2022公路施工承包合同_2.docx
《2022公路施工承包合同_2.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022公路施工承包合同_2.docx(52页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022公路施工承包合同马路施工承包合同1XX县甲方:XX人民政府(以下简称甲方) 乙方:XX建筑安装工程有限公司(以下简称乙方) XX村马路砼路面改造工程经过公开招标评标,由乙方中标承建。为明确甲、乙双方的权利和义务,经双方协商一样,特签订如下合同,共同遵照执行。一、工程总价及结算依据该工程承包价为: 2362173.00元 (人民币 贰佰叁拾陆万贰仟壹佰柒拾叁元整含税费),本工程采纳总价承包合同形式计算工程承包合同总价(合同价不包括浆砌片石水沟,片石水沟按县有关补助政策以实际施工量结算)。施工单位按图施工,以合同中的总价进行决算,建设方供应的工程量清单中的工程量及工程造价仅作为编制标底和投
2、标书参考。二、工程内容XX村马路砼路面改造工程长 4.37216 公里,对路基进行整治,铺筑水泥稳定层(底基层水稳层可用片石补强),新铺水泥砼路面。改造为四级水泥砼路面,路基宽5.0米,C30水泥砼路面宽3.5米,C20水泥砼路肩0.75米2,增设部分涵洞、防护设施、排水沟等附属设施,详见设计文件。三、材料供应及要求1、本工程所需水泥按县马路指挥部单价290元/吨由甲方选购,乙方自行运输,在运输施工中乙方只能用于该路段修建,否则,发觉一次,扣乙方工程款壹万元;其他材料由乙方自购。2、材料质量要求(1)河沙:河沙或机械吸沙;(2)片石:300号强度以上;(3)碎石:正规产地碎石;(4)条石:30
3、0号强度以上;(5)水泥:32.5级一般水泥,须有厂家质检部门的合格证书或质检书。3、凡经质量监督小组的监督员或县质检站或农村马路建设指挥部建管处现场人员抽验发觉不合格材料,一律不得运用,并限期运出现场,否则由监理工程师或建设单位组织运出,产生的费用由施工单位担当,并在工程进度款中扣除。四、工期1、本标段工期6个月(日历工期),自20xx年9月3日至20xx年3月2日(详细工期起先时间以指挥部开工令为准)。2、工期允许延长的条件:(1)建设单位变更设计,阻碍了施工进度;(2)异样恶劣的气候条件,影响施工平安或工程质量;(3)建设单位通知短暂停工。3、工期延长的确定,若发生第2条规定的状况之一,
4、施工单位应书面报请甲方同意后,方可顺延工期。4、除第条规定的允许延长工期的条件外,施工单位签订施工合同后连续15天不进场动工,视为违约,甲方有权收取施工单位缴纳的履约保证金作为违约金。若施工单位连续20天停工,甲方除收缴履约保证金外,有权清场,干脆解除与施工单位签订的施工合同,并追究施工单位的违约责任,同时按施工单位所完工程量结算,工程款在二年内支付,不计息。5、施工单位每延误一天惩500元,提前完工一天奖500元。6、该工程以竣工验收合格之日为竣工日期。五、甲方的一般义务1、开工前为乙方办理属甲方完善的施工所需的各种手续。2、帮助乙方落实施工所需砼拌合场水、电管网,以保证施工须要,费用由乙方
5、担当。3、派驻现场质量监督人员,监督乙方施工质量。4、帮助解决施工管理以外的可能影响施工的有关事宜。5、依据乙方的竣工报告,组织有关部门检查验收。六、乙方的一般义务1、严格根据合同规定的承包范围及内容组织施工,保证质量,按期完成工程任务。2、做到施工现场符合平安文明施工有关规定。3、接受甲方、铜梁县马路质量监督检测站、县农村马路建设指挥部建管处对施工现场的质量监督。4、工程完工后,按交通部马路工程交(竣)工方法编制工程竣工资料及决算报告,一式六份并送交甲方归档。七、工程质量检查验收及标准1、乙方必需按图施工,几何尺寸不得擅自改动。2、本合同工程质量,按交通部80-20xx马路工程质量检验评定标
6、准执行,必需达到合格工程或优良工程。3、工程所需各种建材乙方须自行抽查、验收。经自检或甲方、质检站检验不合格材料,一律不准运用,并限三天内自行运出施工现场。4、施工中,乙方必需根据施工设计图和交通部现行马路工程技术规范进行施工,各个工序的试验、检验乙方应做到原始记录齐全,数据真实牢靠,各个工序完结后,经监理、甲方、质检站检验验收合格后,方可进行下一个工序施工。否则,将不予计量。5、砌筑的砂浆、路面砼协作比应符合设计要求,必需试压件,拌和匀称,随拌随用。6、凡经甲方、质检站检查指出质量不符合要求的,乙方必需无条件返工,直到达到设计要求,所发生的返工费用由乙方担当。7、乙方在施工中不接受甲方、质检
7、站整改看法的,甲方有权终止乙方承包合同,所造成的损失由乙方担当。8、工程完工后,乙方应采纳书面通知甲方验收。甲方在接到通知后1015日内组织有关部门检查验收。9、阅历收若是乙方缘由造成工程质量达不到设计要求,乙方必需无条件在限期内返工直至达到合格工程。由此造成逾期交付的,应担当工期延误责任。若在限期内不返工,建设单位有权另行组织其他施工单位施工,所产生的费用在承包方工程款中扣除。10、本工程质保期从竣工验收合格之日起计算,质保为两年。保修期内若发生质量缺陷,乙方应无偿返工达到合格工程,若乙方不履行返工义务,则由甲方组织他人修复,所产生的修复费用在乙方工程余款和质保金中扣除。八、施工平安1、乙方
8、在施工过程中,应切实加强平安管理,做到平安施工、文明施工。施工时需设立平安警示标记,必需确保车辆和行人平安。若发生平安责任事故概由乙方全部担当法律及经济责任,甲方不负任何责任和费用。2、在施工作业中,因施工行为造成施工现场以外的房屋、青苗、地上地下管网损害及人身损害赔偿由乙方负责。九、工程款结付与履约保证金的返还1、本工程分四次支付镇自筹部分工程款(县补助资金按县相关政策支付),路基完工付20万元、水稳层完工付40万元、20混凝土路肩完工付10万元、全部工程完工付10万元,余款除质保金外从工程完工验收之日起二年内付清,不计息,如未付清余下工程款按信用社同期贷款利率计算。完工完成50%时,退还5
9、0%履约保证金;全部工程交工验收合格后,退还余下履约保证金。2、该工程质保期二年,质保金为合同总价的5%,质保期满无工程质量缺陷,甲方如数返还。十、本工程奖惩本工程验收达到优良工程建设方奖承包方工程总价的1%,合格工程不奖不惩。十一、违约与争议的解决1、违约金按承包总价的5%计算。2、违约金支付不足损失部分,守约方有权追偿不足部分损失。3、发生争议双方应在监理组主持下协调解决,协商不一样时,任何一方可向工程所在地人民法院起诉。4、协商或起诉期间不得影响或停止施工,除诉讼保全以外。 十二、合同的变更与解除1、合同履行中,因未尽事宜或变更设计增加工程量,双方可签订补充合同,补充合同与主合同具有同等
10、效力。2、合同履行中,因乙方无力接着履行施工合同所规定的义务。发包人(公章): 承包人(公章):法定代表人(签字): 法定代表人(签字):年 月 日 年 月 日马路施工承包合同2发包人(全称):承包人(全称):依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,双方就本施工事项协商一样,订立本合同。一、工程概况:袁垅村道路硬化工程0。5公里。工程内容包括路基平整、水泥路面浇筑等,概算约为11万元。二、开工时间:20xx年9月1日 竣工时间:20xx年11月30日三、质量要求及奖惩措施:1、确保合格(由村两委组织邀请专业人员验收),必需做
11、到平安生产,文明施工。2、路面应实行横向拉毛或机具压槽等抗滑措施,其磨擦力应符合施工规范要求,路面与其他构造相接应平顺,做到路面边缘不积水。混凝土铺筑后按施工规范要求养护;混凝土路面外观无脱皮、印痕、裂纹、石子外露和缺边掉角等病害,且符合规范和工艺要求。3、奖惩措施:承包人必需严格按有关规范、标准施工,确保工程质量。工程质量未达到合格必需无条件返工,担当返工损失,保质期为一年。四、工程承包方式:包工包料,竣工工程结算以承包价为基础,工程量按实结算。五、付款方式:完成路面硬化工程50%付合同款20%;工程全面完成,阅历收合格待上级拨款到位后付至总工程款90%,并返还履约保证金;暂扣10%作为工程
12、质保金,质保金在质保期满后1月内付清。六、承包人向发包人供应履约担保,担保方式为:履约保证金弍万元,履约保证金在工程验收合格后退回。七、奖罚措施:1、工程在20xx年11月30日前竣工。除不行抗拒因素外,拖延工期一天罚100元。2、承包人在决标后须向乙方递交本工程投标时的项目管理班子具体名册,要求项目经理到岗率每月不得少于20日。未事先征得发包方同意,抽查时发觉擅自缺岗除责令到岗外,处以每人每天罚款100元。另外,在工程合同签订后不得转包,否则视为弃标,履约保证金将不退还,该工程予以重新招投标。3、承包人必需接受发包人的监督员监督,接受整改看法。八、平安责任:1、施工前由发包人负责清理好在施工
13、范围内的农作物;施工期间有关政策处理纠纷由发包人负责。2、承包人施工期间爆破作业人员必需持证上岗(三员三证齐全),并做好平安保险等相关手续,若由承包人引起的发生人身平安和行车平安、群众纠纷等大小事故,一切责任和经济补偿均由承包人负责。九、该工程的招标文件作为签订施工合同的附件,承包人应遵守建筑业法律、法规和各项有关政策。十、该工程质量保修责任与义务按国务院20xx年1月20日颁发的建筑工程质量管理条例等有关法规执行。十一、本合同一式二份,承包人、发包人各执一份,本合同双方约定签字盖章后生效。发包人:(公章)承包人:(公章)xx年xx月xx日马路施工承包合同3甲方:乙方:XX县XX县人民政府批准
14、修建,XX县村委会(以下简称甲方)在择优的基础上,确定了公司(以下简称乙方)为马路工程的施工单位。为明确甲、乙双方的权利、义务,根据中华人民共和国合同法和建筑法的规定,结合本工程详细状况,签订本合同,双方应共同遵守执行。第一条工程概况1、工程名称:马路工程工程内容:马路工程,全长公里,路基宽米,路面宽米。工程地点:承包范围:按工程施工图纸,路面宽度按水泥混凝土面层宽米,厚厘米。2、施工工期:开工日期:年月日竣工日期:年月日3、工程质量:按交通部现行颁布的马路工程质量检验评定标准评定达合格以上工程。4、合同价款:人民币万元,资金拔付:5、承包方式:包工包料。6、按每公里万元结算,实做实收,不含税
15、。其次条工程图纸马路施工图纸,由甲方负责供应,供应日期为本合同签订日期,施工图纸供应壹套。第三条甲方驻工地代表甲方委派监理工程师(理事会)和甲方驻工地代表,理事会履行工程施工监理;工程量计量、签证等技术工作职权,甲方代表行使合同约定的权力和职责。第四条乙方驻土地代表马路项目经理部为乙方在施工现场设立的日常施工管理机构,其乙方驻工地代表。第五条甲方工作1、在本合同签订后10日内,甲方应负责办理好土地征用、房屋折迁及其他地面附着物迁移的工作,无偿向乙方供应施工场地。2、甲方在15天内负责办理好施工所需电力、通讯等外接线路的联系、协调工作,以确保施工期间的须要。3、处理当地群众因工程施工而引起的纠纷
16、、争吵、冲突,防止不良事故的发生。甲方不按合同约定完成以上工作而造成延误,应担当由此造成的经济损失,乙方工期顺延。第六条乙方工作1、编制施工组织设计(或具体的施工方案),报经甲方批准后运用。2、向甲方供应季、月工程进度安排及相应进度统计报告和工程事故报告。3、按工程须要供应和维护夜间施工运用的照明、看管、围栏和保卫等。否则,由此造成的工程、财产和人身伤事故,由乙方担当责任及所发生的费用。乙方不履行上述各项义务,造成工期延误和经济损失由乙方自行担当。第七条短暂停工一旦驻工工程师发出指令,乙方应根据驻工工程师要求的时间和方式短暂停止本工程或部分工程的施工,在短暂停工期间,合同工期不予延长,一切费用
17、业主不予补偿。第八条工期和延误1、本合同工期为_个月,乙方应依据交工验收的规定在合同工期内或批准后的延长工期内完成,从开工期的最终一天算起。2、由于下述缘由之一而影响施工进度,乙方有权要求延长本合同工程的工期。a、有额外或附加的工程量或工程性质、等级上的变更。b、不是由于乙方的失误或违约而发生的其他特别状况。上述状况发生后,乙方应发出要求延期的通知,驻工代表在与乙方适当协商并报经业主批准后确定延长工期的天数。3、除2款规定给以延期外,其余缘由工期不予延期。4、假如乙方未能按合同规定的工期完成合同工程,造成无法按上级规定的时间验收和影响上级补助资金,由乙方担当责任,乙方接着担当完成本工程的义务和
18、责任。第九条检查和返工乙方应仔细根据标准、规范和施工图设计文件中的要求以及甲方依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表及监理的检查,并为此供应工作便利。根据检验人员提出要求进行的返工、修改,乙方担当由自身缘由导致返工、修改的费用。第十条工程质量1、质量等级:达合格以上工程2、评定标准:根据交通部现行颁布的马路工程质量检验评定标准,施工图纸及省、地交通主管部门、会昌县人民政府有关农村马路的规定。3、由于乙方缘由达不到“合格工程”这个条件,由乙方担当责任及返工费用,工期不变。返工后仍不能达到约定要求,乙方担当违约责任。第十一条。隐藏工程、中间验收具有复盖、掩盖的隐藏部位工程,乙方在自检合格后刚好通
19、知甲方代表、监理参与隐藏工程和中间验收。通知应包括自检记录、隐藏和中间验收的内容,验收时间和地点。乙方应打算好验收签证记录。验收合格,甲方代表应在验收记录上签字确认,乙方方可进行隐藏和接着下一步工序的施工。验收不合格,乙方在限定时间内修改、返工,重新验收至合格。第十二条合同价款及调整合同造价即为本合同协议约定的合理的合同价款,合同价款不随材料价格的改变而调整。但发生下列状况之一时可作调整。1、驻工代表报业主批精确认的工程量增减。2、驻工代表报业主批精确认的设计变更或工程洽商。3、基础工程未能按图纸要求的尺寸、标高进行施工,经驻工代表、监理检测,驻工工程师报业主批精确定的工程量增减。第一十三条工
20、程款支付1、依据工程进度分期支付。(可详细明确)2、最终支付时间要详细明确。第十四条工程质量保证金1、质保金金额为合同总价的5%,从工程竣工后首次支付给乙方的工程款中扣留。2、质保金的退回:工程验收质量合格,将质保金退还给乙方。第一十五条材料供应与材料试验1、材料供应:本工程所需的一切材料(除水泥外,如无其它约定)原则上均由乙方自行负责选购、提货、验收、运输、保管和运用,但全部用于工程的材料都应符合设计图纸和有关规范的要求,乙方对全部验收材料质量负全部责任。2、材料试验检测(1)、本合同工程须严格按试验规程和规范要求进行常规试验检测及有关专项检测和试验,试验检测统一到市交通工程质量监督站试验检
21、测中心进行,乙方不得以任何理由拒绝,其费用由乙方担当。(2)、钢材、水泥、砂石等主要材料必需进行检测,提交检测合格证明,经驻工代表签认后方可运用。第十六条竣工验收1、本工程的验收分为交工验收(初验)和竣工验收两次。2、验收的法律依据:交通部马路工程质量检验评定标准及马路工程竣工验收方法。3、工程具备竣工验收条件,乙方应按前款规定,向甲方提出书面初验收申请报告或竣工验收申请报告,同时向甲方供应下列竣工资料:(1)、工程竣工图表。(2)、工程质量限制文件。a、工程质量自检报告、工程质量检验评定资料。b、试验检测报告:主要原材料、混凝土协作比。c、施工原始资料:强度检测试验资料、工序施工检测记录。(
22、3)、施工原始记录。(4)、施工总结。4、当工程初验不合格,乙方依据甲方提出的要求进行返工、修改后仍不能达到合同约定要求时,除没收质量保证金外,还应担当违约责任。第十七条违约责任:1、甲方不按合同约定支付工程款项及发生其它使合同无法履行的行为,视为违约,除相应顺延工期外,应担当违约责任,向乙方支付合同价款1%的违约金。2、因乙方违约使合同不能履行,甲方可单。方中止合同,于违约乙方担当违约责任,违约金为合同价款的2%。第十八条平安施工乙方根据生产有关规定,实行严格的平安防护措施,担当由自身平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。发生重大平安事故,乙方应按规定上报有关部门并通知甲方,甲方可为抢
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 公路 施工 承包合同 _2
限制150内