2022网签版工程合同15篇.docx

《2022网签版工程合同15篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022网签版工程合同15篇.docx（44页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022网签版工程合同15篇网签版工程合同1甲方：弥陀镇彭岭组（以下简称甲方）乙方：_（以下简称乙方）为了充分利用荒地、荒山、荒田，搞好农村产业结构，发展多经果树木，应乙方要求，甲方同意将其山场荒田、荒地承包给乙方，经双方协议，特订立如下合同：一、荒山、荒田、荒地地址面积_亩。承包四界：_东至：_南至：_西至：_北至：_二、甲方确定该田、地无任何纠纷，须供应一切与田、地有关的原始法律凭证及相关手续，保证面积、四至精确、权属清楚。三、乙方承包甲方荒山、荒田、荒地期限为_年（即从_年月_日至_年_月_日）为承包期内，田、地全部权属甲方，田、地运用权归乙方。四、乙方承包甲方荒山、荒田、荒地用于农林业

2、发展，_年后并按该田、地经营产品出售时按市场价所得利润按30%给甲方。五、在承包期内，乙方自主经营、自负盈亏、全部开发管理一切费用由乙方担当，但如发生火灾，甲方要帮助支配人员帮助扑救，甲方不得在乙方租赁的山场内有用地，但特别用地必需和乙方协商（不得超过8平方米），全部破坏林木及生长的作物须按市场价付给乙方。六、在承包期内，甲方不得将该荒山、荒田、荒地另行收包或回收另作他用，否则要赔偿乙方一切损失。七、在合同履行期间若遇国家政策变动而须要变更合同条款，双方应重新协商，并可以签订补充协议，补充协议具有同等的法律效力。八、合同期满，乙方不得将山场变为荒田、荒地、并将当时生长的作物无偿全部归甲方全部，

3、如乙方接着承包，享有优先承包权。九、从屋场到山场大路由甲方供应土地、修路所占面积，所毁林木、作物由甲方担当，乙方负责修路资金，修好的大路全部权归乙方，甲方可以运用。大路的维护甲、乙双方共同担当。十、在履行合同过程中，双方发生争吵应协商解决，协商不成可以诉讼法院。十一、本合同一式三份，甲、乙、村委会各执一份，本合同自签订之日生效。甲方签字：_乙方签字：_村委会盖章：_年_月_日网签版工程合同2甲方：乙方：经甲乙双方友好协商，由乙方承揽甲方运输机爱护器（型号127）修理工作，双方本着同等互利、真诚合作原则，结合本工程详细状况，依据中华人民共和国合同法有关规定，签订本合同，详细条款如下：一、合同内容

4、1.1、乙方承接甲方运输机爱护器（型号127）修理工作。并按本合同规定的要求，阅历收合格后交付甲方。1.2、项目内容见技术协议书。1.3、项目施工地点：平顶山XX公司1.4、交货期：合同签订后乙方起先打算工作，乙方须在30个工作日内安装、调试完毕，并交付甲方运用。二、合同价格合同总价为人民币（大写）金额为：肆万捌仟壹佰壹拾壹元整，在双方未签订新的协议之前，任何一方不得修改此费用。三、结算方式设备修理、维护完毕，特别设备经第三方检测中心检定并验收后，乙方出具全额增值税发票，甲方在收到发票后一个月内支付给乙方合同总价的100，人民币（大写）肆万捌仟壹佰壹拾壹元整，元。四、技术要求和技术标准4.1、

5、详见双方技术协议书（合同附件）。4.2、要求设备修理、维护完毕后质量稳定牢靠，操作便利。性能、精度应完全符合技术协议中的技术质量标准和相关行业标准。五、甲方担当的义务和责任向乙方供应设备改造所必需的技术资料。六、乙方担当的义务和责任修理检调期间如因乙方缘由发生设备、人身等事故由乙方担当赔偿责任。乙方应对自已员工的平安负责。七、验收标准及方法7.1、由乙方调试人员组织调试，甲方派出专人协作。7.2、按双方签订的技术协议条款和国家、行业有关标准验收，达到原合同出厂技术指标。7.3、验收时各项技术指标应达到相关验收标准，经甲方最终验收合格，办理验收手续后交付甲方。7.4、设备验收完成后，质保期为三个

6、月，质保期内设备非甲方缘由出现故障，乙方应无偿进行修理。八、违约责任8.1、合同生效后，双方不得随意中止合同，否则赔偿对方5%违约金。8.2、因甲方缘由造成的拖期，交货时间顺延，调试、验收中的产品更改费用由甲方担当。因乙方缘由造成的拖期，责任由乙方担当，每拖期一天按合同总价的0.5%进行扣罚，并从项目款中干脆扣除。九、争议解决本合同在履行过程中发生争议，双方应刚好协商，协商不成时，双方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。十、附则本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份。 合同未经双方协商同意不得转让、更改。甲方（盖章）代表：乙方（盖章）代表：合同订立时间：_年_月_日网签版工程合同3甲方：乙方：

7、经甲乙双方友好协商，甲方将_省_市图书馆、博物馆、文化馆、科技规划馆建设工程（简称文化广场）交由乙方总承包施工，为明确甲乙双方的权利与义务关系，达成如下协议，供双方严格遵照执行：第一条涉及的工程：一、工程名称：_市图书馆、博物馆、文化馆、科技规划馆建设工程。二、工程地址：_市惠政东路以北、解放路以南、府西路以西、新城花园以东。三、主体工程概况：图书馆、博物馆、文化馆、科技规划馆等。四、建筑面积：约3.5万平方米。五、工程造价：暂定约为1亿元，最终造价为审计部门的审计决算价。六、工期：工程拟于年_月底前进场筹建，年底全部主体工程封顶，年_月底前全部工程验收合格后交付给甲方运用,约为9个月。七、工

8、程承包范围及内容：土建、安装（水、电、弱电、通讯、消防、室外附属总体、绿化、空调安装、电梯设备安装等）室内外装饰装修。八、承包方式：包工包料。九、质量标准：达到优质工程，并获得中国建筑行业鲁班奖。其次条工程款支付方式：1、全部工程验收合格交付甲方后，甲方支付工程合同总价款的50%。2、其余50%的工程款在全部工程交付给甲方后_年度内付清。即_年期满甲方支付乙方30%工程款，_年期满甲方支付乙方除5%质量保证金外的其余工程款。甲方按同期银行贷款基准利率支付乙方利息。3、本协议中未明确事宜由双方协商解决。第三条工程结算约定：甲方按b方式执行，按国内通行惯例，由_XX公司担保（担保协议作为本协议的重

9、要附件，与本协议书具有同等法律效力），按5：3：2的比例，分_年支付乙方垫付的建设款。工程造价依据国家建设工程工程量清单计价规范（gb50500-）及省市现行有关定额规定执行，材料价格执行_市施工同期造价信息指导价执行，没有指导价的由合同双方认质认价，并经审计部门审计决算后，以造价不下浮作为最终结算依据。第四条1、甲方应极力协作乙方办理相关施工手续,相关费用的担当按国家规定执行。2、管理班子：乙方为建筑工程国家总承包一级资质，乙方选派公司管理人员齐全、技术力气雄厚、管理制度先进、设备优良、施工队伍素养高、擅长本类结构施工的优秀项目部参与施工。3、乙方保证“合理支配、细心施工”，把质量摆在第一位

10、，工程一次验收合格率达100%，并做到“目标管理，全过程监控”。4、乙方保证严格执行国家平安施工规范，确保本工程无重大事故发生，负责全部治安保卫、消防、市容、保洁、卫生和现场文明施工管理工作，达到“标准化合格工地”和“文明施工工地”假如工程出平安责任事故，一切责任均由乙方担当，与甲方无关。第五条违约责任1、如乙方由于自身资金不能刚好到位或其他缘由导致不能顺当施工或停止施工10天以上，甲方有权要求中止合同并要求乙方退场，乙方自愿担当500万元违约金，退场后的工程价款按已完工程量审计决算结算。2、乙方保证在施工过程中全部工程由自己施工队伍干脆施工，不得发包、分包、转包，如有上述状况甲方有权终止合同

11、并由乙方担当一切违约责任。第六条本协议一式四份，甲、乙双方各执二份，双方签字、盖章后生效。本补充协议与施工合同具有同等法律效力。甲方：_省_市人民政府乙方：浙江XX公司担保单位：_XX公司_日期：_年_月_日网签版工程合同4甲方：乙方：甲方双方依据民法典等相关法律、法规，本着同等互利的原则，经双方友好协商达成如下合同条款：一、防水施工1、工程名称：浙江XX公司屋面光伏支架立柱防水工程。2、合作方式：乙方包工包料、包质量、包文明施工等方式。3、防水施工价格 本次防水施工为双包方式（包工包料），。此价款为本工程固定造价，总价按屋面详细完成数量进行结算。甲方无需为本合同的履行另行支付任何费用。4、在

12、合同签之日起乙方应在甲方光伏支架立柱完成后2天之内完成单屋面全部工程项目,遇到自然灾难或天气等不行抗拒的缘由除外。5、施工质保 甲方同意将补漏工程托付给乙方施工。乙方按国家施工规范及有关施工要求，对补漏工程进行补漏施工。不得破坏房屋的承重结构，如有破坏须担当全部相关责任及经济损失。另外，如有其他非承重破坏须实行相应的补救措施直至修复完成。 本次防水补漏需依据甲方要求施工。待施工完成后，如还出现渗漏乙方无偿重新进行防水处理，重做部位保修期顺延。假如此次施工完成后，经过下雨检验不出现任何渗漏，乙方承诺保修期为_年运用年限。（保修期内对再渗漏部位乙方必需无偿重新进行防水处理）。6、双方责任 甲方责任

13、：在防水施工结束后，甲方应协作做好成品爱护，如现场施工人员有意引起的损坏，后果由甲方负责。 乙方责任：1、乙方应按施工合同和防水质量要求及防水施工规范施工，如甲方发觉乙方未按规定或防水施工规范施工甲方有权要求乙方重做。2、 施工中的一切平安责任由乙方负责并担当全部经济费用，工程款项中包含保险费用。二、施工程序及施工要求1、屋面全部的光伏支架立柱安装处进行防水施工及表面清理干净并能达到防水施工要求。2、将该楼楼面全部裂缝处和伸缩缝处清理干净并能达到防水施工要求。3、用甲方认可的防水材料对伸缩缝和楼面裂缝处进行灌缝和填补找平处理。4、乙方需留意施工平安，乙方在施工过程中必需爱护好甲方及XX公司的物

14、品、及其它财产，如有损坏乙方应在甲方规定期限内复原原状或照价赔偿。5、乙方必需实行充分的平安防护措施。如在合同履行中造成人身、财产损害（包括但不限于甲、乙双方员工及第三人人身、财产损害）及发生任何意外事故的，均由乙方负完全责任，并负责赔偿。6、验收合格后，如发生屋面渗漏而乙方未按约定刚好处理的，甲方有权另行托付他人处理，所发生的费用均由乙方担当。三、付款方式 该防水工程单屋面施工完成后经甲方验收合格后，支付此单屋面合同全额工程款。四、附则1、合同签订后，任何单方面不得擅自修改或单方面终止本合同，双方另有约定的除外。双方确认本合同为双方合作原则。2、甲乙双方在履行本合同时发生争议时，由甲乙双方友

15、好协商解决，协商达不成一样时，双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。3、本合同一式两份、甲乙双方各执一份，经双方签字或盖章后生效。甲方：代表签章： _年_月_日乙方：代表签章：_年_月_日网签版工程合同5甲方：乙方；甲方为美化、绿化校内环境，经甲方公开招标，经多家投标，由乙方中标。依据合同法，为明确双方的权力、义务和责任，特签订本合同。一、工程名称：_县铺子湾镇运动场花池。二、工程内容及范围：在运动场四周及主席台两侧的花池，半年后植物成活率达到100，按实际收方标准数量结算。四、付款方式：于_年_月底前一次性付清五、双方的权力与义务：1、甲方有权指定专人监督工程质量，刚好提出乙方不足

16、的问题，乙方应马上改正，并负责对工程质量检查验收。2、甲方负责供应种植面，乙方有义务对甲方不合适的地方提出建议，使工程顺当进行。甲方应供应水源、培土源。3、乙方必需按设计的植物品种，双方约定的事项、合同施工，确保工程质量、植物成活率必需达到100%。六、工程平安：乙方必需做到文明施工，乙方人员必需遵守甲方的一切校规校纪，在施工中乙方发生的一切事故由乙方自行负责。七、本合同一式四份，双方各执两份。本合同经双方签章后生效，具有国家同等法律效力。甲方：_县铺子湾镇中心学校乙方：_县龙滩沟花木园艺场。法人代表：法人代表：经 办 人：经 办 人网签版工程合同6发包方(甲方)：贵阳XX公司承包方(乙方)：

17、贵州XX公司第一条合同依据本合同的法律依据是中华人民共和国(合同法)和(建设安装工程合同及施工条例);工程内容及工程量是按贵州XX公司设计的(清镇XX新建工程电气部份第一卷第六册全所照明及第一卷第七册防雷接地)施工图为依据进行计算及核定。其次条工程名称、地点和范围及内容一、工程名称：清镇工程二、工程地点:清镇内三、工程范围及内容:1：清镇XX防雷接地安装2：清镇XX全所照明安装第三条承包方式本工程甲方将工程以包工包料按实结算下浮%的方式承包给乙方施工。(结算定额采纳年北京地区价目本;装置性材料预算价格执行贵州电力公司黔电定字04号文件颁发的(关于发布_省电力建设装置性材料综合预算价格(年价)的

18、通知);费用构成执行(电力工业基本建设预算管理制度及规定)(年版);依据_省电力公司电技经43、44号文件：其它相关费用依据其它相关资料计算。第四条工程价款支付及结算方式1.该工程以贵州XX公司编制的(清镇XX全所接地及照明工程预算书(其中工程款129760元)为依据签订施工合同。2.预付款方式：按工程预算书的工程款129760万元的%即万元(万元整)付给乙方。3.结算方式：工程竣工验收合格后，按审计后的结算工程款将余款在一个月之内付给乙方。第五条工程质量标准、验收和保修条件本工程参照国家(110及以下电气安装规范)进行施工，相关验收标准执行国家及电力行业规定，并通过相关职能部门验收，本工程的

19、保修期_年。第六条双方协作事项甲方负责：一：甲方应协调好该工程与有关单位的联系，确保该工程的施工进度。二:甲方应依据乙方施工进度及隐藏资料刚好组织有关部门进行中间验收.乙方负责：一：乙方在施工中发觉问题应刚好向甲方反应。二：乙方应按时按期完成该工程内的全部工作内容，不得影响其他工程。三：竣工资料报有关部门审核。第七条违约责任按国家的相关法律法规追究对方的违约责任。第八条发生经济纠纷处理方式如发生经济纠纷，双方应本着实事求是的原则，协商解决，若不能达到目的，可向人民法院申请仲裁。第九条施工工期本工程_年_月_日前完工。第十条工程承包方式本工程合同价款是该工程的:人工费、机械费、辅材费、主材费。第

20、十一条平安责任施工中的平安责任由乙方自行负责，独立担当相应责任。第十二条工程造价本工程的工程款：暂定壹拾贰万玖千柒佰陆拾元整(129760.00)，本工程包工包料按实结算。第十三条合同份数本合同正本2份，双方各执正1份。第十四条该合同经双方代表签字、盖章后生效。甲方：(公章)乙方：负责人：(签章)负责人：(签章)_日期：年_月_日_日期：_年_月_日网签版工程合同7甲方：乙方：甲方修理办公楼室内，现托付乙方实行包工、包料、机械、设备、平安生产及双方责任，特商定如下条款共同遵守执行。一、项目名称：办公楼室内修理二、工程地址：_市_区善友乡甲方将此工程发包给乙方施工，所需人工由乙方供应。三、工程面

21、积及造价：本工程为三层办公楼建筑面积为1200平方米。室内修理，原地面拆除，铺地板砖，原有办公室门拆除，换成实木套装门和防盗门。由于窗户破损严峻无法运用，需拆除更换新钢XX。室内须要粉刷涂料。工程造价为人民币壹拾陆万柒仟陆佰叁拾叁元整。四、工期：自_年_月_日至_年_月_日止。五、方式：乙方根据甲方要求进行施工修理。要求乙方施工中不能影响单位正常工作，保证工程质量，全部材料符合环保要求，保持室内卫生。六、甲乙双方的责任：1、乙方必需听从甲方管理人员指挥、调配指导及管理，遵守甲方现场和各项管理及规章制度。做到文明施工、平安施工。2、乙方必需指定专职管理人员，负责平安施工，负责支配施工，人员调配、

22、技术平安、工程质量及生活，现场卫生、平安等工作事宜。供应作业场地和生活区域。3、乙方强化施工人员平安生产教化，严格按操作规程施工，不准乱搭乱接电线，不建章施工，严格杜绝火灾等平安事故发生，否则由乙方担当由此产生的全部责任及损失。4、乙方必需配备好人员和机械设备保证工期和质量，非外来因素，如雨天、地质灾难等误工，工期赐予顺延。无故拖延工期，每拖延_日按工程总造价的0.5%支付罚金。七、付款方式：乙方按甲方要求保证质量和工期，验收合格交工后乙方供应发票，甲方付给乙方工程款。八、此合同一式二份，甲乙双方各执一份，签字后生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_

23、年_月_日_年_月_日网签版工程合同8甲方：乙方：甲乙双方本着精诚合作、互利共盈的原则，经友好协商，就_县_年、_年标准化养殖场沼气工程一事，达成如下协议：一、工程基本状况：1、_年及_年县嘉奖资金标准化规模养殖场沼气及其附属设施工程。2、本工程地点为：梅XX、南XX、池溪乡、白圩乡、张公镇、温XX、民_镇等。二、承包形式及建设主要内容：1、甲方将梅XX、南XX、池溪乡、白圩乡、温XX、张公镇、民_镇等乡镇的沼气工程一次性包工包料方式承包给乙方施工。2、工程内容分二类：一类沼气池壹佰陆立方的2个（规格：直径5米4米深）化尸池肆拾立方、储气柜拾个立方、进料池叁拾立方、养化塘贰佰立方（含出料池贰拾

24、立方）。二类沼气池壹佰贰拾立方的1个（规格：直径6。2米4米深）化尸池肆拾立方、储气柜拾个立方、进料池叁拾立方、养化塘壹佰伍立方（含出料池贰拾立方。三、承包金额：甲方一次性包工包料给乙方，一类金额为捌万肆仟元整；二类金额为柒万伍仟元整。四、付款方式：1、乙方进场开挖时，甲方应付给乙方每个工程开挖时的工程款叁万元整。2、如乙方每完工一个结工程款的90%，剩余10%作为工程质保金，如未付清，乙方有权停工，乙方损失由甲方担当。3、作为保证金的工程款，在全部的工程能正常产气运用后甲方一次性付清给乙方。（时间不得超过完工产气半年内）。五、工程质量1、乙方在本工程过程中，须根据建筑施工规范进行施工操作，确

25、保工程合格。2、如因乙方在施工过程中少量而造成甲方的损失，应由乙方全部担当。3、如因乙方在施工过程中造成本工程不合格或不产气等重大质量问题，如需返工乙方应付全部责任。六、施工工期：乙方应在_年_月_日之前进入工地施工。七、平安生产：乙方在该工程项目的施工全部过程，必需充分留意平安，严格根据平安生产操作法规施工，指平安保障措施，杜绝一切大小平安事故的发生，如小事故，由乙方担当，如出现大事故，甲、乙双方共同担当。八、其它：1、本合同未尽事宜，甲、乙双方共同商讨，可签补充协议，与本合同具有同等法律效力。2、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方签字：乙方签字：_年_月_日网签版工程合同9甲方：乙方

26、：甲方的工程由乙方负责检测，特订立本合同。第一条工程概况其次条检测内容1、检测项目内容：按国家有关规范规定对所需项目进行检测。水泥、石子、砂子、钢筋、焊件、型刚、撼砂、烧结一般砖、空心砖、多孔砖、砼空心砌块、白灰、陶瓷砖、含水率、砼协作比、砂浆协作比、砼试块、砂浆试块、防水砼试块、防水卷材、水、电、窗、锚栓拉拔、主体结构等项目。第三条检测程序一、原材料检测，由乙方每周一、四、六道甲方施工现场将受验样品取回进行检测；二、现场检测，甲方须提前二天通知乙方；三、每次取样或乙方现场抽样，甲方需填写检测托付书，明确样品的相关信息及检测要求；四、乙方按规定时间出具检测报告，由甲方道乙方领取检测报告。第四条

27、检测时间及双方责任1、甲方：（1）严格根据国家标准规范进行取样送试。（2）现场检测时供应必要检测条件（如：水、电、现场等）。保证检测过程中试送人员平安必需接待送试员证件。2、乙方：（1）严格根据国家标准规范工整、科学、精确即使的完成检测工作。（2）现场检测过程中必需有牢靠的平安措施，其事故责任自负。检测过程如遇争议，甲乙双方协商解决。第五条检测收费标准如下1、检测费用按2。60元米（砖混、框架）；2、出现重复检测费用另外收取（收费标准件附表）；3、检测费用收取方式：开工签订合同时，50000。00元栋；主体工程完工时，追加30000。00元；工程竣工、检测报告出具齐全，结清全部检测费用。第六条

28、其他解决合同纠纷方式：双方协商解决，诉讼管辖法院为工程所在法院。1、本合同双方签字、盖章后生效。2、本合同一式两份，双方各执一份。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日网签版工程合同10甲方：乙方：风险提示：发包人的相对义务依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应帮助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能刚好办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人担当

29、由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。 _江引水工程灌区节水续建配套项目工程渠道衬砌总长为_，经公开招标，确定为中标单位，为明确甲乙双方的权利和义务，经双方协商，特签订本合同，供双方在施工过程中共同遵守和执行。第一条：承包范围1、高潮水库引水渠、上湖垅水库引水渠、上湖垅水库排灌渠、高潮水库排灌渠等总长为_。2、相应渠系建筑物_处。3、与上述项目有关的临建工程。其次条：工程期限风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照详细情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明;因发包人缘由，

30、未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收，发包人擅自运用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 本工程要求在_年_月_日前完工。第三条：承包方式1、本工程所需的材料，均按当前的市场价考虑风险系数进入单价，在合同执行期间内不作调整，总价按实际工程量造价计算。有关漏项或新增项目单价则由乙方按标底价格书内相应的材料价格、预算定额组价，并按原报价综合实惠率进行实惠，经监人审核同意后，作为该项承包单价，调整合同价并支付。工程量：土石方按衬砌标准断面范围内实际工程量计算。砌石和砼工程方

31、量按图纸及设计变更和联系单断面进行计算。砌石和砼工程方量按图纸及设计变更和联系单断面进行计算。2、若由于乙方未能遵守施工详图，变更设计通知单等有关技术要求正确施工造成工程量的增加，如超挖、超填、返工等，则甲方将不予承认，其损失由乙方自负。3、乙方不得将本合同整体转包、分包。否则乙方得担当本合同规定担当的全部责任和义务。第四条：工程质量与技术要求风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人担当由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。 因承包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为

32、止，并由承包人担当由此增加的费用和(或)延误的工期。1、乙方必需严格根据施工详图和水利水电建设工程验收规程，水利水电工程土工合成材料应用技术规范，渠道防渗工程技术规范，水工混凝土施工规范及其它相应的技术规程规范施工，并保证工程质量，健全质量管理体系，责任到人，符合单元工程质量等级评定标准。2、甲方对施工过程中的质量、进度、造价进行全面的监督和检查。同时托付市水利水电质量监督站和_水利工程询问有限公司进行监理。乙方应听从甲方派出有关人员的有效监理，并主动协作甲方代表复验工程质量。对不符合合同符定的39;单项工程和材料，甲方有权拒发签订，直到下达“返工令”。3、对隐藏工程，乙方应书面通知监理人和甲

33、方，三方按时到现场检查验收，验收合格后，由监理人出具合格证书，方可进入下一道工序，并自觉接受监理公司、质量监督站对本工程的质量限制和监督。否则，甲方有权提出异议和复验。造成的一切损失由乙方自负。4、施工过程中，乙方必面采纳搅拌机拌和混凝土及砂浆，严禁运用人工拌和，否则甲方有权责令乙方停工改正。5、乙方进场施工后，由甲方供应技术数据(如明渠中心线、水准点、限制点)及成果数据，乙方接到数据成果后，在三天内应复核签定方可进行施工。 乙方在本工程开工之后，必需保证投标文件承诺施工技术人员到位，项目经理每月驻工地，时间不得少于二十天。6、本工程竣工验收前，乙方必需出示下列完整资料：(1)工程实施概况和大

34、事记;(2)乙完工程移交清单(包括工程设备);(3)永久工程竣工图;(4)列入保修期接着施工尾工工程项目清单;(5)未完成的缺陷修复清单;(6)施工期的观测资料;(7)监理人指示应列入完工报告的各类施工文件，施工原始记录(含图片、录像资料)，以及其相应补充的完工资料。第五条：设计文件、图纸和技术资料的供应合同签定后，甲方提前10天交付给乙方施工图纸一式三份，如图纸出现修改，甲方必需在部位施工前通知给乙方。第六条：材料供应风险提示：对于选购材料和工程设备的义务与责承包人选购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施

35、工现场，并重新选购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和(或)延误的工期，由承包人担当。 发包人供应的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人缘由导致交货日期延误或交货地点变更等状况的，根据发包人违约的约定办理。1、本工程所需材料，由乙方自行选购，并须经甲方同意后方可运用，否则甲方有权责令乙方停工。各种材料的运用，乙方必需同时向甲方出具材料质保单。2、焊破器材的运用需严格遵照国家公安部门的有关规定执行。、第七条：平安生产乙方在施工过程中必需先制订平安生产规章制度，严格按规章操作，并接受甲方组织的工程平安监督和检查。在承包期内乙方出现的一切工伤事故，甲方均不担当任何经济和

36、法律责任。第八条：工程价款结算方式1、本工程预料总造价万元(其中施工临时工程费一次性包死不做调整)，工程预付款总金额为合同价(扣除备用金)的10%，第一次支付金额为该预付款总额的40%(工程进场开工前5天内支付)，其次次支付金额为该预付款总额的60%(工程开工10天即支付);当工程进度付款至合同价15%时，工程预付款起先起扣，扣除比例为月完成工程量应付金额的15%，直到扣完为止。 风险提示：保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，详细分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当依据有关法律规定以及合同约定担当保修责任。

37、 发包人未经竣工验收擅自运用工程的，保修期自转移占有之日起算。2、工程进度款发包人按月进度款证书中的75%付款(于次月10号前支付)，工程完工验收合格后按工程款90%付款，财务决算审计后，总付款额为工程结算价款的95%，余款作为保留金，待缺陷责任期(_年)期满之日起一个月内结清。3、总价承包项目的支付按实际完成状况进行支付。第九条：工程试用保修期本工程竣工验收之日_年为工程试用保修期，在保修期内乙方应对工程进行主动修理保养，对工程出现的质量缺陷负责修复。在保修期内发生的一切费用由乙方担当。第十条：临时设施及进度统计1、甲方仅向乙方供应临时设施用地，乙方自行建设临时设施。2、工地生产、生活用水及

38、施工照明用电、施工道路均由乙方自行解决。3、乙方应按时向甲方递交工程完成状况、工程质量以及工程量的统计表，并于每月的_日、_日报出。第十一条：奖惩方法1、除不行抗力因素外，由于乙方缘由未能按合同进度安排完成预定工作，造成逾期完工的，乙方应向甲方支付逾期完工违约金，标准为每天20元，但其最终的累计总金额不超过合同价格的5%;提前完工不嘉奖。2、乙方在施工过程中发生质量隐患或不按施工规范及甲方有关要求进行施工，甲方有权提出警告，责令停工整改，并按有关文件进行惩罚。3、甲、乙双方均应遵守本合同，细心管理，细心施工。第十二条：违约责任风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的

39、行为，并在合同中规定相应的惩处方法，通过明确违约时须要担当的责任，来督促各方真正履行应担当的义务，一旦违约状况发生，也有据可依。 在履行合同过程中，乙方无正值理由拖延工期，自行转让合同或将合同规定进入工地设备、材料、人员撤离工地、否认合同有效并拒绝履行本合同规定的均属乙方违约，甲方有权实行警告，责令停工整改，最终解除合同，由此造成的一切损失由乙方担当。第十三条：纠纷处理承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向_人民法院起诉。第十四条：其它1、本合同未尽事宜，双方协商解决并补充条款，作本合同的附件，与本合同具有同等效力。2、本工程招标文件

40、、投标文件都作为本合同的附件。3、本合同自签订之日起生效，款项付清后自动终止。4、本合同一式_份，正本_份，甲乙双方各执_份，副本_份，甲方执_份，乙方执_份，其余副本由发包人分送有关单位。甲方：_年_月_日乙方：_年_月_日网签版工程合同11甲方： 乙方：经甲乙双方友好协商，由乙方承揽甲方运输机爱护器（型号127）修理工作，双方本着同等互利、真诚合作原则，结合本工程详细状况，依据民法典有关规定，签订本合同，详细条款如下：一、合同内容1.1、乙方承接甲方运输机爱护器（型号127）修理工作。并按本合同规定的要求，阅历收合格后交付甲方。1.2、项目内容见技术协议书。1.3、项目施工地点：平顶山XX

41、公司1.4、交货期：合同签订后乙方起先打算工作，乙方须在30个工作日内安装、调试完毕，并交付甲方运用。二、合同价格 合同总价为人民币（大写）金额为：肆万捌仟壹佰壹拾壹元整，在双方未签订新的协议之前，任何一方不得修改此费用。三、结算方式 设备修理、维护完毕，特别设备经第三方检测中心检定并验收后，乙方出具全额增值税发票，甲方在收到发票后一个月内支付给乙方合同总价的100，人民币（大写）肆万捌仟壹佰壹拾壹元整，元。四、技术要求和技术标准4.1、详见双方技术协议书（合同附件）。4.2、要求设备修理、维护完毕后质量稳定牢靠，操作便利。性能、精度应完全符合技术协议中的技术质量标准和相关行业标准。五、甲方担

42、当的义务和责任 向乙方供应设备改造所必需的技术资料。六、乙方担当的义务和责任 修理检调期间如因乙方缘由发生设备、人身等事故由乙方担当赔偿责任。乙方应对自已员工的平安负责。七、验收标准及方法7.1、由乙方调试人员组织调试，甲方派出专人协作。7.2、按双方签订的技术协议条款和国家、行业有关标准验收，达到原合同出厂技术指标。7.3、验收时各项技术指标应达到相关验收标准，经甲方最终验收合格，办理验收手续后交付甲方。7.4、设备验收完成后，质保期为三个月，质保期内设备非甲方缘由出现故障，乙方应无偿进行修理。八、违约责任8.1、合同生效后，双方不得随意中止合同，否则赔偿对方5%违约金。8.2、因甲方缘由造成的拖期，交货时间顺延，调试、验收中的产品更改费用由甲方担当。因乙方缘由造成的拖期，责任由乙方担当，每拖期一天按合同总价的0.5%进行扣罚，并从项目款中干脆扣除。九、争议解决 本合同在履行过程中发生争议，双方应刚好协商，协商不成时，双方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。十、附则 本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份。 合同未经双方协商同意不得转让、更改。甲方（盖章）代表： 乙方（盖章）代表： 合同订立时间：_年_月_日网签版工程合同12甲方：