建筑工程施工合同(15篇).docx

《建筑工程施工合同(15篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程施工合同(15篇).docx（88页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建筑工程施工合同(15篇)建筑工程施工合同(15篇)随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同的类型越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么一份具体的合同要怎么写呢？下面是我为大家收集的建筑工程施工合同，供大家参考借鉴，希望能够帮助到有需要的朋友。建筑工程施工合同1甲方负责人：乙方负责人：为了明确甲乙双方在装修施工经过中的权利和义务，根据（民法典）和建筑装修的有关条款，经甲乙双方充分协商，特签定本合同，以便共同遵守。1.甲方将房屋的装修工程发包给乙方。总造价：元整，元。2.工程内容：详见报价明细单，根据双方协商的样式、形式。3.工程范围：报价单所涉及的所有项目的材料、运输、制作

2、，安装并到达质量要求。4.工期要求：天，(_年_月_日至_年_月日)。工期每拖后一天罚总价款的千分之五。(如中雨、大雨、暴雨及其他恶劣天气，非乙方原因停电、停水除外。)5.付款方式：合同签定后甲方付给乙方元;水电、地墙砖完成后付元;木工、油漆、墙面完成后付元;木地板、灯具安装完成后付元;全部完成后经双方验收合同_日内将尾款全部付清。6.甲方为乙方提供作业环境，按约定付给乙方工程款，乙方按要求保质保量，按时完成各项内容。7.其余事项：装修前卫生间不渗水，装修期间不得毁坏防水屋，如发现渗水乙方负责。装修质量保修_年。8.变更条款：(1.甲方确定工程量的增减。(2.甲方确定工程项目的增减。9.发生下

3、列情况之一的，按工程总造价加或减的相应调整，双方应有书面签字记录。10.本合同一式两份，甲乙双方各持一份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日建筑工程施工合同2发包方：_下面简称甲方承包方：_下面简称乙方根据（中国合同法）和有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，本着平等自愿、互惠互利的原则，就乙方为甲方投资建设厂房事宜达成如下协议：一、甲方提供土地一宗，由乙方投资为甲方建设厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施下面简称建筑工程。二、该土地位于_，四至为：东至_，南至_，西至_，北至_，使用年限为_年。甲方对该土地享有所有权和使用

4、权。三、甲方保证该建筑工程符合某市土地利用总体规划、年度建设用地计划和城乡规划、建设项目开发年度计划等要求。如需办理相关手续或需经有关主管机关批准，甲方保证手续齐全并获得批准。四、甲方对建成后的建筑工程享有所有权。五、该建筑工程设计由甲方负责，乙方根据甲方的设计和要求组织某某建筑公司施工建设，施工中的安全责任由乙方负责，甲方全程对施工进度及工程质量进行监督。六、乙方应当根据该合同约定的土地用处、施工期限、设计和质量标准，组织某某建筑公司进行建设。但是，因不可抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成工期迟延的除外。七、该建筑工程的质量标准应符合甲方的设计图纸要求。八、该建筑

5、工程应在本合同生效后_天内动工，_天内完成完工验收工作。如到期未进行验收，视为工程合格，甲方从验收期满之日起按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。如该建筑工程因质量问题验收不合格，乙方应负责无偿维修，直到验收合格为止。九、甲方按下面方式支付乙方投资回报和实际建设成本：一、该建筑工程完工验收合格后30日内，甲方以不低于实际建设成本的_%支付乙方投资回报。二、该建筑工程完工验收合格后，甲方每年支付乙方_%的实际建设成本，每年的_月_日前一次性全额支付，余款按年_%由甲方向乙方另行支付投资回报，每年的_月_日前一次性全额支付，所有款项在_月_日前付清。十、该建筑工程因建设引起的质量问题由乙

6、方负责，甲方承当该建筑工程的日常维修维护。因建设质量问题造成甲方或第三方损失，乙方应负责赔偿。十一、该建筑工程验收合格后，因任何一方擅自改变工程主体构造，因而造成的损失由改变方承当全部责任。十二、甲方负责为乙方厂房建设提供良好的外部环境，积极帮助协调乙方在建设经过中碰到的各种问题。在建设经过中，非因乙方本身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到损坏、工程被拆迁、合同不能履行等均由甲方负责，因而给乙方造成的损失甲方应承当全部赔偿责任。十三、工程完工验收合格后，如工程被闲置、被毁坏、被拆迁，甲方仍应按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。十四、如一方违背合同约定，违约方应根据实际建设成本的_

7、%向守约方支付违约金，违约金的支付不影响合同其他条款的效力和履行。十五、本合同所称的实际建设成本是指甲乙双方共同委托的某市以外的有资质的中介机构对该工程造价审计后确定的价格和审计费的总和。审计应在该工程完工验收合格后30日内进行，审计费用由乙方承当。十六、本合同的签订地在_，凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成，根据（_省高级人民法院关于各级法院受理第一审民商事案件级别管辖标准的规定），由_人民法院或_中级人民法院管辖。该合同一式两份，由甲乙双方各执一份，经双方签盖章后生效。甲方公章：_乙方公章：_年_月_日_年_月_日建筑工程施工合同3建设单位：设计单位：施

8、工单位：合同造价：合同编号：建设单位：简称甲方施工单位：简称乙方甲方深圳施工。根据（中国经济合同法）和（建筑安装工程承包合同条例）规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目以及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签订本合同。第一条：工程地点：第二条：工程内容：详细见施工预算。第三条：承包方式：包工包料包质量。第四条：工程总造价：第五条：付款方式1、工程完成验收合格后，甲方支付给乙方全部工程款。第六条：合同工期一、双方约定总工期天。开工日期：年月日完工日期：年月日二、如遇下列情况，经甲方代表同意后，工期能够顺延。1、工程量变化和设计变更。2、非乙方的原因超过4小

9、时以上停水停电时。3、不可抗力如地震、台风、火灾、雨灾等。三、由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。四、乙方如无正当理由不得拖延工期。第七条：工程质量要求：按设计规范要求，质量到达合格标准。第八条：材料设备：材料采用国家标准合格产品。第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任。一、甲方：1、负责解决施工场地的用水用电，保证乙方在施工期间的需求。2、负责本工程涉及有关部门的联络和协调工作。3、组织工程完工验收工作。二、乙方：1、做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况。2、做好施工安全工作，否则，发生安全事故，由乙方负全责。3、遵守地方政府和有关

10、部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。4、参加工程完工验收工作。第十条：工程完工后，质量保修年。第十一条：合同生效与终止本合同自向甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和完工结算后，其条款即告终止。第十二条：本合同一式四份，其中：甲乙双方各两份，均具有同等法律效力。甲方盖章：乙方盖章：法人代表签字：法人代表签字：年月日年月日建筑工程施工合同4工程编号：合同编号：工程名称：工程地点：发包人：承包人：广东省建设厅制第一部分协议书发包人:全称承包人:全称按照（中国合同法）、（中国建筑法）及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公安然平静诚实信誉的原则，合同双方当事人就合同工程

11、施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。一、工程大概情况工程名称：工程地点：工程内容：工程规模：构造形式：工程立项、规划批准文件号：资金;：二、工程承包范围承包范围:三、合同工期工程合同工期总日历天数：_天。拟从年月日开场施工，至年月日完工完成。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款合同总价大写：；小写：。项目单价：详见承包人的投标报价书招标工程；详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书非招标工程。六、组成合同的文件组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分（通用条款）第2.2款赋予的规定一致。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分（通用条款）第1条赋予它们的定义一样。八、承

12、包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，根据本合同约定施行、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，根据本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效订立合同年月日订立合同地点：合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于生效。发包人：公章承包人：公章地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：帐号：邮政编码：电子邮箱:开户银行：帐号：邮政编码：电子邮箱:建筑工程施工合同5甲方发包方：乙方承包方：按照（

13、中国合同法）、（中国建筑法）及其有关法律，行政法规，遵循自愿、平等、公平、诚实、信誉的原则，经双方协商，就工程施工事宜达成协议并构成如下条款，协议双方共同遵守。一。工程大概情况1。工程名称：2。工程地址：公园道西侧3。构造类型：框架，地下二层，地上三十层，地下车库约4万，共计约20万。4。合同价款：合同价款以正式建设工程施工合同确定的数额为准。5。施工场地条件：三通一平已完成，其中施工用水由甲方提供水源，乙方配备供给施工用水机具；施工场地道路由乙方负责，公共道路由乙方负责；费用由甲方承当，甲方提供施工用电源，施工中由乙方按实际发生量和用电损耗支付水电费，具备施工条件。6。工期：合同工期为两年，

14、开工日期为年月日至年月日，总工期为：天。7。工程质量：合格，文明施工达市级文明工地要求。二。承包范围及承包方式1。工程承包范围：全部施工图纸范围内的桩基础、土建、给排水、暖通、电气内容。下列项目：电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业分包项目乙方负责预埋、预留等内容。配合专业分包工程项目的界线：a。基础土方工程的挖土另行分包，土方回填在本合同内。土方回填运距据实签证为准。b。电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业项目另行分包。2。甲方要求：本工程合同协议签订后，乙方不得以任何形式和理由再行转包和分包整体工程，一经发现，立即终止合同，按乙方违约处理，并由有关部门根据相关规定施行处罚。三。付款方式乙方收到

15、工程款同时提供正式收款发票。1、乙方垫资施工至正负零后7日内拨付已完成工程量价款的80%，以后每月拨付一次，每月的26日乙方上报已完成的工程量，甲方在十个工作日内审核并支付已完工程量价款的80%，假如甲方没有审核完毕，按乙方上报的工程量计算并拨付。2、工程全部完工验收合格后支付至合同总价款的90%，结算完成后30日内甲方向乙方拨付至工程结算总价款的95%。3、剩余工程结算款的5%作为工程质量保修金，自验收合格之日起满一年十五日内支付质量保证金总额的60%，满两年十五日内支付至质量保证金总额的80%，满三年后28日内一次性付清。4、甲乙双方完工计算，待甲方收到乙方结算书次日算起2个月审核完毕，结

16、算中双方如有争议必须通过当地造价部门裁定。四。结算方法：1。工程造价：土建安装工程造价按一类取费总价不下浮，作为甲乙双方工程结算造价。2。执行20xx年（全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额）、（全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额河北省消耗定额）、（全国统一建筑安装工程消耗定额）及相关定额，相关费用标准编制施工图结算，认价以外的工程材料价格以同期（唐山工程造价信息）为主，造价信息没有包含及甲方指定的设备、材料价格。采用经甲方确认的市场价格调整辅材及周转、摊销材料不做调整：机械费、人工费、措施费项目按定额规定计算并调整。3。甲方直接分包的分项工程，乙方能够针对相应的安装工程收取合同价款的2%

17、的配合费，该总包管理费由甲方向分包人代扣后支付给乙方。乙方应配合甲方的专业发包工作，服从甲方总的计划安排，为专业承包人提供必需的施工条件，总包方收取相应的合同总价的2%配合费，分包工程税收由分包方承当。4。采购价格的认定：采用造价信息价格的材料以同期信息价格为调差根据，采用市场价格的，双方认定的价格为调差根据，进度逾期未完成的工程材料价格的认定方法：工程逾期，但材料价格下降时，以逾期的材料价格为调价根据；工程逾期，但材料价格上涨时，以批准的工程计划规定的完成时间的价格为调差根据。五。工程设计变更1。工程施工经过中，甲乙双方应根据项目施行的详细情况根据合同明确的范围，以书面形式对工程变更内容进行

18、现场签证。凡属于工程计划或变更范畴的工作内容，必须按计划或变更要求施工。凡施工现场需签证的工程洽商或工程变更和涉及工程项目增加你的必须由甲方、监理方和乙方受权代表签字盖章生效，乙方必须将现场签证原件汇总编辑成册作为工程结算的根据，由此发生的工程费用结算方法执行第四条。2。设计变更、工程洽商发生后一个月内因乙方责任不办理签字手续将不增加价款调整假如属于减项则调减工程价款。六。材料进场要求及计价1。及主体工程质量及影响小区统一效果的设备由甲方指定品牌或施工厂家，乙方采购，范围有：钢筋、水泥、商品混凝土、防水、涂料、墙砖、花岗岩、隔墙板、钢筋螺纹连接、散热器、给排水采暖管材。其中钢材：唐钢、承钢、首

19、钢本厂产品及河北钢铁集团2。指定品牌的材料设备甲方认质认价，由乙方提早做好计划并负责购买。乙方对甲方指定的材料设备严把质量关，材料设备进场前必须做好检验，做施工规定的必要的试验等。经历收合格后，方可进场使用。乙方对甲方指定的材料质量负有全部责任。工程材料、成品、半成品的试验检验费由甲方承当。试验单位须经甲方、监理单位认可。工程定位放线由规划局负责的部分。费用由甲方承当。3。进场材料设备与设计和样品要求不符合的产品，甲方和监理方应禁止使用。由乙方按甲方和监理方要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，并由乙方承当由此产生的费用，工期不予顺延。七。工程管理1。甲方委派工程师现场代表，负责协调

20、各方关系并代表甲方对施工图设计、工程质量、工程进度、施工安全、文明施工、工程质量确实认等进行全面管理，履行合同约定的内容。2。乙方委派项目经理全面负责本工程施工管理与服务工作，协调现场内所有专业施工队的现场施工组织、管理、进度、技术、质量、安全、文明施工、成品保护、所有材料设备保存，履行本合同约定内容。3。乙方现场临时设施，各分项加工场地、卷扬机、上料架场地要根据施工总平面图布置，不得影响外网管线及相应配套附属设施工程施工。4。工程完工后以质监站验收日期为准90日内，乙方根据（城建档案移交目录）的标准向甲方提供三份完好的完工资料，同时乙方必须为甲方提供办理完工备案手续的所有相关资料。5。乙方在

21、施工经过中违背其承诺或不服从甲方及监理的管理，甲方有权直令施工单位出场并终止合同，按乙方已完成的合同范围内的实际工程量并执行河北省20xx定额基价进行结算材料价格调整执行第四条款第二条，由乙方承当全部违约责任；凡工程存在质量隐患或即成事实的，乙方必须改正；对存在质量隐患或发生质量缺陷不改正的，每发生一次，甲方视详细事项给予经济处罚，由每次向乙方拨付工程款时扣除。6。存在工程分包的，乙方必须以书面形式呈报甲方，经甲方签认后才能进场，并执行合同约定的相关内容，并由乙方承当由于工程分包而引发的相关责任。7。为了保证工程质量甲方有权制订工程材料和对材料进行认价，乙方必须根据甲方要求及质量标准采购工程材

22、料。八。违约责任1。因甲方原因造成的停工，由甲方驻现场项目经理和监理工程师认可后工期能够顺延。2。因甲方原因造成的停建、缓建，甲方在1个月内结算完毕并支付乙方已经完成工程量的工程款。3。乙方不按约定工期完工，不按时交付工程，每延误一天乙方按合同总价的万分之三向甲方支付日违约金。如因乙方施工气力缺乏严重拖延工期，甲方有权责令乙方撤场，解除本协议并承当因延期造成的一切法律责任。4。如乙方工程质量出现较大问题造成甲方损失的，由乙方承当并且乙方应按合同总价的3%向甲方支付违约金并承当一切法律责任。如施工经过中发现乙方有重大质量、安全事故，甲方有权责令乙方撤场并解除本合同，由此引起的后果由乙方负责。5。

23、乙方依本合同需承当的违约金、赔偿金，可由发包方直接从承包方任何未结付的工程款中直接扣减。九。双方约定，如因乙方欠付任何第三人债务，被起诉并导致甲方作为共同被告，或依法保全甲方对乙方的责权或因乙方的任何原因导致甲方接受人民法院或仲裁机构的协助执行或财产保全通知的，除乙方在甲方接收上述起诉材料或保全或协助执行材料后10日内全额自行归还拖欠债务，并协调撤回起诉或撤销保全或协议执行义务，或在10日内按权利人起诉额度向甲方提供保证金，否则，将视同乙方资产及信誉恶化且将严重影响本合同的正常履行，甲方可直接解除与乙方的施工合同并追查乙方的违约责任。十。此意向书双方签订之日起3日内，乙方向甲方指定的账户内打入

24、保证金贰佰万元人民币，待乙方进场后15日内甲方退还乙方全部保证金，且甲方不支付任何利息。本意向书签订后3日内保证金未打入指定账户内，此意向书作废甲方承诺乙方工程最晚在20xx年6月15日前开工，假如不开工甲方无条件退还乙方保证金人民币：贰佰万元整，假如保证金未能在进场15日内即6月30日退还，则由归还，且需按保证金日千分之五计息给乙方，计息起使日期由7月1日开场。十一本意向书为工程结算的根据，具有法律效力，（建设工程施工合同）只用于办理工程施工的各项手续之用。本意向书与正式建设工程施工合同如有不同，以正式建设工程施工合同为准。十二。未经事宜双方友好协商，另行签订补充协议，如发生争议可协商解决，

25、协商不成可直接向当地人民法院起诉。十三。本合同一式肆份，双方各持贰份，自双方签字盖章之日起生效。甲方公章：_乙方公章：_法定代表人签字：_法定代表人签字：_年_月_日_年_月_日建筑工程施工合同6发包人(全称)：承包人(全称)：根据（中国合同法）、（中国建筑法）及有关法律规定，遵循平等、自愿、公安然平静诚实信誉的原则，双方就田园清水湾小区1、2号楼工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程大概情况1.工程名称：-小区。2.工程地点：长治市-。3.工程立项批准文号：。4.资金自筹。5.工程内容：商住楼建安工程。群体工程应附（承包人承揽工程项目一览表）(附件1)。6.工程承包范围：商住

26、楼图纸内土建、安装工程。此合同不包括甲方分包项目。二、合同工期计划开工日期：年月日。计划完工日期：年月日。工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开完工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币(大写)(￥元);2.合同价格形式：根据通用条款1.1.5.2和专用条款、补充条款的约定确定。五、项目经理承包人项目经理：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：(1)中标通知书(假如有);(2)投标函及其附录(假如有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求

27、;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。在合同订立及履行经过中构成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺根据法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并根据合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺根据法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承当相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再

28、就同一工程另行签订与合同本质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义一样。九、签订时间本合同于20xx年月日签订。十、签订地点本合同在发包人项目所在地办公室签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自长治市建设工程招标投标管理办公室备案后生效。十三、合同份数本合同一式6份，均具有同等法律效力，发包人执4份，承包人执2份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人：法定代表人：施工合同范本二发包人(全称)：_承包人(全称)：_按照（中国合同法）、（中国建筑法）及其他有关法律、行政法规，遵

29、循平等、自愿、公安然平静诚实信誉的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程大概情况工程名称：_工程地点：_工程内容：_群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：_资金_二、工程承包范围承包范围：_三、合同工期开工日期：_完工日期：_合同工期总日历天数_天。四、质量标准工程质量标准：_五、合同价款金额(大写)：_元(人民币)$：_元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1.本合同协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.本合同专用条款5.本合同通用条款6.标准、规范及有关技术文件7.图纸8.工程量清单9.工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面

30、协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分（通用条款）中分别赋予它们的定义一样。八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、完工并在质量保修期内承当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立_年_月_日合同订立地点：_本合同双方约定_后生效。;发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人：法定代表人：建筑工程施工合同7发包方(下面称甲方)：_承包方(下面称乙方)：_法定代表人：_法定代表人：_身份证号码：_身份证号码：_为了保证工程施工质量，如期完成施工任务，到达甲乙双方互惠互利的目的，经

31、甲、乙双方充分协商，根据（中国合同法）和（中国建筑法）及其它有关法律、行政法规，明确双方在施工经过中的权利与义务，现双方协商自愿签订本合同。第一条工程大概情况1、工程名称：_2、工程地点：_3、工程内容：_4、工程面积：_5、工程立项批准文号：_第二条工程项目期限1、合同工期总共历时_天(日历天);开工日期：_年_月_日;完工日期：_年_月_日。2、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延：(1)在施工中如因停电、停水_小时以上或连续间歇性停水、停电_天以上(每次连续_小时以上)，影响正常施工;停水停电_天以上;(2)因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;(3)因人力不可抗拒的其他因素而延

32、误工期。3、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。第三条工程承包内容1、工程承包形式：_2、工程承包范围：_第四条工程项目结算及付款方式1、合同生效后_日内，甲方付_万元(大写)(￥_元)工程预付款。2、甲方按核实的工程进度，于收到工程月报_日内支付工程进度款。3、工程进度款支付达工程总造价的_%时，不再按进度付工程款，而在办完交工验收后一个月内支付_%的款，留_%的质保金，保修期满后支付结乙方。4、若甲方拖欠工程款时，应按本工程经办的银行当时贷款利率支付给乙方。5、确因甲方拖欠工程款而影响工程进度时，其造成乙方停、窝工损失应由甲方承当，工期相应顺延。6、在验收经过中，如有不合格项目，应

33、当在双方验收时约定的时间内，由施工单位修好。否则，超过一天按保留价款万分之三罚款。7、拨付工程款时乙方应到有关部门开“建筑安装专用发票，甲方凭盖有乙方印章的发票拨付工程款。8、甲方应将工程款拨至乙方指定帐户内，不得直接拨至施工队或班组，否则，所造成的一切质量和经济责任，由甲方负责。第五条工程质量标准1、工程质量应当到达到达设计施工图纸要求及甲方规定的有关质量要求以及合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为根据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承当违约责任。2、甲乙双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因而造成的损失，由责任方承当

34、。双方均有责任，由双方根据其责任分别到达设计施工图纸要求及发包规定的有关质量要求，完工验收备案合格。第六条工程验收乙方工程施工完成，已具备了完工验收条件，必须提早10天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完好的完工图纸，相关资料及完工验收报告等，完工验收由甲方有关部门进行验收，分项工程由乙方负责。第七条安全施工乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因而发生的费用，由乙方承当。第八条违约责任1、乙方无故逾期开工或逾期完工的，每逾期一天应按工程总造价的_%支付违约金。2、甲方逾期付款的，每逾期一天应

35、按合同应付工程款的_%支付违约金。3、乙方采购工程材料及施工质量不合格或有重大质量隐患，影响甲方正常使用的，除应一次性支付工程总额_%的违约金，并及时采取措施返工更改外，每影响正常使用一天，还应按工程总造价的_%支付违约金。第九条双方的权利与义务1、甲方的权利与义务(1)解决材料物资的堆放和临时设施场地。(2)在乙方不违背合同条例的情况下，保证根据合同约定方式按时支付工程款。2、乙方的权利与义务(1)在施工期间严格遵守甲方的一切规章制度，保护甲方设施，乙方人员不得随意在甲方厂区内走动、闲逛，服从甲方进出门管理。(2)承当本工程施工中的一切安全事故责任。(3)按合同工期组织施工，以确保工程按期完

36、成。(4)把好质量关，确保工程质量到达验收标准并根据有关规定组织工程验收工作。(5)组织落施行工管理人员和材料设备进场。(6)施工中如遇人力不可抗拒的自然灾祸影响，不能按原计划正常施工，乙方应及时向甲方通报，由此而发生的费用增减或损失，双方协商解决。(7)安全文明施工。第十条争议解决因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十一条附则1、本协议经双方签章后生效。2、本协议于_年_月_日在_签署。3、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。4、本协议一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。甲方

37、(盖章)：_乙方(盖章)：_代表人：_代表人：_年_月_日_年_月_日建筑工程施工合同8发包方：(下面简称甲方)承包方：身份证号码：(下面简称乙方)甲方现将武胜香江豪庭工程基础土石方分项工程人工劳务承包给乙方，根据甲乙双方屡次共同协商，在平等一致的基础上，本着双方互惠互利的原则，达成本合同条款，供双方遵照执行。第一条：工程大概情况：1工程名称：武胜香江豪庭2工程地点：武胜县城祥升大道。第二条：承包范围：发包方所提供的施工图中所含武胜香江豪庭车库工程基础土石方分项工程基础、电梯井、塔吊基础、部分外运土石方、内转土石方至甲方指定位置堆放，所含全部工作内容。第三条：工期：(一)开工日期：年月日(根据

38、甲方的工期要求)。(二)完工日期：年月日(根据甲方的工期要求)。第四条：工程价款：1分部分项工程单价如下：(1)独立基础：基础土石方分项工程页岩90.00元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)、砂岩200元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)。(2)人工挖孔桩：土方90.00元/m3，页岩140.00元/m3，板石(需要水钻施工)280.00元/m3，土方中孤石按实际方量220.00元/m3。安全帽等)、夜间施工加班费、加餐费、场内材料转运费及去除垃圾转运费。同时涵盖但不限于下面详细工作内容：(1)人工开挖场内土方及建筑垃圾。(2)人工开凿场内石方并知足现行有关规范要求。(3)平基土方、石方、建筑

39、垃圾等用人工装斗配合塔机吊装转运到甲方指定地点。(4)场内排水工作。(5)施工用脚手架的搭拆。(6)完成该单项工序所需的各种设备及工、用具等一切低值易耗品(如空压机、锹、撮箕、抽水泵、钯钩等)。(7)完成该分项工序的安全责任及相应的安全劳保用品费用。(8)四川省文明工地施工要求本单项工序应做的工作3、零星签证计时工60.00元/工日。4、室内取土夯实、回填元/m(含取土、运土、分层回填、夯实)。5、算工程量。第五条：施工技术要求：(一)、基础土石方工程由甲方施工员向乙方进行技术交底，并以书面形式由乙方代表签证。(二)、乙方代表必须指挥工人严格按施工图、技术交底和施工规范严格施工。(三)、每道工

40、序必须按交底、施工、检查、验收几步骤进行，上一道工序完成验收合格后，方可进行下一道工序施工。第六条：双方责任及工作：(二)、甲方工作：1、为施工协调有关工作关系。2、甲方施工员对工程进度，施工步骤进行安排，指导乙方施工，并对质量安全工作进行质量监督检查。(二)、乙方工作：1、严格执行合同中对工程工期、质量安全的要求，服从施工员及现场管理人员的安排，严格根据施工图、交底记要和国家现行施工规范进行施工。2、加强对工人的管理，教育工人遵纪守法，加强安全、防火、防盗意识。严格要求工人根据建筑工人安全技术操作规程进行施工作业，做好自检工作。3、组织工人文明施工，加强施工现场管理，不允许工人打架骂人，做到

41、工完场清。第七条：工程质量验收1、严格根据国家现行施工验收规范和质量评定标准进行验收。2、因乙方造成的质量问题而返工，由乙方负责全部责任并承当其材料及人工费，并接受罚款。如无法保证工程质量进度，甲方有权单方面终止本合同，所完成的部分分项工程经历收合格后按已完成金额的60%人工费(不加任何费用)结算给乙方，并清退出场。第八条：人工费支付本分项工程无进度款，待工程完工验收合格后一次性付清。第九条：安全责任：在分项工程单价中10%作为安全设施费和管理费。另签定安全责任书，具有同等法律效力。第十条：其他约定：1、合同期内乙方借故中途停工或退场，甲方有权拒付人工费，乙方所聘工人的工资由签约人全权负责支付

42、。并同时承当给甲方该分项工程总造价15%的违约金，由此给甲方造成的其它经济损失由乙方全额赔付。2、乙方所需机具、用具由乙方自行解决，在甲方借用的设备在施工期间应对设备进行维修保养。如有损坏照价赔偿或支付修理费。3、严禁将所承包的分部分项工程分包给别人，否则甲方有权单方终止合同，所完成的部分分项工程经历收合格后按已完成量的60%人工费(不加任何费用)结算给乙方，并清退出场。4、乙方如因工人素质低、技术差等原因达不到质量、工期及文明施工等要求，以及有违法乱纪行为等，造成所有损失由乙方签约人全权负责。5、甲方为乙方提供食宿条件，如乙方人员损失甲方公物，应照价赔偿。6、由于乙方原因无故停工，每次处罚款20xx元以上。第十一条其它：1、工程外包工人员管理办法作为本合同的附件，具有同等法律效力，应严格遵守执行。2、未尽事宜，由双方协商，构成新的合同条款，双方共同遵照执行。3、本合同一式叁份，甲方执俩份，乙方执壹份，具同等法律效力，双方签字后生效，工程完工验收合格，结清尾款，自然失效，甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_