2022施工劳务承包合同范本_2.docx

《2022施工劳务承包合同范本_2.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022施工劳务承包合同范本_2.docx（81页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022施工劳务承包合同范本施工劳务承包合同范本1甲方：（发包方）乙方：（承包方）根据中华人民共和国合同法，中华人民共和国违筑法，中华人民共和国劳动法及其它相关法律。行政法规的原则，经发包方（甲方）承包方（乙方）双方友好协商。特制定以下条款，双方共同遵守：第一条、工程概况1、工程名称：_。2、工程地址：_。3、建筑面积：_。4、结构类型：_。5、工程造价：_。其次条、承包方式承包方（乙方）对_工程项目劳务人工费总承包。第三条、承包范围1、本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工，模板工，泥工三大工程所属的劳务工作（不含水电，消防，门窗安装，油漆，涂料，栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架，防水

2、及外墙面隔热保温等工程）。第四条、承包工期1、开工时间：_年_月_日2、竣工时间：_年_月_日第五条、费用标准1、劳务费按实际施工建筑面积每平方米_元。2、甲方托付乙方完成承包范围以外的工作（包括地梁面及以外的工程）双方以现场市场价进行协商处理。3、工程在施工过程中若发生设计变更，劳务整体在人民币_以内，甲方不另外补份，变更量在_元以上，甲方将变更的劳务费按实调增（建筑面积增加不在此约定范围内）。第六条、工程质量在甲方工程技术人员的支配下，工程质量必需达到合格标准。第七条、履行保证金及劳务人工费及支付：1、乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币_万元整。2、甲方在工程主体封顶五日内

3、一次性返还乙方履约保证金人民币_万元整。3、本工程主体框架结构到五层楼面完，甲方按总价的_%支付乙方劳务费，以每本月_日进行工程量的结算，次月五日内支付_%人工工资。4、现场除合同包干外的另外用工，每日平均_元，技工为每日_元。5、方应将乙方的人工工资打入乙方的账户，乙方向甲方供应人工费收据。6、工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。第八条、甲、乙方的职责1、乙方只供应对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的材料，其余均由甲方负责。2、甲方供应乙方人员的办公室和住宿用房，食堂的设备及锅具。3、乙方免费供应甲方现场管理人员工作用餐。第九条、违约责任甲乙双方任何一方违约且给对方造成经济损失，都要担当

4、经济责任。详细赔偿金额由非违约方和企业工会，依据违约者的责任大小和给对方造成经济损失的状况确定。乙方违约，按甲方奖惩方法有关规定，担当违约责任。第十条、纠纷解决方式因履行本合同发生劳动争议，双方可协商解决，协商不成可向_人民法院提起诉讼。第十一条、附则1、劳务合同一式_份，甲方执_份，乙方执_份，具有同等法律效力。2、本合同自双方签署之日起生效。甲方：（签章）联系地址：联系电话：_年_月_日乙方：（签章）联系地址：联系电话：_年_月_日施工劳务承包合同范本2发包方（甲方）：_承包方（乙方）：_甲、乙双方本着同等、互利和协商一样的原则，就_工程施工的劳务承包事宜，达成本合同条款如下，双方共同遵照

5、执行。第一条、工程概况1、工程项目名称：_2、工程施工地点：_3、承包内容：_4、承包方式：_5、承包价格：每平方米工价为_元。其次条、工程期限1、开工日期：_年_月_日开工。2、竣工日期：_年_月_日竣工。3、总工期为：日历天_天。4、阶段性工期目标：以甲方阶段施工安排为准。第三条、工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必需达到_。第四条、甲方责任1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行平安、质量、文明施工、综合治理等方面的教化，做好日常监管工作。2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。3、负责对乙方施工人员的平安、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按

6、规定刚好做好验收工作。4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并刚好对其进行卫生等方面工作的指导、监管。5、根据合同约定，按时足额向乙方支付工程款。第五条、乙方责任1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，细心组织施工。2、按甲方的工期安排要求，仔细编制施工作业安排，每月应按时完成甲方下达的月工期安排。3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。4、严格执行平安协议书中的规定，落实施工现场平安生产措施，做好各项基础工作。5、按国家和市的有关规定，办理好进场前的规范用工手续。（1）乙方应向甲方供应企业法人营业执照、企业资质等级证书等有效证件。（2）乙方进入甲方施工区

7、域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特别工种操作证件等有效证件。6、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。第六条、施工验收1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应刚好向甲方提交自检报告，通知验收；甲方应当刚好对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业；验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并担当由此导致的甲方的相关损失。竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿修理，并担当由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。2、乙方应协作甲方对其工作进行的初步

8、验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必需乙方协作时，乙方应按甲方的指令予以协作。（协作第三方工作的费用另外协商）。第七条、环境爱护、平安生产和文明施工1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行平安生产、文明施工、环境爱护以及公司相关制度等方面的教化；依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施状况，使其体系有效运行。2、乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安施工标准进行施工；加强对现场操作工人的平安教化；仔细落实平安措施，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患，确保平安生产；随时接受平安检查人员依法实施的监督检查。由于自身平安措施不力及违章操作造成事故，

9、担当一切责任后果和经济费用。3、发生平安事故，乙方应按有关规定马上上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。4、乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现场整齐有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并担当因违反有关规定造成的损失和罚款。5、加强现场管理，实行一切适当的措施，爱护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避开对公众和第三方财产造成损害和阻碍。第八条、平安责任乙方必需严格遵守甲方的规章制度和平安操作规程进行施工作业，因乙方违规操作造成的平安事故，由乙方全权负责，所发生的一切费用与

10、甲方无关，工程施工期间乙方必需购买全部工人的人身意外损害保险，保险金由乙方自理，乙方提交工人名单，甲方为乙方代办保险手续。第九条、结算方法及付款方式1、每月25日由甲方按乙方实际完成工程量（或按工程进度节点）结算劳务承包费，次月15日前按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。2、甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付（或按工程进度节点），付款时间为业主付款后，支付上月结算款的_%。所承包工程完工后付结算款的_%，余款待所承包承包工程完工验收达到合同要求后_%付清。3、在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_%的劳务管理费。第十条、争议纠纷解决1、本协议

11、的纠纷原则上实行同等、公允、互谅的原则进行协商，并形成书面文件。2、若协商不成，双方均有权向协议签订地人民法院提起诉讼。第十一条、其他约定1、协议如有未尽事宜，须经协议双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本协议具有同等效力。2、本协议自签订之日起生效。协议执行期间内，任何一方均不得随意变更或解除协议。3、本协议一式两份，甲乙双方各执壹份。甲方签字：_乙方签字：_年_月_日_年_月_日签约地点：_签约地点：_施工劳务承包合同范本3甲方： 身份证号：乙方： 身份证号：依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他相关法律法规规定，本着公允、公正、同等互利、诚恳守信的原则，经甲乙双方协商一样签

12、订本合同。一、 工程概况1、 工程名称：大同市宏洋同煤城5#主楼及地库2、 工程地点：大同市南郊区老平旺村口3、 乙方承包范围：5#主楼及地库的钢筋下料工程。4、 承包方式甲方供应合格的材料及施工机具，乙方负责供应工程所需的合格工人。5、承包单价地库钢筋下料140元/吨，5#主楼钢筋下料9元/m2 。二、 质量要求乙方必需严格把好质量关，保证一次验收合格，因施工质量不合格造成返工的，材料及人工费全部由乙方担当。三、 双方的责任与义务1、 乙方工人进场后，甲方负责支配食宿，每月付给乙方工人生活费1000元/人。2、 乙方必需听从甲方管理，保质保量完成甲方下达的施工任务，现场必需做到文明施工，成品

13、码放整齐，原材料进场卸车、废料二次接头利用。按时完成甲方下达的施工进度安排。3、 乙方必需遵守劳动纪律，严格根据施工规范施工，必需为每位工人缴纳人身意外损害保险。施工中发生的一切平安事故，费用均由乙方负责。4、 施工中由于甲方缘由造成工程停工或不能正常工作，超过5天以上的，甲方付给乙方工人每天100元/人的生活补助费。四、 结算支付方式地库砼浇筑完成一周后，甲方付清乙方的人工承包费;主楼甲方每月付给乙方工人1000元的生活费，等工程完工后支付到工程款的70%.待主体结构封顶验收合格两周后，甲方付清乙方剩余30%的工程款。五、违约责任施工中随意一方违反此合同，必需担当总工程款20%的违约金。六、

14、本合同一式二份，甲乙双方各持一份，双方签字后即生效。待工程完工款项结清后自动失效。甲方(盖章)：_ 乙方：_代表人(签字)：_ 身份证号码：_年_月_日 _年_月_日施工劳务承包合同范本4甲 方：乙 方： 身份证号码：工程名称：结构类型：框架（详见施工图）工程地址：甲方将承建的 工程的水电安装工程劳务施工承包给乙方。依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法以及其它有关法律法规，遵循公允、诚恳、守信、互惠互利的原则，双方就本工程承包事宜协商一样，签定本合同。一、主要工作内容及范围1、包括全部基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、

15、室内室外等全部一切给排水、强弱电预留预埋与安装、消防、通风空调预留预埋与安装、吊洞等工作。给排水部分：给水部分：自外墙分户水表起至全部用水末端的给水工程安装及系统试压；排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处全部排水工程安装及排水试验。电气部分：从小区低压配电柜至住户的全部桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从弱电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束；避雷带，避雷网的施工。水电临设部分：包括临时水、临时电。涉及消防工程、电梯、通风空调工程、凹凸压配电工程、供水供气工程、弱电工程、智能化系统、安

16、防系统等，凡在施工设计范围内或技术变更范围内由甲方施工的内容，其劳务部分均在乙方工作范围。刚好精确向甲方报送所需材料量；负责本班组本专业施工所产生建渣的清运。 上述未明确提及的，按本合同下述相关条款执行；本合同未明确提及但在合同议定过程中已口头约定或按行规属于水电安装工程范围内的其它项目。2、辅材如钉子、扎丝、电焊条、焊锡条、焊锡丝、穿线钢丝、尼龙引线、封口胶、泡沫板、电工胶布以及施工用具、工具、试压设备、钻孔机具等均由乙方自备，甲方提供的材料紧限于：PP-r管、PVC排水管、电工导管、相关配件以及电线电缆等主材。3、乙方所用材料的进出场由乙方负责上、下车堆码；场地内材料的水平运输、垂直运输、

17、坡道运输、一次转运、二次转运、多次转运由乙方自行负责。4、乙方配备1个以上专职质检员，跟班作业，协作甲方质检员、工长，检查工程质量。二、工程承包方式及承包单价1、承包方式：人工费承包（含自供材料及自备机具）。2、承包单价：本工程按建筑面积计量，单位以平方米计算。单价为：35.00元（叁拾伍元每平方米）。以上单价包含技术工、普工或一般签证工工资、劳务管理费、自备材料费、自备机具损耗及折旧费、风险费、利润等。因设计变更导致返工重做的按实计价。因施工失误导致的工作量增加不予以计价，造成材料奢侈或工期延误的按本合同相关条款处理。乙方在履行合同签署前，对甲方供应的各种文件资料如施工图等已充分知晓，对场地

18、状况、工期要求、楼号施工依次以及各种不行预见状况已充分评估，故合同一经签署，乙方必需做到甲方及建设单位要求的平安文明施工标准、质量要求、工期要求等，不得以设计造型困难、设计变更、施工流程冗长、工作量不饱和或工艺繁琐、施工现场停水停电或气候误工等客观缘由要求调增单价。3、原则上现场不允许出现签证点工，若甲方指令或工程须要，或经甲方核定的确超出合同约定范围的工作，乙方应在无条件执行的前提下，按普工：80.00元/工日、技工130.00元/工日进行结算。三、价款结算及节点支付方式1、价款的结算：按合同单价和经甲方验收合格、现场收方验方的工程量进行价款结算。2、工程进度款的结算和支付：工程施工至约定的

19、支付节点时，由项目经理、主管工长、质安员、预算员签字确认，扣除罚款或垫付款、代扣款后，经甲方领导批准后方成，所产生的一切费用由乙方担当，费用从乙方当次支付款项中扣除。3、零星签证点工、计时工在乙方工程竣工结算时一并核算，不列入节点支付范围。4、支付方式：本工程应建设方对工程交付运用的特别要求，分两段施工，甲乙双方议定节点支付方式详细为：工程施工至第一段主体断水时支付至乙方完成合同工程量的50%；工程施工至第一段基本全面完工、建设方搬迁入住时支付至乙方完成合同工程量的60%；工程施工至其次段主体断水时支付至乙方完成合同工程量的70%；工程整体装饰、安装工程完工支付至乙方完成合同工程量的90%；工

20、程全面竣工、验收合格，完成乙方合同价款核算时支付至乙方合同价款的95%，扣留5%作为保修金；保修期为壹年，自工程全面竣工、验收合格之日起计算。在保修期间，乙方免费履行保修责任，保修期满后退还。5、如遇春节而工程未施工至上述支付节点，则按乙方完成量的70%进行支付。6、工程未到支付节点或未竣工未结算时，甲方不对乙方借支或预支任何费用。四、工程质量要求本工程质量标准为合格，全部工作必需根据国家现行验收评定标准以及成都市住宅工程质量分户验收管理暂行规定、依据施工图纸及甲方技术交底施工，确保工程质量通过验收，如有不合格返工或材料奢侈，其损失由乙方自行负责并按每查实一点罚款200元的标准执行，因整改而造

21、成的工期延误按本合同下述相关条款执行。五、工期要求1、工程施工时，乙方必需根据甲方编制或现场要求的工期按时合格完成，如因工程所需，要求乙方加班作业或连续作业时，乙方必需无条件执行，乙方应按甲方的工期要求，合理调配劳动力，确保工程平安、保质、按期完成，不得以夜间、小雨、节日、农忙、人手不够等客观缘由影响工期，如未完成或未执行时按最低20xx元/次进行惩罚。2、乙方应与其它工种亲密协作保证节点工期。3、若甲方经调查探讨，确认乙方劳动力和技能不能保证施工进度要求时，乙方必需全力协作组织调集突击班组并在甲方指令下达后6小时内到场进行作业，若每次甲方指令下达后，乙方未执行或拖延时间影响工期节点时按最低2

22、0xx次惩罚。六、平安文明施工要求为贯彻“平安第一，预防为主”的方针，依据中华人民共和国建设工程平安生产管理条例和国家有关法律法规，明确平安生产中各自的权利、义务和责任，双方特殊约定如下：1、甲乙双方必需仔细贯彻国家、省、市的劳动爱护、平安生产主管部门颁发的有关平安生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动爱护法规、条例、规定。2、乙方应严格遵守甲方制订的各项平安操作规程、特种作业人员的审证考核制度、平安生产岗位责任制度、平安检查制度、平安生产奖罚制度、平安教化制度等。3、甲乙双方的有关人员必需仔细对本单位职工进行平安生产制度及平安技术学问的教化，增加法制观念，提高职工的平安生产意识和自我爱

23、护实力，督促职工自觉遵守平安生产纪律、制度和法规。4、施工前，甲方应对乙方的管理人员、施工人员进行平安生产进场教化，介绍有关平安生产管理制度、规定和要求。乙方应组织召开施工人员平安生产教化会议，并通知甲方委派有关人员出席会议，介绍施工中有关平安、防火等规章制度及要求，乙方必需检查、督促施工人员严格遵守、仔细执行。依据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好平安技术交底，并有交底的书面材料，履行签字手续并归档备查。5、施工期间，乙方指派 （身份证号码： ）负责本工程项目的有关平安、防火工作，甲方督促、检查和指导。甲方有帮助乙方搞好平安生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必需在限期内整

24、改，过期不整改者，将按每次500元处以罚款。6、在生产操作过程中的个人必需正确穿戴防护用品，甲方有权进行检查，如乙方违者按50元人.次罚款。7、乙方人员对所处的施工区域、作业设施设备、工用具等必需仔细检查，发觉隐患，应马上停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。8、乙方应严格按甲方平安技术交底进行操作，如乙方野蛮、擅自施工所发生平安事故由乙方负责。9、乙方对施工中运用的自备机具和自备材料，其性能、运用要求、平安留意事项以及维护保养方法等应完全知晓。因自备材料或设备出现质量问题或操作不当而导致的后果由乙方自行负责。10、乙方人员对施工现场的

25、脚手架，各类平安设施、平安警告牌、不得擅自拆除、更动，违者按500元次进行惩罚并担当因复原各项设施所发生的人工费、材料费等。对因擅自拆除而造成工伤事故的，由乙方负全责。如施工须要的确须要拆除变动的，必需征得工地施工负责人和甲方指派的平安管理人员同意，并实行必要、牢靠的平安措施后方能拆除。11、特种作业必需执行特种作业人员平安技术培训考核管理规定，经特种作业平安技术考核后持证上岗。中、小型机械的操作人员必需按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必需遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作，严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作运用电器、机械设备。12、乙方必需严格执行各类防爆制度，易燃易

26、爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。13、乙方需用甲方供应的电气设备，在运用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合平安规定的应刚好向甲方提出，甲方应主动整改，整改合格后方准运用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果的由乙方负责。14、乙方在施工中，应留意地下管线及高压架空线路的爱护。甲方对地下管线和障碍物应具体交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有状况，应刚好向甲方和有关部门联系，实行爱护措施。15、贯彻谁施工谁负责平安的原则。乙方人员在施工期间因违规规章或不按甲方要求作业造成伤亡、火警火灾、机械事故等重大后果的由乙方负责，甲方应协力进行紧急抢救伤员、爱护现场，抢救珍贵物

27、资的工作并按程序逐级上报。16、乙方必需向甲方供应施工管理人员和现场工人名单和相关证件，包括作业人员身份证复印件及有关证件，人员确定后应相对稳定，凡需变动，必需刚好通知甲方，征得同意后方可变动。乙方对人员身份状况或重大变动状况隐匿不报从而导致各种不良后果的由乙方负责。17、乙方人员上下班途中及离开工地后发生的任何平安事故，甲方不担当任何责任。18、凡发生工伤事故，根据“四不放过”的原则进行调查处理，由责任方担当一切经济损失和相应的法律责任。19、平安责任的划分和处理方式在施工中，乙方必需严格根据平安操作规程作业，圆盘锯、电焊机等电动工具必需由专人负责、专人操作，且定期进行维护、保养。塔机、龙门

28、吊、吊车等大型机械定岗定人，非专业机操人员不得操作，乙方应随时加强检查、加强教化，消退平安隐患，杜绝平安事故的发生。若乙方工人发生任何平安事故，乙方必需干脆与伤者进行协调解。甲方乙方施工劳务承包合同范本5发包方(全称)： _(以下简称甲方)承包方(全称)：_(以下简称乙方)为落实岗位责任，保证工程质量、工期与平安生产，双方依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法以及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允的原则，现就“_”水电工程项目发包给乙方施工，并达成以下条款，以兹共同遵照执行。一、 工程概况:1、 工程名称：_(含地下室、总体管网)水电工程(不含消防、送排风工程)2、 工程地点

29、：_3、 设计单位：_4、 监理单位：_二、 工程承包范围：1、 甲方供应的“(不含消防、送排风工程)、设计变更图纸、设计更改、甲方通知书、图纸会审纪要。2、与有关部门的施工界限：若以上承包范围与电信、有线电视、电力、自来水、市政雨、污水、燃气、消防等有关部门须由他们施工的相抵触部分，由相关部门施工。甲方依据实际状况可调整相关部分工程量由其他施工班组施工，乙方应无条件协作，若未经甲方审批，乙方自行施工的可不结算该部分的工程量。三、 合同工期：1、乙方在施工过程中协作土建统一支配的工期进行施工，不单独支配工期。合同签订后_天之内乙方应供应如何保障平安、施工质量的方案及依据土建工期编制施工安排，合

30、理支配劳力、机械、材料进场施工。2、 安装过程中，如发生下列状况工期可顺延,不计算延误工期费用索赔：a、 因甲方缘由，需设计修改的确影响施工进度。b、 因不行抗力造成的工期延误。c、 1周内连续停水停电累计超过_小时且的确影响施工。3、乙方在与其它承包施工单位施工协作过程中，造成后续分项工程工期延误时，甲方对乙方处以每延误一天_元的罚款，造成土建工程总包工期延误时，甲方对乙方处以每延误一天_元的罚款。如因乙方缘由延误交房的，乙方还应担当延误交房的责任。四、 工程承包方式及计价方式：1、 水电项目按以下计价条款进行计价：a) 工程量按甲方审核后的实际工程量结算;b) 安装定额套用_;c) 市政定

31、额中排水工程管道铺设分项项目及给水工程中除管道附属构筑外分项项目套用_ ;d) 主材、设备由甲方指定品牌、规格，按甲方询到市场的实际现金购买且不含材料发票的价格补_%,然后由乙方负责选购、安装、保管;e) 协助材料费按合同签订月综合信息价进行计取;f) 机械台班按合同签订日之前的有关政策进行调整;g) 人工单价按本合同签订日之前的有关政策进行调整;h)本工程结算条款均按上述规定执行，仅计至定额基价内人工费、机械费、材料费(含协助材料费、主材费、设备费)，其它费用(包括但不限于企业管理费、风险费、利润、税金、措施费、其它费、规费、高层建筑增加费、地下室施工增加费、脚手架搭拆费等)均不计取。合同签

32、订后产生的政策性调整均不调整;i) 按以上计价条款进行计价后下浮_ %(定价部分主材及设备不参加下浮)作为最终结算造价;2、 因总体管网将涉及到部分土建管井等构筑物施工，该部分按以下要求进行计价： a)、 工程量按甲方审核后的实际工程量结算;b)、 土建定额套用_;c)、 市政定额中除合同第四条第1点规定外的项目套用(_ (_);d)、材料因土建部分均为甲方供应，考虑到甲方管理上的便利，水电工程涉及到土建材料中的钢筋、水泥、砂子、石子、砖头、井盖均由甲方供应,乙方负责施工、保管，乙方不计取任何土建材料费用;e)、 机械台班按合同签订日之前的有关政策进行调整;f)、 人工单价按本合同签订日之前的

33、有关政策进行调整;g)、本工程结算条款均按上述规定执行，仅计至定额基价内人工费、机械费，其它费用(包括但不限于土建材料费、企业管理费、风险费、利润、税金、措施费、其它费、规费、高层建筑增加费、地下室施工增加费、脚手架搭拆费等)均不计取。合同签订后产生的政策性调整均不调整;h)、 按以上计价条款进行计价后下浮作为最终结算造价;3、 以上计价模式均为定额计价模式，不采纳清单计价模式;工程款审批时乙方均应供应采纳“_”版软件套价的电子版预算及“_”软件编制的工程量电子版计算式及相应的纸质预算书、工程量计算式;4、 按以上结算条款进行结算，除总包单位施工协作费、税金外的各项费用均由乙方担当;5、 临时

34、用水、用电乙方有义务帮助甲方进行该部分内容安装、维护，材料由甲方供应或签认乙方供应的材料，乙方不计取任何费用;6、 施工用水、用电的费用由甲方暂行代乙方垫付，各班组按造价比例进行分摊，从工程款中扣除;五、 付款方式：1、 单体不低于_栋以上的主体结构封顶后起先对已封顶楼栋按以下要求支付进度款。2、乙方依据工程进度于每月_日向监理部申报当月完成的工程量，监理部在_个工作日内予以审批后报甲方，经甲方审批后工程量的_%支付该月工程进度款。3、工程竣工验收合格后，乙方按要求移交有关竣工图、内业资料、有关设备产品运用说明书、保修证书、验收合格证书后付至已完工程量的_%。自办理交付运用之日起_个月内办理完

35、结算手续，同物业办理完交付手续后，付至工程结算总造价的_%。余款_%作为工程保修金不计息。自工程竣工验收合格之日起_年后完成全部保修工作_天内付清余款。4、 工程款的_以现金支付，但乙方应供应工资册，余下的_以公司户头转账至材料商的方式支付。六、 工程质量标准及验收：1、 按国家工程施工质量验收评定标准合格。2、双方对材料、工程质量有争议，由甲方托付工程质量检测机构鉴定,所需费用由乙方垫付。鉴定为质量合格的，鉴定费用由甲方担当;鉴定为质量不合格的，鉴定费用及相关的损失，由乙方担当。七、 材料、设备管理要求：1、乙方进场的材料、设备均须经甲方检查认可后方可安装，未经甲方确认不得进入验收和支付程序

36、。如验收、审核认可后材料被更换，甲方有权实行对乙方更换材料价值5倍进行罚款。甲方验收后也不免除乙方的质量责任。2、本合同签订后_个月之内，乙方应供应工程所需材料清单。乙方承诺供应材料清单与图纸所需材料数量(含变更工程量及定额损耗量)偏差不超过_%，超过允许偏差所造成的材料价格改变由乙方担当。3、无需定制的材料乙方应依据施工进度提前_个月进行审批，以便确定品牌、价格，需定制的如配电箱、桥架、水泵等应依据施工进度提前_个月进行审批。4、乙方自带工具及物资必需到甲方保管员和保卫员处具体登记，如未登记入工地后视为甲方全部，如离开工地时，甲方保卫人员及管理人员有权对包袱及可疑人进行检查，发觉了偷窃行为按

37、偷窃物品的价值处以_倍以上的罚款。八、 保修和售后服务1、 本工程自验收合格之日起乙方供应_个月免费保修服务。2、渗水、漏水等影响居民正常生活的状况下，乙方承诺在甲方通知后_小时内赶到现场并于_小时内完成修理。发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当马上到达事故现场抢修。其他状况下，乙方须在甲方通知后_小时内赶到现场，并于赶到现场之日起_日内完成通知所涉及之保修、修理项目。3、 每个修理项目完成后，经业主和甲方验收并签字后，方为该修理项目本次修理完毕。4、违反以上规定，视为乙方同意由甲方处理，甲方委派他方处理，处理结果由业主和甲方签字认可后即生效，不再经由乙方确认，因此所发生的一切费用从

38、乙方保修款中扣除，不足部分乙方还应补足。九、 甲、乙双方责任1、 甲方的责任(1)供应引至本小区内的施工水源、电源(二级电箱以上的电源)，详细引至各用水点、用电设备由乙方自行负责。甲方供应二间临设供乙方临时堆放材料及办公运用，不允许住人。(2) 参加工程质量、施工进度、施工平安的监督，负责材料进场、施工验收确认工作。(3) 按合同约定支付工程款。(4) 协议签订后，甲方供应完整的水电施工图纸_套。2、 乙方责任：(1) 在施工期间,乙方至少需支配1位现场技术管理人员(联系人：)，甲方发觉施工现场管理员不在岗，每次罚款_元。(2)乙方遵守工程建设平安生产、文明施工有关管理规定，严格按平安、文明施

39、工的要求组织施工、管理，并随时接受有关各方的监督检查。由于乙方在施工过程中造成的事故责任和因此发生的费用(含担当第三方损失及有关费用)均由乙方担当。甲方可依据平安事故详细状况赐予罚款。(3) 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的爱护工作，并担当损害修复的费用。(4)水电工程具备隐藏条件时，乙方进行自检，并在隐藏前_小时通知甲方验收。未经监理或甲方签字认可，乙方自行隐藏的，甲方将视情节严峻程度赐予每次_元罚款，并要求重新隐藏验收直至符合要求。(5) 已竣工工程未交付甲方之前，乙方负责已完工程的爱护工作，爱护期间发生损坏，乙方自费予以修复。(6)乙方需自行供应劳保用具给一线施工人员，敬重一线

40、施工人员的劳动成果，不得随意扣发工人劳动酬劳，否则乙方要担当相应的经济责任。乙方必需刚好支付班组的劳务费、为从事危急作业的职工办理意外损害保险、为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，并支付保险费用。若政府须要乙方人员办理社保、劳保，乙方需负责办理并担当费用。(7)相应的内业资料由乙方负责完成，并供应完整的备案用竣工图_套，供应结算用竣工图_套和结算资料_份，有关格式要求按_档案室标准执行。(8)各班组墙体、楼板预留洞、管槽待管、桥架、风管、风口、箱体等就位施工完毕，其塞缝由各自班组在土建粉刷之前完成，土建粉刷后因乙方缘由需重新打洞、割槽其塞缝、粉刷均由乙方无偿负责。墙面管槽需用切

41、割机进行切割，不得未经切割随意凿打破坏墙面。十、 违约责任1、 合同签订后_日内,乙方应交纳合同履约保证金_万元整。履约保证金在乙方第 一次付进度款时无违反合同条款的状况下无息退还。2、 当发生下列状况时视作甲方违约，由甲方担当违约责任，赔偿因其违约给乙方造 成的经济损失：(1) 甲方不按时支付工程进度款。(2) 甲方无正值理由不支付工程竣工结算价款。(3) 甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他状况。3、 当发生下列状况时视作乙方违约：(1) 因乙方缘由不能根据约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。(2) 因乙方缘由工程质量达不到约定的质量标准。(3) 乙方不履行合同义务或不按合同

42、约定履行义务的其他状况。4、甲方未按合同条款约定的时间内支付预付款、工程款的，应根据逾期支付款项的逾期日内的日万分之_向乙方支付违约金。乙方逾期将验收合格后的工程交付甲方，或乙方逾期将已验收合格的竣工资料交付甲方的，乙方应根据_元/天的标准向甲方支付违约金5、 对乙方在工程施工过程中存在平安、施工质量、拖延工期等问题，甲方有权实行 罚款、责令整改等措施。十一、 争议解决甲方、乙方在履行合同时发生争议，应当协商解决。当事人不愿协商或者协商不成的，双方可以向工程所在地的人民法院起诉。十二、 合同解除1、 甲方、乙方协商一样，可以解除合同。2、 有下列情形之一的，甲方有权单方面解除合同，乙方应无条件协作，并扣罚乙方 现有工程投入未支付部分的工程款做为违约金：乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以承包的名义分别转包给他人; 发生重大质量事故;出现质量、平安问题，又拒绝听从甲方、建设方及监理、设计单位要求整改的; 未经甲方同意，无故拖延工期的;十三、 合同生效与终止1、 双方履行合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本 合同即告终止。2、 合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚恳信用原则，履行通知、帮助、保密等义 务。十四、 合同份数1、 本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等的法律效力。十五、 合同生效甲