工程施工合同包工包料_.docx

《工程施工合同包工包料_.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程施工合同包工包料_.docx（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、工程施工合同包工包料_工程施工合同包工包料工程施工合同包工包料施工协议书甲方：联络：乙方：联络：按照（中华人民共和国合同法）、（中华人民共和国建筑法）及其它有关法律、行政法规等有关规定，甲乙双方本着遵循合法、公平、自愿、诚实信誉的原则协商一致，订立本协议，共同遵守履行。1.工程地点：。填写详细施工的邮政地址2.工程承包方式包括但不仅限于包工、包材料、包运输、包安装、包材料保管、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收合格、包发票税、包维修等。3.工程内容及价款工程施工合同包工包料工程施工合同包工包料注：以上造价系按本协议第2条的承包方式制定的报价，为包干价，乙方不得以任何理由索要其他任何费用

2、；乙方需提供全额税率为%的增值税专用发票；在保证知足国家相关标准的前提下，乙方选用材料规格及制作施工工艺须经甲方确认。4.结算条款4.1付款方式：4.1.1全部施工材料运至工程地点后日内，甲方支付乙方工程总价款的40%，即元大写：；4.1.2工程完成并经甲方验收通过后日内，甲方支付乙方工程总价款的55%，即元大写：。4.1.3剩余5%的工程款，即元大写：为质保金，保修期到期后无息返还给乙方。4.2乙方账户信息开户名：开户银行：账号：5.施工期限5.1本工程协议总工期为日从开工之日算起。5.2暂定开工日期为年月日；完工日期为年月日。5.3实际开工日期以甲方发出的开工令为准。乙方应在收到甲方通知的

3、日内开工，施工工期须严格遵守本协议的工期约定。5.4碰到下列情况之一者，经甲方同意后，工期可作调整：1重大设计变更指设计方案改变、施工要求改变，主要工程量增减、或其他重大改变。2因人力不可抗拒原因如暴雨、台风、地震、战争造成停工者。3本协议约定的其他情况。上述情况发生三日内，乙方应将工期延误内容报告给甲方，甲方应在乙方报告两天内给予答复。甲方同意后，工期顺延，详细可顺延的时间以甲方答复为准。5.5非上述原因，工程不能按时完工，乙方承当全部因而涉及的经济责任。6.施工质量标准6.1本协议范围内工程的材料须符合国家相关规定和质量标准。否则，甲方有权拒收；6.2施工工艺及施工质量须符合施工设计方案的

4、要求和甲方的要求；6.3如无施工设计方案或甲方无明确的施工工艺及施工质量要求，则根据国家的有关规范执行，没有国家规范可供参照的，按行业有关标准执行；工程施工合同包工包料工程施工合同包工包料6.4如施工前确认过施工材料样品的，需与甲方确认的样品一致，不得有明显差异。7.双方责任：7.1甲方的责任：7.1.1甲方代表为：，其主要职责是监督、协调日常施工工作，负责与乙方跟进整个工程的质量、安全、施工进度，并负责工程的完工验收。7.1.2甲方须根据本协议约定的结算方式和进度支付相应的工程款，否则乙方有权追查甲方违约责任。7.2乙方的责任：7.2.1乙方代表为：，其主要职责是监督工程现场施行、工程完工。

5、乙方代表必须天天监督施工全经过，在项目现场负责整个工程的安装及日常施工的管理工作，对施工工艺和质量负责，同时手机或必须全天开通并保持联络。7.2.2乙方负责自行组建施工队伍，催促和安排工作人员进行施工工作，直至甲方验收完毕。7.2.3乙方施工人员必须安全文明施工。进入施工现场，必须做好安全防护措施。安装用工具及安全防护工具由乙方自行解决。7.2.4乙方必须负责工程保修，保修期为自甲方验收通过后计起的一个自然年，如在保修期内发现乙方质量存在重大缺陷或因而造成重大安全责任事故，甲方有权扣留乙方的全部或部分质保金，并保留追查乙方相应经济责任的权利。7.2.5乙方接到甲方维修需求后，须24小时内派人修

6、复，否则甲方可委托其他施工单位或人员维修，费用从乙方质保金中扣除。7.2.6工程完工后，乙方须完成工程垃圾清理等卫生清洁工作，否则甲方可找其别人员进行工程垃圾清理等卫生清洁工作，该费用从乙方的工程总款中扣除。8.违约责任8.1由乙方原因造成工程验收不合格，需返工部分，乙方必须承当返工工程的造价成本。8.2如乙方未按要求安全施工，发生的安全事故所造成的赔偿由乙方全部承当，造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方全部损失。8.3由于乙方原因不能按协议工期完工，实际工期比协议工期每拖延一天，乙方应向甲方支付工程总价款的%作为违约金。8.4施工经过中，出现任何问题，甲乙双方进行协商解决，乙方不得以任何理由停工，

7、否则乙方应按停工的天数向甲方支付元/天的违约金。8.5本协议生效后，因乙方的原因不能依约定时间进场施工，导致甲方工期延误，乙方须付甲方元/天违约金；超过天，甲方可单方解除本协议并另行聘请其它施工队或单位施工。8.6若发现乙方行贿甲方的任何人员，甲方将立即终止本协议，同时对乙方处以贿赂金额的三倍罚款,并保留追查乙方法律责任的权利。8.7乙方须严格管理施工人员，若施工人员发生闹事事件，甲方将追查乙方的责任，并收取乙方元/工程施工合同包工包料工程施工合同包工包料次的违约金，若情节严重，甲方有权单方解除协议，并承当甲方的一切损失。8.8乙方必须自行完成本协议约定的工程项目，不得转包。若乙方转包，甲方有

8、权单方解除本协议，且乙方须付甲方元违约金。8.9甲方有权直接从乙方的工程款中扣除本协议中所述的违约金、赔偿款。8.10甲方如未遵照本协议约定的进度付款，需向乙方支付元/天的违约金。9.其他9.1协议补充：如施工经过中需增加本协议中未约定的施工内容，则甲乙双方另行约定合作细节、要求和价款；本协议如有未尽事宜，甲乙双方可协商进行修订、补充。9.2争议解决：本协议发生纠纷时，甲乙双方应友好协商解决，如协商不成，则由甲方所在地的仲裁委员会或人民法院管辖。9.3列于本协议首部的甲乙各方是甲乙各方有效的，双方日常联络能够快递信函方式进行一方发送给另一方的快递函件，非因发送方原因被退回的，亦视为有效送达。9.4本协议壹式贰份，甲方持壹份，乙方持壹份，具有同等的法律效力，自双方签字、盖章之日起生效。9.5经乙方加盖公章确认的乙方营业执照复印件是本协议附件。下面无协议正文内容，为签字盖章页甲方：乙方：代表签字：代表签字：日期：日期：