2022建筑工程施工承包合同15篇_2.docx

《2022建筑工程施工承包合同15篇_2.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022建筑工程施工承包合同15篇_2.docx（112页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022建筑工程施工承包合同15篇建筑工程施工承包合同1甲方：乙方：依据中华人民共和国民法典和建筑法及有关规定，为了明确甲、乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。一、工程概况：1、工程名称：光彩怡园其次期C、D栋。2、工程地点：_县云集镇迎宾XX。二、工程承包方式及承包价格1、以包工包料形式按1269元包干结算(含税金及全部相关取费标准计取的全部费用，劳保基金不在内)。2、包干价格包括资料、各项检测及各项验收等费用(如桩基检测、实物检测、水电检测、消防检测验收、材料送检、铝合金检测及各分部工程验收等等)。三、工期：开工日期：_年_月_日，竣工日期_年_月_日，总工

2、期24个月。四、工程质量标准：合格工程。五、承包工程内容：1、基础工程：桩基础深度为10米。超深部分按实签证，(挖土方及护壁人工工资140元3，入岩、流砂单独签证，入岩按土方2倍，流砂按土方3倍)。2、主体工程：按设计施工图及相关规定和强制性规范规定。(未包含内容见附表一)3、屋面工程：按设计施工图及相关规定和强制性规范规定。4、外装修：按设计施工图施工(含565中空双层钢化玻璃窗)，第一、二层干挂除外。5、内装饰：内墙为混合砂浆抹灰，天棚不抹灰，楼地面不找平，进户门担心装，室内全部门担心装。6、水电工程：水、电工程到户，预埋部分到位。7、消防工程：按设计施工图施工及相关强制性规范规定。8、施

3、工围墙由甲方负责，临时水电由甲方接至施工场地。六、材料要求：、钢材采纳XX和链钢。2、水泥采纳金X和XXX。3、给水管采纳 现场确定 (国标)4、排污及雨水管采纳 现场确定 (国标)5、外墙砖采纳现场确定4595砖6、铝合金窗采纳565中空双层玻璃窗，品牌为现场确定，规格_正品。七、双方职责：(一)甲方1、甲方派出常驻工程师代表 ，对工程跟踪监督，杜绝不合格材料用在工程上，由此造成工程质量的损失，乙方担当一切责任。甲乙双方刚好对隐藏工程和材料涨价签证。2、甲方负责办理各项报建手续及费用(因报建手续不到位所引起的行政职能部门惩罚)。3、开工前施工场地的三通一平，水电并满意施工须要。4、提交施工图

4、捌套。5、供应工程坐标限制点、地下管网资料及勘探、设计地质报告。6、负责施工期间周边关系的协调。7、组织对工程竣工验收(包括各部分工程)、隐藏工程签证、工程质量监督。按合同约定定期办理结算和支付工程款。(二)乙方1、编制施工组织设计、施工方案、设备、材料、半成品的进场安排，并在收到施工图后组织进行图纸会审。2、施工场地的临时设施、临时水电管线的修建安装。道路畅通，保持平安文明施工。3、刚好向甲方报送施工安排和已完成工程进度报表。4、未经甲方同意，乙方不得转包第三方。(如转包第三方，甲方有权收回，并终止合同)5、供应施工报建所需的证照和资料。6、施工过程中发生平安事故由乙方全权负责。7、规范建筑

5、市场行为，不得拖欠和克扣民工工资。八、付款方式：1、按层付工程款(备注：每层完工后付工程款，基础不付工程款)。主体每层按平方造价付工程款60%。内、外装饰按每层平方造价付工程款25%，竣工验收合格按平方造价付工程款5%，资料备案到位按平方造价付工程款5%，剩下5%作质保金_年，_年到期付清5%质保金。2、挡土墙付款方式按每月工程量付定额干脆费总造价85%结算付款。九、履约金的交纳及返还方法：1、合同签订时，乙方向甲方交纳履约保证金人民币陆佰万元整，签约当天交人民币壹佰万，5个工作日内交人民币叁佰万，余款在20个工作日内交剩余人民币贰佰万。2、转换层完工退还履约金壹佰万元整，到主体第十层完工退还

6、履约金壹佰万元整，主体全部完工退还履约金壹佰万元整。十、结算方式：1、以包干价加签证工程量结算。2、包干建筑面积以房地局产权面积为准。3、在施工中有增减部分工程，按设计变更签证，结算按_省建筑消耗定额计算，人工土建按62.5元工日，水电安装按62.5元工日，装饰装修按75.5元工日，材料按市场价加采保费和运费。按综合费用计取27%。(含税金及全部相关取费标准计取的全部费用)4、挡土墙结算方式套用增减工程量结算方式。5、材料价格超过5%调价，调价按当时市场价减附表二材料所定基价。材料价格浮动在5%以内不予调价6、材料基价见附表二十一、违约责任、乙方如延迟工期不能根据合同约定的时间竣工，超过10天

7、以后每延期一天，甲方按工程总造价的3予以惩罚，从工程款中扣除。2、乙方因工程质量达不到本合同约定的质量标准，乙方必需马上进行返工，其费用乙方自行担当：若返工后还是达不到质量标准的，则自动退场，并赔偿甲方相应损失。3、乙方若无实力在规定时期内履行自筹资金，未完成部分施工责任，视为违约，甲方有权接管乙方施工单位的施工任务，并将乙方交纳甲方的履约保证金抵交违约罚款，乙方自动退场，甲方只按乙方已完成工程量的80%进行结算。4、由于甲方未按合同要求支付工程款影响乙方施工超过10天，每个月甲方要支付乙方的基本工资、设备折旧、工程垫付资金利息的两倍(按当时的银行贷款利息)、钢管脚手架的租金。5、从甲方收到乙

8、方竣工结算资料30天内托付中介机构审查，审查时间为30天，审查报告经甲方、乙方确认后30天内无正值理由不支付工程结算款，从第31天起每天向乙方支付违约金(按合同价款1)，按银行同期贷款利息贰倍计取。6、竣工验收合格后，在三个月内乙方应向甲方交付整套完整备案资料(包括验收备案表)，否则按每延误一天惩罚5000元。7、由于甲方甩项影响房屋不能验收、备案，全部损失由甲方负责，不影响建设方向施工方付款，付款参照原条款。十二、本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商解决。十三、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，希望甲乙双方共同遵守，甲乙双方签字后具有法律效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：

9、_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日建筑工程施工承包合同2甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)经甲乙双方友好协商，乙方承包修建甲方_改造_附属工程的有关事宜，达成以下合同：一、 工作内容宣扬栏、教学楼内墙刮瓷粉, 刷乳胶漆, 外墙刮腻子粉, 刷外墙涂料, 挖排水沟土方, 现浇混凝土散水排水沟, 花池等各项工作内容，并满意规范和甲方要求。二、 工程价款与支付方式1. 工程价款：宣扬栏单价_元。办公区域改造单价_元。合计_元。2. 该建筑工程为包工包料承包方式，机械设备、水泥、砂、砖、工具、水、电、保险费、杂费等一切费用均由乙方自己负责。3. 工程结算以财政局评审中心评审价，

10、工程款由乙方垫资,竣工验收合格, 甲方一次性付清乙方工程款.三、 材料与施工组织1. 砖、砂、水泥等材料由乙方自行选购运至施工地点。2. 机械设备、工具、人员：乙方自行组织机械设备、工具和施工人员，并保证满意甲方的工程进度要求。3. 组织协调：乙方主动组织协调所需材料、车辆、人员和与项目部管理人员的协作。四、 甲乙双方义务与权利1. 甲方负责现场指导、协调。2. 甲方监督乙方工程质量、平安、进度，乙方服务甲方的管理。3. 工程质量：乙方严格按规范进行施工，假如因乙方在施工中违反规范、规程而留下质量隐患造成工程质量达不到甲方的要求，甲方有权利制止接着施工，并责令其返工，直到符合要求为止。4. 乙

11、方负责所完成工程的施工及质量缺陷责任期的保养工作。如在质量缺陷责任内，乙方不进行缺陷修复，甲方从工程款中扣除。5. 工程平安：乙方自行负责施工人员的平安，发生任何意外事故，均由乙方自行负责。6. 工程进度：乙方依据甲方的进度要求，组织相应的人力、物力确保工程进度。7. 治安管理：乙方施工人员不得违反治安管理条例，不得打架斗殴，发生纠纷和冲突主动与甲方联系，通过正值方式解决。8. 凡是与乙方相关的债权与债务均归乙方担当。五、 其它1. 本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，2. 本合同经双方签字并盖手印后生效，在工程竣工验收及质量缺陷责任期工作完成，乙方对内、外债务结清完毕后自行

12、失效。3. 合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日建筑工程施工承包合同3发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：甲、乙双方就住宅楼建筑工程承包事宜经过充分协商，达成协议，特签订本合同。第一条 工程概况1、工程名称：甲方名下私房住宅楼。2、工程地点： 号。3、承包范围：主体工程(从承台起先，圈梁，地台，始终到封顶)。内外墙批荡，四周外墙粘贴纸皮砖，楼梯贴步级砖，走廊、电梯口分别粘贴(详参照以下第4条)。楼层一至八层或共 层(不含夹层)，框架结构，首层为商铺，夹层为摩托车库。二层以上为住宅套房，顶

13、层为一个楼梯房，电梯机房(结算时作投影面积计算)。4、承包方式：包清工。全部机械设备、排栅、模板、铁钉、铁线等全部由甲方负责。乙方只供应线锤、泥刀、水平尺、圈尺、灰刀等。注：本工程的水电安装工程(包括强、弱电)，门窗制作安装、防雷、消防、排栅、防护网不包括在本承包内。5、建设工期：本工程自 年 月 日开工，于 年 月 日竣工(其中主体工程 个月内完成)(详参照以下第五条)。6、工程质量：参照国家房屋质量有关要求执行。7、承包价格：按每层投影面积计算，每平方米为人民币： 元整(￥ 元)。包括天面楼梯屋、电梯机房，基础部分不计，化粪池不计。(凸窗部分只计一面，不计双面)其次条 甲方工作1、开工前向

14、乙方进行现场交底，清除影响施工的障碍物;向乙方供应施工所需的用水、用电等有关方面，并说明运用留意事项。2、打算后需的设备，材料运输到工地，但不负责材料运上楼层。3、甲方指派人员监督及爱护好建筑材料。第三条 乙方工作1、工栅搭设及施工现场每层的临时用水、用电以及放水保养。2、参与甲方组织的现场交底，拟定施工方案和安排进度(作法说明)，交甲方审定。3、按要求组织施工，保质、保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。4、严格执行施工规范，平安操作规程，防火平安规定，环境爱护规定;严格根据图纸作法或说明进行施工，做好各项质量检查记录;参与峻工验收，编制工程结算。5、遵守国家或地方政府及有关部门

15、对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周的建筑物、设备管线，做好施工现场保卫和垃圾处理，模板等材料的堆放、清理;以及消防等方面的平安工作，协调好由于施工带来的扰民问题及与四周住户的关系。6、工程峻工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。7、负责峻工后周边、内部场地，室内地面的环境清理。第四条 工程内容及包工范围1、甲方以清包工的方式发包给乙方。乙方自带行装及必需的生活品及用具，施工所用的平水尺、圈尺、吊锤、泥刀、灰刀等常规的运用工具。2、包工范围：从柱头承台底标高起至正负零基础、圈梁、平基、地面硬底化。电梯井、化粪池。主体框架结构及主体砌砖工程(砌砖外围墙砌18cm,套间

16、之间的间墙砌18cm,电梯井到顶四周砌18cm,其余为12cm砖墙)。屋面工程的栏墙(包括楼面防水线的捣制)。室内外墙、天花板全部水泥混合砂浆扫(批)荡，主楼墙外四四周四面粘贴纸皮砖。电梯出入口四面墙全粘贴瓷砖到顶，公共通道地面贴地砖，墙裙贴1.6米至1.8米高瓷砖。夹层车库包括天花板全批荡，地面过水泥沙浆。顶层天面铺设30cm至40cm高的预制砖块隔热。首层电梯入口、楼梯通道地面贴砖，通道贴砖到顶。3、运用的泵车费用由甲方全部担当。乙方按图纸施工。若工程有变更修改，必需征得甲方同意方可变更。第五条 关于工期的约定1、因甲方未按约定完成工作，影响工期的，工期顺延。2、因乙方责任，不能按期开工或

17、中途无故停工，影响工期的，工期不顺延。3、因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水及不行抗力的缘由，导致停工的，工期相应顺延。第六条 关于工程质量及验收的约定1、本工程以施工图纸的作法说明和国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。2、乙方应在接到甲方进场通知后支配施工人员进场，不得无故拖延、拒绝。应遵从甲方总施工进度安排和工期要求。由于乙方缘由造成质量事故的，其翻工费用由乙方担当，工期不顺延。3、甲、乙双方应刚好对隐藏工程和中间工程进行检查与验收手续，要对工程质量进行监督，检查隐藏工程及负责验收。4、遇到以下状况之一者，经甲方审核批准后生效：A.重大设施变更B.不行抗力上述状况发生两天内，乙

18、方应将工期延误内容书面报告给甲方，甲方收到报告后两天内赐予答复。5、非上述缘由，工程不能按期峻工，乙方应担当经济责任，每延误一天，罚款 元，从工费中扣除。因乙方缘由中途停工，造成甲方损失由乙方担当经济责任。6、工程峻工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知10日内验收，并办理验收有关手续。第七条 关于工程工费的支付及结算约定1、本工程依据施工进度状况分次拨付进度款，按完成工程进度分工种支付70%给乙方。余下部分待峻工验收后结算付清。详细按工种不同依照进度状况支付。如框架部分每完成一层，按 元平方计付70%的款项，以此类推。2、工程峻工后，乙方按规定对工程实行保修。保修时间自通过验收之日算起

19、，保修一年，外墙及屋面保修二年。甲方从乙方工费中扣除人民币 元整(￥ 元)作乙方的质量保证金，保修期满则退还给乙方。第八 有关平安生产和防火的约定乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工人平安操作规程、中华人民共和国消防条例和相关的法规、规范。1、乙方应按规定实行严格的平安措施，做到平安生产、文明施工，施工中发生的平安事故由乙方全部负责，任何人员进入工地必需戴好平安帽及其他须要的平安带、装置等。2、根据施工规范的要求做好现场施工平安管理，依据须要设计现场照明和围护设施，防止发生工伤事故，确保现场人员的生命、财产平安。若因乙方责任发生的工伤事故，应主动处理并马上报告有关部门，

20、因此带来的损失由乙方担当全部费用和责任。3、加强现场平安保卫工作，防火、防盗、防抢，确保工程建设顺当进行。所用水泥袋由甲方收回处理。4、材料堆放整齐，确保现场整齐。5、自行办理所属现场施工人员的生命、财产保险，并支付保险费用。6、接受甲方现场管理人员的监督和检查。其他：工程峻工、付清工程款后，本合同自动失效。未尽事宜，甲、乙双方协商后，可作出补充协议，补充协议与本合同具同等的法律效力。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之时起即生效。希双方共同守。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建筑工程施工承包合同4甲方：_负责

21、人：_乙方：_负责人：_经甲、乙双方充分协商 ，甲方同意将本公司承揽的秀雅楼施工项目以内部责任的形式承包给乙方施工，现就承包内容及方法协商达成以下条款，望共同遵守。（一）工程概况1、工程名称：2、工程地点3、工程内容：综合大楼1栋，建筑面积约（二）承包范围1、甲方承揽的综合大楼1栋的土建工程、装饰工程、水电工程，建筑面积约，详细内容按项目施工图纸方法施工范围有关内容按设计图纸施工。2、装饰标准约：室外外墙装饰为墙面瓷砖，线子为真石漆，室内墙面天棚为现浇板面，地面为现浇板面。3、梯间为不锈钢扶手、不贴瓷砖、不刮三零八;内外墙不做内外保温、不做门窗。地下车库不负责挡土墙，如需做按99建筑工程定额计

22、算。4、水电工程为：现浇板设置暗管底盒，梯间预留穿线管道，户外排水及给水按图纸施工，户外污水沟井、排水沟、管构从常规至化粪池出口打止。（三）承包方式按平方米造价包工包料费用包税金的方式包干承包。(四)工程工期1、工程总施工工期为_ 日历天，工程开工工期以开发商开出的开工通知书时间为准，起先计算施工工期。2、竣工时间以开工日期起至第 _天为止。 3.以上工期除人力不行抗力因素以外的因素均考虑在内。（五）工程验收1、乙方工程施工完成，已具备了竣工验收条件，必需提前10天按国家有关规定向监理单位和开发商供应完整的竣工图纸，相关资料及竣工验收报告等，竣工验收由甲方有关部门进行验收，分项工程由乙方负责。

23、（六）工程质量质量要求：乙方在施工过程中严格根据国家有并建筑施工规范操作规范省市的有关规定和设计图纸要求组织施工，工程质量等级达到合格。二、签订建设工程施工合同时该留意哪些问题1、细致阅读运用的合同文本，驾驭有关建设工程施工合同的法律、法规规定目前签订建设工程施工合同，普遍采纳建设部与国家工商局共同制定的GF-1999-0201建设工程施工合同示范文本。该文本由协议书、通用条款、专用条款及合同附件四个部分组成。签订合同前细致阅读和精确理解“通用条款”非常重要。因为这一部分内容不仅注明合同用语的准确含义，引导合同双方如何签订“专用条款”，更重要的是当“专用条款”中某一条款未作特殊约定时，“通用条

24、款”中的对应条款自动成为合同双方一样同意的合同约定。有关建设工程施工合同的法律、法规规定主要有：民法典、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、建筑业资质管理规定、建筑业资质等级标准(试行)、建筑安装工程总分包实施方法、建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定等。2、严格审查发包人资质等级及履约信用施工单位在签订建设工程施工合同时，对发包人主体资格的审查是签约的一项重要的打算工作，它将不合格的主体排斥在合同的大门之外，将导致合同伪装的坑穴和风险隐患解除在外，为将来合同能够得到刚好、正确地改造奠定一个良好的基础。依据我国法律规定，从事房产开发的企业必需取得相应的资质等级，承包人承包的项目应当经

25、依法批准的合法项目。违反这些规定，将因项目不合法而导致所签订的建设工程施工合同无效。因此，在订立合同时，应先审查建设单位是否依法领取企业法人营业执照，取得相应的经营资格和等级证书，审查建设单位签约代表人的资格，审查工程项目的合法性。其次还应对发包方的履约信用进行审查。建筑工程施工承包合同5发包方：_(以下简称甲方)承包方：_(以下简称乙方)现经双方协商达成以下合同条款。一、工程概况：1.工程名称：_2.工程地址：_3.工程结构：_4.建筑面积、层数：_二、承包范围：本工程基础垫层至屋面防水层以下主体结构内的全部钢筋、模板、混凝土、填充墙砌体、外架及文明施工。2.1钢筋工程：钢筋进料安排供应，翻

26、样、制作、安装和校正；场内倒运，原材料、成品、半成品整理、码放和防雨覆盖；基层清理、焊接、绑扎、植筋，预埋和压筋的制作，铁丝、铁钉、扎丝、焊剂、焊条、胶布、切割机片、双面胶、拉杆用PVC管、线绳、水泥钉、脱模剂、垫块、塑料薄膜及手提电动工具耗材等。2.2模板工程：模板进料安排供应，配制、拼装、校正和清理；现场倒运，模板支撑拆除、清理刷油、拔钉、分类、码放；进场材料的卸车。若发觉工人在施工现场随意把方料模板切割、奢侈等事项，甲方有权罚款，每次罚_元。2.3混凝土工程：混凝土的浇筑和养护，保养，泵管的接拆及清理。（梁板柱进行磨平打磨，做好成品爱护）。2.4砌体工程：砌块浇水潮湿、砌筑，砂浆配制，上

27、料、搅拌及放料，场内倒运；砌体脚手架搭拆，清理归堆；木砖、过梁预制安装；预留洞口。砌体压筋制作安装；地沟砌筑，抹灰，盖板预制安装；砌体用搅拌机的就位、安装、调试；灰斗车和砌体用具。2.5架子工程：包括主体施工全部内脚手架搭拆、外架搭设、清理归堆，防护棚、平安通道搭拆；楼层四口五临边防护，平安密目网、小眼白网挂设；吊篮安装及防护，塔吊附墙件防护，踢脚板制安；标识、标牌、警示标记和展牌、横幅挂设、以及钢管的维护保养、刷漆。2.6文明施工：修建临时用房、围墙、路面硬化、场地硬化、临时散水和排水渠，整理和维持场容场貌，工完场清，根据省级文明工地要求执行，教化所属职工文明施工，杜绝不文明行为发生。三、承

28、包形式：劳务施工承包。1.甲方供应塔吊（含司机）、振动棒一套（一机二棒）以及三级箱以内线缆、配电箱，其余电线、电缆、照明设施、机具耗材等由乙方负担，待工程完工后向甲方交还能正常运用的振动棒一套（一机二棒）以及三级箱以内的线缆、配电箱等。2.乙方在本工程必需配备专业管理人员；总负责一人；技术总负责一人以及专职质量、平安管理人员，并负责放线、抄同等业务，甲方负责检验。四、承包价格：1.按建筑面积_元平方米。2.建筑面积计算方法见8.1.2条。五、质量标准：根据国家建筑工程验收规范验收，主体结构质量必需达到合格标准。六、工期：自_年_月_日至_年_月_日主体封顶。总日历工期_天。乙方按总合同工期编制

29、形象进度安排，报甲方审批。严格按审批后的形象进度安排执行，每超过一天罚_元。七、施工平安：7.1甲方负责施工现场平安的检查监督工作。对乙方施工人员进行必要的进场前平安教化，宣扬正确运用“三宝”，完善平安防护措施。在现场四周和重点防范部位设立警示牌。甲方应建立健全现场平安制度，逐日进行平安检查，对违反平安制度的作业人员，甲方有权进行指责教化、停工及罚款处理。7.2乙方负责职工的平安管理，进行平安培训，做好班前平安技术交底。进入施工现场必需戴好平安帽，对于高空作业，必需严加规范，系好平安带，作业前首先检查脚手板是否平安，是否坚固，用电设施的接线是否正确、平安、电线是否损坏、老化、开裂、袒露。若被发

30、觉以上各项达不到要求的，每项每次罚款_元，并要求乙方应刚好解除，直至消退平安隐患，符合平安操作规范后方可施工。7.3乙方人员在施工操作中，不按平安规范施工，违章作业所造成的一切平安、质量事故，乙方负责解决并担当一切费用及后续责任，引不行抗力引起的平安、质量事故按相关规定执行。7.4若乙方人员违反中华人民共和国治安管理条例或国家其他法律，除接受国家司法机关惩罚外，还必需执行项目综合治安制度的惩罚条款。八、结算、付款：8.1结算：_8.1.1综合单价：_元/平方米8.1.2工程变更，只要不发生建筑面积的增减，无论结构构件的难易与数量改变与否，单价和结算面积不变；若变更引起乙方返工，甲方应增加相应的

31、费用。8.1.3乙方必需保证足额支付民工工资，因拖欠民工工资引起的相关事宜及责任由乙方全部担当。8.2付款：8.2.1三层主体封顶付已完成工程量（经监理审批后的工程量）的_%，中途可借零花钱（费用在下次支付劳务费时扣回），主体封顶付已完成工程量的_%，砌体工程完工付至已完成工程量的_%。春节放假时按已完成面积付至已完成工程量的_%。8.2.2余款在主体结构验收合格后_个月内付清。8.2.3付款必需由甲乙双方负责人当面到当地银行办理转账手续。九、其他约定：9.1甲方责任、权利：9.1.1负责工程施工全过程的领导、管理和组织协调工作；联系建设、设计、监理单位和其他相关部门解决属甲方解决的问题。9.

32、1.2负责编制施工组织设计、施工方案、制定施工进度安排，确保生产均衡和连续性。9.1.3负责给乙方供应施工技术资料，图纸、设计变更、图纸交底书目、答疑纪要及省级文明工地验收标准各一份9.1.4负责按形象进度和进料安排向乙方刚好供应施工所需的各种材料。9.1.5负责施工中的总质量、平安技术交底，对乙方的施工进行监督、检查和验收。9.1.6负责建立健全施工现场平安、管理制度，对乙方的施工人员进行必要的进场平安教化9.1.7负责向乙方供应办公室、库房各一间。9.2乙方责任、权利：9.2.1乙方必需接受甲方、建设单位、监理单位及上级主管部门的监督检查，负责向甲方供应营业执照、资质证书、机械操作和特别工

33、种人员上岗证，进场管理人员资格证及进场施工人员花名册各两份。9.2.2向甲方缴纳违约质保金_万元，主体封顶验收合格扣除罚款违约金后一次性退还。9.2.3负责向甲方供应专项施工方案、进度安排和月报；材料运用前五日供应用材安排。9.2.4负责对所属作业人员进行平安教化培训，严格按现行平安施工规范作业；负责平安设施的检查报验，严禁运用不合格平安材料。9.2.5严禁转包工程。9.2.6每道工序完工后，乙方首先自检，合格后报甲方验收，必需达到合格工程标准，若甲方发觉一处不合格，罚乙方_元。9.2.7乙方要疼惜财物，做到工完场清，若发觉随意损坏、乱丢材料的，一个扣件罚款_元、一个卡具罚款_元，不刚好清扫卫

34、生、清理施工现场的每次罚款_元。9.2.8本合同是以合格工程标准签订的，若单位工程质量达不到合格标准，是乙方缘由造成，甲方有权对该单位工程按平方米单价下浮_%扣取乙方的违约金，若完成达到合同标准，甲方可适当赐予嘉奖。9.2.9施工过程中乙方必需教化职工做到文明施工，不能出现打架、偷盗等不文明行为，若发生一次罚乙方_元。9.2.10乙方承包范围内分部分项工程的合格必需达到_%。允许偏差项目合格率必需达到_%。若验收达不到_%，乙方必需刚好返工达到要求，返工的全部费用由乙方担当。十、补充条款：10.1未尽事宜由双方协商解决，协商不成的提请当地法院裁决。10.2本合同签字后即为生效，若一方违约，则支

35、付给对方五万元违约金。十一、合同份数：本合同一式四份，正本二份（甲、乙双方各执一份）、副本四份（甲、乙双方各执一份），正副本具有相同法律效力，经双方签字（盖章）后生效，全部劳务作业完工并通过验收、结算付款完毕后自行失效。甲方代表签字：_乙方代表签字：_盖章：_盖章：_年_月_日_年_月_日建筑工程施工承包合同6发 包 人：(以下简称甲方)承 包 人：(以下简称乙方)依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方经协商一样订立本合同。第1条：工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容： ，总建筑

36、面积约 平方米。1.4承包方式：乙方以包工、包料、包工期、包质量、包平安、包验收、包保修的方式履行建筑施工承包责任。第2条：承包范围2.1乙方承包范围：2.1.1按甲方供应的施工图纸、设计说明以及图纸会审记录和有关变更文件、资料及所包含的内容，依据国家、省、市的有关规范、规程、标准等的要求进行施工，除 工程外，均由乙方负责施工，详细内容如下：建筑、结构、给排水、电气照明。2.1.2未经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包或将其承包的全部工程转包给第三方，否则视为乙方违约，所造成的一切损失由乙方担当。2.2甲方可指定发包的专业工程，不托付乙方施工：2.2.1首层大堂装修、户内豪华装修、凹凸

37、压配电、弱电工程、空调通风、煤气、智能化系统及周边防范、电信(包括宽带网)、电视、电梯及监控系统、幕墙、消防、市政园林工程、幕墙、中心空调及配套工程的专业设备安装等项目由甲方指定的分包单位承包，由甲方与专业工程公司签订施工分包合同，乙方须担当协作施工的责任。2.3 甲定生产厂家乙负责选购的材料：钢筋：水泥：防水卷材：门窗：第3条：工程质量标准3.1工程质量标准按国家现行施工验收规范及省市验收合格标准。3.2保修期自本工程竣工验收合格之日起计。第4条：保修期4.1本工程保修期为：1、基础工程及主体结构工程为设计年限。2、防水工程_年。3、管线设备工程_年。4、装修工程_年。5、缺陷责任期：6个月

38、。第5条：工期5.1总工期： 天(本工期为从甲方下发的开工文件起到完成建筑工程竣工验收的时间，不包括不属于乙方承包范围的各专业工程的工期)。5.2开工日期：_年_月_日，详细开工日期以甲方或甲方托付的监理公司下发的正式开工令为准。5.3节点工期：5.4合同文件中提及的工期，不包括劳动假日、公众假日和恶劣天气日子。5.5.如遇下列状况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：(1)按施工打算规定，不能供应施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;(2)凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工须要或因交验时发觉缺陷须要修、配、代、换而影响进度;(3)重大设计变更，供

39、应的工程地质资料不准，致使设计方案变更或由于施工无法进行的缘由而影响进度;(4)在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工;(5)非承包方缘由而监理签证不刚好而影响下一道工序施工;(6)未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;(7)人力不行抗拒的因素而延误工期。5.5承包方必需根据约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工。5.6因承包方缘由不能根据协议书约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工的，承包方担当违约责任。第6条：承包方式6.1本工程采纳乙方包工包料、包质量、包工期、包平安、包风险、包经国家有关部门验收的形

40、式进行总承包施工。6.2在施工期间,其它有须要由乙方承包施工的项目(合同外项目、图纸会审变更部分和有关变更文件、资料及所包含的内容),以甲方的书面通知为准,相应费用、工期应经双方确认后调整。第7条：合同价7.1工程款计价方式：7.2付款方式：预付款：工程进度：工程结算款：第8条：合同生效8.1合同订立时间：_年_月_日。8.2合同订立地点： 。8.3本合同自双方签字并盖章后生效。8.4本合同文本正本贰份，甲方、乙方各壹份;各份均具同等法律效力。第9条：其它约定9.1甲方付予乙方的工程款，乙方须优先支付工人工资;若乙方拖欠建筑工人工资，甲方有权从工程款中干脆支付。乙方与其工人之间的争议与甲方无关

41、，甲方不担当任何责任。9.2本工程的平安防护、文明施工措施费，乙方须符合国家或省、市等的规范要求，且须保证平安防护、文明施工措施费专款专用。否则甲方有权停止平安防护、文明施工措施费的支付，索回已经支付的平安防护、文明施工措施费;因乙方未履行上述约定而造成的任何损失和责任，概由乙方担当。9.3乙方向甲方承诺根据本合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当质量保修责任。9.4甲方向乙方承诺根据本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。9.5本合同未尽事宜，双方另行协商，签署补充合同。本合同正本两份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存一份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字

42、)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日建筑工程施工承包合同7一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所给予的定义：1.1通用条款：是依据法律、行政法规规定及建设工程施工的须要订立，通用于建设工程施工的条款。1.2专用条款：是发包人与承包人依据法律、行政法规规定，结合详细工程实际，经协商达成一样看法的条款，是对通用条款的详细化、补充或修改。1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款实力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。1.6设计单位：指发包人托付的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。1.7监理单位：指发包人托付的负责本工程监理并取得相应工