2022关于居间合同模板锦集七篇.docx

《2022关于居间合同模板锦集七篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022关于居间合同模板锦集七篇.docx（21页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022关于居间合同模板锦集七篇居间合同 篇1合同编号：_托付人：_（个人写明姓名、性别、年龄、住址，单位写明名称、法定代表人和地址）居间人：_（个人写明姓名、性别、年龄、住址，单位写明名称、法定代表人和地址）托付人与居间人就下列事项达成协议如下（也可以写为：托付人与居间人经过协商一样，签订本合同）：第一条 托付事项_（写明托付事项的内容、范围等，例如，托付对方供应订约机会等状况）其次条 时间范围_（写明在什么期限内供应的媒介有效）第三条 酬劳_（写明居间酬劳的数额、计算方法、支付时间和方式）第四条 保密条款_（写明须要保密的内容）第五条 违约责任_第六条 _（双方约定的其他事项）第七条 本合

2、同一式_份，当事人双方各执_份。本合同自双方签字之时起生效。托付人：_（签章）居间人：_（签章）_年_月_日（假如是法人单位，可以附双方法定代表人、电话、电报挂号、开户银行、户名、帐号等内容。）说明居间合同也称为中介合同。它是指当事人双方约定，一方为另一方供应成交机会或者充当订立合同的媒介，另一方支付相应的酬劳的协议。在居间合同关系中，供应居间服务的一方为居间人，另一方为托付人。订立居间合同应当留意的问题有：（1）托付人应当在合同中载明所托付居间从事的活动内容，包括种类、范围和要达到的要求，给付酬金的数额、方式和时间。（2）居间人应当照实向托付人说明自己能够做到什么程度、须要什么条件完成托付人

3、的托付事项。（3）合同中应当订明违约责任条款。居间人不尽职守而给托付人造成损失的，应当担当违约责任，并赔偿托付人的损失。居间人对所供应的信息、成交的机会负有保密的义务。居间合同 篇2托付人：_ 签订地点：_居间人：_ 签订时间：_年_月_日第一条 托付事项及详细要求： _ _ _其次条 居间期限：从_年_月_日至_年_月_日。第三条 酬劳及支付期限：居间人促成合同成立的，酬劳为促成合同成立金额的_%或者(大写)_元。托付人应在合同成立后的_日内支付酬劳。未促成合同成立的，居间人不得要求支付酬劳。第四条 居间费用的负担：居间人促成合同成立的，居间活动的费用由居间人负担;未促成合同成立的，托付人应

4、向居间人支付必要费用(大写)_元。第五条 本合同解除的条件 1. 当事人就解除合同协商一样; 2. 因不行抗力致使不能实现合同目的; 3. 在托付期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务; 4. 当事人一方拖延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行; 5. 当事人一方拖延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。第六条 托付人的违约责任：_ _第七条 居间人的违约责任：_ _第八条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第种方式解决：(一)提交_仲裁委员会仲裁;(二)依

5、法向人民法院起诉。 第九条 其他约定事项：_ _第八条 本合同未作规定的，按中华人民共和国合同法的规定执行。托付人(章)： 居间人(章)：鉴(公)证看法：居处： 居处：法定代表人： 法定代表人：居民身份证号码： 居民身份证号码：托付代理人： 托付代理人：电话： 电话：开户银行： 开户银行：账号： 账号：邮政编码： 邮政编码：居间合同 篇3甲方（托付人）：_乙方（居间人）：_甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依同等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、托付事项1、乙方接受甲方托付，负责就_省_工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位干脆洽谈，向

6、甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。2、“居间胜利”是指完成本条所列全部托付事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方供应信息，或为甲方供应的联络、帮助、撮合等服务的，均视为托付事项未完成。二、乙方的义务1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务帮助甲方对该工程项目进行实地考察，2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目的上述信息真实牢靠。假如乙方供应的信息不真实，乙方无权取得居间酬劳，并同意向甲方支付违约

7、_百万元。3、乙方向甲方供应的图纸、工程量清单，业主供应的各种材料单价，必需完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成托付事项，无权取得居间酬劳，并且赔偿甲方因此而遭遇的损失。4、乙方应保证该工程项目真实牢靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方供应信息不真实，根据本合同其次条第2款执行。5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务。假如能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。6、乙方领取本合同酬劳时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自担当。三、甲方

8、义务1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。2、假如居间胜利，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、假如居间胜利，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间酬劳。假如未刚好支付，则按未按时支付金额的_%向乙方担当违约金。四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间费用为工程施工合同金额的._%。2、居间胜利后，在甲方正常施工的一个月内，应向乙方支付_元整；在正常施工的两个月内，应支付_；剩余施工合同金额从正常施工的第三个月起先，依据甲方每月取得的验工计价款，按_%的比例支付；竣工结算完毕，甲

9、方取得全部工程款后五日内全部结清。3、甲方可以转帐或现金的方式支付。五、居间费用的担当居间费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的托付事项，乙方同意全部自行担当居间活动费用（或甲方同意担当_差_等_费用）。六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐私。2、乙方不得以其在居间过程中获得的甲方商业隐私而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间酬劳。3、乙方违反保密义务的，应向甲支支付_元违约金；假如违约金不足以补偿甲因此而遭遇的损失，乙方应负责赔偿。七、合同终止1、本合同签字生效后，假如至_年_月_日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自

10、动终止。2、假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。八、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。九、其他事项1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。2、本合同一式_份，双方各持_份，双方签字盖章后生效。甲方（章）_乙方（章）_身份证号码：_身份证号码：_签订地点：_签订时间：_年_月_日居间合同 篇4甲方：乙方：甲乙双方依据民法典及有关法律、法规，遵循合法、公允、同等自愿，协商一样、诚恳信用的原则，一样同意订立本合同。一、合同期限本合同有效期_年，自_年_月_日起至_年_月_日止。二、乙方

11、为甲方供应的服务内容乙方为甲方招收学生，每胜利招收一名学生，甲方支付相应的居间服务费给乙方。三、乙方服务时间工作时间和休息休假乙方服务时间自由支配，但需确保每周到校二次。四、居间服务费标准乙方按时足额完成甲方交办的当月招生指标的前提下，居间服务费元人。五、社会保险和福利甲乙双方不存在劳动关系，乙方的社保和福利自行解决，与甲方无关。六、违反合同的责任任何一方违约，且给对方造成经济损失的，应依据后果的轻重和责任的大小，担当责任。假如双方之间发生争议，首先应友好协商解决，协商不成的交由甲方所在地人民诉讼解决。七、其他1、本合同未尽事宜，按国家有关规定执行。2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。经双方

12、签字盖章后生效。甲方(盖章)：乙方(签章)：_月日_日居间合同 篇5建设工程居间服务合同甲方（托付人）：法定代表人：身份证号码：联系地址：手机：乙方（居间人）：身份证号码： 联系地址： 手机：甲乙双方为了发挥各自的优势，依据中华人民共和国合同法及相关法律法规，经双方充分协商，依照同等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、托付事项1.1乙方接受甲方托付，负责就玉皇山文化旅游景观园建设工程项目(北京延庆，以下称该工程项目)，举荐给甲方，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位或总包单位签订该工程项目的转分包施工合同，取得施工权。1.2“居间胜利”是指完成本工程项目与总包单位签

13、定分包合同，即视为乙方全部完成居间服务托付事项。甲方未签定分包合同以取得实质性施工权，则视为托付事项未完成。二、乙方义务2.1乙方必需向甲方供应有关该工程项目前期的主要信息，并供应相关的业务询问服务，开展与业主方和总承包方有效的协调，并促成甲方取得工程施工分包权。2.2乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目基本信息的真实牢靠（但涉及项目审批手续是否齐全、建设资金是否到位等重要信息，在乙方促成双方见面沟通后，由甲方自行向总包方或业主方询问，乙方对其完整性、真实性等不具进一步核实义务，不担当连带责任），最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则，视为乙方供应信息不真实，居间服务不胜利，甲方不予支付任

14、何居间酬劳。2.3乙方应尽到作为居间人的谨慎和诚恳义务，帮助甲方做好各项前期打算工作。为甲方协调争取并达成施工合同后，乙方仍有义务帮助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系（前提是甲方已经刚好地履行了本合同规定，向乙方足额支付了相应的居间酬劳。且如需乙方出差，其差旅费、交通费、食宿费等一切费用均由甲方担当，否则乙方有权不予协调）。2.4 在居间服务过程中，乙方详细开展的渠道、方式、人物、过程等细微环节，不必向甲方汇报沟通，不属于本合同履行之前提条件。三、甲方义务3.1甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料；负责施工所须要的各类资金的筹措，并做好签定合同前所需的手续打算。3.2假如居间胜利，则

15、由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方应仔细履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3.3假如居间胜利，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间酬劳。如遇下列情形（包括但不限于），均不影响甲方对第3.2和3.3条的执行，甲方已支付给乙方的居间酬劳不得索还：3.3.1甲方将此工程予以转包、分包或与第三方公司个人合作的；3.3.2因甲方技术、资金等缘由，导致甲方无法接着履行建设工程合同的；3.3.3因施工过程中出现平安事故、工程质量等问题，被业主方或总包方 勒令停工、中止工程建设合同的；3.3.4其它非不行抗力缘由导致的工程停工、中止。四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式依据中华

16、人民共和国合同法第426条关于 “居间人促成合同签订胜利，托付人应当按约定支付酬劳”的规定，甲方完成签订该工程承包项目合同时本合同马上生效。合同生效后甲方必需按如下方式支付居间服务费：4.1本项目居间服务费为工程总造价的8 %（税后）作为酬金。甲方应无条件地按此标准，即项目签定的合同工程量 万元的 8 %计 万元（税后），作为乙方的居间酬劳。工程结算造价确认后，如因施工范围变更等缘由，导致工程最终结算价与原合同存有明显差异（上下超过2%），最终一期居间服务酬劳支付时可作相应调整，多还少补（但出现第3.3条之情形的，不予调整）。4.2本合同签字生效后，甲方在与业主方或总包方签订施工转分包合同后，

17、甲方根据下表时间、数额要求分3次向乙方支付居间酬劳（税后，不需居间人开具任何发票）。其中：甲方每次向乙方支付居间酬劳，均与业主方或总包方向甲方拨付工程款项同步。不论其款项性质（临建费、备料款、进度款等），在甲方到账后5个工作日内无条件支付给乙方；每次付款时，如向乙方支付的居间酬劳高于同批次业主方或总包方向甲方拨付的款项，其差额由甲方自行补足，不得以此为由拒付、延迟支付，否则按本合同第5.3条执行；每次支付详细帐号、方式等，由乙方指定，甲方无条件听从。五、特殊约定5.1甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方挂靠的公司、甲方肯定或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司

18、等。甲方承诺向乙方、业主方及总包方供应的相关资料是真实、有效、合法的，是可查询、可验证的。5.2在居间服务过程中，甲方为完成托付事项产生的居间费用，即使乙方最终未能完成居间服务，也由甲方自行独立担当。假如乙方居间胜利，这费用也不从居间酬劳中扣除。居间酬劳如需纳税，由甲方担当，乙方所得居间酬劳为税后的合法资金，拥有永久性支配和运用权。5.3甲方取得工程建设施工合同后，若恶意躲避或有意拖延支付，自愿接受下列处治，并放弃一切抗辩和反诉权利；居间人可凭此合同依法冻结甲方公司的银行帐户及资金，实行停止工程施工等措施；本合同自动转为甲方公司欠居间人酬劳的欠条；追回应兑现的居间酬劳并按该笔费用总额加收滞纳金

19、（2日）；按所欠居间酬劳部分的二倍收取罚金；追索期间所产生的一切费用（含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等）均由甲方担当。5.4居间服务胜利完成后，在工程建设期间，若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷等，与居间人无关，居间人不担当任何责任，一切法律责任和经济风险由甲方全部担当。5.5本居间合同为不行撤消、不行更改的无条件保证兑现的见索即付凭证，与甲方其他相关义务不相抵触，独立执行，不受甲方企业改制、更名或更换法人代表或股东而影响，具有永久法律效力。六、保密事项6.1甲、乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业隐私，包括甲方的财务信息、技术专利、

20、经营信息等，也包括乙方对居间酬劳的支配等。任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方担当一切后果。但法律法规另有规定或双方另有书面协议约定的除外。6.2保密期为五年。七、合同终止7.1本合同签字生效后，本工程项目由第三方获得，乙方未完成居间服务的，本合同自动终止。7.2假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。八、争议解决方式有关本合同或在执行本合同中发生的一切争吵，双方应通过友好协商解决；如协商不成，双方同意提交乙方所在地仲裁委员会仲裁或者当地法院提起诉讼解决。九、其他事项9.1本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。9.2

21、本合同自双方或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章生效之日起生效。9.3本合同不得作任何修改，如其中一方合同有涂改、破损等，均以另一方完好的合同为准。如有未尽事宜，双方可通过协商，达成一样后签订书面协议予以补充，与本合同具有同等法律效力。十、附件10.1甲方“企业法人营业执照”、“组织机构代码证”、“开户许可证”、法定代表人身份证复印件，盖甲方公章予以确认。10.2乙方身份证复印件。10.3授权托付书（如需）。（本合同共5页，以下无内容）甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人或托付代理人（签字）：居间人或托付代理人（签字）：合同签订地：合同签订日期：居间合同 篇6甲方：乙方：双方代表经磋

22、商后，一样同意订立本合同书。一、 甲方托付乙方向银行联系和支配约借款（详细借贷金额由银行评估审批后确定），用于经营开发及消费或装修，乙方接受托付。二、 甲方职责：1、 供应借贷所需的真实性资料。2、 主动协作办理相关手续。3、 维护乙方权益。三、 乙方职责：1、 充分发挥资源优势，仔细负责加速办理全部借款手续，在金融机构审批后，借款全额汇入甲方指定的账号即视为胜利。2、 全面协调甲方与金融机构的关系。3、 维护甲方权益。四、 甲方需担当的费用：1、 利息（详见甲方与贷款银行间签订的相关合同、协议约定）；2、 评估费、公证费、融资费、监管费及担保费（详见甲方与评估公司、公证处、银行、担保公司间签

23、订的相关合同、协议约定）；3、 定金元 ；4、居间服务费；甲方须在银行贷款审批胜利，在房管局办理他项权利证后一次性将贷款总额的居间服务费支付到乙方。定金冲抵居间服务费。五、 违约责任：1、 本合同生效后如任何一方擅自撤销托付则视作违约。违约方即须支付人民币2、 银行贷款审批完毕在房管局办理他项权利证后，甲方保证支付全部居间服务费到乙方指定的账号，每延误一天甲方按申请贷款总额千分之五向乙方支付滞纳金。3、如因国家政策调整及甲方未能达到担保或银行贷款条件造成银行无法放贷的，乙方对此不担当违约责任。六、 其它：1、 本合同甲乙双方签字盖章后即生效，在履约完毕后自行终止；2、 本合同一式二份，甲乙双方

24、各执一份，具有同等法律效力；3、 本合同未尽事宜甲乙双方可协商解决；4、本合同内容双方均有义务保守机密，不得擅自对外泄露；5、每笔贷款因不行抗力因素未能办成收取元劳务费，每份评估报告收取三佰元手续费（由评估公司收取），其余费用全部退还。甲方（签字）： 乙方（签字盖章）：年 月 日 年 月 日居间合同 篇7甲方：（托付方）_乙方：（受托方）_依据中华人民共和国合同法规定，乙方接受甲方托付，双方就融资业务询问服务事项协商一样，签订本合同，详细条款如下：第一条：乙方供应融资服务项目的名称：_。其次条：甲方托付乙方供应融资服务的项目融资总额为：_亿元（大写：_）。第三条：询问服务费用金额1、如经乙方与

25、银主协调，最终银主按其投资总额的年固定回报率_%收取_年固定回报。则甲方按总投资额（_亿）的_%_年=_%赐予乙方嘉奖（按银主实际到位金额计付），有关该嘉奖款应缴纳的税款由乙方负责缴纳，由甲方代扣代缴（实惠引资嘉奖税收限制在_%以内）。甲方应同时向乙方提交合法的相应金额的税务发票。2、如经乙方与银主协调，最终银主按其投资款的年固定回报率_%收取固定回报。则甲方按总投资额（_亿）的_%_年=_%赐予乙方嘉奖（按银主实际到位金额计付），有关该嘉奖款应缴纳的税款由甲方负责缴纳。甲方应同时向乙方提交合法的相应金额的税务发票。第四条：费用支付的监控本合同第三条所述费用由乙方授权熊利民先生监控（银行帐户开

26、户时加签）至该项融资全部相关应付费用支付完毕时止。第五条：费用支付方式投资款项（_亿）一次性或分次性到达甲方银行帐户的三个工作日内，甲方按银主实际到位金额的_%_年=_%以支票或其他银行转帐方式一次性支付给乙方。第六条：商业保密条款甲乙双方约定，未经甲乙方任何一方书面同意，均不得将本协议内容向第三方泄露。否则，担当全部的经济损失和法律责任。第七条：合同的生效本合同履行以甲方与银主的投资合作胜利为准，投资合作胜利，以投资款到达甲方银行帐户为准。投资合作不胜利，乙方不得以任何理由向甲方收取任何费用。第八条：一般性条款本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：_乙方（签字）：_法定代表人或授权代表（签字）：_签订日期：_