工程项目劳务分包施工协议书范本〔通用6篇〕.docx

《工程项目劳务分包施工协议书范本〔通用6篇〕.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程项目劳务分包施工协议书范本〔通用6篇〕.docx（25页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、工程项目劳务分包施工协议书范本通用6篇工程项目劳务分包施工协议书范本通用6篇在当下社会，协议书在生活中的使用越来越广泛，签订协议书能够最大程度的保障本人的合法权利。想写协议书却不知道该请教谁？下面是我收集整理的工程项目劳务分包施工协议书范本通用6篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。工程项目劳务分包施工协议书1甲方：乙方：按照甲方制定的施工进度计划、施工规范要求、安全文明施工规范规定，为了明确双方责任、维护双方利益，现将恒大华府工程各专业分包劳务班组应遵循协议列如下：一、进度：在甲方不影响乙方施工的前提下，乙方必须严格根据甲方所规定的合理工期施工。每延迟一天罚款1000元。二、质量：乙方

2、必须严格根据施工规范要求施工，按规范要求进行自检，每做完一个工作面，报甲方现场管理人员验收合格后，方可进行下一工作面施工。三、安全文明施工：1、乙方必须教育该班组施工人员，遵守安全管理条例，进入施工现场必须戴安全帽、不许打赤膊、不许穿拖鞋，酒后不许进入施工现场，不得违规乱施工、乱丢垃圾，如发现一次，罚款50-200元。乙方施工队在本项目所发生的一切安全事故全由乙方负责，甲方概不受理。2、如发现乙方施工人员在施工现场有盗窃行为，每次罚款1000元，情节严重者转送公安机关处理。3、不许在工地大小便，发现一次罚款1000元。4、乙方应保证施工区域内本班组与其他班组之间的配合，不得骂人、打架，无论任何

3、情况，均应马上向项目部反映。如发现现场施工人员纠纷等现象。各介入方均罚款5000元，情况严重则交公安机关处理。四、乙方进场须交押金5000元。如出现有以上进度、质量、安全文明施工等方面问题，罚款从押金里面扣除。无上诉问题，则在乙方退场后全数退还押金。五、乙方在施工现场的用电、用水，必须由甲方安排专业负责人进行挂表计量方可使用。水电费电费3.5元/度，水费4元/吨在工程完工后结算。如发现未经许可乱接电、乱用水甲方将视为盗窃行为。此协议是两份，自双方签字生效，未定事项按甲乙双方协商解决甲方：乙方：_年_月_日工程项目劳务分包施工协议书2甲方:乙方:根据xxxx施工的的需要，甲方将xxxxx工程交给

4、乙方施工。为明确甲、乙双方的权利和义务，经双方平等协商，达成下面协议。一、工程名称：二、承包方式：三、工程单价：四、质量要求：按设计和施工规范进行施工，质量到达优良。五、工期要求：按业主要求工期20xx年x月xx日完工。六、安全要求：乙方对施工安全负责，在施工中严格按施工安全生产规范进行，做到安全生产无事故，安全四项指标为零。七、结算方式：工程完工验收三十日内，乙方提交结算材料，甲方予以审核结算。八、付款方式：甲方按业主工程施工计量认证后的拨款额xx%支付乙方工程款，工程完工后支付乙方工程款为业主拨付额的xx%，余招待工程完工验收合格后按业主拨款额结算。九、双方责任：一甲方责任：1、负责协调施

5、工环境、业主及监理关系。2、负责技术、协助整理施工技术资料。3、严格履行项目部各项管理工作。4、对工程质量、工期、各项费用严格控制，按设计合同要求合理安排、组织、检查。二乙方责任：1、严格按业主设计及国家有关施工规范进行施工，服从业主、监理及甲方管理。2、施工经过中及时按规定上报报验、验收等施工资料和中间计量、月财务报表等，否则由此产生的后果由乙方承当。3、保证工程质量，如因乙方施工造成质量问题由乙方承当责任。4、保证工程按时完成。5、乙方自行解决施工所需机械设备、施工人员、技术人员及垫付资金等。6、施工中严格按施工安全生产规范进行，服从上级安全部门及甲方管理，对安全负全部责任。7、向甲方缴纳

6、_元施工保证金，工程完工验收合格后如无质量问题、安全事故、材料费和人工费的拖欠等事项发生，甲方即予以退还。如有上述等事项发生，甲方有权予以扣除作对应支付；乙方缴纳的保证金不能知足扣除的，甲方有权从乙方工程款中直接予以扣除。十、合同解除：乙方有下列情形的，甲方有权解除合同：1、没按设计规范要求施工，监理下发整改通知达三次的；2、延期十天没有进场施工，或拖延工期达施工进度计划同期期限20%的；3、发生重大工伤事故，或发生工伤事故后不及时处理影响工程进度或受害人向甲方主张权利的；4、拖欠材料、人工费用不及时处理，致使相关人员向甲方主张权利的。甲方没有按合同要求拨付工程款达应拨付工程款数额50%以上的

7、，乙方有权解除合同。乙方应在甲方解除合同五日内清场，每逾期一天，乙方自愿按总工程价款的1%作为违约金支付给甲方。十一、违约责任：甲、乙双方本着诚实信誉的原则履行本协议，一方违约，应赔偿对方损失。十二、本协议壹式贰份，双方各执壹份，自签字之日起生效。十三、本协议未尽事宜双方协商解决。甲方盖章：代表：乙方盖章：代表：20xx年x月xx日工程项目劳务分包施工协议书3甲方：乙方：甲乙双方就土方运输施工达成内部分包协议如下：地点：锡林郭勒盟至赤峰段。内容：表土剥离，稀土煤炭土方挖方，装运平大包。开工：20xx年12月进场交图纸定点定位分配区块。施工企业组织临建项目部。工程量：500万方。工期：3年价格：

8、每平方米45元人民币。运距：0-45公里、综合运距24公里内。预付款：施工队进场前，甲方支付进场费，按实际发生额度。设备人员全部进场准备完毕，甲方付年计划5%，转账支付。结算：月结算付款95%。油料：甲方供给，不超市场价格，可以以自供。保证金：乙方向甲方缴纳_万元人民币。另：甲、乙双方的责任及要求，进场时签补充协议。甲方：乙方：20xx_年_月_日工程项目劳务分包施工协议书4甲方：立协单位：下面简称乙方：为贯彻“安全第一，预防为主的方针，根据国家和上级有关法规、规定，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订施工合同的同时，就施工经过中甲乙双方安全责任问题，签定劳务发包工程安全协议书。本

9、协议为施工合同的辅助协议，在签订合同的同时签订本协议，两者具有同等法律效力，双方应认真履行。一、甲、乙双方共同遵守的条款1、认真贯彻执行国家、地方政府颁发的有关安全生产的政策、法律、法规与安全规范标准，执行企业的有关安全管理的规章制度。2、严格履行“协议书各条款，如有争议，由甲乙双方协调解决，如协议不成，由地方仲裁机构仲裁。二、双方各自应履行的条款甲方1、甲方有权对乙方执行国家、地方政府颁发的有关安全生产的政策、法律法规与安全规范标准，企业的有关安全管理的规章制度进行监督检查。2、对乙方特种作业人员持证上岗作业情况应予以检查、查验证件。3、对乙方施工中的安全生产予以催促检查；发现违章作业，违章

10、指挥以及安全隐患有权停止乙方作业，并根据公司相关的奖罚制度进行处罚，催促按要求及时整改。4、对乙方进行相关的安全教育，和技术交底，按合同约定为乙方提供必要的劳动防护用品和防护措施。乙方1、乙方必须具备施工资质证书、安全生产许可证。2、安全教育2.1负责对本单位介入施工的职工进行入场安全教育，做好进场职工安全教育档案资料和施工安全技术交底，并保证特种作业人员持证上岗到达100%。2.2乙方保证安全生产，必须遵守国家安全生产法律法规，遵守企业各项规章制度。无重伤、死亡事故；严格执行甲方下发的各项安全生产责任制，根据国家、省市建设主管部门的相关规定及甲方的安全生产管理制度执行。3、安全监督，文明施工

11、管理3.1根据甲方下达的文明施工的规定要求进行施工，严格根据五规范一标准要求施工。3.2因乙方原因导致工程安全评价不合格或施工现场达不到安全作业环境要求的，造成不能汲取安全施工费用，并且建设单位在工程完工结算时扣除原已预付的安全施工费，乙方单位负全部责任。3.3建立工地安全领导管理体系，配备专门的专职安全管理人员，安全负责人要介入甲方组织的安全会议和安全活动。3.4接受甲方对安全生产的监督检查，对检查发现的违章行为和安全隐患要积极进行整改，不得推诿。3.5乙方在甲方施工区域内施工作业时应遵守甲方的安全规章制度，没经允许不得擅自动用甲方的施工机具、设备、消防器材等，不得私自搭设电器线路，否则发生

12、安全事故，除负责全部责任外，还应赔偿给甲方造成的经济损失。4、证件要求乙方必须配备本行业所要求的各种操作证。5、安全事故处理5.1施工经过中发生等级安全事故的，乙方要按行业事故处理程序及时上报及时通知甲方，并同时上报有关部门。5.2乙方分包人应遵守工程安全生产的有关规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受业内安全人员的监督检查，采取必要的安全防护措施，因乙方原因造成的安全事故，事故责任和因而发生的费用由乙方承当，同时承当给甲方带来的社会影响方面的损失。5.3发生重大伤亡事故时，甲乙双方如有争议，应按有关部门的相关规定进行处理。6、风险保证金乙方承包的工程时交纳一定数额的安全险抵押金，根据工程造

13、价的交纳，工程完工结算时，如未发生安全事故和违章作业罚款，甲方应将抵押金如数退还。若发生事故和违章罚款时，根据甲方的相关奖罚制度的有关规定进行扣除。本协议书填写一式三份，报甲方公司安监部门备查。甲方：公章乙方：公章法定代表人：法定代表人：_年_月_日工程项目劳务分包施工协议书5总包单位：下面简称甲方分包单位：下面简称乙方工程名称：工程地点：分包范围：承包方式：乙方包分项项目安全施工：为了全面履行甲、乙方签订的业主指定分包建设工程施工分包合同，进一步明确在施工经过中甲、乙双方各自的安全责任，保护施工人员的安全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生，根据（建设工程安全生产管理条例）及有关法律、法规、建

14、筑法、劳动法、分包合同法、企业有关规定、制度签订本协议。本协议为业主指定分包单位与总包单位安全协议，经双方签字盖章生效，该安全协议与分包合同具有同等法律效力，双方应认真履行。第一条甲、乙双方共同责任一、甲、乙双方共同遵守国家和当地有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。二、在中太公司统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目的责任，构成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并根据职责分工抓好落实。三、坚持“安全第一，预防为主的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时

15、先落实安全保护措施，防止事故发生。四、抓好安全教育；严肃安全纪律；规范安全行为；净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。五、发生事故，立即采取措施，保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门，组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，根据“四不放过原则，拟定改良措施，提出对事故责任者的处理意见。第二条甲方的.详细监督责任：一、甲方应向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度。核查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产施行监督管理。二、在施工组织设计中编制安全技术措施并分解到乙方分包项目催促乙方编制分包工程内容的安全施工方案，制定安全技术措施并施行。三、在安排

16、乙方工作时，针对其施工内容、工艺要求，以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底，交底由甲、乙双方负责人和安技人员签字备案。施工中监督乙方按交底内容施行。四、对乙方进场职工进行登记造册，对其特种作业人员资格进行验证。制止非特种作业人员从事特种作业。五、对乙方自带机具、设备、安全防护用品等，要求其进行技术指标，安全性能检验，合格者方可进入施工现场。并监督乙方正确安装使用和拆除。六、对乙方施工工序，操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业，发现严重违章违纪和事故隐患，对现场口头纠正或书面、如不遵从能够立即责令停工，监督整改并按双方约定的管理办法进行处理。严重者中止合同，清退出场。

17、七、乙方不按规范施工、新工人进场无安全教育、班前工人无安全交底、所造成的一切经济损失及刑事责任、均由乙方承当，并赔偿给甲方带来的一切相关损失。八、对乙方施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期检查和指导、监督，及时消除隐患，保证其安全有效。九、在容易发生火灾的地区，设置灵敏有效的消防器材。十、发生伤亡事故按规定立即报告有关部门。十一、其它第三条乙方责任乙方在甲方统一指挥监督下，对本单位施工中安全工作直接负责，按其职责分工，详细履行下面责任：一、遵守甲方安全管理制度，服从甲方、监理公司安全生产管理。乙方若不服从甲方及监理公司管理、导致生产安全事故，包括分项其他班组的人员，材料等全部由乙方承当责任

18、。二、根据甲方的统一管理规定，制定本单位安全目的责任，管理规章制度，并向甲方备案。三、根据甲方安全施工组织设计，编制本单位分包工程范围的安全施工方案和安全技术措施，报甲方审批执行。四、对本单位的施工人员、健康情况应登记造册，如实向甲方报告，并做好入场前的安全教育。有人员调整时，应及时履行安全教育职责，未经安全教育的，不得进入施工现场。不得录用无身份证件的人员和未满十六岁的童工。五、按规定要求设置安全技术管理人员施工人员50人以上的应设专职安全技术管理人员；缺乏50人的，应指定兼职安全技术管理人员；各施工班组应设一名兼职安全员协管员，负责操作中的安全检查。六、负责班前安全教育和工种变换的安全教育

19、。下达施工任务时，应进行有针对性的安全技术交底，检查操作人员安全着装；发生穿插作业时，应先报告甲方，并进行监护。不安排非特工种人员从事特工种作业，不安排患有高血压、心脏病及其它不适于高处作业的人员从事高处作业。七、向甲方申报自带的劳动保护用品及机具、设备，经检验合格后使用。禁止任何人私自拆除安全防护设备或设施。八、设置必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求，职工的膳食、饮水供给等符合卫生要求。九、在容易发生火灾的地区施工动火时，应事前向甲方申请，得到书面批准，并采取有效的防护措施，才能施工。储存、使用易爆器材时，应当采用特殊的消防安全措施。十、有权制止甲方违章指挥，并按双方约定的管理

20、办法进行处理。十一、教育本单位职工遵章守纪，不违章指挥和违章操作。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违背安全纪律，违背安全操作规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。十二、各分包，班组新工人进场必须签好劳务合同多少钱一天，工作时间，内容以免结帐时扯皮，如发现没完善，造成打架，闹事，将给予分包队伍相应的处罚，严重的移交派出所，并去除施工现场。十三、各分包单位，班组，个人由于管理不善，造成亏损，工人闹事，给总包造成影响，将对分包负责人给予处罚，及相关法律责任，不在合同范围的事情，由于分包单位,材料质量，材料堆放，架体，防护没跟上等操作不规范，管理不善，造成的安全，质量事故由分包负责。十四、个分包班组在

21、施工用电、生活用电必须使用合格的电器、电线，严禁使用电炉，花线，私自搭接电动工具、插头、灯具，一经检查发现给予没收或处罚。十五、各分包班组必须服从项目部的制定的（中太碧海新村项目部管理制度）及（碧海新村项目部工程质量进度安全管理施行细则）中的各项规定。十六、此协议作为分包合同附件，与大合同同时生效，一式三份，甲、乙、分包方各执一份。协议签订地点：潘集碧海新村项目部总包方负责人甲方章分包方负责人：乙方章工程发包单位代表：章20_年_月_日工程项目劳务分包施工协议书6总包方(甲方):分包方(乙方):为加强施工现场安全管理,保护职工的人身健康安全和国家财产，保障施工生产的顺利进行，根据（中国安全生产

22、法）、（中国建筑法）、（中国劳动法）、及（建筑工程安全生产管理条例）、（建筑安装工程承包合同条例）、（天津市建设工程施工现场安全管理规程）、（天津市建设工程施工现场安全文明施工质量评估标准）和天津市建委关于建筑工程分包的有关规定，双方就本工程施工安全生产达成如下协议：一、工程大概情况：工程名称：工程地点：分包内容范围：分包方式：二、工期：开工日期：完工日期：三、安全生产：1、分包方必须是具有独立承当民事责任的法人或其他出具其上级主管单位法人单位的委托书，分包与其资质相符在受权书范围内的工程的经济组织。2、分包方必须熟悉并能严格执行（建设工程施工现场管理规定）、（建筑工程安全生产管理条例）、（建

23、筑安装工程承包合同条例）、（天津市建设工程施工现场安全管理规程）、（天津市建设工程施工现场安全文明施工质量评估标准）和天津市建委关于建筑工程分包的有关规定以及其它有关安全生产的法律、法规、规范、标准和各项管理规定，能够积极参加有关促进安全生产的各项活动。3、分包方必须学习、把握、并执行总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式。4、分包方必须执行总包方与分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案。5、分包方必须执行“三级安全教育制度，项目经理、分包工程的负责人及特种作业人员必须执行持证上岗制度。6、分包方必须执行安全检查整改制度和安全技术交底制度。7、分包方必须接受总包方上级主管部门

24、、政府有关部门的安全生产检查。8、分包方必须执行安全防护设施、设备验收和检查制度。9、分包方自带的施工机械设备，必须符合国家标准规定，且机械性能良好，安全防护装置齐全、灵敏、有效。10、分包方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品，并能正确佩戴和使用。11、分包方必须执行“因工伤亡事故报告制度，如分包方施工现场发生因工伤亡事故，必须立即向总包方及有关部门报告，不准隐瞒不报，并全力抢救伤员，保护好事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时，要做记录或拍照，不准毁坏事故现场。分包方必须积极配合总包方及总包方上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘察，不得提供伪证。12、分包方必须承当因分

25、包方的原因造成事故的经济责任和法律责任。13、分包方有权拒绝总包方的违章指挥。14、分包方发生人员伤亡时，不管事故的责任在何方，分包方必须做好事故的善后处理工作，当总包方对事故发生负有一定管理责任时，总包方应积极协助分包方作好善后处理工作。15、总包方对分包方提出的隐患和问题，分包方应在三日内根据“三定原则进行整改，如不按期整改或拖延不改，甚至在此期间发生了安全事故，一切经济损失和责任由分包方承当。16、总包方有权监督、纠正分包方人员的违章、违规、违纪行为，对不服从管理的有权令其停止作业。17、总包方有权审查分包方的安全资质和进场人员的安全教育和安全交底情况。18、分包方所使用的务工人员必须是

26、经当地建委注册、备案、各种证件齐全、审查合格的人员。作业人员作业前必须经过三级安全教育、考核合格的合法务工人员。分包方不准私招乱雇和使用残疾、呆傻、未成年人员进入现场进行作业。如违背所发生的一切后果由分包方全部承当。19、分包方进场后要及时的与总包方签定安全生产协议书、消防协议书、临时用电协议书、环保协议书，并出具分包方企业资质证书、营业执照、安全生产许可证、职工花名册以及其他有关手续报总包方备案。20、分包方人员只允许在分包工程施工范围内进行作业，不准超出承包范围，分包方人员在现场、上下构造行走时不走指定安全通道或楼梯，违背现场安全管理规定，私拆乱改各种安全防护设施，随意动用触摸各种电器、机

27、械设备，误闯、误入不安全区域和危险部位，造成本人人员或其别人员伤亡的，分包方应承当一切责任，总包方不承当任何责任。21、分包方承当的分项、分部工程范围内的安全防护设施、电器设备、机械设备、用电设备等未到达安全要求或防护不到位、存在缺陷等原因所造成的对本人人员或其别人员伤害的，一切经济损失和造成事故的后果以及全部责任由分包方负责承当。四、违约：1、达不到约定条件的，总包方一经发现，可要求分包方立即进行整改和补充完善，分包方应按总包方要求进行整改和补充完善，直到符合约定条件。2、因分包方原因达不到约定条件的，由分包方承当违约责任和经济支出。五、争议：当总包、分包方发生争议时，可通过总、分包双方上级主管部门协商调解，若达不成一致意见，可向政府有关部门申请仲裁。六、本协议书在双方签字盖章后立即生效。七、本协议书一式两份，双方各执一份，具有同等效力。总包方：盖章分包方：盖章负责人：负责人：_年_月_日_年_月_日【工程项目劳务分包施工协议书范本通用6篇】