2022工程水电承包合同_2.docx

《2022工程水电承包合同_2.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022工程水电承包合同_2.docx（62页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022工程水电承包合同工程水电承包合同1甲方（发包人）：住址：乙方（承包人）：住址：甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致、互相信任的原则上，就甲方_项目的水电工程委托给乙方施工，达成以下协议，共同遵守。一、承包内容1、承包形式：2、承包范围：3、承包价格：按国家招标建筑平方每平方米_元。按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。4、付款方式：二、工程进度：按甲方及业主要求，工期跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取罚款进行制约。三、工程质量：该工程质量必须达到_标准，争创优质主体。四、安全条款：必

2、须保证施工安全，杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方(承包人)负责，甲方不承担任何责任。五、甲方负责一定的照明用电费用(500度/月)，其他超出的用电费用由乙方自理。六、罚款制度施工不带安全帽罚款_元/人次；赤膊穿拖鞋施工罚款_/人次；悬空抛物罚款_元/人次；井字架吊篮乘人罚款_元/人次；打架斗殴出现一次，处以_元的罚款，除追究其责任外，情节严重的交当地执法部门处理；不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款_元。七、违约责任合同期

3、内，双方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施；如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付。八、争议解决若双方在履行合同的过程中发生争议，则双方均可采用调解、和解的方式解决，解决不成的，任何一方均可向合同履行地的法院提起诉讼。九、附则1、此合同一式_份，双方签字后生效，具有相同的法律效力，各执_份为凭，存档_份，并作为甲乙双方当事人法律依据。2、本协议未尽事宜，双方协商解决。甲方：代表人：合同履行地：签订时间：_年_月_日乙方：代表人：合同履行地：签订时间：_年_月_日工程水电承包合同2项目名

4、称：签定日期：_年_月_日甲方（发包方）：身份证号：乙方（承包方）：身份证号：依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实和信用的原则，双方就陕西通惠环保人力设备制造有限公司厂区规划新建工程水电安装分部工程施工事项协商一致，订立本施工合同，供双方在施工过程中严格遵守：第一条、工程概况：1、工程名称：陕西通惠环保人力设备制造有限公司厂区规划水电安装部分工程。2、工程地点：陕西省西安市高陵县第二条、承包范围：本设计图中主体结构需安装给排水、强电、暖气洞孔预留预埋与安装工作。上述内容包括人工费、工具费、机械费、零星用铁丝铁钉费、劳保（手套、安全帽

5、等）等。第三条、承包具体工作内容：乙方承包各项内容均包括，熟悉施工图纸，室内水、强电、暖气安装工程。第四条、承包方式：包工、包料。第五条、承包合同工期：总日历天数跟随模板及泥工工期。5.1开工日期：甲方提前2天通知乙方进场。第六条、施工质量：乙方严格按照施工图纸标注的水电暖设施定位、材料等级标准：按非国标等级标准执行。（PVC管、铜线）第七条、工程量计算方式及承包价款：按建筑面积计算规则计算水电暖工程量套工程价款，按建筑面积每平方米（大写）元整（元/M2），总面积M2，合计工程款（大写）（￥元）。第八条、工程付款办法：甲方按第七条价款计算于乙方进场时预付乙方10%的工程款，在施工过程中甲方根据

6、乙方实际完成的工程量，于乙方完成0之后按第七条价款计算预付乙方40%的工程款，主体完工后按第七条价款计算预付乙方40%的工程款，待工程竣工验收合格后按第七条价款计算预付乙方7%的工程款，剩余的3%作为维保金，待工程完工交付使用一年后一次性付清余下款项。第九条、双方权利和义务：9.1甲方提前2天通知乙方进场，进场前乙方对其施工人员必须进行安全教育、文明施工、施工技术交底、进度计划等交底。具体施工作业中必须设立安全标志、佩戴安全帽，以确保安全、文明施工。9.2乙方必须有一定操作技术水平，保证施工现场施工人数并保持施工人员的相对稳定使工程顺利进行。乙方不得使用未满18周岁的人员、不得带小孩进入施工工

7、地。9.3文明施工：乙方必须做好文明施工。第十条、违约：双方均应严格遵守中华人民共和国合同法及本合同条款所规定全部内容，如合同签订后，乙方未造成工程施工错误，甲方提出退场，甲方应支付给乙方所有损失。乙方自行退场，即自行放弃全部工程款并支付甲方损失。第十一条、争议：履行合同中若甲、乙双方发生争议，双方应本着实技术规范、安全操作规程进行施工，按现行施工验收规范进行验收合格。事求是的态度协商解决，协商不成时，可向工程所在地人民法院起诉。第十二条、其它：本合同未尽事宜，双方可经过协商另行补充。第十三条、合同管理：本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。合同经双方签字或按手印后即发生法律效力，至工程

8、完成，结清工程款后失效。甲方：乙方：（盖章）（盖章）_年_月_日_年_月_日工程水电承包合同3甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平诚信的原则，双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一致，签订本协议。一、工程概况1、工程名称：沁源县新天地商业步行街二期工程C区2、工程地点：沁源县构配件小区对面3、结构形式：框架结构，地下二层，地上局部四层。二、承包方式和价格及支付方式1、包工不包料的清包方式。2、承包价格：本合同实行固定单价：每建筑平米26元，建筑面积按照现场实际面积进行结算。工程施工过程中如出现图纸变更，变更工程量按照工程签证

9、进行结算。3、支付方式：3.1主体完工，支付总工程款的40%。3.2户内线盒、户内表箱及墙体配管按总工程款的20%进行支付。3.3给排水及电器全部施工完毕后按总工程款的30%进行支付。3.4竣工验收结束后半个月内，处扣除5%的保证金外全部结清。（工程质量保修1年，因装修破坏的脱离保修范围）。3.5月进度结算按以上4项单项式进行工程量计算及工程费支付。三、承包范围1、本建筑安装水施、电施设计施工图纸及图纸会审交底资料和本工程的总施工合同范围所含的安装工程（乙方负责对消防线管进行预埋）。2、乙方应与甲方工期紧密配合，按期竣工交验。进场时间变化，甲方须向乙方提前15天通知给予乙方准备。四、材料要求1

10、、乙方向甲方提供材料单。甲方购买的水电施工材料，由乙方安排人员进行卸车和保管。乙方不得随意浪费材料。不得私自用在与本工程无关的地方。乙方应及时清点剩余材料并向甲方告知。废料由甲方进行处理，乙方不得私自动用。（如变更导致材料剩余，乙方不承担责任，但是乙方必须根据后期施工情况调配使用。）2、甲方按期给予乙方施工材料，以保证工程按期交工验收。甲方材料不得耽误乙方施工，如导致乙方长期停工责任由甲方负责。（不可抗力的原因除外）五、质量要求乙方在施工过程必须按照国家工程设计标准强制条文及建筑法的施工规范和操作规程，工程质量要求达到合格标准，双方如有对工程质量存在争议，以当地质量监督站及有关单位专家评定为准

11、。六、安全文明施工要求1、乙方在整个施工过程中必须遵守国家安全规章、规程和规定的要求。保证施工现场工完料清和施工现场的清洁卫生。2、乙方在施工过程中必须佩带安全防护用品（如安全帽、安全带等）。3、施工过程中出现的安全问题全部责任由乙方自己承担，与甲方无关。七、双方义务1、甲方义务1.1甲方向乙方提供施工图纸一套，并向乙方提供生活用房。1.2甲方向乙方完成技术交底及安全教育交底。1.3甲方和乙方共同购买大型施工机械（如套丝机、台钻、电焊机、切割机），如有损坏全部由乙方负责，施工完毕后归乙方所有。1.4甲方向乙方提供安全防护用具。1.5甲方按时给乙方支付完成的工程量约定的工程款，以保证工程的顺利进

12、行。2、乙方义务2.1乙方按照甲方指定的施工进度计划投入足够的人力、物资保证工期和施工进度。乙方在施工期间没有甲方同意不得私自撤离人员。2.2遵守甲方的安全制度、落实安全措施、确保施工安全。2.3乙方负责人对施工现场管理和材料与甲方项目部的对接工作。2.4工程完工后按照甲方要求将甲方提供的剩余材料做好清点工作，办理交接手续。2.5乙方负责施工现场的临时电安装和施工，并进行管理维修，保证施工现场正常运行。八、由下列情况之一，甲方将终止乙方合同，并处以适当罚款：1、由严重危害甲方利益及行为的。2、对甲方安排的工程进度完不成，并整改见效不明显的。3、施工质量达不到要求的。4、违反劳动纪律或不服从甲方

13、管理的。本合同一式三份，双方各执一份，报总公司一份，经双方签字盖章后生效，此合同具有法律效力，在履行合同过程中，若协商不成的向工程所在地的仲裁机构和法院进行裁决，双方履行合同全部义务后，合同自行失效。甲方（签章）：乙方（签章）：_年_月_日 _年_月_日工程水电承包合同4发包方： (甲方)承包方： (乙方)发包方拟实施 河流域水电站开发工程总承包，发包方与承包方于20_年 月 日在 友好协商，达成施工协议，接收承包方的合同价约叁亿人民币(以实际结算工程量为准)作为工程施工、完成和修补缺陷等的投标价，达成如下施工协议：1、计价方式;工程项目单价采用四川省水利水电建筑工程预算定额20_为计算依据(

14、二级一类取费计算)，材料费、人工费采用工程价所在地每季度公布的价格调差计算，工程完工验收标准按07标准执行验收。2、承包方采用垫资入场施工方式，完成工程量20_万人民币后，每月以工程量的85%结算(以实际工程量为准)。签订合同之后，承包方人员、机械进场，三日内发包方举行开工典礼，具体入场时间由双方商议而定。合同签订三日内承包方缴纳20_万元人民币双控资金(双方指定人员双控管理)。开工后十日内双控资金解控1000万，开工后第二个月再解控1000万，作为工程启动资金。3、本工程安全文明施工费另计，取费率为工程总价的1、5%，临时工程费用为工程总价的8%，据实结算。4、本合同自双控20_万元资金手续

15、完成之日起生效。5、每月的工程进度款承包方在收到承包方报送的价款结算申请书及相关资料后七日内完成审核。承包方每月25号申报当月工程量，次月10号内发包方审核完毕并支付工程量的85%工程进度款。双方按此方式结算至工程完工。工程竣工后发包方扣除工程款总价的5%作为工程质保金，工程尾款在工程完工一个月之内支付给承包方，质保金在工程竣工一年后(验收合格)支付给承包方。6、发包方必须保证承包人中标，如果承包人未能中标，则由发包人赔偿承包人损失费1000万元人民币。7、如果承包方入场施工后，没有垫资20_万元工程款的，则承包方向发包方赔偿1000万人民币损失。8、如果发包方不能按约定支付工程款，承包方不得

16、以此为由停工，但发包方应向承包方支付资金占用损失。发包方如果未支付进度款超过1个月，发包方应向承包方按欠付工程进度款承担利息(银行贷款利息的3倍)并以水电站的产权作抵押。9、炸材购买、管理由发包方统一购买保管，承包方在发包方库房领用，价格按市场价计算(在工程款中扣除)。10、承包方保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包方的全部责任和义务。11、施工期间承包方原因造成的安全事故含法律责任均由承包方承担，未经发包方认可承包方不得私自停工，不得转包、分包。民工保证金由承包方缴纳和承担。本工程总工期为30个月。在30个月完不成每月罚款200万，提前完工一个月奖励200万，以此类推。

17、12、本协议为自愿协议，招投标程序完善后双方补充协议或其他文书对合同进行完善，如有异议以本合同为准。13、本合同书一式六份(其中正本两份，副本四份)，发包方执叁份(包括正本一份)，承包方执叁份(包括正本一份)。发包方： 承包方：法定代表人： 法定代表人：签字日期： 年 月 日工程水电承包合同5甲方：乙方：甲乙双方依据中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，就乙方承包施工甲方总包的乌海市儿童医院改造装饰工程的电气工程及给排水工程，本着诚信信用，互惠互利的原则，双方就本项目供货、施工事项经协商一致，签订本合同，并严格执行本合同。一、 工程名称、地点及范围：工程名称：乌海市儿童医院改造装饰工程工

18、程地点：乌海市海勃湾区甘德尔大街承包范围：施工图中强电工程、给排水工程、弱电工程的施工安装和材料采购，灯具、开关插座及卫生洁具的安装。柴油发电机、灯具、开关插座及卫生洁具的采购除外。二、承包方式：包工包料、保质量、包验收。三、合同工期：乙方根据甲方装修工程进度施工。四、工程合同价款：本工程总价：按建筑平米140元/8640工程总价为人民币：1204000.00元(大写：壹佰贰拾万肆仟元整)。五、工程价款的支付：1、 按月进度实际工程进度产值的 70%支付;2、 工程竣工验收合格后支付到工程总价 90% ;3、 工程竣工结算完毕支付到工程总价 95 %。4、 剩余合同额的 5 %作为质保金，待保

19、修期过后，乙方无违约现象，质保金退还乙方。六、施工图纸外产生的增项工程另行协商。七、工程质量要求：1、工程所用的材料必须符合国家有关标准。2、施工工艺必须按照设计及国家现行规范执行。3、工程所用材料及设备进场，必须携带检测报告、合同证。八、甲方的责任、权利与义务：1、甲方负责材料到场的指定地点堆放。2、甲方负责协调乙方与其他施工队伍的交叉作业事宜。3、甲方有权利对乙方施工进行监督、检查。九、乙方的责任、权利与义务：1、乙方在施工过程中必须服从甲方代表的管理。2、乙方必须按合同要求保质保量，按期完成工程任务。3、乙方进入施工现场，应听从甲方统一调动和指挥，服从甲方工地管理的各项规章制度。4、乙方

20、必须对施工人员进行安全文明施工教育，施工时乙方应为施工人员配备安全防护用具，乙方应加强安全管理，文明施工，杜绝安全事故发生，出现一切安全事故均由乙方负全责。十、甲乙双方的违约责任：1、乙方的施工内容未达到验收标准，甲方视为乙方违约;乙方未按期交工，甲方视为乙方违约;乙方在签订此合同后中途毁约，甲方视为乙方违约。2、签订此合同后，甲方在乙方没有违约的前提下将该工程另行报给他人，乙方视为甲方违约。3、违约方付对方违约金为合同总金额的20%，并承担由于违约而给对方造成的一切损失。十一、工程交工验收：乙方负责其施工部分顺利通过质量监督部门验收，由甲方、乙方、业主及监理公司四方共同验收交接。十二、质保及

21、保修1、该工程设备保修期为2年。工程竣工后，在保修期内乙方无偿负责水电的维修。2、出现故障，乙方必须在24小时内到达现场，如乙方不能到底现场维修，甲方甲方有权了雇佣他人维修，所产生的一切费用由乙方承担。十三、解决合同纠纷的方式：如本合同履行过程中发生争议，双方可通过友好协商解决，如协商不成，任何一方均可向人民法院提及诉讼。十四、本合同未尽事宜，甲乙双方共同协商，作出补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、本协议一式四份，甲乙双方各执两份，本合同自双方签字盖章后生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程水电承包合同

22、6合同编号:工程名称:工程编号:发包方:承包方:签订时间:签订地点:根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法和建设工程质量管理条例及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务责任,经双方协商同意签订本合同。第一条 工程项目1、工程名称:2、工程地点:3、工程项目批准单位:批准文号:(指此工程立项有权批准机关的文号)项目主管单位:四、承包范围和内容:工程建筑面积 平方米,其他五、工程造价: (万元),其中土建: (万元),安装: (万元)。第二条 施工准备一、发包方:1. 月 日前,做好建筑红线以外的三通负责红线外进场道路的维修。2. 月 日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压

23、器(包括水表、配电板),以满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整,拆迁障碍物的工作。3.本合同签订后 天内提交建筑许可证。4.合同签订后 天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图 份, 施工技术资料(包括地质及水准点坐标控制点) 份。5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审,并做好三方签署的交底会审纪要,在 天内分送有关单位, 天内提供会审纪要和修改施工图 份。二、承包方:1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划、材料设

24、备,成品、半成品等进场计划(包括月计划),用水、用电计划,送发包方。第三条 工程期限一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总期为 天 (日历天),自 年 月 日开工至 年 月 日竣工验收(附各单位工程开竣工日期,见附件一)。二、开工前 天, 承包方向发包方发出开工通知书。三、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:1.按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源、道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工;2.凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;3.不属包干系数范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设

25、计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4 小时以上), 影响正常施工;5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;7.人力不可抗拒的因素而延误工期。第四条 工程质量1.由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须按有关规定提供质量合格证, 或进行检验合格后方可用于工程;2.由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后,方可

26、用于工程;3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序;4.承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定,并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时,应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收;5.承包方在施工中发生质量事故,应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案,应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究,并经设计建设单位签证后实施。第五条 建筑材料、设备的供应、验收和差价处理1、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标(详见附件二);2、

27、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;3、发包方供应、承包方采购的材料、设备、必须附有产品合格证才能用于工程,任何一方认为对方提供的材料需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程, 其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由提供材料、设备方承担第六条 工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算,应根据中国人民建设银行制定的基本建设工程价款结算办法执行。1、本合同签订后 日内,发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的 % 备料款,计人民币 万元;临时设施费,按土建工程合同总造价的 % ,计人民币 万元,安装工程按人工费的 % ,计人民币 万元

28、;材料设备差价万元,分 次支付,每次支付时间、金额 。2、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在 日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的 %时,按规定比例逐步开始扣回备料款。3、工程价款支付达到合同总价数的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。4、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之 的违约金。5、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担。6、本合同造价结算方式:7、承包方在单项工程竣工验收后 天内,将竣工结算文件送交发包方和经办的银行审查

29、, 发包方在接到结算文件 天内审查完毕,如到期未提出书面异议,承包方可请求经办的银行审定后拨款。第七条 施工与设计变更1、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工前由发包方组织设计交底和三方会审做出会审纪要,作为施工的补充依据,承、发包双方均不得擅自修改。2、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,承包方应及时以书面形式通知发包方,由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责,并调整合同造价。3、发包方如需设计变更

30、,必须由原设计单位做出正式修改通知书和修改图纸,承包方才予实施。重大修改或增加造价时,必须另行协商,在取得投资落实证明,技术资料设计图纸齐全时,承包方才予实施。第八条 工程验收1、本竣工工程验收,以国家颁发的关于基本建设项目竣工验收暂行规定、工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。2、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后,发包方须及时办理验收签证手续。3、工程竣工验收后,发包方方可使用。第九条 质量保修1、承包方应按中华人民共和国建筑法

31、、建设工程质量管理条例和建设部房屋建筑工程质量保修办法的有关规定,对交付发包方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。2、承包方应在工程竣工验收之前,与发包方签订质量保修书作为合同附件。3、质量保修书的主要内容包括:（1） 质量保修项目内容及范围;（2）质量保修期(质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算);（3） 质量保修责任;（4） 保修费用。第十条 违约责任1、因施工造成工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。2、工程不能按合同规定的工期交付使用的,偿付逾期违约金,造成损失的,还要赔偿损失。发包方的责任:1、未能按照合同的规定履行自己应

32、负的责任,除竣工日期得顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。3、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担。4、承包方验收通知书送达 日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。5、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定偿付承包方赔偿金。第十一条 合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决。协商不成的,按下列第 种方式解决。1. 提交 仲

33、裁委员会仲裁;2. 依法向人民法院起诉。第十二条 附则1、本合同一式 份,合同附件 份。甲乙双方各执正本一份,其余副本由发包方报送经办的银行、当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴(公)证的合同, 送建筑物所在地工商、公证部门办理鉴(公) 证。2、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效,需办理鉴(公)证的,自办完鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。3、本合同签订后,承、发包双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议, 作为本合同的补充合同。工程水电承包合同7甲方：_乙方：_身份证号码：_联系电话：_甲方由于工程进展需要，拟

34、将的水电安装工程以包工，包工具，不包料的形式委托乙方承包施工，经双方友好协商，一致达成协议如下：一、乙方工作内容：1、按图抽料，每工段提前三天以上写请购单，备料，验收材料质量，包工程施工所需的工具。2、包材料损耗（损耗按定额执行）。3、包预留套管，补钻孔，补套管，预埋给水管，浇捣修补砼洞口，填堵穿墙，穿梁管等。4、水工程总表后供水管，泵后给水管，消防管（不包泵房泵及控制设备）、其余地下室潜污泵包安装。5、包挖埋地水管，电管管坑回填工作。6、电施工程，除发电机及高压设备外，电柜下桩及表后的其他工程按图施工。防雷连接（含套间内弱电部分的线管、底盒预埋接线及安装部分面盒），包灯具开关插座等安装工作。

35、7、消防工程按图施工，自动报警系统由甲方另聘专业人士出结线图和指导乙方施工，乙方协助线路设备和系统调试、其他工程图纸按二、工期：1、预埋每层段五小时内完成，每超期壹小时完成罚款贰佰元整，因甲方原因未能按时完成的，乙方必须找甲方主管施工办理延时签证，无办签证的，视作超时处理。2、各系统工程，在甲方的材料供给保障前提下，须在甲方拆完排栅之日起，_天内完成施工任务，交给甲方正常使用，每超期壹天罚款伍佰元每套。3、每层段底盒，线槽管线安装，在完成砌砖过三天候干期后，四天内完成交甲方抹灰施工，每超期壹天罚款伍佰元整。4、由于乙方人力不足或技术较差无法完成甲乙双方约定分项工作量及工期的，甲方可随时派员介入

36、参与施工，每工日扣乙方捌拾元整。三、工程包干工价：1、消防工程含电控工程部分，按每_建筑面积。2、给水工程及电工程含弱电，按每_建筑面积。3、终止合同，人工费只支付四、付款办法：1、按每工日预支付元整，凭出勤登记表预付，考勤表由主管施工及项目经理签名认定。2、拆除排栅经工程验收初步合格后，付款至85%（含所有预付款在内）；余款15%，综合验收合格后，支付10%，余款5%保修期满拾天内付清。五、双方责任：（一）甲方责任：1、提供水源，电源及场内施工道路，提供施工图纸派出专业施工员现场管理，解决工程有关问题。2、负责办理工程变更手续，及时通知乙方更改施工。3、组织各层段的隐蔽工程验收，及时提出存在

37、问题及发出整改通知书，监控工程质量。4、按合同规定按时支付工程款。5、及时组织有关材料进场。6、在乙方如期完成任务的前提下，交付给甲方正常使用，甲方必须立即组织竣工验收，确保工、如期交付业主使用，如果甲方在乙方完成2个月内，还没有组织竣工验收，乙方可视作已验收，并追付工程余款，乙方进入工程的保修期内。7、甲方必须按月发放工人工资，如因工资不按期发放，而影响工程进展，则工期相应延期。8、乙方在完成甲方的工程后，甲方必须按本合同结清余款，如果无法结清，按欠款追加甲方每天滞纳金5%、并可通过法律手段进行追结。（二）乙方责任：1、按图抽料，填写材料申购单，负责保管领用后的材料，按图及按甲方要求，按进度

38、要求进行施工。2、编制施工方案及施工计划，上交参加施工人员名单及组织架构表，按时参加安全学习及工程例会。3、负责对已完成的产品作产品保护。如果属乙方自身破坏，追究乙方法律责任及索赔，如属他人破坏，乙方负10%的损失责任，并派工修复，材料由甲方负责。4、严格按有关施工规范及强制条文有关规定执行施工，如认为需作图纸变更的，书面向甲方提出申请，否则，后果由乙方负全责。5、按规定搞好文明施工及安全生产，由于乙方或员工违章作业，造成安全事故，包括伤及他人的，一切责任及赔偿均由乙方负责。6、材料超耗的，全部按进货价乘以1.1倍扣罚乙方、节约的按进货价1.1倍奖励乙方，损耗量按广州市定额执行。7、按规定完成

39、有关资料按时上交资料员。8、执行项目部的管理制度，违反者甲方按规定处罚乙方。9、乙方包本工程修改人工费叁仟元以内，超过的按签证调整，每工日按伍拾伍元计算调增款。10、乙方有权确保自身的合法权益，和合理要求，反对违章指挥。六、管理办法：1、乙方按甲方规定，全体员工必须办理工卡，戴好安全帽进场施工。2、乙方所有进场的机具需造册登记，进场时交甲方存档，机具退场由甲方项目经理开放行条放行，否则，不给予放行。3、按规定组织新工人进场时参加安全学习。4、材料抽样工作由乙方负责，送检由甲方负责，对材料质量认为有疑问的及时提出，保证工程质量。5、执行项目经理的指令性施工（现场班长：_联系电话：_）。6、若甲方

40、提供住宿条件的，乙方每人每月交10元清洁费及床位费，宿舍内使用的水电费由乙方按实用支付，水每m2.60元，电每度1.20元。7、不得请甲方人员娱乐，沐足，请客，送礼等，违者每次罚款壹仟元。8、班组进退场应做到场地交接工作，并填写工序交接表，做到工完场清。9、若施工期间，若该栋楼甲方有失窃，乙方班组应负责按比例赔偿甲方损失费。10、由于乙方技术低劣或人力不足无法按期按质交货的，甲方可终止合同。七、质量责任：1、乙方必须熟识图纸，必须严格按图施工，按设计要求及有关施工规范施工，乙方违反上述要求造成甲方经济损失及工期损失的，由乙方负责赔偿，乙方员工必须考试上岗。2、验收表格80%优良的视为优良，不足

41、的视为合格。八、安全责任：1、乙方必须为自己班组施工人员购买意外险。2、乙方无购买意外险，若乙方人员有发生工伤事故，必须负责工伤人员的一切赔偿，甲方若在事故中为乙方垫支了费用，则在以后工程结算中从乙方工程款中扣回有关费用。九、其它：1、奖惩：质量优良且能文明施工及安全生产达到公司要求按搅拌桩实做工程量每米奖励壹元，没达到以上要求则按搅拌桩实做工程量每米罚款贰元。2、保证金：签定本合同的同时，乙方一次性交甲方伍仟元履约保证金，完成两层标准层后归还。3、保修期：保修壹年，日期由该楼综合验收之日起计算。十、本合同经双方代表签字，甲方盖章后生效，完工及保修期满后自行作废，本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹

42、份，具同等法律效力。甲方代表签字：_乙方代表签字：_盖章：_盖章：_签定日期：_年_月_日工程水电承包合同8发包人（以下简称甲方）：住址：承包人（以下简称乙方）：住址：风险提示：发包人的相对义务购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。经甲乙双方充分协商，甲方愿将_项

43、目水电消防工程委托给乙方施工，为了明确双方在合同履行过程中的责任，依照中华人民共和国合同法及相关法律，在平等、自愿、诚信的原则下，双方签订该合同，以资共同遵守。1、工程概况2、工程名称：3、工程地点：4、承包方式：5、承包范围：6、工程量计算：7、承包价格：8、付款方式：前期预埋_元，砌墙_元，消防_元，给排水_元，穿线_元，避雷_元，外落水到总款的_，剩余_为质保金。9、质量保证：风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。（1）乙方应按图施工保质保量，注意成品保护。如乙方原因造成的材料浪费，乙方应照价赔偿。（2）因乙方原因导致工程质量不合格，