2022装修合同模板汇编六篇.docx

《2022装修合同模板汇编六篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022装修合同模板汇编六篇.docx（31页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022装修合同模板汇编六篇装修合同 篇1发包方（简称甲方）：_身份证：_承包方（简称乙方）：_身份证：_甲乙双方经友好协商，甲方确定托付乙方进行_装修，为爱护双方的合法权益，结合本工程的详细状况，双方达成如下协议，共同遵守。一、工程概况1。装饰施工地点：_市_区_街_小区_楼_号2。住房结构：_3。装饰施工内容：详见附件一装饰施工内容表。4。承包方式包工包料。5。工期：自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工，_工期_天。二、工程价款及结算的约定1。工程总价款：_元，大写（人民币）：_详见本合同装修工程报价单。2。工程款付款方式按下列方式支付：（1）第一次，对预算设计认可签订合同之日施工方进场

2、支付_元订金，其次次付款时扣除。（2）其次次施工过程中工期进度过半支付工程总造价_%合计_元（3）第三次竣工验收当天支付工程总造价_%合计_元（4）第四次竣工后_个月工程无质量问题，剩于_%甲方支付乙方合计_元（5）工程保修期_年。工程款全部结清后，甲、乙双方签订工程保修单，保修期从竣工验收签章之日起算。三、关于材料供应的约定1、甲方供应的材料：详见合同装修工程报价单。本工程甲方负责选购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应刚好向甲方书面提出，甲方仍表示运用的，由此造成工程损失的，责任由甲方担当

3、。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方供应材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2、乙方对甲方选购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。3、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。如已运用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方供应的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。四、关于工程质量及验收的约定1、本工程执行_住宅建筑装饰工程技术规程、_住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方

4、标准、质量评定验收标准。2、本工程由_方设计施工方案。3、甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方担当，工期顺延。由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。4、在施工过程中，甲方提出设计修改看法及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方同意后，方能进行该项目的施工。由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。5、工程验收甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参与验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方担当，工期也予顺延。6、工程竣工：乙方应提前_天通知

5、甲方验收，甲方应自接到通知_日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须刚好通知乙方，另定验收日期。五、有关平安生产和防火的约定甲方供应的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应实行必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的平安，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述状况发生，属甲方责任，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。六、其它事项1、甲方应在开工前，向乙方供应经物业管理部门认可的施工图纸，并向乙方进行现场交底。并向乙方供应施工需用的水、电等必备条件

6、，并说明运用留意事项。做好施工中临时性运用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。2、乙方参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。七、违约责任1、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方_元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付_元违约金。2、由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_%向甲方支付违约金。八、纠纷处理方式双方如对合

7、同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。九、合同的变更和解除合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。十、本合同一式份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲方（签章）：_乙方（签章）：_电话：_电话：_签订日期：_年_月_日签订日期：_年_月_日装修合同 篇2发包方（甲方）：泉州市xx房地产开发有限公司承包方（乙方）：福建省xx装饰工程有限公司依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，结合室内装饰装修工程施工的特点，双方在协商一样的基础上，就发包方xxxxx售楼处的室内装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：第一条工

8、程概况1、11、2项目名称：xxxxx售楼处1、2工程内容：本工程详细施工内容及做法详见项目报价表（附件一）。1、3施工面积：190平方米。1、4工程承包方式：承包方包工、包料；各材料品牌、规格及市场综合单价详见合同（附件二）。1、4工程期限：天。1、5开工日期：_年_月_日。1、6竣工日期：年月其次条合同价款本合同工程总造价为（大写）：壹拾柒万元整，小写：170000、00。2、1材料款2、2税金、管理费（8%2.3第三条施工图纸双方商定施工图纸实行下列第_种方式供应：（1）发包方自行设计并供应施工图纸，图纸一式二份，发包方、承包方各一份（详见装饰装修工程设计图纸）；（2）发包方托付承包方设

9、计施工图纸，图纸一式二份，发包方、承包方各一份（详见装饰装修工程设计图纸）。第四条发包方义务4、1开工前_三_天，为承包方入场施工创建条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；4、2供应施工期间的水源、电源；4、3指派_为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、办理验收、变更登记手续、负责协调施工队与周边邻居之间的关系和其他事宜；4、4不拆室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；4、5施工期间发包方仍需部分运用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；4、6参加工程

10、质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。第五条承包方义务5、1、参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度安排，交甲方审定。办理施工所涉及的各种申请、批示、等手续。5、2、指派务，解决由乙方负责的各项事宜。5、3、严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查纪录。参与竣工验收，编制工程结算。5、4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的拢民问题及与四周单位（住户）的关系。5、5、施工中

11、未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。5、6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。5、7保证施工现场的整齐，工程完工后负责清扫施工现场。第六条工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一样，签定书面变更协议（或变更项目预算表），同时调整相关工程费用及工期。第七条材料的供应与约定7、1由承包方供应的材料、设备（承包方供应装饰装修材料表），承包方应在材料运到施工现场前通知发包方，并接受发包方检验。7、2因乙方材料供应不合格所造成的工程质量不达标、窝工、工程延期等状况，由乙方向甲方支付赔偿费。每停工一天或窝工一天，乙方向甲方支付赔偿金20

12、xx元整。7、3工程运用主要材料的品种、规格、名称应经双方认可。详见本合同附件二。7、4施工中，甲方如有特别施工项目或特别质量要求，双方应确认增加的费用，应另签订补充合同。7、5甲方对油漆、颜色、用料、设备等要在施工前认定，施工后不得以不满足或其他借口拖欠工程款。第八条工期延误8、1对以下缘由造成竣工日期延误，经发包方确认，工期相应顺延：（1）工程量改变和设计变更；（2）不行抗力；（3）发包方同意工期顺延的其他状况。8、2因发包方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因发包方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包方担当，工期顺延。8、3发包方未按期支付工程款，工

13、期相应顺延。8、4因承包方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因承包方缘由造成工程质量存在问题的，在三日内由甲方或甲方代表提出详细整改方案的，返工费用由承包方担当，工期协商顺延，同一质量问题其次次整改工期不顺延。第九条质量标准及要求：9、1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范（JGJ7391）、建筑安装工程质量检验评定统一标准（GBJ30088）等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。9、2甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，在征得甲方同意后，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求

14、复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。9、3、由于甲方供应的材料，设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。9、4、由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。9、5施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自变更施工内容所引起的质量问题和工期延误，由此造成的经济损失由甲方担当。第十条工程验收和保修10、1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：（1）水电施工改造完工，开关插座定位验收；防水层经48小时试水不漏；（2）泥工粉砌新墙完毕，墙

15、、地砖铺贴完工；（3）木工吊顶，木制品完工；（4）油漆工程完工；（5）全部工程完工。承包方应提前两天通知发包方进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单（室内装饰装修工程验收单）。10、2工程竣工后，承包方应通知发包方验收，发包方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单（室内装饰装修工程验收单），办理移交手续。10、3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为12个月，12个月后收费保修。保修内容为本公司施工过的项目，因外力引起的损坏和其它单位供应的设备，工程项目收费修理。第十一条工程款支付方式11、1合同签定后三日内，发包方按本合同约定账户干脆向承包方支付工程总价款的45%预付款，作为材料

16、的备料款，计76500、00元；工程进度至水泥漆付总价的40%，计68000、00元；余款15%计25500、00元，工程竣工阅历收合格后10个工作日内付清。乙方账户：开户行：工行泉州刺桐支行户名：福建省xxxx装饰工程有限公司账号：11、2工程验收合格后，承包方应向发包方提出工程结算，并将有关资料送交发包方。发包方接到资料后三日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程验收单（室内装饰装修工程验收单）并签字，发包方应在签字后三天内向承包方结清每期工程进度款。11、3工程款全部结清后，承包方应向发包方开具正式统一发票。11、4施工中如有设计变更，乙方应发正式变更通知或修改通知给施工单位，并经发包

17、人现场工程师签证，待本工程结束，甲方依据增减工程量按实计算并入结算书；合同内原有单价的按合同单价，合同内没有单价的，依据市场价由乙方书面提出适当的价格，甲方确认后施工。第十二条违约责任12、1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方担当责任，并赔偿给对方造成的经济损失。12、2未办理验收手续，发包方提前运用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包方负责。12、3因一方缘由，造成合同无法接着履行时，该方应刚好通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。12、4发包方未按期支付每次工程进度款的（验收签字三日

18、内），每延误一天按合同发包价1%向承包方支付违约金，十天后乙方可中止合约。12、5由于承包方缘由致使工期延误，每延误一天按合同发包价1%向发包方支付违约金。第十三条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，依法向工程地址所在的人民法院提起诉讼。第十四条其他约定事项：工程施工中产生的垃圾，由承包方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点。第十五条第十六条附则16、1本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。16、2本合同签订后工程不得转包。16、3本合同一式四份份，双方各执二_份。16、4合同附件为本合同的组成部分，

19、与本合同具有同等法律效力。附件一：室内装饰装修工程施工项目预算表；附件二：甲方供应材料、设备表；附件三：甲方托付乙方购卖材料报价单；承包方（签字、盖章）：发包方（签字、盖章）：法定代表人（签字）：托付代理人（签字）：托付代理人（签字）：身份证号：联系方式：联系方式：_年_月_日_年_月_日装修合同 篇3一.协议三方当事人甲方：电话：乙方(业主姓名)：楼栋号：栋单元号房乙方(业主)身份证号：电话：乙方托付人姓名：电话：身份证号码：丙方(装修施工单位)：负责人姓名：身份证号码：电话：二.总则1、为保证小区业主住宅装修施工的顺当进行，维护小区内业主的共同利益，及小区建筑物、住宅毗邻关系以及小区整体公

20、共利益不受侵害，广西钦州恒祥豪苑物业管理有限责任公司对小区内各业主的室内装修具有管理权，现甲、乙、丙三方就装修阶段的管理达成如下一样看法，并与物业公司签署本协，以共同遵守，详细如下。2、三方对本协议已理解一样，在自愿、同等、协商一样的基础上，签定本协议。三.本协议依据的法律法规和文件四.本协议细则1、装修工程申报与审批.业主在装修前应先带领装修单位向物业服务中心申报装修，并与装修单位负责人共同填写业主室内装修申报表并附装修施工平面图、水电图等图纸，及装修施工单位的资质证书、营业执照副本。.装饰装修工程合同以甲方审批的业主室内装修申报表为准。.服务中心收到业主的申报3个工作日内完成审批，由业主或

21、装修单位负责人到服务中心办理相关手续并签署装修施工三方协议，取得服务中心核发的装修许可证后，方可进行装修。2、管理规定.物业服务中心依据业主临时公约和本协议对装修施工进行监督检查，装修人员必需听从服务中心的管理。.甲方聘请专业的清运公司对装修垃圾进行清运及处置，收费标准如为：按每建筑面积3元/。.施工时间规定，。星期一至星期五上午8:00-12:00下午14:30-18:00(夏季)/15:00-18:00(冬季)星期六、日上午9:00-12:00下午15:00-18:00国家法定节假日不得施工。.装修外观要求：乙方装修只限于户门以内，全部外立面景观不得作任何改动，不能封闭阳台或变更阳台的设计

22、运用功能;严禁户外安装雨蓬;严禁变更栏杆颜色及玻璃上贴纸;.室内不得随意打洞、取消隔墙;严禁野蛮施工、重锤敲击墙、地面;严禁改动外墙;严禁损坏梁、柱及承重墙;严禁改动跃层楼梯;不得随意增加楼、地面负载，如增加砌隔墙、安装大型灯具等。.不得破坏或更改厨房、厕所、阳台的防水层，装修前应对卫生间、阳台试水，看是否有堵塞渗漏现象。.厨房不允许安装窗式直排式排气扇，厨房油烟必需由管道式排气装置统一排入烟道;严禁封闭户内的各检查口、地漏。.预埋的可视对讲等弱电线路严禁改动;煤气管道的更改需向煤气公司申请，严禁自己改动。.安装空调时请告知服务中心，并按指定位置安装外主机，严禁在空调搁板以外安装主机;热水器的

23、进出口建议安装角阀及止回阀。.室内装修垃圾必需刚好自行清运，不得堆于小区或户门外;3、装修现场规定.装修人必需在入户门外张贴装修许可证，装修人员必需衣着整齐，并接受保安人员的监督、检查;.施工现场严禁吸烟、喝酒、煮食、打闹、住宿。.装修材料的运输必需包装好，再运用电梯运输;对于超高、大、重的物料，必需据楼梯尺寸大小，预先分、拆好，不得在小区任何地方进行分、拆加工。.由于运输材料而造成公共区域污染、损坏，由业主负责清扫干净，造成损失的，照价赔偿;物业公司代为清理的，费用由业主担当。4、装修现场平安的规定、装修现场必需严格遵守国家的消防法律、法规。、装修现场内严禁存放大量的易燃、易爆、有毒等物品;

24、每个装修现场必需配备灭灭火器材，装修单位必需配置标准不少于一个有效灭火器2/50。、装修用电不得运用超大功率机具，严禁乱拉、乱搭电线，必需运用合格的移动式电缆，不得运用花线代替，不得运用公共部位的阀门及消防设施。、严禁高空抛物，若发觉以上行为，除赔偿相应损失外，服务中心有权追究违约责任。5、工程验收规定、隐藏工程和水电工程在施工完成前，必需向服务中心申报验收。如未阅历收自行隐藏，服务中心有权强行拆除覆盖层，由此造成的损失由业主自行负责。、装修工程完成，业主和装修队的负责人须到服务中心申请验收，阅历收合格，服务中心签署验收合格看法，正常运用三个月后复验合格，装修单位或业主到服务中心办理相关手续。

25、6、电梯运行规定、全部装修材料、装修垃圾、套装门、推拉门、整体厨房、组合家具必需运用专用货运电梯运输，不得借用或偷用客运电梯。(材料、家具高度和宽度不得超出电梯洞口平面尺寸)。、运用货梯搬运沙石、水泥、垃圾等，必需用袋做好包装，用布铺垫在轿厢地面方可放置装修物料，物料摆放须平衡，避开轿厢倾斜，影响运行，不能重叠堆放。如有沙石垃圾掉进轿厢门道轨上，必需立刻清理，做好保洁工作。.进入电梯的货物，高度不得超过200cm;宽度不得超过130cm。、电梯在装货过程中，只能用手按住开门按键，严禁运用硬物击打按钮(如：钥匙、螺丝刀等)，撞击门板，不得用身体倚靠轿厢门或运用物品阻挡轿厢门，不得长时间站在门中间

26、。、等待运用货运电梯搬运时，请自觉有序地等候，不得野蛮搬运。货物须轻放在轿厢内，不得抛放。货物不能堆放在候梯厅、大堂及走廊。搬运时不得阻碍其他人员的进出，必需礼让业主、行人先用电梯。、电梯的运用要自觉接受物业人员的监督，对有违反规定的行为工作人员有权制止。、货物运输期间如有违反管理规定和损坏电梯设备的行为，造成的损失由当事人担当。、业主和装修人应当文明乘梯，在乘梯时，应保持干净、整齐。不得在电梯内随地吐痰、吸烟、乱扔杂物和刻画。五.三方的权利、义务、甲方的权利与义务：甲方有权利对本小区的全部装修进行管理，制定相关的管理规定，有权维护广阔业主的利益，有权制止不良的装修行为。甲方有义务向乙方宣扬有

27、关的装修管理规定，为乙方做好服务工作，提示乙方工作中的留意事项，为乙方做好检查验收工作。甲方需定时清理装修垃圾;甲方需对装修垃圾清运人员进行监控，确保小区平安。、乙方业主的权利与义务业主有权利对自己的房屋进行规定内的装修活动;业主要对自己所聘的装修单位或个人在装修期间所发生的损害公共、他人利益的行为负连带民事责任。业主有义务遵守国家的相关法律、法规和本物业小区的规定，接受甲方的监督管理。业主在装修时，需将装修垃圾自行搬运至甲方指定的堆放点，并自愿按上述收费标准向甲方支付装修垃圾清运费;且保持袋装状态，交由甲方清运出小区。业主有义务对自己所聘的装修单位或个人进行平安教化和装修规定的学习，有义务遵

28、守本协议。业主为因装修给自身房屋及毗连房屋带来的一切不良后果担当相关责任。业主或装修方如未根据电梯运行的规定执行，将追究相应责任。业主或装修方如有意损坏或运用不当以及其他缘由造成电梯的任何损坏、事故以及人员损害，由业主或装修方担当全部责任并赔偿由此造成的一切损失。、丙方的权利和义务、丙方在签订本协议前应详尽了解物业管理条例、住户手册、及本管理处其它附属约定;、丙方同意根据上述规定进行施工，并听从甲方的管理监督，如有违反，丙方担当全部责任，同意甲方实行相应措施，并就所耽搁的装修工程进度和其他损失担当一切经济和法律责任;、丙方在业主要求违章装修时，应予说明说明，不予装修，否则需担当相应的责任;、装

29、修完毕由业主和丙方向物业服务中心申请验收，如无违规记录，3个月后，在甲、乙双方和相邻住户验收认可的条件下;如不符合，甲方将按约定要求复原原状，并追究丙方的其他责任。六、其他事项、本协议未规定事宜，按本协议指明的法律、法规和文件执行，本协议指明的法律、法规和文件未有规定的，三方协商解决。、本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字盖章之日起生效，三方均具有相同法律约束力。补充条款：安装防盗网须按服务中心统一款式及规格。七、承诺业主方/装修方承诺遵守本装修施工三方协议，并担当由此产生的后果。甲方：(盖章)乙方(业主)：(托付人)：日期：年月日日期：年月日丙方(装修单位)：日期：年月日装修合同

30、篇4甲方:*物业管理有限公司企业法人营业执照注册号：乙方:*装饰工程有限公司企业法人营业执照注册号：为现实资源共享，和谐共鸁，本着有效利用客户资源、增进合作沟通原则，依据国家有关法律、法规的规定，甲乙双方在友好、同等、自愿、协商一样的基础上，就彼此长期合作事宜达成以下协议：一、合作范围甲方经营管理范围内所辖物业项目二、合作方式甲方为乙方供应合作项目所属物业的基本信息以及营销场地，广告宣扬等配套服务。保障乙方业务的顺当开展；乙方向甲方支付肯定费用作为酬劳，主动协作、参加甲方物业管理房屋修理须要协作的工作，并以优质的装饰服务满意甲方保持良好物业企业形象的需求。三、合作期限1、20 年 月 日起至2

31、0 年 月 日止，共计 个月。2、协议期满，本协议自动终止。3、双方如需续订协议，应在本协议期满十个工作日内向对方提出书面看法。四、合作费用合作费用是每个合作项目中应由乙方支付给甲方的费用，以合作项目的单位逐个结算。如下：1、甲方为乙方供应双方互利的展示（甲方所负责物业实际户型及装饰效果图）位置。乙方将注明其设计单位，此项为乙方义务供应，甲方将不在收取任何费用。2、甲方将向乙方供应业务常驻推广展示位置，并允许乙方派谴相关人员，在不影响甲方物业管辖外的实力由乙方选择详细展示位置，乙方会携带相关必要的展示工具如展示板、桌椅等，全部费用将由乙方负责。五、权利和义务1、甲方权利（1）对乙方的从业资质及

32、证明文件进行审查、审核。（2）对乙方行物业装饰装修管理规定状况进行检查、监督。（3）依据住宅装修工程施工质量行业规范对乙方工程质量进行监督。（4）依据物业管理相关规定对乙方施工人员行为进行合理的管理和制约。（5）装修期间对施工乙方现场工作进度以及公共设施状况执行监督管理。2、甲方义务（1）在乙方营销业务开展前为其供应合作项目中相关物业的房型图等资料。（2）在乙方营销业务开展期间为其供应相宜的办公场地。（3）主动协作乙方做好业务宣扬和业务举荐工作。（4）乙方施工期间，主动帮助乙方办理相关手续和文件，并为其供应便利的施工环境。3、乙方权利（1）自甲方交房工作起至结束，乙方在甲方物业区域内开展营销活

33、动、品牌推广的权利，（2）合作期间乙方享有甲方物业区域内从事业务营销相关权宜。（3）要求甲方主动履行义务的权利。4、乙方义务（1）乙方应遵守国家法律法规和与客户签定的合同，做好业主的售后服务工作。（2）遵守甲方物业管理相关规定及物业装饰装修管理规定。（3）依据住宅装饰装修工程施工质量行业规范规范施工。（4）按本协议约定的时间和数额支付甲方酬劳。(5)主动协作、参加甲方物业服务客户涉及装修修理须要的工作。六、本协议共2页，自签订之日起生效，一式二份，甲、乙双方各持一份。甲方（盖章） 乙方（盖章）授权代表（签名） 授权代表（签名）年 月 日 年 月 日装修合同 篇5发包方（甲方）：承包方（乙方）：

34、合 同 编 号：年月日发包方（以下简称甲方）：托付代理人：联系电话：承包方（以下简称乙方）：托付代理人：联系电话：依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、法规的规定，为爱护双方的合法权益，结合本市装饰装修的特点，甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就乙方承包甲方的装饰装修的有关事宜，达成如下协议：一、工程概况1、工程地点：2、装饰施工内容及做法.（见附件表一：装饰工程预算单）3、 工程承包方式：4、 总价款：￥ 元，双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。5、 工期：自年月日竣工，工期 天。二、关于材料供应的约定：1、甲方供应的材料：详见附件表见二甲方供应材料、设备表。本工程甲

35、方负责选购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可以收取甲方供应材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2、乙方供应的材料：详见附件表三主材料报价单。3、乙方对甲方选购的装饰材料设备，应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用，如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。4、乙方供应的材料、设备如不符合预算规定的品牌规格，应禁止运用。如已运用，对工程造成的损失应由乙方负责。三、关于工程质量及验收的约定：1、双方约定工程施工质量是按本地

36、装饰工程质量验收标准。2、本工程由3、甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量其返工费，应由甲方担当，工期顺延。4、由于乙方缘由造成质量事故，其返工费由乙方担当。5、在施工过程中，甲方提出设计修改看法及增减工程项目时须提出与乙方联系，在签订工程项目变更单（详见附件表四）后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成的损失，甲方应予赔偿。四、工程验收。1、甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参与验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认，事后，若甲方要求复验，乙方应按

37、要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费由甲方担当，工期也予顺延。2、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知内三天组织验收，并办理验收移交手续（详见附件表五工程质量验收单）。如甲方在规定时间内不能组织验收须刚好通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期。甲方未验收运用视作验收合格。3、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方，甲方接到资料后如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。五、关于工程价款及结算约定：1、工程付款方式列下表：2、工程结算：详见附件表六工程结算单。3、工程保修期两年，须工程

38、款全部结清。甲、乙双方方能签订工程保修单（详见附件表七），保修期从竣工验收签章之日起算。4、双方款项往来，均应出具收据凭证。五、其它事项1、甲方工作：（1）甲方应在开工前一天，向乙方供应经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明，并向乙方进行现场交底，全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应实行爱护措施。向乙方供应施工须要的水、电等必备条件，并说明运用留意事项。（2）做好施工中因临时性运用公用部位操作以及产生影响邻里关系的协调工作。（3）负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并担当有关费用。2、乙方工作：（1）参与甲方组织的施工图纸或

39、做法说明的现场交底。（2）按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。（3）未经甲方同意，不得随意拆改原有建筑承重结构，及各种共用设备管线。六、违约责任1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方担当责任，并赔偿对方造成的经济损失。2、未办理验收手续，甲方提前运用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。3、因一方缘由造成合同无法接着履行时，该方应刚好通知另一方，办理合同终止手续，并由负责方赔偿对方相应的经济损失。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日

40、装修合同 篇6甲方： 身份证号：乙方： 身份证号：甲方座落在 ( )幢外墙装修工程由乙方担当施工，经双方协商达成如下看法：一、工程性质：由乙方包工包料(双包)。二、施工工艺：刮白水泥两遍，砂纸打磨一遍，外墙漆两遍(白色)。三、质量要求：不起皮、不脱落、光亮、中档以上外墙漆。保质期三年(期内包修)。四、工程造价：每平方米 拾 元( 元/m2)，按实际完成面积计算工程款。五、付款方式：工程结束验收后付总额的 ，余额作为质量保证金在 前付清。六、平安：按施工规范操作，一切平安责任乙方负责。七、甲方工地现有脚手架，乙方可借用施工，检查加固平安由乙方自行负责。八、工期：自开工之日起 天内完成工程任务。九、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字后生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日