2022建设工程勘察合同15篇.docx

《2022建设工程勘察合同15篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022建设工程勘察合同15篇.docx（128页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022建设工程勘察合同15篇建设工程勘察合同1托付方（甲方）：承包方（乙方）：依照中华人民共和国合同法的有关规定，甲、乙双方本着互惠互利自愿的原则，经友好协商特制定以下条款：一、托付事项：甲方托付乙方为其进行：二、勘察设计费用：包干勘察设计费人民币：陆万柒仟伍佰叁拾捌圆整（小写：67538。00元）三、付款方式：1、甲方在本合同签订后即付工程勘察设计费人民币：陆万柒仟伍佰叁拾捌圆整（小写：67538。00元）。2、如甲方与乙方签订本工程的施工合同，已收取的设计费计入工程款内。四、工程勘察设计的时间、交付方式：乙方需在设计费到帐后的5个工作日内向甲方提交电子版的设计文件（包括概、预算文件、材料

2、、设备清单）。五、学问产权约定：1、甲方将托付设计的全部费用结算完毕后，甲方拥有设计文件（包括概、预算文件、材料、设备清单）的全部权、运用权和修改权。2、甲方在余款未付清之前对该设计文件（包括概、预算文件、材料、设备清单）不享有任何权利；甲方在余款未付清之前擅自运用或者修改运用乙方设计的文件而导致的侵权，乙方有权依据中华人民共和国著作权法追究其法律责任；3、未被甲方采纳的设计方案，学问产权仍归乙方全部；六、双方的权利及义务：1、甲方有义务支付合同约定的相关费用；2、甲方有义务供应有关企业资料或其他有关资料给乙方；3、乙方有权要求甲方供应有关企业资料供乙方设计参考；4、乙方有权要求甲方根据合同约

3、定支付相应款项；5、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得运用该设计作品：七、违约责任：1、因甲方缘由要求中途停止勘察设计工作的，已付工程勘察设计费不退还。2、乙方如无正值理由提前终止合同，所收取的定金应当全部退回给甲方。3、本合同以乙方向甲方供应本合同中规定的全部工程设计文件，甲方按本合同规定付清全部设计费之日起，结束本合同关系，本合同另有条款约定的除外。八、合同生效：本合同一式两份，双方签字或盖章后生效，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。未尽事宜，双方协商解决。甲方（盖章）：用户公司乙方（盖章）：代表：代表：开户行：开户行：账号：账号：签订日期： 年 月

4、 日建设工程勘察合同2项目名称：_项目建设地点：_合同编号：_(由承接方编填)托付方：_承接方：_签订日期：_建设部国家工商行政管理局制定托付方_(以下简称甲方)承接方_(以下简称乙方)甲方托付乙方进行_勘察任务。依据中华人民共和国经济民法典和建设工程勘察设计合同条例的有关规定，结合该工程的详细状况，为明确责任，协作协作，搞好该工程勘察工作，经双方协商一样，就本工程_勘察阶段的工作签订本合同，共同遵守。第一条工程勘察范围1.1本工程项目勘察托付文号、日期1.2工程建设地点1.3技术要求1.4预料工程量其次条甲方按时向乙方供应下列文件资料项目名称文件资料份数供应日期年月日一、提交工程项目批准文件

5、(复印件)以及施工或勘察许可文件二、提交工程项目的坐标与标高资料三、提交技术托付书及已有的技术资料和图件第三条乙方按下列进度、份数向甲方提交勘察成果勘察成果名称提交日期提交份数年月日3.1勘察成果规定提交4份，超过4份另行计算。3.2工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特别状况(设计变更、工程量改变、自然条件影响以及非乙方缘由造成的停工等)时，工期顺延。第四条取费标准及拨付方法4.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。国家规定的取费标准中没有规定的收费项目，由双方另行议定。4.2本工程勘察费估算为_元，合同生效后_天内，甲方向乙方预付估算勘察费的30%作为定金，(本合同履行后，

6、定金抵作勘察费);工程勘察验收、交付成果后15天内，结清全部费用。4.3双方托付银行代付、代收有关费用。第五条双方责任5.1甲方5.1.1甲方托付任务时，必需向乙方明确技术要求和勘察阶段，按时供应已有技术资料(包括地下管线、地下构筑物的资料)，并能满意乙方编写勘察纲要和编制工程预算的基本要求。若因地下埋藏物不清，致使勘察过程中发生或危及人身平安时，其责任由甲方负责。5.1.2若勘察现场须要看管，特殊是在有毒、有害等危急现场工作时，甲方应派人负责平安保卫工作。5.1.3派员帮助乙方与有关部门的工作联系，刚好为乙方创建并解决勘察现场条件。如：征购土地、青苗赔偿、拆除障碍物、平整施工现场、修好通行道

7、路、接通电源和水源以及排水渠等，并担当其费用。5.1.4勘察前，依据乙方提出的用料安排，按时打算好各种材料，并担当费用。5.1.5按时为勘察人员打算好住宿、办公、临时库房、就餐食堂、取暖、饮水以及条件许可的其他福利设施，甲方不向乙方收取费用。当甲方不能供应上述条件时，甲方应支付乙方临时设施费。5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。5.1.7工程完工后，在15天内负责组织勘察及成果验收，并在乙方填写的工程勘察交验单上签署看法，作为工程勘察费用结算的依据。5.1.8维护乙方提交的勘察结果，不得擅自修改、转让。5.1.9由于甲方缘由造成乙方窝工，除

8、工期顺延外，甲方应支付窝工费。5.1.10补充协议中甲方应负的其他责任。5.2乙方5.2.1派工程技术人员按任务托付书和设计技术要求进行现场踏勘，确定勘察手段、勘察工作量，编制工程预算。5.2.2在勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计。5.2.3勘察过程中，依据场地地形、地质条件和技术规范要求，向甲方提出增减工程量或变更勘察手段的看法，并办理正式变更手续。5.2.4根据国家现行的标准、规范和规程进行勘察，依据托付任务书提出的技术要求，按合同规定的进度，提交勘察成果，并对其质量负责。5.2.5讲究职业道德，端正经营作风，勘察成果应满意设计和施工的要求。5.2.6补充协议中乙方应负的其他责任。第六条

9、违约责任6.1甲方不履行合同时，无权要求返还定金;乙方不履行合同时，双倍返还定金。6.2甲方未按合同规定日期刚好拨付勘察费，每超过1日，应偿付未支付勘察费的1逾期违约金;乙方未按合同规定日期提交勘察成果，每超过1日，应减收勘察费1。6.3由于乙方缘由造成勘察成果质量低劣，不能满意设计技术要求时，其勘察费用由乙方担当。第七条本合同执行过程中发生纠纷，双方应刚好协商解决。协商不成时，由当地建设行政主管部门调解;调解不成时，双方同意由_仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构或事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。第八条其他事宜_。第九条本合同未尽事宜，由双方当事人刚好协商签订补充协

10、议，有关协议、电报、电传、技术探讨纪要等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。第十条本合同自双方签字盖章后，在15日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行废止。本合同正本1式8份，双方各执4份。托付方单位名称：_承接方单位名称：_(盖章)(盖章)法定代表人：_法定代表人：_单位地址：_单位地址：_邮政编码：_邮政编码：_电话：_电话：_电传：_电传：_传真：_传真：_开户银行：_开户银行：_银行帐号：_银行帐号：_签订合同代表(签字)：_签订合同代表(签字)：_日期：_年_月_日日

11、期：_年_月_日建设行政主管部门工商行政管理部门审查看法_鉴证看法_(盖章)(盖章)审查号：_鉴证号：_审查日期：_鉴证日期：_年_月_日_年_月_日建设工程勘察合同3工程名称：托付单位：设计单位：设计编号：合同编号：年 月 日订建筑安装工程设计合同订立合同双方：建设单位： 以下简称甲方；设计单位： 以下简称乙方。为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，依据建设工程勘察设计合同条例的规定和_批准的安排任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。一，工程名称，规模，投资额，建设地点甲方托付乙方担当_工程的设计项目，建筑安装面积为_平方米，批准总投资为_万元，建设地点在

12、二，甲方的义务1，甲方应在 年_月_日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告），燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满意初步设计要求的勘察资料，须要经过科研取得的技术资料。甲方在 年_月_日施工图设计前，应供应经过批准的初步设计文件和能满意施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必需保证质量，不得随意变更。2，刚好办理各设计阶段的设计文件审批工作。3，在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参与竣工验收。4，在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应供应必要的工作

13、条件，并在生活上予以便利。在设计和施工过程中因技术上的特别须要进行试制试验，所需一切费用以及为协作甲方到外地的差旅费均由甲方负责。5，甲方必需维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复运用或擅自扩大建设范围。甲方有义务爱护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复运用。三，乙方的义务1、乙方必需在 年_月_日以前，向甲方交付初步设计文件；在 年_月_日以前，向甲方交付技术设计文件；在 年_月_日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式_份，技术设计文件一式_份，施工图设计文件一式_份，甲方另需增加文件分数和须要模型费，另行收费。 年_月_日以前，乙方必需向甲方提

14、交完毕全部设计文件（包括概预算文件，材料设备清单）。大型建筑安装工程，甲乙双方可视详细状况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，详细规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件（2）。）2、乙方必需依据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件，设计标准，技术规范，规程，定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。3、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责担当。4、设计单位对所担当设计任务的建设项目应协作施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题

15、，负责设计变更和修改预算，参与隐藏工程验收和工程竣工验收。四，设计的修改和停止1、甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按 元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。2、原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的看法书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条方法计算。3、甲方因故要求中途停止设计时，应刚好用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。五，设计费的数量和交付方法本设计合同生效后_天内，甲方应向乙方交付相

16、当于设计费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向甲方提交初步设计方案后_天内，甲方应向乙方支付_%的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后_天内，甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付）。六，嘉奖与违约责任1、在合理的工程投资限制数内，由于乙方采纳先进技术或合理建议而节约了工程投资，可以从节约投资额中提取_%嘉奖乙方。2、由于甲方不能按期、精确供应有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日 元计算增付设计费。3、甲方不根据合同规定的时间向

17、乙方支付定金和设计费，应依据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。4、由于乙方的缘由，延误设计文件的交付时间，每延误 天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的_%的违约金（甲方可在设计费中扣除）。5、因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方接着完善设计任务，并视造成的损失奢侈大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与干脆受损失部分设计费相等的赔偿金。七，其它本合同自 年_月_日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。在合同执行中如发生

18、纠纷，双方应刚好协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以干脆向人民法院起诉。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式 份，送计委，xxx等单位各留存一份。建设单位（甲方）：设计单位（乙方）：代表人：代表人：联系人：联系人：通讯处：通讯处：电话或电报：电话或电报：开户银行：开户银行：帐号：帐号：年_月_日订建设工程勘察合同4工程名称：合同编号：发包人：设计人：签订日期：发包人： 设计人： 发包人托付设计人担当 工程设计，依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵

19、循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本项目经协商一样，订立本合同。第一条 本合同依据下列文件签订：1.1中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建设工程勘察设计市场管理规定。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。其次条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。第三条 发包人应向设计人提交的有关资料：第四条 本合同的设计期限为 天，自 年 月 日起计算，设计人应向发包人交付的设计资料及提交日期如下：第五条 本合同设计收费估算为 元人民币。设计费支付进度详见下表。说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2.本合同起先履行

20、后，定金抵作设计费。3、本合同的设计费包含人防部分设计费。4、设计人的设计工作满意付费节点条件后，应向发包人供应阶段性的设计资料并书面通知发包人对所提交的设计资料进行审查，发包人在接到设计人的通知后3日内组织相关人员对设计人的设计资料进行审查，经发包人审查通过后的次日，发包人按本合同第五条约定支付相应的设计费。如审查不通过，设计人应无条件进行修改，由此产生的额外费用及设计期限延误责任均有设计人自行担当，。5、若发包人所发包的设计项目为带方案招投标的项目，若最终发包人未能竞得该项目用地土地运用权的，则本设计合同自行终止，包人只需向设计人支付其已完成工作量 %的设计费。如合同终止时，发包人已支付的

21、设计费超过 %的，设计人应将超过的部分返还发包人。6、在设计人阶段性设计工作完成(方案设计阶段或施工图设计阶段)，且相应设计通过发包人及相应政府主管部门的审查后，设计人应书面通知发包人对项目的建筑面积进行核对确认并计算出最终的设计费总额，在设计费总额确定后的七日内，除预留现场服务阶段的设计费外(若有)，发包人应将设计费余款支付给设计人。7、 在设计人向发包人开具并供应相应的发票及相关资料后，发包人方履行付款义务。否则，由于设计人未能刚好开具并供应发票而导致发包人付款延误，发包人不担当责任。设计人开具并供应的发票必需符合国家财务及税务相关规定。 第六条 双方责任 6.1发包人责任：6.1.1发包

22、人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料，并对其完整性、正确性刚好限负责，发包人不得要求设计人违反国家强制性标准进行设计。 发包人提交上述资料超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，双方重新确定提交设计文件的时间。6.1.2发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，供应必要的条件。6.2设计人责任：6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格并通过相应政府主管部门审查的设计资料，并对其负责。6.2.2设计人采纳的主要技术标准是：国家现行设计规范和地方

23、性规范、规程、技术规定等。6.2.3设计合理运用年限为 年(按国家有关规定)。6.2.4设计人按本合同其次条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料。 6.2.5因设计人的缘由须要进行设计修改的，设计人应无条件修改，由此产生的额外费用及设计期限延误责任均有设计人自行担当。6.2.6设计人交付设计资料后，按规定参与有关的设计审查，并依据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整、修改和补充。设计人按合同规定时限交付设计资料，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题，参与分部分项验收、参与竣工验收并签署看法。6.2.7设计人所提交给发包人的设计资料，其学问产权归发包人全部，设计

24、人应爱护发包人的学问产权，不得以任何形式向第三人泄露、转让。如发生以上状况，设计人应赔偿发包人的损失。6.2.8设计人向发包人保证，发包人运用设计人交付的设计资料不会侵扰第三人的任何权利，如发包人因运用设计人交付的设计资料而遭遇第三人的追索的，责任由设计人担当。6.2.9设计人需为本工程特地设立项目组，配备固定的专职设计人员,设计人应在签订本合同之前将项目团队组成人员的名单及具体资料(资料包括但不限于个人简历、资质状况)交付给发包人，名单经发包人确认后作为本合同的附件。在合同履行期间，未经发包人书面同意，设计人不得擅自中途换人，否则，每擅自更换一个，需向发包人支付设计费估算总额的 %做为违约金

25、。第七条 违约责任：7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，发包人按设计人实际完成的工作量支付设计费用。7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应担当应付未付金额万分之五的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。7.3设计人对设计资料中出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计缘由造成工程质量事故的，设计人除负责实行补救措施外，应退还干脆受损失部分的设计费。并向发包人支付违约赔偿金，赔偿金为设计费的 %，如赔偿金不足以弥补发包人的损失的，设计人还应赔偿发包人的损失。因设计缘由造成第三人的财产及人身损害的，责

26、任由设计人担当。7.4如设计人未按本合同第四条规定的设计资料交付时间交付的，每延误一天，应根据设计费估算总额的万分之五向发包人支付违约金，发包人有权干脆从应支付给设计人的设计费中扣除。逾期超过30天以上时，发包人有权不支付逾期提交的设计资料的设计费，并有权终止或解除合同。如发包人终止或解除合同的，设计人应向发包人支付设计费 %的违约金，此外，设计人还应将已完成的设计资料交付发包人。7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。 第八条 其他8.1设计人为本合同项目所采纳的国家或地方标准图，由设计人自行解决。如发包人要求设计人交付的设计资料份数超过本合同第四条规定的份数，设计

27、人另收工本费(0号图 元/张;1号图 元/张;2号图 元/张，方案文本 元/本)。如由于设计人缘由造成额外出图的费用由设计人担当。8.3本工程设计资料中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、性能等技术指标，上述技术指标在确定前应事先与发包人进行沟通并取得发包人书面同意，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人须要设计人协作加工定货时，设计人应无条件协作。8.4本工程涉及到的他项二次设计(如钢网架、铝合金等)需设计人供应协作工作的，设计人应无条件协作并不计取费用。8.5发包人托付设计协作引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应汲取担当相关设计任务的设计人

28、参与。 8.6发包人托付设计人担当本合同内容之外的服务，双方应另行协商。8.7由于发包人缘由修改设计，在接到发包人书面通知后，相应阶段的设计出图时间可顺延。8.8本合同设计工作量包含了工程开发和建设过程中的全部设计变更8.9在施工过程中，设计人须向发包人工程施工现场派常驻设计代表一名或托付当地设计院进行施工协作，解决甲方工程施工现场出现的设计问题，由此发生的费用由设计人担当。若设计人未能履行上述义务，发包人有权另行聘请第三方完成上述工作，由此产生的费用由设计人担当，发包人有权干脆从应付款项中扣除，若应付款不足以抵偿上述费用的，则设计人应当将差额支付给发包人。8.10双方对合同履行过程中知悉的对

29、方商业隐私及其他信息负有保密义务，任何一方不得以任何形式向第三方泄露，否则，违约方应赔偿对方因此而遭遇的损失。8.11由于不行抗力因素致使合同无法履行时，双方应刚好协商解决。8.12本合同发生争议，双方当事人应刚好协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由工程所在地人民法院管辖。8.13本合同经双方签字盖章后生效。本合同一式四份，发包人二份，设计人二份，具有同等法律效力。8.14本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。8.15本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

30、。 8.16附件一设计任务书是本合同不行分割的组成部分，具有和本合同同等法律效力。发包人:(公章) 承包人:(公章)居处: 居处: 法定代表人:法定代表人: 托付代理人:托付代理人:电话: 电话: 传真: 传真:开户银行: 开户银行:帐号: 帐号:邮政编码: 邮政编码:建设工程勘察设计合同模板二工程名称：_工程地点：_合同编号：_由设计人编填)设计证书等级：_发包人：_设计人：_签订日期：_深圳市规划与国土资源局监制发包人：_设计人：_发包人托付勘察人担当_工程设计，经双方协商一样，签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订1.1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法。1.2建设工程质量管理

31、条例、建设工程勘察设计管理条例、建设工程勘察设计市场管理规定。1.3深圳市城市规划条例、建设用地规划许可证或土地运用权出让合同书。1.4国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.5建设工程批准文件。其次条本合同设计项目的内容2.1工程名称：_2.2设计指标建设用地面积建筑总面积规定建筑面积建筑高度或层数建筑覆盖率第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：序号，资料及文件名称，文件编号，份数，提交日期，有关事宜。建设用地规划许可证或土地运用权出让合同书第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第五条本合同设计收费估算为_元人民币。设计费支付进度详

32、见下表。付费次序占总设计费%付费额(元)付费时间(由交付设计文件所确定)第一次付费20%定金20%定金说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2.在提交最终一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。4.本合同履行后，定金抵作设计费。第六条双方责任6.1发包人责任：6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性刚好限负责，发包人不得要求设计人违反建设用地规划许可证或土地运用权出让合同书的有关规定及国家有关标准进行

33、设计。6.1.2发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。6.1.3发包人变更托付设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。6.1.4发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，假如设计人能够做到，发包人应依据设计人提前投

34、入的工作量，向设计人支付赶工费。6.1.5发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，供应必要的工作生活及交通等便利条件。6.1.6发包人应爱护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上状况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。6.2设计人责任：6.2.1设计人应严格根据建设用地规划许可证或土地运用权出让合同书的有关规定，有关工程强制性标准，国家和地方技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，技术经济指标符合深圳市建筑技术经济

35、指标计算规定，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.2设计人采纳的主要技术标准是：_6.2.3设计合理运用年限为_年。6.2.4设计人按本合同其次条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参与有关的设计审查，并依据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目起先施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参与竣工验收。在一年内项目尚未起先施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取询问服务费，收费额由双方商定。6.2.6设计

36、人应爱护发包人的学问产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上状况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。第七条违约责任7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未起先设计工作的，不退还发包人己付的定金;已起先设计工作的，发包人应依据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应担当支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门

37、对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.l条规定支付设计费。7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责实行补救措施外，应免收干脆受损失部分的设计费。损失严峻的依据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的_%.7.4由于设计人自身缘由，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第八条其他8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行协作与解决有关问题时，双方应另行

38、签订补充协议或技术询问服务合同。8.2设计人为本合同项目所采纳的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，设计人另收工本费。8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商，发包人须要设计人的设计人员协作加工定货时，所须要费用由发包人担当。8.4发包人托付设计协作引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应汲取担当有关设计任务的设计人参与。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。8.5发包人托付设

39、计人担当本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。8.6由于不行抗力因素致使合同无法履行时，双方应刚好协商解决。8.7本合同发生争议，双方当事人应刚好协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。8.8本合同一式_份，发包人_份，设计人_份。8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。8.10本合同生效后，按规定到深圳市规划与国土资源局或其派出机构备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。8.12其它约定事项：_发包人名称：_设计人名称：_(盖章)(盖章)法定代表人：(签字)_法定代表人：(签字)_托付代理人：(签字)_托付代理人：(签字)_居处：_居处：_邮政编码：_邮政编码：_电话：_电话：_传真：_传真：_开户银行：_开户银行：_银行帐号：_银行帐号：_建设行政主管部门备案：_