2022施工合同书(15篇)_1.docx

《2022施工合同书(15篇)_1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022施工合同书(15篇)_1.docx（50页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022施工合同书(15篇)施工合同书1甲方：乙方：依据中华人民共和国建筑法、合同法，经甲乙双方共同协商，本着同等、自愿的基础上签定本合同。一、 承包内容：良建.万兴庄园A9#、A10#住宅楼电气工程，包括电照、电视、电话、配管预留、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。承包价格为13.00元/m2（工程量按土建主体量结算）。二、 合同双方的权利和义务：1、甲方负责材料供应，各种材料以预算定额材料清单为准，超出部分从工资中扣除。2、乙方必需按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、平安交底要求施工，在施工中发觉材料质量问题刚好汇报。乙方要提前一周提出

2、材料安排，按时完成甲方支配的施工进度安排，并协作其他专业施工。三、 质量要求：达到合格工程。乙方应当严格根据国家相关质量标准和规范组织施工，竣工验收时达到合格。如不合格由乙方负责返工，材料费及工费由乙方负责。四、 平安文明施工文明施工，讲究职业道德。施工中运用的施工机械必需设专人持证上岗，上岗人员必需熟知本专业技术规程，并严格按规程操作。做好班前平安教化，假如乙方施工人员出现平安事故，一切损失由乙方负责，甲方不担当任何责任和费用。五、 工期要求：按甲方要求的工期完成。六、 工资支付：工程验收合格后，结算电气工程总造价的90%，剩余部分2年内付清。七、 保修制度：乙方施工的建设项目实行保修制度，

3、保修期内的修理费由乙方担当。八、 合同一经签定，双方必需共同遵守，如单方违约给另一方造成损失的，由违约方担当经济赔偿责任。九、 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。甲方签字（章）： 乙方签字（章）：年 月 日 年月日施工合同书2发包人（以下简称甲方）：承包人（以下简称乙方）：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、及有关法律、行政法规，遵循同等、自愿和诚恳信用的原则，经双方协商一样，签订本合同。一、承包范围：1、承包范围：2、承包方式：人工费承包。3、工期：起先工作日期：4、单价：电弧焊/个，电渣压力焊/个，闪光对焊/个，直螺纹接头 元/个；零星用工技工 元/工日，

4、普工 元/工日。二、质量标准及要求1、依据施工质量验收规范：混凝土结构工程施工质量验收规范GB5020420xx、钢筋焊接及验收规程和相关标准图集、施工图和项目部制定的质量、平安、进度、材料限制管理方法验收；质量标准一次性交验合格。2、一次抽检验收合格即进入下道工序，一次抽检验收不合格，加倍抽查，抽查合格，乙方对抽检不合格部位进行返工、返修后视为合格，进入下道工序；二次加倍抽检后仍不合格，甲方可对乙方处以2001000元罚款；工期延误、后序工种窝工损失和返工、返修费用由乙方担当，返工、返修后按以上程序再进行验收，但返工、返修费用按让步接收单价办理结算。三、甲方责任1、负责对乙方全部作业人员进行

5、平安技术交底和质量技术交底。2、负责工程测量放线和定位、组织图纸会审，按时供应施工图纸，刚好传递建设单位提出的设计变更。3、协调各作业班组之间的生产，供应大、中型施工设备、临时生活设施、用水、用电及施工场地等。4、为施工场地内的作业人员和管理人员办理建筑施工现场职工意外损害保险。5、甲方不得强令要求乙方作业人员从事违章冒险作业，因此导致的平安事故，由甲方担当相应的责任及发生的费用。四、乙方责任1、乙方进场人员必需携带有效身份证件与项目部签定劳动合同；进场作业人员，确保良好的身体素养和较高的技术水平；严禁运用童工，自觉遵遵守法律律、法规、公司及项目部有关规章制度。2、乙方进场作业人数人（其中技工

6、保证80以上，在保证进度的状况下不限制人数）。3、未经甲方授权或允许，不得擅自与建设单位、监理单位及有关部门建立工作联系，否则，后果自负。4、仔细执行质量技术交底，严格根据设计图纸、施工质量验收规范、标准图集和有关技术要求，确保工程质量达到约定的标准。5、担当由于自身责任造成的质量返工返修、工期拖延、材料奢侈、不文明施工和平安事故等造成的各种损失及罚款。6、自觉接受建设行政主管部门、监理单位、建设单位及公司有关部门对质量、平安、文明施工、设备、材料运用状况的监督检查。7、依据甲方现场的统一规划，堆放材料、机具根据文明施工的标准要求合理运用，妥当保管，做到工完料尽场地清，刚好清理利用边角料。8、

7、做好成品爱护，严禁破坏劳动成果，因乙方责任发生损坏，应担当由此引起的一切经济损失及各种罚款。五、平安管理1、乙方应遵守平安管理制度，严格执行平安技术交底和职工平安教化手册等管理制度，落实平安防护措施，并随时接受甲方的平安监督检查，由于乙方未实行平安防护措施造成事故的，乙方担当因此而发生的责任及费用。2、乙方应做好班前平安教化活动，并对作业人员的平安负责，班组长必需担当兼职班组平安协管员，负责对平安教化活动进行记录并每周汇总交项目部平安员。3、乙方在施工现场运用的平安帽、平安带由甲方供应，费用由乙方担当，其他劳动爱护用品由乙方自理。六、结算方法1、本工程的承包单价，均为一次性包死，不再调整。2、

8、结算时按承包范围内的分项工程验收单实际发生工作量计算；否则，一律不予结算。3、该单价均为达到约定质量标准的单价。达不到约定质量标准的，甲方依据检查验收记录，折价让步接收，让步接收单价的折价率为。并担当全部的后序施工费用。4、发生与当月的各项违章、违约罚款按公布的数额在当月结算付款时扣除。七、劳务酬劳的支付1、甲方每月支付的劳务酬劳为乙方当月结算完成工程量的，支付时间为次月三十日前，支付时凭劳动合同，由乙方负责人编制工资表，本人签字后发放。2、全部工作完成后，经甲方计算核实办理结算并经双方确认，甲方在年终决算后付总劳务酬劳的，工程竣工结算后扣留的质量保证金，在保修期内所发生的一切费用自理。如无其

9、他缘由到期一次付清。3、保修期：。八、违约责任1、甲方不按约定支付劳务酬劳时，应担当违约所发生的费用。2、当发生下列状况之一时，乙方应担当违约责任：（1）、乙方因自身缘由延期开工或完工的，每延期一日，应向甲方支付 元的违约金。窝工损失、窝工人工费、机械设备租赁费等依据管理方法执行。（2）、乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到甲方让步接受的标准时，除折价外，乙方应向甲方支付元/次的违约金。九、项目部制定的质量、平安、进度、材料限制管理方法为合同附件，与本合同具有同等的法律效力。十、合同担保乙方同意用第一月结算的人工费做为本合同的担保，如达不到合同约定，在此款中扣除，如无其它缘由，此

10、款在本合同履行完后，一次付清。十一、争议甲方和乙方在履行合同时发生争议，双方协商解决或要求有关主管部门调解。十二、合同解除1、乙方施工时，质量和进度不能满意合同约定，经责令整改后不能见效，甲方有权解除合同，乙方按甲方的要求无条件撤离现场，每推迟一天，担当甲方损失 元，已完成工程量其单价下浮结算。2、如甲方工程任务因建设单位缘由缓建或停建等重大改变时，甲方和乙方可解除合同，并按规定支付已完工程量的价款。十三、合同终止双方合同全部责任履行完毕，本合同即告终止。十四、合同份数：本合同一式四份，甲方三份、乙方一份。十五、合同生效：本合同自双方负责人签字，甲方经营部登记备案后生效。工程发包人：（公章）

11、劳务承包人：（公章）项目负责人： 电话： 劳务负责人： 电话：专业负责人： 电话： 现场负责人： 电话：年月日施工合同书3甲方： 乙方：甲方愿将_零星工程以包工的方式承包给乙方，经双方充分协商一样，达成如下协议：一、承包内容：_二、承包价格：承包价格参考现代城零星项目价目表。_三、结算方式：乙方施工完毕验收合格7天后方可结算。四、付款方式：全部工程完成验收合格后一次性结清承包价款。五、质量要求：必需按甲方供应的施工图、甲方要求的建筑工程规范和要求施工，必需达到建筑工程质量验收标准。如因工艺问题造成的返工，一切工费由乙方负责。六、工期要求：工程总工期为 天，即施工时段为_年_月_日至_年_月_日

12、，工期包括雨天在内，每延迟一天按贰佰元进行惩罚。七、其他要求1.施工期间，坚决杜绝一切平安事故发生，全部平安事故无论大小，概由乙方负责。2.施工期间，乙方必需听从甲方相关技术人员的现场指导和监督，不得以任何借口无理取闹，拒绝施工。3.乙方若无故擅自停工，甲方有权终止合同，前面工程所发生的费用甲方概不负责，合同另签他人。4.乙方在施工过程中应严格遵守国家各项法律规定，遵守甲方的工作规范、操作规程、劳动平安卫生制度等各项规章制度，爱惜甲方财物，维护甲方利益，听从甲方的领导、管理。乙方在施工中因违章作业，违反劳动纪律，发生人身伤亡事故，概由乙方自己负责。5.工程竣工后由甲方验收质量检查，并签字付款。

13、八、本合同一式二份，甲方乙方各执一份。自签字之日起生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日施工合同书4甲方：塔石乡人民政府乙方：工程队为确保宰能村扣香马路按时、按质、按量完成，经甲乙双方共同协商，达成如下协议：一、马路建设路途及工期要求:1、马路建设路途为宰勇大寨至扣香自然寨。2、工期要求是_年_月_日至_年_月_日。二、马路建设的内容：马路路基开挖工程。三、马路建设技术要求：1、土石方开挖有效路基直线段为4.5米，弯道地段为6.1米;每公里设置4个错车道，错车道有效宽度为6.1米。2、线型要求满意行车顺适，特别地段最大XX不得

14、大于10%，XX长度不得大于80米，弯道最小半径不得小于15米。3、土质边坡按1：0.5-1：0.75，坚石边坡按1：0.2，软石边坡按1：0.3的标准进行开挖。四、工程验收及付款方式：1、乙方全部完成马路路基开挖工程后，由乡政府组织相关部门进行验收。2、工程承包经费为每公里2.75万元，乙方进场并完成500米的路基开挖后，甲方再按工程进度工程款的30%预付给乙方作工程建设费用;整个工程按时按按量完工，经乡人民政府组织相关部门验收合格后，一次性付清工程款。五、施工平安责任：乙方在施工期间必需妥当处理好施工平安措施，根据平安操作规程施工，达到平安生产的目的。乙方无论任何时候发生平安事故，造成的一

15、切后果由乙方自负，甲方概不负责。六、双方的权利、责任和义务：1、马路建设必需根据本合同规定的技术要求一次开挖到位，未完成整条线路的工程或不按合同工期完工的，甲方拒绝支付费用，所发生的一切费用由乙方自行担当。2、甲方必需搞好马路经过的山林田土、房屋、坟墓等的协调和搬迁工作，如因未搞好协调和搬迁造成乙方工程误工的，从第3天算起，每天按1000元计支付乙方的误工费。3、在施工过程中，乙方的机械燃油由乙方自行负责运输。4、甲方必需派员帮助乙方进行施工。5、本合同一式三份，甲乙双方各执一份、乡人民政府一份，自双方签字之日生效。甲方代表：乙方代表：施工合同书5甲方：_乙方：_本着同等互利的原则，按国家劳动

16、法经济民法典等相关的法律法规，经甲乙双方共同协商，协议如下：一、工程承包内容：空调、暖气管道预埋施工二、工程地点：济南欧亚大观商都工程部三、平安：在施工过程中，一切平安事故由乙方自行负责。四、工程技术要求：乙方按设计图纸和现行施工规范规定及公司(甲方)的技术要求施工，平安施工交底，进行组织施工。五、乙方应仔细根据标准规范和要求施工，工程质量达不到约定的标准部分，经甲方发觉，应要求乙方重新施工，因乙方缘由达不到约定标准，由乙方担当重新施工费用，工期不予顺延。六、工程量的计算：以施工图纸挖方工程量计算。施工中发生工程量增减工程时，经公司确认后调整合同价格，签订补充协议。七、价格：本工程量为综合包干

17、价人民币元。八、施工中由地方因素影响的由甲方负责协调。九、文明施工：符合市_市貌，文明施工要求标准，违反相关规定，后果由乙方自行负责。十、工期：天。十一、付款方式：项目工程全部完成并验收合格后，一次性支付全部工程款。十二、结账方式：乙方以机械油料费和工人工资表方式向甲方结算。十三、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份，甲乙双方签字即生效，付清工程款后自动失效。(以票据为准)甲方：_乙方：_甲方代表：_乙方代表：_年_月_日施工合同书6甲方（托付方）： 签约时间：乙方（施工方）： 签约地点：为规范住宅装饰装修施工，爱护双方的合法权益，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国消费者权益爱护法、杭

18、州市政府第141号杭州市城镇住宅装修管理方法以及其他有关法律、法规规定的原则，结合本工程的家体状况，双方达成如下协议，共同遵守。一、 工程概况1。甲乙双方的条件：甲方装修住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记，并取得房产管理部门颁发的住宅装饰装修资质证书的单位。2。装饰施工地点： 区 路（小区） 幢 号（单元） 室。3。住房结构： 室 厅 结构，建筑面积 平方米。4。装饰施工内容：详见附件一施工内容表5。承包方式样 ：（包工包料，包清工，部分承包） 。6。本工程由 设计。7。工期：工程期限 天，从 年 月 日开工至 年 月 日竣工。二、工程价款及结算方式：1 总价款：（大写）元（

19、其中：设计费元，管理费（%）元，税金（%）元）。经双方认可变更施工内容的，变更部分的工程款按实另计。2 合同签订后，甲方支付总价款的%，计元。年月日前，甲方支付总价款的%，计天：年月日前，甲方支付总价款的%，计元：年月日前，甲方支付总价款的%，计元：尾款甲方应在本工程竣工验收合格后日内一次付清。三、施工打算及双方的义务（一） 甲方工作1 甲方开工前，应向物业管理单位或产权单位登记备案：确需变更房屋结构和运用性质的，应当请具备相应资质的单位出具鉴定和加固方案，经房产管理部门核准后，领取住宅装修许可单。2 甲方应在开工前天，向乙方进行现场交底。腾空房屋，消退影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中

20、所滞留的家具、陈设等实行爱护措施。向乙方供应施工须要的水、电，并说明运用留意事项。3 做好施工中临时性运用公用部位操作以及产生影响邻里关系等行为的协调工作。4 指派为甲方代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监理、验收、变更、登记手续和其他事项。（二） 乙方工作1 对甲方进行施工图纸或做法说明的现场交底，拟定方案和进度安排，交甲方审定。2 指派为乙方代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3 未经甲方同意和所在地房产管理部门批准，不得随意变更房屋结构和运用性质。4 与所在地物业管理单位住宅室内装饰装修管理服务协议。5 严格执行有关施工现场管

21、理的规定，不得扰民及污染环境。四、材料的供应1 甲方供应的材料：详见附件二甲方供应的材料、设备清单本工程甲方负责选购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，必需符合国家标准，有质量环保检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等，不得用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异或无法供应有关证明的，乙方应刚好向甲方书面提出，甲方仍表示运用的，经书面认可，可接着运用，由此造成工程损失的，责任由甲方担当。2 乙方供应的材料：详见附件三乙方供应的材料清单乙方供应的材料，必需符合国家标准，有质量

22、环保检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等，不得用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备，并应得到甲方认可，用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定的，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。如乙方供应的材料系伪劣商品的，应按供应材料价款的双倍补偿经甲方。乙方供应的材料、设备，如不符合质量环保要求或规格有差异，应禁止运用。如已运用，对工程造成的损失由乙方负责。五、平安生产甲方供应的施工图纸或做说明及施工现场地应符合防火。防事故的要求，主要包括电气、通讯线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应实行必要的平安防护和消防措施，保障作

23、业人员及相邻居民的平安，防止相邻居民住房的管道堵塞。渗漏水、停电、物品损坏等事故的发生。装运修过程当中形成的各种固体、可燃液体等废物，应当按规定的位置、方式和时间堆放和清运。如上述状况发生，属甲方责任的，甲方负责赔偿：属乙方负责修复和赔偿。乙方在施工期间应加强平安生产，文明施工。凡发生工伤及死亡事故均由乙方自行负责。六、施工内容和工期变更：在施工过程当中，甲方提出设计修改看法及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订工程项目变更单后（详见附件四），方能进行该项目的施工，由此造成费用增减或工期变更的，由甲乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方

24、应予赔偿。七、工程质量及竣工验收方法1 本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和杭州市住宅装饰装修工程施工质量行业规范为质量评定验收标准。施工合同书7甲方：乙方：遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本工程建筑施工事项协商一样，订立本合同。一、工程名称：工程内容：工程建筑面积：二、合同价款工程每平方米造价： 元。工程总造价： 元，以实际建筑面积结算。三、付款方式：1、乙方带材料进入工地，甲方付相应材料费用及施工费用。约：钢架 C型檩条%;彩瓦%。2、工程完工验收合格后一周内付清。四、双方责任甲方责任：1、应为乙方供应水电以及施工中须要帮助的解决问题。 乙方责任：1、乙方严格根据预定方案进行

25、制作、安装，保证工程质量。2、在施工中，乙方保证人身平安，若出现意外事故，由乙方负全部责任，甲方不负任何责任。3、乙方运用材料应为：国标、63角钢、4号角钢。铁板为18mm，彩瓦0.426;C型檩条：16060202.5 12050202.5五、质保范围及期限：1、属乙方施工质量问题，质保期内由乙方无偿保修，属甲方运用不当或意外损坏，由乙方供应有偿修理。2、质保期为壹年。3、质保金为合同价款的3%。六、由单方面缘由造成的违约，有违约方担当一切损失。七、本合同自签定之日起生效，至质保金结束止。八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方：乙方：年 月 日施工合同书8甲方)：(乙方)：依据中华人民共

26、和国合同法及其他有关法律，甲乙双方本着同等自愿、互利有偿和诚恳信用的原则,经过充分协商,达成一样看法特签定本合同,以便双方共同遵照执行。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围：经甲乙双方共同确认的方案图、工程量清单等(详见本合同附件)。4、工程内容：由乙方承揽甲方的工程的全套服务,包括设计、施工、设备选购、安装、调试及技术服务,修理保修、人员培训等工作内容。5、建设期限：自乙方进场施工之日起，总工期_日。(详细入场施工时间依据工程总体进度由甲乙双方协商确定。)二、合同价款及支付方式1、经双方共同确认工程范围内的合同包干总价为：元，人民币大写：(费用明细详见合同附件)。2、付款方式

27、：实行转帐方式支付;待本工程安装调试完毕阅历收合格后2个工作日内，甲方向乙方支付合同结算价款的100%;甲方于2个工作日内一次性付清。三、工程变更及结算1、乙方须严格根据双方确认的方案图、工程量清单履约。若在本合同执行过程中，甲方依据现场实际状况需进行工程变更，乙方不得拒绝。2、变更价款由双方参照本合同价款定价原则及价格水平协商确定，结算时予以调整。3、乙方应于本工程验收合格后7天内向甲方报送符合要求的工程结算资料;甲方应自收到合格的结算资料之日起_日内完成审核。四、工程验收与保修服务1、工程完工后_日内，乙方以书面形式申请甲方组织相关人员对工程进行验收;甲方应收到乙方书面通知后的2_日内组织

28、验收，甲方在上述期限内未进行验收的，视为验收合格;甲方未验收自行运用的，亦视为验收合格，验收日期以甲方投入运用当日为准;2、验收时，双方均应派代表到场，验收结束时应出具验收报告，并由双方代表签字、加盖合同专用章或者公章，验收日期以双方签字盖章当日为准。3、自工程完工验收合格交付运用之日起，乙方为本工程供应为期_年的修理及售后服务;本工程全部设备保修以厂家所供应质保为准，且应符合国家现行相关质保的规章制度标准。4、以上设备、线路的修理及售后服务均指由产品自身质量问题及非人为损坏的状况下，若有明显人为损坏状况，售后中所产生的费用由甲乙双方协商解决。5、保修期满，双方再另行协商签订维保合同事宜，乙方

29、应负责对系统进行终身维护。五、甲方责任1、甲方现场代表，指导乙方工作，并负责协调乙方与各部门关系的处理。2、在合同签订之后甲方应刚好支配现场，并尽快帮助乙方办理临时用水、用电。3、甲方应刚好办理变更签证手续，按约支付。6、乙方指定(联系电话：)为本工程现场代表，详细负责现场施工和工程协调事宜。7、工程竣工后乙方负责对甲方指定人员进行相应系统的技术学问、操作运用、日常维护等方面的培训。六、违约责任1、甲方未尽约定帮助义务造成乙方不能按合同约定履行的，由甲方担当相应的责任。2、任何一方若有违反本合同之约定的条款，给另一方造成经济损失的，违约方应担当受损方的经济损失。3、甲乙双方由于自然灾难和其他不

30、行抗力，而的确不能全部或部分履行合同，应在不行抗力发生后的_日内向对方通报不能履行或不完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并依据状况可部分或全部免予担当违约责任。七、争议及解决方法1、在合同履行中而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，协商后仍不能达成协议时，任何一方均可向任何一方所在地的人民法院提起诉讼;2、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应接着履行;3、本合同根据国家有关法律法规进行说明。八、合同的生效及变更与终止1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，合同生效日期以最终一个签字盖章日为准。2、合同一经生效，任何

31、一方均不得擅自变更或者终止。若需变更或者终止，须经双方协商一样后，签订书面的补充协议，方可有效。九、其他1、本合同之全部附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力;2、在履行本合同过程中，全部经甲乙双方签署确认的书面文件，即成为本合同有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或者确认之日起;3、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份。甲方代表人：乙方代表人：(公章)(公章)_日期：_年_月_日_年_月_日_日期施工合同书9发包方(以下简称甲方)：_承包方(以下简称乙方)：_依照中华人民共和国经济合同法，中华人民共和国建筑法，建筑工程质量治理条例及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设

32、工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的详细状况，为了明确工程项目及双方责任，本着相互协作，确保施工项目顺当完成的原则，通过协商签订本合同。1、工程概况(一)工程名称：_(二)工程地点：_2、工程承包范围平安维护及整改3、合同工期30天4、工程造价工程造价为：_元整5、质量标准5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。5.2运用标准、规范(包括但不限于以下内容)5.2.1本工程的技术标准与规范应根据国家、部颁、地点的施工技术(验收)规程和规范。5.2.2本工程适用的地点标准、规程必需符合湖南省标准规程。6、承包方式按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工

33、期、包平安大包干。7、工程计价7.1本工程计算编制原则：按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价2022406号建设工程工程量清单计价规范(gb50500-2022)，湖南省建设工程造价治理方法(省人民政府令第192号)，湖南省建设工程计价方法，2022湖南省修缮定额、2022湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准、2022湖南省安装工程消耗标准及工程消耗标准动态调整统一说明进行编制。7.2人工、材料价格的确定：人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价2022237号文件综合工资单价计取，材料价格根据施工同期长沙建设造价预算价，信息价及市场价格执行。7.3详细工程量以甲方签证单为准。8、工期有下列状况者

34、，工期经核实签证后可顺延。8.1不行抗力因素引起的停工，不行抗力包括：国家政策调整、斗争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任寻出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾难，工程所在地量小时落雨200mm或200mm以上(以长沙市气象局报告为准)，一次停水、停电8小时以上。8.2因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期能够按实际状况顺延。8.3因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方担当。8.4因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方担当。9、工程款的支付9.1工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%.9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的9

35、7%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量询问题15天内全额返还，保修金不计利息。10、违约责任10.1违约方案本合同约定的形式担当违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。10.2因违约方违约造成对方损失的，违约方担当违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应担当赔偿责任。11、平安生产和文明施工仔细执行国家及当地有关建筑施工平安生产条例和规定及建设单位的有关治理要求，并做好平安治理工作，杜绝重大平安事故的发生，同时做好社会综合治理工作。12、争议的解决本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原

36、告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。13、其他乙方应按国家有关规定刚好支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直截了当从工程款中支付民工工资。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。甲方(公章)_法定代表人(签字)_年_月_日乙方(公章)_法定代表人(签字)_年_月_日施工合同书10建设单位：_施工单位：_依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例等法规文件，为明确双方经济和责任，经双方协商同意签定本合同，并根据合同严格执行。一、工程范围及承包方式：1、工程范围：室内消火栓系统、消防自动报警系统、应急照明系统、消防

37、联动系统、消防电外线、消防泵房、防火卷闸门制安、通风系统及稳压系统等2、承包方式：包工包料二、工程地点：普兰店市三、双方职责（一）、甲方责任：1、负责刚好拨付工程予付款，工程进度款，负责施工质量和现场协调。2、为乙方供应施工条件。（如：施工用水、电、宿舍）（二）、乙方责任：根据图纸及甲方要求施工，严格执行国家及建设单位关于平安技术等各项规定，确保工程质量验收合格。四、工程期限：1、自本合同签定之日起_天完工。2、下列状况工期顺延（1）、由于人力不行抗拒的自然灾难而被迫停工。（2）、因重大设计变更或建设单位缘由造成窝工，以及建设单位资金不足等缘由。五、工程造价及结算方式（一）、工程造价：壹百零捌

38、万元人民币（￥108万元）。（二）、结算方式：合同签定后予付工程造价的50%，室内消火栓系统、消防电外线、消防泵房、通风系统完成后付工程造价的30%消防自动报警系统、应急照明系统、消防联动系统完成经消防部门验收合格后付工程造价的19%余3%做保修金，保修期一年。六、竣工验收：验收时发觉甲方或乙方责任造成局部整改时由乙方在双方协商的期限内完成。七、其它事宜1、本合同自双方签字之日生效2、本合同一式四份双方各执两份具有同等法律效力八、双方发生纠纷时由大连市人民法院裁决。甲方：_乙方：_代表：_代表：_年_月_日施工合同书11建设单位： (以下简称甲方)承包单位： (以下简称乙方)根据中华人民共和国

39、合同法的原则,为明确双方在该工程实施过程中的权利、义务和经济责任,本着同等互利的原则经协商一样签定本合同,以此共同遵守。1、工程名称:2、工程地点:3、工程概况：3.1外墙外保温计算总面积约17000 平方米。3.2保温系统采纳朗旭大金热固型改性聚苯板(板)外墙外保温系统;设计厚度(10楼)：4、承包形式：包工包料注：其中板(燃烧性能A2级)、胶粘剂、抹面胶浆、为江苏XX公司生产、耐碱网络布(160g2)为丹阳XX厂生产、锚栓为上海XX公司生产。5、工程期限：5.1开工日期按甲方下达乙方材料进场通知的三个工作日内起先计算工期。(此时工地应具备施工条件)5.2每幢单位建筑有效日为 35 天。5.

40、3工程实施日期为_年_月_日止_年_月_日.(假如现场不具备开工条件，乙方必需书面告知甲方，甲方依据现场状况书面答复工程延期时间，否则引起的工期延误由乙方负责)。6.施工条件6.1乙方外墙保温材料进场的前道工序(基层墙体平整、外窗辅框安装、洞口节点处理、及脚手架布置调整)应由甲方、工程监理方验收合格，并符合节能建筑基层墙体质量验收规范的要求。6.2甲方协调现场的水源和电源，但一切水、电费以及水、电平安防护措施皆由乙方负责。6.3甲方供应乙方完整的土建施工图。7.保温工程造价及结算7.1工程总造价(预算)：119.33万元。7.1.1 金润城 项目10楼外墙保温真石漆饰面保温面积为8460平方米

41、,7.1.2 金润城 项目12楼外墙保温真石漆饰面保温面积为8709平方米, a;dea;25(不包括抗裂砂浆厚度)、工程材料单价：69.5元2、总价：60.53万元。(以上单价包括材料费以及现场施工的人工费、机械费、管理费、各项材料质量检测费、平安技术措施费、2%总包协作费、利润、税金等)。7.1.3工程实施：7.1.4工程造价(决算)： 按实结算 。工程竣工后按实际外墙保温施工面积决算;结算。8、付款方式及结算程序8.1、本工程无预付款8.2、双方合同签订后，乙方的20万元投标保证金转为履约保证金，在合同履约期间始终有效。8.3、乙方进场施工，待单体楼保温系统施工面积完成50%工作量付总价

42、款15%。8.4、施工完成经过甲方、工程总包方和监理单位验收合格(全部材料检测合格)后付总价款60%8.5、工程竣工验收合格，竣工资料交付齐全、正确、有效、手续完备双方起先结算，结算完成后甲方付款至总价款90%作为进度款。8.6、剩余结算总价的10%作为质量保证金，小区交付两年期满后结清。9.工程验收9.1工序施工完成后，乙方以书面形式向监理方提出验收申请，监理方在收到申请后支配验收工作。9.2工程竣工验收合格之日以质监、消防部门验收合格并备案之日为准。10.双方权利和义务10.1甲方确保拥有本合同项目的发包(或转包)权，签约后乙方不得对本项目再进行分包，否则甲方有权终止该合同并追究乙方给甲方造成的损失赔偿。10.1甲方应负责支配总包方供应符合施工要求的施工工作面;10.2甲方应协调总包方支配乙方堆放材料的场地。10.3甲方应按合同约定付清保温工程进度款。10.4甲方不在施工现场支配食宿场地，乙方自行支配。10.5乙方供应合格保温材料。材料的性能指标符合规范的技术要求.10.6工程竣工验收前，乙方应供应全套验收检验资料。10.7乙方进场施工要听从总包单位质量、平安管理要求。总