2022建筑合同范文集锦九篇_1.docx





《2022建筑合同范文集锦九篇_1.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022建筑合同范文集锦九篇_1.docx(37页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022建筑合同范文集锦九篇建筑合同 篇1承租方(甲方):出租方(乙方):双方依据我国合同法有关规定,本着公允、诚恳信用的原则,就租赁吊篮事宜签订协议如下:一、甲方因工程须要,向乙方租用高空作业吊篮套,施工高度米,吊篮长度米,前梁伸出量不大于米,限载公斤,施工地址及内容二、租金及租金交纳:租金元/天/套。甲方在吊篮进场前向乙方支付押金元/套,租金每天结算一次,如不按期结算,加收所欠租金每日5的违约金,租赁合同期满时押金与租金合计,双方退补差额。运用期超出押金金额时,假如甲方不刚好补交租金,乙方有权立即停止吊篮运用,租金按正常运用收取,造成的一切损失由甲方担当。三、租赁期限:乙方将吊篮自年月日至
2、年月日租给甲方共安排天,吊篮租用不足天按天计算,超过天按实际天数计算。租期自乙方安装完工之日起到甲方归还之日止,甲方租用的吊篮超过安排租期,应另增补协议。四、吊篮的进出场费用:乙方负责进场运输及安装的费用。甲方负责吊篮的拆卸及返回的费用,(在归还时,必需把吊篮完全拆卸,不得有组合连接,如有连接我公司将收取相应的费用)在安装和拆卸过程中甲方负责解决垂直运输工具、设备、搬运协助劳动力及相关费用,并无偿供应漏电开关和接地线的380V三相电源。假如施工过程中须要移篮甲方担当全部费用。五、出租方的责任:对出租吊篮的完好性、平安性负责,对因吊篮质量问题造成的人员伤亡担当相应的责任和损失。如正常故障修理连续
3、达三小时,按半天收取此篮当日租金,如承租方违章操作,不按协议内容及在不相宜的条件下运用吊篮,有权责令其停工,停工期间租赁费照常收取。六、承租方的责任:必需固定操作和施工人员,并对操作人员进行培训,完全理解后让其严格遵守操作规程和平安规范方可运用,租用的吊篮只能从事本协议签订的施工内容,不能当运输工具和转租他人,不得随意动用电缆线,配电箱等用电设施。对违章操作和运用不当等缘由造成的人员伤亡、吊篮的损坏担当相应的责任。对租用的吊篮应妥为爱惜,归还时应保证吊篮的完好、齐全、清洁。如有丢失,损坏应负赔偿责任。七、续租方式:甲方应于合同期满前10日内以书面形式通知甲方,双方另行订立续租合同。如不续订租赁
4、合同,又不返回租赁物的每逾期一日,按日租金2倍赔偿乙方损失,不能返还租赁物的按清单原价格赔偿。八、违约责任:如有违约,违约方需按合同约定租金总额的20付予对方。九、其它约定事项:十、本协议一式二份,双方各执一份,自签订之日起生效吊篮租赁合同附件均为本合同的组成部分,具有同等法律效力,甲方是在对乙方全部证件认可的状况下签订的本合同,以后若出现任何有关证件的问题,乙方概不负责。如有违约双方可协商解决,或向乙方户籍所在地人民法院诉讼解决。甲方负责人: 乙方负责人:身份证号码: 身份证号码:电话: 电话:签订地点: 签订地点:年 月 日年 月 日建筑合同 篇2甲方(用人单位)名称: 法定代表人:注册地
5、址: 联系电话:办公地址: 联系电话:乙方(劳动者)姓名: 身份证号:身份证住址:联系电话:在沪住址:依据中华人民共和国劳动合同法和国家有关规定,甲乙双方遵循合法、公允、同等自愿、协商一样、诚恳信用的原则,订立本劳动合同。一、劳动合同的类别、期限合同类别:完成肯定工作,自年 月 日起,至合同约定的工作内容完成后止。二、工作岗位、 工作地点、工作内容和工作时间1、乙方工作岗位:2、工作地点:3、工作内容(可另列清单):4、在符合规定的条件下,或经双方协商一样后,甲方可对乙方的工作岗位、工作地点、工作内容进行调整。双方应对调整状况进行书面确认,作为本合同附件。5、甲方依据国家有关工时方面的规定,结
6、合甲方的生产须要,合理支配乙方的工作时间,并确保乙方平均每周至少休息1天。三、劳动酬劳和支付方式1、甲方依据本单位的工资安排制度,确定乙方正常工作时间的基本工资执行第项:月工资: 元/月。日工资: 元/日,待工工资: 元/日,双方未约定待工工资的,待工日执行日工资标准。2、甲方依据本单位的工资安排制度,可另行书面约定绩效工资的计算方法和支付方式,作为本合同附件。甲方应对乙方的工作进行考核,并按时支付乙方的绩效工资。3、甲方支配乙方加班的,根据国家有关规定向乙方支付加班费。4、甲方按月结算乙方工资,并在下一个月 日前以货币形式支付,由乙方签字确认。工资发放清单由甲方存档保管。5、在本合同有效期内
7、;双方对劳动酬劳重新约定的,应当用书面方式,并作为本合同的附件。6、甲方确保乙方的劳动酬劳不低于国家有关最低工资标准的规定和集体合同规定的标准。四、甲方的权利和义务1、甲方依法制定完善的规章制度,实施对乙方的管理。甲方应当将有关规章制度告知乙方。2、甲方和工会组织或职工代表签订的集体合同,适用于乙方。3、甲方为乙方供应符合规定的劳动防护用品和其他劳动条件、并根据国家建筑施工平安生产的规定,在施工现场实行必要的平安措施,为乙方创建平安工作的环境。4、甲方根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特别劳动爱护。5、甲方按规定为乙方创建岗位培训的条件,对乙方进行平安生产、职业技能、遵纪遵守法律、道德文明
8、等方面的教化,乙方参与甲方支配的培训活动视同出勤,甲方不得克扣乙方的基本工资。6、甲方为乙方缴纳法定的社会保险,甲方确保乙方在本合同有效期内不漏保。7、甲方依据有关规定为乙方进入施工现场工作创建必要条件,办理好各项手续。8、甲方对乙方的出勤、工作、违纪等状况做好记录,作为奖罚乙方的依据。五、乙方的权利和义务1、乙方应当自觉遵守有关法律、法规和甲方依法制定的规章制度,严格遵守平安操作规程,听从甲方的管理,按时完成规定的工作数量,达到规定的质量标准。2、乙方应当主动参与甲方支配的岗位培训活动,不断提高各方面素养。3、乙方对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业的,有权拒绝工作。乙方对危害生命平安和身体
9、健康的劳动条件,有权对甲方提出指责、检查和控告。六、劳动合同的解除和终止1、终止本合同,应当符合法律、法规的相关规定。2、双方协商一样,可以解除本合同,甲乙双方单方面解除本合同,应当符合法律、法规的相关规定。3、解除、终止劳动合同时,甲方应当出具解除、终止劳动合同的证明书。4、合同解除或终止时,甲方应当结清乙方的工资。符合经济补偿条件的,甲方应当按规定向乙方支付经济补偿金。七、劳动争议处理甲乙双方在履行本劳动合同时发生争议的,可先协商解决;不愿协商或者协商不成的,可在法定的时限内向当地(工作地点或者甲方工商注册地)劳动争议仲裁委员会申请仲裁,对仲裁裁决不服的,可以自收到仲裁裁决书之日起十五日内
10、向当地人民法院提起诉讼。八、其他约定九、其它1、本合同与国家法律法规及有关规定相违反的内容,依照国家法律法规及有关规定执行。2、本合同及附件均一式2份,甲双方各执1份,自甲乙双方签字,盖章之日起生效。甲方(盖章): 乙方(盖章):法定代表人或者托付代理人签字: 签约日期:年 月日建筑合同 篇3发 包 人: 设 计 人:发包人托付设计人担当经双方协商一样,签订本合同。第一条 本合同依据下列文件签订:1.1 中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑工程设计市场管理规定。1.2 国家及地方有关建筑工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。其次条 本合同设计项目的内容:名称、规模
11、、阶段等、投资及设计费见下表。第三条 发包人应向设计人提交的有关的资料及文件。第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件:第五条 注:1. 根据付费次序支付各阶段设计费。2. 最终设计费按施工图面积核定,在第四次付费时一并结算,多退少补。3. 本合同履行后,定金抵作设计费。第六条 双方责任6.1 发包人责任:6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性刚好限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新
12、确定提交设计文件的时间。6.1.2发包人变更托付设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人员设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费 标准,相应支付设计费。6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,假如设计人能够做到,发包人应依据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。6.1.4 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,供应必要的工作生活及交通等便利条件。6.1.5发包人应爱
13、护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上状况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。6.2 设计人责任:6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。6.2.2 设计合理运用年限为6.2.3 设计人按合同其次条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6.2.4设计人交付设计资料及文件后,按规定参与有关的设计审查,并依据审查结论负责对不超
14、出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目起先施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参与竣工验收。在一年内项目未起先施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取询问服务费,收费额由双方商定。6.2.5设计人应爱护发包人的学问产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上状况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。第七条 违约责任7.1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未起先设计工作的,不退还发包人已付的定金;已起先设计工作的,发包人应依据设计人已进行的实际工作量,不足
15、一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应担当支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按7.1规定支付设计费。7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责实行补救措施外,应免收干脆损失部分的设计费。损失严峻的依据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的%。7
16、.4 由于设计人自身缘由,延误了按本合同第四规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。7.5 合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。第八条 其他8.1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行协作与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术询问服务合同。8.2设计人为本合同项目所采纳的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过合同规定的份数,设计人8.3本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包
17、人须要设计人的设计人员协作加工定货时,所产生的费用由发包人担当。8.4 发包人托付设计人担当本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。 8.5 由于不行抗力因素致使合同无法履行时,双方应刚好协商解决。8.6 本合同发生争议,双方当事人应刚好协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由 绵阳市仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后双未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。8.7 本合同一式份,发包人份,设计人 份。8.8 本合同经双方签章后生效。本合同生效后,双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。8.9 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及
18、双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同有同等的法律效力。8.10除双方签名外,本合同条款原则上不认可手工痕迹,如确须要对合同内容进行手工增减、改动,须双方均在手工痕迹处加盖公章,方能认为手工痕迹有效。发包人名称:(盖章) 设计人名称:(盖章)法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)建筑合同 篇4司法实务中,合同纠纷案件审理存在大量的管辖权争议,缘由在于最高人民法院关于适用中华人民共和国民事诉讼法的说明(以下简称民诉说明)未颁布前,合同纠纷案件管辖的法律规定不明确且存在法律适用的争议。20xx年12月18日,最高人民法院审判委员会第1636次会议通过的民诉说明明确了
19、合同纠纷管辖法院确定的一般规则,详细阐述如下: 一、民诉说明颁布前确定合同纠纷管辖法院的现状我国法律最早对合同纠纷管辖进行规定的是1982年中华人民共和国民事诉讼法(试行),该法第23条规定:因合同纠纷提起的诉讼,由合同履行地或者合同签订地人民法院管辖。其后民事诉讼法将合同纠纷管辖规定为:因合同纠纷提起的诉讼,由被告居处地或者合同履行地人民法院管辖。在司法实践中,被告居处地的确定很少产生争议,但合同履行地的确定因法院对于法律理解的不同出现诸多争议。(一)程序法与实体法关于合同履行地的规定不统一程序法和实体法关于合同履行地的规定相差甚远,存在很大的脱节。民事诉讼法对于合同履行地没有详细规定,19
20、92年最高人民法院关于适用若干问题的看法第18至22条只是对购销合同、加工承揽合同等五种合同的合同履行地进行了列举式规定。最高院对于合同履行地也作出了大量的批复、复函、通知。但上述这些规定是不完全列举,没有涵盖合同的全部类型,同时内容庞杂没有规律可循,甚至出现了最高院批复前后冲突的状况。合同法等实体法则对合同履行地进行了详细规定,合同法第62条第3项规定:履行地点不明确,给付货币的,在接受货币一方所在地履行;交付不动产的,在不动产所在地履行;其他标的,在履行义务一方所在地履行。合同法依据合同当事人双方的权利义务安排和履行确定合同履行地。(二)司法裁判中的混乱由于程序法未对“合同履行地”进行定义
21、,实体法对“合同履行地”作了详细规定,因此法院在审理合同履行地管辖争议案件时,存在能否当然援引实体法中“合同履行地”解决程序法管辖问题的争辩。一种观点认为,可以援引实体法中“合同履行地”的规定,即对履行地点约定不明确的合同,应当依据合同法第六十二条的规定确定履行地。另一种观点认为,不行援引实体法中“合同履行地”的规定,缘由在于:实体法上的合同履行地具有两个特点:一是不确定性。当事人是因合同纠纷才诉至法院,合同履行地也是实体审查的一部分,在法院作出裁判前,合同履行地无法确定。二是合同履行地具有多样性。实体法合同义务的履行地,包括主合同履行地、从合同履行地、书面约定的履行地等等。两种观点的差异导致
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 建筑 合同 范文 集锦 _1

限制150内