安装图_份及有关资料_份,地质勘探报告_份,(其中包括竣工用图_套)。2、开工前_天完成由甲乙方和设计方参与的施工图会审。3、审核乙方编制的工程预算安排,并在接到预算之日起的三十天内(特别工程六十天内)回复乙方,以此审定的工程预算为调整合同造价,作为向乙方支付工程备料款和进度款的依据。4、对乙方在施工时发觉设计
14、错误提出的看法,甲方应在收到书面通知的天内会同设计方进行处理并签证。因此而发生的增加费用(包括停工、返工、窝工、人员和机械调迁、材料配件积压的实际损失)由甲方担当,并调整合同造价。5、委派_为现场管理代表,监督检查工程质量、进度,负责设计图纸的变更,工程期间的质量验收及其他事宜。6、如工程中途停建、缓建或设计变更以及设计错误造成返工,甲方应实行措施弥补或削减损失,同时经有关部门审定后赔偿由此而造成乙方的停工、窝工、返工、倒运、人员和材料积压等的损失。7、组织对工程竣工验收和办理竣工结算。8、在竣工验收后的保修期内,因运用不当引起的工程质量问题,其返修费用由甲方负责。(二)乙方责任:1、收图后,
15、在开工前_天内完成施工图会审,在_天内编制工程预算送甲方审查,编制施工组织设计和材料、设备进场安排并送甲方。2、按施工平安规范做好施工质量、平安管理,指定平安、防火责任人,物件堆放整齐,道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、平安事故,均由乙方负责并报告甲方及有关部门。相关的合同范本施工分包合同房屋建筑装修施工合同钢结构施工合同家装施工合同施工监理合同油漆施工合同修理施工合同广告牌施工合同景观施工合同3、委派_为现场管理代表,须持有与工程项目相适应的资格证书,负责施工期间的施工质量、平安等问题。4、做好施工原始记录。每月(季)度施工安排和完工报表,如不按时报送,甲方不予支付工程进度款。甲方(盖章)
16、:_ 乙方(盖章):_居处:_ 居处:_甲方代表(签字):_ 乙方代表(签字):_电话:_ 电话:_传真:_ 传真:_邮政编码:_ 邮政编码:_签订地点:_ 签订地点:_年_月_日 _年_月_日建设工程施工合同书3发包方(甲方):_承包方(乙方):_依据中华人民共和国民法典和建筑安装工程承包合同条例及有关规定,结合工程的详细状况,签订本合同。第一条工程项目(一)工程名称:_。(二)工程地点:_。(三)工程内容:_层栋,建筑面积_平方米,其它_。(四)承包范围:按甲方供应的工程施工图纸规定内容:_。(五)乙方分包工程:由乙方分包的工程必需另签合同。(六)承包方式:_。其次条工程造价(预算或概算)
17、人民币大写:_万元,其中土建_万元,安装_万元。工程造价在乙方编出工程预算书送达甲方三十天内审复,逾期视作同意,并按审定的预算造价为调整合同造价。第三条工期(一)按定标规定工期为_天(日历天),自_年_月_日至_年_月_日竣工验收止。实际开工期以甲方办妥本合同第七条规定的建设批文,办妥城监标牌,送达乙方之日起天内起计,并以双方现场管理代表签字为准。(二)开工前_天,在具备施工条件下乙方向甲方发出开工通知书,每个单项工程工期的起止日期为_。在履约过程中,依据变更设计所影响的工期或甲方责任、不行抗力等因素所延误的工期,经甲、乙双方签证认可后调整,以此确定竣工日期。如甲方提出赶工_。第四条工程质量标
18、准和保修期(一)工程质量标准按国家现行施工规范验收规范_。(二)工程保修按建设部有关规定执行,保修期为_年,其中安装工程半年。保修期自竣工验收签字之日起计。第五条材料设备供应(一)工程所需:材料及设备由_方选购供应至_场地(仓库)。(二)工程所需:材料及设备_由方选购供应至_场地(仓库)。(三)材料设备应附有出厂合格证明。如一方对材料设备有异议,应进行检验。如检验合格,检验费用由持有异议一方负责,否则由选购方担当。(四)工程材料和设备差价的处理方法:_。(五)施工中,由于工程设计变更造成乙方选购的材料、设备不适用,甲方需按材料设备的实际选购价格,回收全部不适用的材料和设备,或经乙方同意,由甲方
19、赐予适当的补偿后,不适用的材料设备由乙方自行处理。第六条工程款支付和结算(一)甲方将工程款按本条款规定划入乙方帐户:_;帐号:_。(二)依据中国人民银行有关规定,甲方在合同生效后天内,按以下规定额度向乙方预付备料款:1、建筑工程按当年安排工作量35;2、安装工程(包括设备安装,水电安装)按当年安排工作量(扣除设备价值)的40;3、_。(三)工程款支付方式:1、工程进度达到50以前(保括50),按每月完成工程量付(收)进度款;当工程进度累计超过50时,每次按当月完成工程工作量的_付(收)款。2、工程累计进度达到_时,按合同工程量付(收)款_;进度达到_时付(收)款_;进度达到_时付(收)款_;进
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 建设 工程施工 合同书 _1
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内