2022项目工程总承包合同_3.docx

《2022项目工程总承包合同_3.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022项目工程总承包合同_3.docx（54页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022项目工程总承包合同项目工程总承包合同1发包方(甲方)：_法定代表人：_承包方(乙方)：_法定代表人：_依照中华人民共和国合同法和_市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。第一条工程项目一、工程名称：_二、工程编号：_三、工程地点：_四、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计_平方米。五、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币_元。第二条工程期限一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为_天(日历天)，自_年_月_日开工至_年_月_日竣工验收。二、开工前_天，承包方向发包方发出开工通知书。三、在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并

2、通过书面形式确定顺延期限：1、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者;3、按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工;4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。5、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工;6、非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;7、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。8、由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使

3、合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上的经济支出，并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、设备由订方负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用，由甲方承担。但未及时退货造成的损失由责任方承担。四、工期提前施工中如需提前竣工，双方协商一致后签订提前竣工协议，合同竣工日期可以提前。乙方按此修订进度计划，报甲方批准。甲方应在5天内给予批准，并为赶工提供方便条件。提前竣工协议包括以下主要内容。1、提前的时间;2、乙方采取的赶工措施;3、甲方为赶工提供的条件;4、赶

4、工措施的经济支出和承担;5、提前竣工收益(如果有)的分享。第三条施工准备一、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件，申请领取建筑执照;清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物;解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地);解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;应于_年_月_日向乙方提供所有工程设计图纸_份;组织设计、施工单位进行工程设计交底。二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸，参与设计交底;编好施工图预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做

5、好一切施工准备。第四条物资供应一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标：_二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程。由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，应由甲方负担。任何一方认为对方提供材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。四、本工程材料和设备差价的处理办法：_第五条工程质量一、本工程质量经双方研究要求达到：_二、承包方必须严格

6、按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。第六条工程价款的支付与结算一、本合同签订后_日内，发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的_%备料款，计人民币_万元;临时设施费，按土建工程合同总造价的_%计人民币_万元，安装工程按人工费的_%计人民币_万元;材料设备差价_万元，分_次支付，每次支付时间为_，金额_元。二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在_日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的_%时，按规定比例逐步开始扣回备料款。三、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，连本息(财政拨款

7、不计息)一次支付给承包方。四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日_%的违约金。五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。第七条施工与设计变更一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要全部达到合格。二、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失，应由责任方负担：1、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在7天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准

8、施工。2、在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到安全部位。3、在施工中，如发现甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方承担。第八条安全施工一、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。在施工中因因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责。二、发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承担。三、非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。第九条工程分包1、乙方可按协议条款约定分包部分工程。

9、2、乙方与分包单位签订分包合同后，将副本送甲方代表。分包合同与本合同发生抵触，以本合同为准。第十条违约责任承包方的责任：一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。发包方的责任：一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用

10、，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。四、承包方验收通知书送达_日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日_%偿付承包方赔偿金。第十一条纠纷解决办法建筑工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解;解决不了的，可选择下述第()项处理：(1)向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁;(2)直接向人民法院起诉。第十二条合同的生效与终止一、本合同一式_份，合同附件_份。甲乙双方各执正本一份。其余副本由发包方报送_机关、建设主管部门备案。二、本合同自双方

11、代表签字，加盖双方公章即生效日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。三、本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。甲方：_法定代表人：_乙方：_法定代表人：_合同签订日期：_年_月_日签约地点：_项目工程总承包合同2(以下简称甲方)(以下简称乙方)兹甲方承建的莲东新区保障房F地块1-1#楼、1-2#楼2-1#楼工程，其中水电安装、消防分项工程以包工、包料形式由乙方承包施工。为明确甲、乙双方权利和义务按照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法原则，经双方协商达成如下协议，供双方遵照执行。一、工程概况：1、工程地点：2、详见

12、施工图纸及设计变更图纸。3、施工日期：以土建与建设单位签订合同工期为准。4、质量达到优良。5、十七层6、工程合同(预算)二、承包形式：_。三、承包内容：1、乙方应完成本程中甲方公司与建设单位签定的建设工程施工合同(含补充协议)中水电安装、消防分项工程所有条款的工作内容。(含材料品牌、价格的结算办法及竣工结算办法的有关规定)。2、水、电工程的验收费用由乙方自行处理，水电施工中所产生的垃圾应及时清理，否则由甲方派人清理，发生的费用按两倍计算由乙方承担。3、工期应严格按照项目部指定的施工进度计划施工，必须满足土建工程的进度要求。乙方在施工中必须配合土建施工，服从甲方、监理、业主合理的指挥，不得延误土

13、建施工，预埋管线必须与钢筋同时验收，若因乙方的水电预埋、安装而影响工期者，经项目部确定后，每天罚款1000元。由乙方在当月进度款中扣除偿还甲方。除此以外，甲方另行派工人施工，其工、料费按两倍计算由乙方承担。交工前乙方无法按甲方要求的工期完成，逾期者每天罚款1000元。四、工程结算方式及责任制约定：1、依据甲方与建设单位签订的建设工程施工合同(含补充协议)条款规定。水电安装分项工程由乙方负责按实办理工程竣工结算至终审完毕。2、本工程所用的材料，其价格的确定按甲方公司与建设方的主合同规定的方式计算(甲方已提供壹份合同复印件给乙方作为本协议的组成部分)。3、乙方应履行并分别承担甲方与福建省华航建设工

14、程有限公司签订的项目部责任内部管理合同(甲方已提供壹份合同复印件给乙方作为本协议的组成部分)。4、甲方向乙方收取水电安装分项工程管理费，按乙方完成的经有关部门审定结算总造价的12(上交甲方的费用)归甲所得。其中含：配合费、垂直运输、外架使用及少量的水泥、沙、石子、施工水、电和预埋用的少量钢筋头等，其他材料也不得有浪费现象，若发现浪费现象者后果自负。五、工程款支付方式：4、依据甲方与建设方签订的主合同(含补充协议)，乙方必须在每月的15日前向建设方、监理、甲方提交当月完成的工程量报表及下月的进度计划，并附工程量计算表，必要时应附简图。5、每月的工程进度款按甲方与业主签订的承包合同拨款额度及拨付时

15、间，从工程款转入甲方帐户后三天内扣除上交相关部门的税、上交福建省华航建设工程有限公司的管理费及上交甲方的费用后余下部分为拨付给乙方的工程进度款。6、乙方在收到甲方的工程进度款时，应保证按时足额支付农民工工资及材料款。若拖欠工人工资及材料款严重者，凭乙方的欠条，由甲方先垫付偿还，其补偿金按日千分之三向乙方收取。7、乙方对外的所有经济往来由乙方自负，与甲方或福建省华航建设工程有限公司无关。8、竣工结算审核完毕后预埋本工程水电安装分项含税工程造价的保修金(保修期限、责任以甲方与业主签订的主合同为准)(保修金以甲方与业主签证的合同为准)，退还保修金的时间甲方与业主签订的主合同为准。9、付款约定：以乙方

16、的合同签字人向甲方领取工程款，并提供40%的职工工资表和60%的正式税务建材发票或收据(具体以甲方与福建省华航建设工程有限公司签订的项目部责任内部管理合同为准)。七、质量与安全要求：1、乙方在施工过程中应严格按图和设计变更施工，按国家有关规定、规范及工程质量验收标准施工，不得违章作业，不得乱打槽，乱凿洞口，确保水电安装分项工程质量达到合格以上和建设方的质量目标，绝对服从甲方、业主、监理及有关部门的管理指导，在施工中若出现达不到要求，除自费返工外，应赔偿甲方相应的经济损失。乙方应负责本工程在施工中所有水电预埋孔洞、坑、槽的修补。2、本工程在施工过程中乙方应严格按安全管理条例和文明施工的相关规定施

17、工，因乙方违章施工造成的安全事故由乙自负。3、发生安全事件时所产生的费用在两万内由乙方自行负责，当费用超出两万时超出部分由甲乙双方各承担50%。八、其他约定：1、履约保金。2、履约保证金的退还时间：正负零主体结构施工完成退还保证金叁拾万。其余保证金待水电穿线时退还。(乙方缴纳的保证金均不计息)。3、乙方进场施工后，不得以(甲方原因除外)任何理由中途退场。若退场由甲方派人继续施工，乙方完成的工程量，按70%决算。4、乙方施工人员的食、住由乙方自理，但甲方要提供一间办公室和一间临时仓库及工人宿舍一间，并提供施工图纸四套给乙方。5、乙方工人应自行办理好各种证件，自觉遵守国家和地方政府的各项法律规定，

18、不能发生打架、斗殴、聚众赌博等违法行为。违者每人次罚款500元，情节严重的移送公安机关处理。6、上级莅临工地检查安全文明和竣工验收前，应及时将本工地水电、消防施工的垃圾清理干净，不得影响整个工地的文明施工和竣工验收工作。7、竣工验收前十五天内，乙方必须整理一套完整的内业资料，一式伍份送监理审核。8、乙方必须安规定及时编制、整理工程内业资料，在有关部门来工地检查时，应积极配合并提供完整内业资料备查。竣工验收合格后30天内，按甲方与建设方签订的合同(补充协议)，乙方必须提供一套决算书、竣工图及签证等决算材料(一式四份)，给业方审核。9、甲方应负责协调乙方与各工种班组间的施工进度和工序安排。九、违约

19、责任：按主合同的有关条款约定，属乙方的工作内容，而乙方没有按规定时间完成者，所拖延的天数而引起拨付工程款的延误者，其责任由乙方自负。十、保修责任：自本工程交付业主使用后的保修期内，所发生的保修事件，乙方应在24小时内到位维修，否刚，由甲方派人维修，其工、料费按双倍由乙方承担，从乙方的保修金中扣除。十一、本协议一式肆分，双方各执贰份。自双方签字之日起生效，至办好工程结算，付清工程尾款时自动生效。订立合同双方：甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日项目工程总承包合同3发包人：_(简称甲方)承包人：_(简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中

20、华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称：_2、工程地点：_3、工程范围：_4、承包方式：_二、合同工期1、开工日期：_年_月_日，竣工日期_年_月_日，合同工期总天数_天(以实际进场施工之日算起);三、质量标准工程质量标准：合格、按照施工质量验收规范验收。四、合同价款总计合同金额(大写)_(人民币)，小写￥_。五、付款方式付款方式：本工程进场完成_%工作后10天内，发包人向承包人支付_%工程费用;本工程进场完成_%工作后15天内，发包人向承包人支付_%工程费用;本工程竣工验收后20

21、天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。六、施工准备1、承包人在合同签定后_日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点;七、安全责任1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。八、工程竣工验收及保修1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通

22、知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担;4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费

23、保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿给予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充完善，需委托其他单位时，承包人应承担全部工程费用。九、现场代表发包人现场代表_，承包人现场代表_，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。十、违约责任因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，应根据实际损失向发

24、包人支付赔偿金。一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金_万元。本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第_种方式解决：(一)提交_仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。合同订立时间：_年_月_日合同订立地点：_本合同共_页发包人：(盖章)_法定代表人/委托代理人：_(签字)承包人：_(签字)联系方式：_开户银行：_银行账号：_项目工程总承包合同4发包方：_(以下简称甲方)承包方：_(以下简称乙方)根据中华人

25、民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1、工程名称：_项目外环境景观及_景观园林绿化工程;2、工程地点：_;3、工程承包范围和内容：_园林景观、_景观工程、_景观工程(含各出入口)、绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等(详见施工图)。本工程施工图的深化、优化设计由乙方负责，如本工程的施工由乙方承包，则乙方免费提供该项服务;如不由乙方承包该工程的施工，则甲方支付该项服务费用_元予乙方。4、承包方式：由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。第

26、二条工程期限1、本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为_年_月_日。2、如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。(1)发包方在合同规定开工日期前_天，不能移交承包方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电，影响承包方进场施工者;(2)明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现阶段缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者;(3)在施工中因停水、停电连续影响_小时以上者;(4)发包方现场监理工程师或工程师代表拖延办理签证手续而影响下一工序

27、施工者;(5)未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者;(6)因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度者;(7)发生重大设计变更。第三条工程合同造价1、本工程合同预算造价为人民币_元，即人民币_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整(含税)。2、按照第八条标准按实际工程量进行结算。第四条材料、设备供应、检验1、进口特殊材料，由发包方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货，其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责;2、成套设备和专用设备，由发包方负责招标、定货，供应和商品检验后交付承包方。对提前到货的设备应由发包方设库保存，

28、安装时交付承包方妥善保管，不得挪用，丢失或损坏;3、所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证。4、已进场的物资，若发现有不合格者，供料一方必须迅速将其运出场外。5、具有合证书建筑材料、设备、发包方如有异议要求检验时，可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的发包方承担;如属不合格产品，检验费用由承包方负担。6、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格证的建筑材料、设备、构配件等，承包方不得用于本工程。7、乙方已预定或已采购的材料，若甲方发生变更，造成的损失由甲方承担。第五条工程质量和检查验收1、本工程质量要求为优良;2、承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关

29、规范、规程进行施工，并接受发包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查;3、发包方聘用的现场监理工程师为_;4、承包方应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、材料代用必须经过设计单位和发包方同意并签证后，方可使用。5、隐蔽工程由承包方自检后，填写隐蔽工程验收单通知现场监理工程师或工程师代表检查验收，监理工程师或工程师代表接到通知后24小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。6、工程竣工验收，应以施工图纸、图纸说明、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。7、工程竣工后，承包方按规定整理提供完整的技术档案资料，并发出竣工通知书

30、，经双方协商确定验收时间，由发包方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交给发包方管理。8、已竣工未验收工程，在交工前由承包方负责保管。9、工程交工验收后，园建工程保修期为1年，水电保修期为2年，保修期间由施工质量造成的损坏，其费用由乙方承担，绿化工程保养成活期6个月，保养水费由发包方承担。由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。承包方应在七个工作日内修复。第六条施工设计变更1、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，承包方不得擅自修改。2、施工图的重大修改变更，必须经发包方、设计单位同意，并于修改前_天办理设计

31、修改议定单。设计修改议定单经发包方签证后，承包方才予实施。议定单和修改图纸作为合同的补充文件。3、当修改图纸属于设计错误、设备变更、结构改变、标准提高、工艺变化、地质条件与设计不符实际时，其增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料、构配件积压的实际损失)由责任方负责并调整合同造价。4、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提，提出修改设计的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实施;5、在工程施工中发生下列事实之一时，承包方必须立即以书面通知发包方，要求确认;(1)设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致，设计文件所标明的施工条件与实际不符;(2)设计图纸和设计

32、文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符;(3)设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。(4)确认的事实必须在2天内解决，不能如期解决而造成停工的，工期损失由发包方承担。第七条双方负责事项1、发包方(1)办理土地征用、青苗、树木的赔偿，坟地迁移、房屋拆迁、障碍物的拆除(包括架空及隐蔽的)，并提供有关隐蔽、障碍物资料;(2)在开工前做好“三通”;按审定的施工组织设计或施工方案，提供在红线图以内距建筑物不大于_米的水、电源联结点，并装好水、电表，以便承包方按表计费;(3)根据施工地区供水、供电、水压、电压情况，采取措施满足施工用水、用电的需要;(4)按规定提供施工场地

33、;(5)合同签订后_天内(以收签最后一张图纸为准)向承包方提供完整的施工技术资料_套;(6)确定建筑物(或构筑物)道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点;(7)组织承包双方和设计单位参加的施工图纸交底，并做好三方签署的交底纪要，并在_天内分送有关单位;(8)审核承包方工程进度表，及时向承包方支付工程进度款;(9)派驻施工现场的监理工程师或工程师代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收、工程进度款拨款签证和其他必须的签证。(10)组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合承包方办好竣工结算工作。2、承包方(1)施

34、工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工;(2)编制施工组织设计(或施工方案)、施工总进度计划、材料设备及成品半成品等进场计划、用水电计划、开竣工通知书、隐蔽工程验收单等，并及时送发包方及有关单位;(3)按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理;(4)严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付;(5)在交工前应负责保管，并清理好场地;(6)提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收;(7)在合同规定的保修期内，对属于承包方责任的工作质量问题，负责无偿修理。第八条工程价款的支付与结算1、签定合同后十个工作日内，支付工程

35、合同总价的_%;2、乙方完成合同工程量的_%时，甲方在收到乙方的工程款申请报告后十个工作日内付至合同总价_%进度款;3、工程竣工后，甲方在收到乙方的工程款申请报告后十个工作日内付至合同总价_%进度款;4、工程验收后甲方在收到乙方结算书后三十天内完成工程结算的审核工作。工程结算后七天内付至结算总价的_%工程款;留结算价的_%尾款，园建工程及绿化工程单项保修期满后_天内分别一次支付给承包方。5、发包方拖欠工程进度款或尾款，应按银行有关逾期付款办法的有关规定处理。6、确因发包方拖欠工程款、代购材料差款而影响工程进度、造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。第九条违约责任1、承包方的责任(1)工程

36、质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。(2)工程交付时间不符合规定，每逾期一天，乙方向甲方支付人民币_元作为逾期违约金。2、发包方的责任(1)未能按照承包合同的规定履行自己的责任，竣工日期得以顺延。(2)工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。第十条争议的解决方式合同执行过程中如发生争议，双方以及时协商解决。协商不成时，任何方可直接向_人民法院起诉。第十一条特殊条款本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款第十二条附则其他本合同未言明事项，一律按中华人民共和国合同法及有关规定执行。合同附件：全部施工图纸。上述附

37、件为本合同的组成部分，具有同等法律效力。本合同经双方签字盖章后生效，全合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。本合同正本_份，其中发包方执_份，承包方执_份，副本_份，发包方执_份，承包方执_份。发包方(盖章)_承包方(盖章)_法定代表人(签名)：_法定代表人(签名)：_委托代表人(签名)：_委托代表人(签名)：_签约日期：_年_月_日签约日期：_年_月_日项目工程总承包合同5甲方：_乙方：_依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他法律，行政法规，遵循平等、自愿、公平和信用的原则，甲方同意将承包给乙方施工，经协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：_建筑面积：_合同价

38、款：_开竣工日期：_承包范围：_二、管理费及税金提取：1、甲方按工程价款竣工后据实调整。2、定额管理费、交易费、安全保险、环保费、安全保证金、履约保证等一切费用由乙方交纳。三、责任：1、乙方应服从领导，思想上、行动上与甲方保持一致，遵守建设单位工程项目管理办法等一切规章制度，服从甲方的调度与安排。2、本合同有效期内，乙方不得退出甲方管理，强行退出者，视其情节和经济损失状况，予以经济索赔，并承担相应合同法律责任。3、乙方为工程承包责任人，对工程施工全过程负责，对建设单位签订的建设工程承包合同的履约全面负责。4、应接受省市组织的质量、安全检查及达标活动，并服从甲方的统一组织安排。5、为确保工程的顺

39、利完成，甲方有权对质量、安全、进度等进行检查监督，并根据有关文件规定确定奖罚，乙方必须协助、服从检查，对甲方提出的建议立即改进。四、质量：1、乙方应健全质量管理制度和保证体系，认真履行职责，贯彻执行公司关于加强工程质量管理的暂行规定，质量等级必须达到“合格”标准。2、在施工过程中，要严格执行强制性标准，精心施工，积极推广应用新技术、新材料、新工艺。五、安全1、乙方应认真执行公司关于加强安全生产管理的暂行规定，严格“一标、五规范”，确保安全生产无事故，强化现场管理，确保合格标准。2、项目经理为项目安全生产工作第一责任人，对工程安全生产负责，施工过程中发生的一切工伤事故由项目部自行处理，费用由乙方承担，甲方不承担任何责任。六、工期：不能按合同工期竣工，建设单位给予的工期拖延处罚费用由乙方全部承担。七、工程款：1、乙方对该工程单独核算，自负盈亏，因工程所发生的一切经济往来，经济纠纷、债权债务，甲方不负任何责任，由乙方全部承担，因甲方自身原因给乙方造成经济损失的，由甲方负责和赔偿。2、乙方不准拖欠工人工资和材料款，如果由于以上原因，引起诉讼，由乙方负责清偿债务并承担法律责任，甲方不承担任何责任。3、工程款支付：（1）施工人员与建筑机械进入施工现场，甲方应付工程款的_%，临时设施与生活费。（2）完成本工程一层主体付工程造价的_%。（3）工程竣工验收后，付工程造价的_