2022精选建筑合同范文汇编8篇.docx

《2022精选建筑合同范文汇编8篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022精选建筑合同范文汇编8篇.docx（41页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022精选建筑合同范文汇编8篇建筑合同 篇1发包方(甲方)：承包方(乙方)：根据中华人民共和国合同法 及相关法律法规的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。第1条 工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包范围：1.4承包方式：1.5工期：本工程自 年 月 日至 年 月 日1.5工程质量：1.6合同价款(人民币大写)：第2条 甲方工作2.1 开工前 天向乙方供应经确认的施工图纸或施工做法说明 份，并向乙方进行技术交底。供应施工所需的场地(即“承包范围”)清除施工场地内一切影响乙方施工的障碍，如甲方因未能做到以上要求，而导致延误工期，工期顺延。2.2向乙方供应施工所需 的水、电、

2、气及电讯等设施，并说明留意事项。第3条 乙方工程3.1开工前 天，向甲方供应经确认的施工图纸或作法说明 份，并与甲方进行现场交底。(或参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底)。第4条 关于工期的约定4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。第5条 关于工程质量及验收的约定5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ73-91)、建筑安装工程质量检验评定统一标准(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。第6条 关于工程价款及结算的约定6.1双方商定本合同价款采纳第 种。A、固定价格 B

3、、可调价格(按国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算)第7条 关于材料供应的约定7.1本工程乙方负责选购供应的材料、设备(见附表)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方担当。甲方供应的材料经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值 %的保管费。由乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。第8条 有关平安生产和防火的约定8.1 方供应的施工图纸或作法说胆，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。第9条 工程停建或缓建9.1由于不行抗力及其它甲乙双方之外缘由导致工程停建或缓建，使合

4、同不能接着履行，乙方应妥当做好已完工程和已购材料、设备的爱护和移交工作，按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场。第10条 嘉奖和违约责任10.1由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 元，甲方不根据合同约定付款，每延期一天，按付款额的 %支付违约金。第11条 保修11.1本合同保修期为竣工之日算起，为期 年。保修范围为本合同中规定的乙方承包的项目及内容。第12条 争议或纠纷处理12.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。12.2当事人不情愿通过协商、调解解决或

5、者协商调解不成的，本合同在执行中发生的争议由合同签约地人民法院解决。第13条 其他约定第13条 附则13.1本工程须要进行保修或保险时，应另订协议。13.2本合同正本两份，双方各执一份。副本 份，甲方执 份，乙方执 份。13.3本合同履行完成后自动终止。13.4附件资料甲方(盖章)： 乙方(盖章)：法定代表人： 法定代表人：授权代表(签字)： 授权代表(签字)：单位地址： 单位地址：电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：户名： 户名：帐号： 帐号：年 月 日 年 月 日建筑合同 篇2甲方（用人单位）名称：_法定代表人（托付代理人）：_地址：_性质：_联系电话：_乙方（劳动者）姓名：

6、_性别：_诞生年月：_家庭住址：_居民身份证号码：_联系电话：_甲乙双方依据中华人民共和国劳动法和湖南省劳动合同规定等法律、法规，在同等自愿、协商一样的基础上，一样同意订立本劳动合同。一、合同类型和期限甲、乙双方选择以下第_种形式确定本合同期限：（一）有固定期限：自年_月_日起至_年_月_日止。（二）无固定期限：自_年_月_日起至法定的或本合同所约定的终止条件出现时止。（三）以完成肯定的工作（任务）为期限。自_年_月_日至_工作（任务）完成时即行终止。其中试用期自_年_月_日至_年_月_日止，期限为_天。二、工作岗位（一）依据甲方工作须要和任职要求，乙方同意在_岗位工作，担当工种或职务，详细工

7、作内容为_。（二）甲方依据国家、行业和地方的劳动定额标准和质量验收标准，制定科学合理的工作任务；乙方必需按甲方要求按质按量完成生产（工作）任务。（三）经双方协商一样，甲方可依据工作须要对乙方工作岗位进行调整。三、劳动酬劳（一）乙方试用期的工资标准为：_元/月。（二）试用期满后，甲方依据本单位的工资制度，确定乙方执行以下第_种工资形式：1、计时工资：乙方的工资由以下几部分组成：_、_、_、_；其金额分别为_、_、_、_。2、全额计件工资：甲方应依据自身状况制定科学、合理的劳动定额标准，计件单价为_。3、岗位工资：乙方的岗位工资标准为_元/月；如乙方的工作岗位调整，按新岗位所对应的工资标准执行。4

8、、其他工资形式。详细方法在本合同第十条中明确。（三）甲方以货币形式按月支付乙方工资，发薪日为每月_日，不得克扣或者拖欠。（四）甲方支付乙方的工资，不得低于工程所在地颁布的最低工资标准。（五）甲方支配乙方加班加点，应按劳动法第四十四条规定支付乙方工资。四、社会保险和福利待遇（一）社会保险甲方应根据国家和省有关社会保险的规定，为乙方办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险，甲乙双方均按统筹地区规定的费率刚好足额缴纳社会保险费，乙方可按有关规定享受社会保险待遇。（二）福利待遇1、乙方在本合同履行期间，因病或非因工负伤，其医疗待遇和停工治疗期间的病假工资和疾病救济费按国家和省有关规定执行。2、乙方非

9、因工死亡的丧葬补助费、供给亲属抚恤费等，按国家和本省有关规定执行。五、劳动爱护和劳动条件（一）工作时间1、标准工作制：乙方每天工作_小时，每周工作_天，每周工作时间不超过40小时；详细工作时间由甲方统一支配。2、不定时工作制：每周工作时间不超过40小时，超过部分按加班加点计发工资。3、综合计算工作制：每周工作时间不超过40小时，超过部分按加班加点计发工资，详细工作时间由甲方统一支配。（二）休息休假1、甲方保证乙方每周至少休息一天。2、乙方依法享有法定的节日假、公休假、探亲假、婚丧假、产假等有薪假期。3、甲方因施工生产须要，商得乙方同意后，可支配乙方加班，日延长工时、休息日加班无法支配补休、法定

10、节假日加班的，甲方应按劳动法第四十四条规定支付加班工资。（三）甲方要严格执行国家和省有关劳动爱护的法律、法规和规章制度，为乙方供应符合国家规定的劳动平安卫生条件和必需的劳动工具、劳动爱护用品，对从事有职业危害作业的劳动者定期进行健康检查，改善生产、生活条件，切实保障乙方在生产、工作中的平安和健康。（四）甲方执行国家有关规定对乙方进行平安生产学问、法规教化和操作规程培训以及其他的业务技术培训，实行持证上岗制度；乙方应参与上述培训并严格遵守其岗位有关的平安法规、规章、制度和操作规程。（五）乙方有权拒绝甲方的违章指挥，对甲方及其管理人员漠视乙方平安健康的行为，有权提出指责并可向有关部门检举、控告。六

11、、劳动纪律（一）甲方依法制定的各项规章制度，应向乙方公示。（二）乙方在合同期间应严格遵守国家的各项法律、法规，遵守甲方依法制定的各项规章制度和劳动纪律，听从甲方的管理和教化。甲方有权对乙方执行规章制度的状况进行检查、督促和奖惩。七、劳动合同的变更、解除、终止和续订（一）甲方因签订合同时所依据的客观状况发生改变，或者乙方因个人缘由，要求变更合同条款的，必需提前15天书面通知对方，经双方协商一样后，可以变更本合同的相关内容。变更劳动合同，双方应签订劳动合同变更书（二）有下列状况之一的，符合条件的一方可以单方面变更本合同的相关条款：1、本合同订立时所依据的法律、法规已经修改或失效2、_3、_（三）经

12、甲乙双方协商一样，可以解除本合同。（四）乙方有下列情形之一，甲方可以解除本合同：1、在试用期间被证明不符合录用条件的；2、严峻违反劳动纪律或者甲方依法制定的规章制度，根据甲方劳动规章制度的规定或者劳动合同的约定应当解除劳动合同的；3、严峻失职、假公济私或泄露商业隐私，对甲方利益造成重大损害的；4、被依法追究刑事责任的。（五）有下列情形之一的，甲方可以解除本合同，但应当提前30日以书面形式通知乙方：1、乙方患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由甲方另行支配的工作的；2、乙方经考核不能胜任本合同约定的工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；3、本合同订立时所依据的客观状

13、况发生重大改变，致使本合同无法履行，经甲乙双方协商不能就变更劳动合同达成协议的。（六）甲方面临破产处于法定整顿期间或者生产经营发生严峻困难，确需裁减职工而与乙方解除本合同的，必需按国家、省有关企业经济性裁员规定所确定的程序进行。（七）乙方有下列状况之一的，甲方不得依据第（五）、（六）项解除本合同：1、患职业病或者因工负伤并被确认达到伤残等级的；2、患病或非因工负伤、在规定的医疗期内的；3、女职工在孕期、产期、哺乳期内的；4、符合法律、法规规定的其他状况的；（八）有下列状况之一的，乙方可以随时解除本合同，甲方应当支付乙方相应的劳动酬劳并依法缴纳社会保险费：1、在试用期内的；2、甲方以暴力、威逼或

14、者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；3、甲方克扣或者无故拖欠工资的；4、甲方拒不支付延长工作时间工资酬劳的；5、甲方低于当地最低工资标准支付工资的；6、甲方未根据本合同约定供应劳动爱护和劳动条件的；（九）除上述第（八）项规定外，乙方解除本合同，应当提前30日书面通知甲方，超过30日甲方应当办理解除合同手续。（十）符合下列条件之一的，本合同即行终止：1、合同期限届满的；2、合同约定的终止条件出观的：_甲方（签章）：乙方（签章）：法定代表人（单位负责人）（签章）：年月日建筑合同 篇3发包方：*建筑工程公司 （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）担保方： （以下简称丙方）甲、乙、丙三方就乙方承包

15、经营甲方承建的 工程项目，丙方为乙方的承包经营供应不行撤销连带责任的保证担保事宜，经三方协商一样，订立以下条款，以资三方共同遵照履行。第一章 总则第一条甲方已于 年 月 日与 （以下简称“建设方”）签订 工程建设工程施工合同，为便于该工程施工，甲方特成立*建筑工程有限公司 项目经理部。其次条甲方经公司内部人员招投标，同意乙方以包工、包料、包平安、包质量、包文明施工、包违约责任、包项目盈亏的承包方式，承包经营*建筑工程有限公司项目经理部。第三条本合同签订并生效后，甲方委任乙方为*建筑工程有限公司项目经理部的负责人，乙方有权依照本合同的约定，自主经营该项目经理部。第四条乙方确认，已完全了解和认可甲

16、方与建设方签订的 工程建设工程施工合同，并确保有实力履行甲方向建设方所应担当的各项权利和义务，担当该项目的全部经营风险。其次章 承包内容第五条 承包范围：甲方与建设方签订的建设工程施工合同及补充协议等文件的全部责、权、利。第六条 承包方式：包工、包料、包平安、包质量、包文明施工、包项目债权债务、包违约责任、包项目盈亏的总承包方式。第七条 承包期间：自本合同签订之日起至甲乙双方按本合同约定对本项目结算完毕之日止。第八条 承包费用：乙方按承包工程项目结算总价款的 %（其中承包费为 %；税金为 %）向甲方支付承包费。第九条 承包费的支付时间及方式：甲方在建设方支付的每笔工程款到账时，按本合同第八条的

17、约定扣除承包费用。甲方在扣除承包费用后，向建设方出具建安发票。第十条 劳保基金的返还：第三章 承包管理第十一条 鉴于建设工程的特别性，为防范甲乙双方在施工期间出现经营风险，达到甲乙双方承包双赢的经营目的，甲方有权对乙方承包的工程项目进行管理，乙方有权在甲方的管理下自主经营。第十二条 人员管理：1、甲方负责委派公司的项目经理、财务员、平安员、施工员、质检员、材料员、资料员、结算员到乙方项目经理部，帮助甲方管理该工程项目的相关工作；2、除项目经理、财务员以外，其他甲方负责委派的人员，乙方有权另行选择外聘有阅历、有实力、有责任心的高素养人才作为项目经理部的相关管理人员，但乙方外聘的以上管理人员，需经

18、甲方考核并备案后，方可聘任进行相关工作；3、甲方委派的管理人员在乙方项目经理部工作期间的工资、劳保福利、工伤事故等费用，由乙方负责并担当；4、乙方有权自主外聘项目经理部的其他管理人员，并自行担当全部费用。第十三条 工程款及财务管理：1、未经甲方的书面授权，乙方无权以任何形式干脆从建设方支取工程款，该项目的全部工程款项，必需经甲方指定的银行账户流转，甲方发觉乙方私自从建设方收取工程款项的，有权从建设方下一笔支付的工程款中扣回，并有权干脆扣除或向乙方追究私自收取工程款金额的5%的违约金；2、甲方有权对乙方运用工程款的状况进行监督、审查，乙方需在运用工程款的前三个工作日向甲方申报工程款运用安排，除乙

19、方项目经理部的管理费用以外，甲方原则上需将工程款干脆支付给收款人；3、乙方每月28日前需向甲方书面申报工程款的回款安排、项目负债状况、项目负债的还款安排；4、在甲乙双方就本合同最终结算完毕之前，建设方所支付的工程款必需专款专用，未经甲方书面同意，乙方无权将工程款挪用该工程项目以外的其他用途，否则，甲方有权从下一笔工程款中干脆扣回，并有权干脆扣除或向乙方追究私自挪用工程款金额的5%的违约金；5、甲方需为乙方供应良好便捷的服务，在工程款到帐后且乙方申报工程款运用安排后，刚好审查，并根据工程款支付的轻重缓急，原则上在三个工作日内支付给各收款单位；6、乙方需建立、健全项目经理部的财务管理和制度，甲方委

20、派的财务人员负责管理乙方的财务，该财务人员有权监督、审查乙方对工程款的运用安排、运用状况，以及该项目的资产负债状况。第十四条 公章管理：1、甲方负责向乙方供应项目经理部公章一枚，该公章经甲方备案后交由乙方运用，乙方承包的项目经理部对外所发生的生产、经营活动，需加盖甲方备案的公章确认后方可发生法律效力；2、甲方供应的公章，由甲方委派的财务员进行管理，项目部合同及其他文件的盖章签署，需由公章管理人员审查、登记后方可进行；3、未经甲方书面授权，乙方无权私自以项目经理部的名义刻制公章，否则，甲方有权追究乙方的法律责任，并要求乙方担当由此造成的损失。第十五条 合同管理：1、乙方需建立、健全合同管理制度，

21、乙方以项目经理部的名义对外签订任何包括但不限于合同、承诺书、担保书等，均需交由甲方审核同意并备案后，方可签署。不论甲方是否同意签署，由此所发生的任何经济、法律责任，均由乙方自行担当，给甲方造成损失的，乙方负责予以赔偿；2、未经甲方书面同意，乙方无权以项目经理部的名义对外签订包括但不限于借款合同、担保合同等与工程施工无关的书面协议。第十六条 项目管理：1、乙方需仔细、负责的全面管理好该工程的全部施工工作，平安生产，依法、依规进行施工，维护和树立甲方的良好形象，甲方负责委派项目经理帮助乙方负责管理该工程的详细施工工作；2、乙方应刚好、妥当处理施工现场以及项目经理部与他人发生的各类纠纷，尽量避开和削

22、减各类损失的发生，并负责担当由此给甲方造成的损失；3、乙方需严格根据甲方与建设方签订的施工合同的约定履行各项义务，行使各项权利，避开出现违约行为；4、乙方应仔细做好施工期间的签证、索赔、工程延期等工作，完善和弥补施工合同签约时所存在的对甲方的不利因素，争取创建最大的经济效益，避开出现亏损。第四章 双方的权利和义务第十七条 甲方的权利和义务：1、为乙方的施工供应优质、高效、便捷的服务；2、帮助乙方与项目的建设方和其他各部门进行工作联系和业务沟通；3、帮助乙方处理质量事故和平安事故；4、帮助乙方组织项目的工程竣工验收；5、为项目部刚好传达和转发有关部门的文件和要求；6、每月定期对乙方的工程进行质量

23、、平安等方面进行指导、监督和检查；7、甲方有权随时对乙方的施工进行有必要的监督管理，该管理包括但不限于工程款的流转、工程施工进度、工程款的支付状况、项目部的资产与负债状况、工程的文明与平安施工等；8、甲方有权按本合同的其他约定对乙方进行专项管理。第十八条 乙方的权利和义务：1、维护甲方的公司形象和声誉，对其承包的工程的工期、工程质量、平安与文明施工等，均需达到建设方和相关管理部门的规定要求，对不符合要求的项目，必需刚好予以整改，直至达到相关要求，且自行担当整改费用；2、接受和协作甲方及建设方以及上级主管部门对工程进度、工程质量、平安与文明施工等的监督与检查；3、担当建筑法及其他相关法律、法规的

24、相关责任；4、担当施工期间以及施工完成之后的各项工作，该工作包括但不限于工程竣工验收、工程的结算、工程的修理、工程全部债权债务、工程的平安事故等，并担当相应费用；5、担当甲方与建设方为该工程项目签订的全部合同及其他文件的债、权、利；6、担当本合同约定的相关专项权利和义务。第五章 合同的解除第十九条甲乙双方在本合同以下约定的条件成就后，任何一方均有权单方解除本合同。除此之外，除非甲乙双方协商一样解除本合同，任何一方均不得在本合同约定之外单方解除合同。其次十条 甲方解除合同的条件：1、乙方私自由甲方指定的工程款收款账户之外流转工程款达两次或者金额累计达壹佰万元以上的；2、乙方承包的工程给甲方造成两

25、起以上诉讼、或者诉讼金额在壹佰万元以上，且乙方无力自行协商解决的；3、乙方拖欠甲方承包费用超过三个月未支付的；4、乙方承包施工的工程项目因平安事故、质量事故等缘由，造成甲方上质量简报、停工整改、不良行为记录等两次以上的；5、乙方因拖欠民工工资或其他欠款，出现投诉、影响甲方公司的正常运转或者被媒体曝光等不良影响达两次以上的；6、乙方未按本合同的约定接受甲方的管理达两次以上的；7、乙方将工程款挪作工程以外的用途达两次以上或者金额累计达壹佰万元以上的；8、乙方承包的工程项目的建设方、监理方或者其他职能部门书面提出解除乙方职务的文件，且经协商乙方的确不能承包经营该工程项目的；9、乙方承包的工程项目有证

26、据证明将要出现亏损的；10、乙方主动提出或者其行为已证明其无力完成承包工程项目的；11、乙方严峻违反本合同或者甲方与建设方签订的合同、文件的；12、乙方的施工行为严峻违反我国建筑法等相关法律、法规的。其次十一条 乙方解除合同的条件：1、擅自与建设方签订除施工合同以外的补充合同或者其他有损乙方利息的书面文件的；2、无正值理由扣除乙方除承包费（含税费）以外的工程款达两次或者金额累计达壹佰万元以上的；其次十二条 任何一方按本合同的约定提出解除本合同的，甲方均需成立工作组接管该工程项目，并确保工程的顺当进行。其次十三条甲方在接管该工程项目后7个工作日内，应当派专人与乙方办理结算事务。如因乙方的缘由造成

27、甲方解除合同的，乙方仅有权收回对该承包工程的实际投入（应按实扣除乙方施工期间出现的亏损、负债、各项违约责任等），甲方在工程完工且工程结算款到账后14个工作日内返还给乙方。如因甲方缘由造成乙方解除合同的，甲方应向乙方返还对该承包工程的实际投入（应按实扣除乙方施工期间出现的亏损、负债、各项违约责任等），并按返还金额的3%向乙方支付补偿金。第六章 合同的结算其次十四条乙方承包的工程结算总价款到甲方公司后，甲乙双方办理本合同的结算事务。乙方应依据该工程的资产负债状况向甲方提交结算报告，甲方应在14个工作日内审计完毕。甲方扣除乙方应缴纳的承包费、税费、应付款、赔偿金、违约金等费用后，余款在结算完毕后14

28、个工作日内全额支付给乙方。第七章 合同的担保其次十五条本合同项下所发生的包括但不限于承包经营项目的亏损、承包费、税费、材料及民工工资等欠款、赔偿金、违约金、甲方实现债权的费用等，由丙方为乙方向甲方供应不行撤销的连带责任的保证担保。其次十六条 丙方的担保期限为本合同签订之日起至本合同结算完毕满两年之日止。第八章 其他约定其次十七条乙方承包期间，其他第三方因该工程项目向甲方提起诉讼的，乙方应刚好实行有效的措施解决争端。如乙方无力解决争端，造成法院冻结甲方银行账户（基本账户）、冻结甲方银行账户资金及其他资产、或者扣划甲方银行账户资金及处置甲方资产的，乙方和丙方应在法院实行强制措施之日起三日内向甲方供

29、应相等的资金作担保。乙方和丙方不能供应相等的资金作担保的，应按冻结、扣划资金额度或者处置资产价值的日千分之三，向甲方支付自法院实行强制措施之日起至乙方向甲方赔付之日止的赔偿金。甲方为诉讼所另行支出的全部费用由乙方担当。其次十八条 甲乙丙三方在履行本合同期间发生纠纷，三方应先协商解决，协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。其次十九条 本合同一式三份，三方各持一份，各方签字（盖章）后生效，并具有同等法律效力。甲方：*建筑工程公司法定代表人：合同签订时间：乙方：身份证号码：合同签订时间：丙方：身份证号码：合同签订时间：建筑合同 篇4甲方：（发包人）乙方：（承包人）因工程建设须要，乙方

30、承包四川科芯公司办公楼水电施工工程内的建筑安装总承包施工，依据中华人民共和国合同法及其它有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用原则，双方就本建设劳务承包事项协商一样，签订本劳务承包施工合同，以资共同遵守。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、承包内容承包范围：基础工程、结构主体工程，附属工程预埋、安装、进出材料装卸等电气工程，给排水工程所包含的图纸内容。（1）基础及主体工程：避雷、预埋各种管道、预埋洞口（如落水管、空调管落水、厨房、厕所等）；（2）装饰工程：各种电箱盒的预埋安装、本工程的外墙、落水管等管道安装。三、结算单价和付款方式1、承包方式：双包（包工包料、包工期、包质量

31、、包平安）；2、计价方式：按总建筑面积计价，总施工建筑面积m，12每平米按元/m结算；3、付款方式：本工程三层现浇板浇筑完成八个工作日，甲方向乙方支付水、电已完成工程量价款的50%，主体全部完工8个工作日，甲方向乙方支付水电总价款的60%，竣工验收合格后除总价款的5%外，剩余的35%10个工作日内全部付清。四、甲方责任1、组织有关人员对乙方进场施工人员进行平安、质量、文明施工等方面进行教化，做好日常监管工作；2、对乙方施工人员进行施工技术、施工方法等方面进行咨交底；3、对乙方施工人员平安、工程质量、文明施工等方面工作进行交底、指导、监控，并按规定刚好做好验收。4、按合同约定刚好发放工程款，未按

32、约定时间支付工程款，按同期建设银行贷款，利息向乙方支付施工欠工程款利息。5、供应乙方施工人员临时住宿。五、乙方责任（一）质量责任：1、工程质量等级要求：合格2、坚持工程质量标准、严格根据设计图纸工、施工规范、技术方案等有关要求组织施工，确保工程达到约定要求；3、乙方必需提高质量意识，实行自检、交接检专职，严格根据规范施工。4、在施工中，乙方必需按甲方验收程序验收，上道工序完成后经自检合格，再由甲方及监理等相关部门验收合格后才能进入下道工序。（二）工期责任：1、乙方必需按甲方的工期安排，仔细编排施工安排，每月每周按时完成甲方下达的安排，确保甲方的关键工序、关键工作顺当完成；2、不行抗拒自然因素、

33、自然灾难影响工期的，工期顺延；3、乙方任何人不得以任何理由辱骂甲方，建设单位、监理人员及相关部门人员，违者罚款200元整，不得以任何理由在场地打架，违者罚款1000元整；4、因乙方缘由不能按约定工期完成承包工程内容或影响甲方关键工序工期，每延误一日，应向甲方支付500元违约金；5、乙方的施工达不到合同约定的质量要求，乙方必需返工至合格，返工的工料及一切费用由乙方担当，同时乙方向甲方支付损耗金额两倍违约金；6、乙方由于劳动力不足，不能保证正常施工，又不实行有力措施整改，甲方有权派人员打突击，一切费用由乙方担当，同种类型发生三次，甲方有权解除合同，乙方必需在本合同解出后48小时内无条件退场，甲方按

34、乙方实际完成工程量的40%结算价款，且付款时间本工程竣工验收合格后二周内支付。六、有关事宜本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，双方签字即生效，合同内容履行完后自行解除。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日建筑合同 篇5甲方：身份证号：乙方：身份证号：甲、乙双方经友好洽谈和协商、甲方将“通州区xx用电管理站外墙涂料工程”施工承包给乙方。为明确双方的责任和义务，确保工程质量，保证平安、文明施工，按期完成施工任务，依据国家有关法律、行政法规，本着同等、自愿的原则特签订本合同，以便共同遵守。一、工程概况1、工程名称：通州区xx用电管理站外墙

35、涂料工程2、工程地点：通州区xx3、工程承包内容：xx用电管理站外墙涂料4、施工工艺：1剔除空鼓，补水泥灰2满批一遍腻子4打磨滚刷一遍底涂5滚刷二遍面涂。二、工程质量：合格三、承包方式：包清工(包工不包料)四、工程造价、结算方式1、工程量：约900(以实际工程量为准)2、人工费单价：14.00元/3、人工费总价：壹万贰仟陆佰元(暂估)4、结算方式：按实际工程量平方米乘以单价结算五、双方义务和责任1、甲方义务和责任(1)、做好建设单位及施工现场的协调工作。(2)、刚好方供应的施工所需的材料。2、乙方义务和责任(1)、严格根据施工工艺要求施工。做好自检工作，确保工程质量。(2)、严格根据建筑工程施

36、工平安规范进行施工。实行符合规范要求的.施工方法和平安措施，确保施工人员和第三者的平安。如乙方违反操作规程、野蛮作业所发生的平安责任由乙方担当。(3)、听从乙方统一管理，施工的垃圾刚好清理，共同维护施工现场的清洁。(4)、责任供应施工所需的工具和设备。(5)、乙方施工人员的意外损害保险由乙方自行办理，(费用包含在清工单价中)。六、工程款的支付与结算1、工程竣工验收合格后一次性结清。七、违约责任1、本合同签订生效后，甲、乙双方应履行合同所规定的各项条款(包括经双方确认的合同附件)，不得擅自变更或解除，否则违约方将付给对方该工程人工费10%的违约金，并担当因此造成的其他经济损失。2、如乙方承包的该

37、工程验收不合格或不符合要求的，乙方应无条件返工，并担当由此产生的一切费用。八、仲裁与调解如发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行仲裁、调解。九、合同生效本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。经双方签字盖章后生效，至工程款结算清后自行失效。甲 方：(签字盖章)日 期：乙方：(签字盖章)日期：建筑合同 篇6发包人(全称)：_承包人(全称)：_发包人、承包人依据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修方法，经协商一样，对_(工程全称)签定工程质量保修书。第一条 工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，根据有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，担当本

38、工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。详细保修的内容，双方约定如下：_.其次条 质量保修期双方依据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理运用年限;2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为_年;3、装修工程为_年;4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为_年;5、供热与供冷系统为_个采暖期、供冷期;6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程

39、为_年;7、其他项目保修期限约定如下：_.质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。第三条 质量保修责任1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以托付他人修理。2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当马上到达事故现场抢修。3、对于涉及结构平安的质量问题，应当根据房屋建筑工程质量保修方法的规定，马上向当地建设行政主管部门报告，实行平安防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4、质量保修完成后，由发包人组织验收。第四条 保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方担当。第五条

40、其他双方约定的其他工程质量保修事项：_.本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)： 承包人(公章)：法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：年 月 日 年 月 日建筑合同 篇7工程地址工程造价发包方（甲方）承包方（乙方）河南省建设厅监制家庭居室装饰装修工程施工合同甲方（房主）：乙方（施工方）：根据中华人民共和国经济合同法和河南省建筑市场管理条例的规定，结合家庭装饰工程交易规则及本工程详细状况，双方达成如下协议：一、合同主要内容：1、甲方将自己位于区（县）小区（街道）楼门号室厅住宅的室内装饰工程以形式交给乙方承做。2、工程总造价（大写）：其中设计费（大写）：3、工程款付款方式列下表：工程款分四次付清付款时间付款百分比金额第一次签合同之日500元其次次开工日前三天60%第三次工程日期过半35%第四次验收合格三日内5%5、工程保修期：一年6、甲方代表：7、乙方代表：8、工程内容详见施工图纸及报价单，并以报价单为准（附表一）。9、甲方供应主要材料及设备状况详见材料设备表（附表二）。10、工艺做法详见工艺质量说明（附表三）。11、本合同签订生效后，甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，不得擅自