2022承包工程合同(集锦15篇).docx

《2022承包工程合同(集锦15篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022承包工程合同(集锦15篇).docx（73页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022承包工程合同(集锦15篇)承包工程合同1发包方：_（简称甲方）承包方：_（简称乙方）为全面落实平安生产管理工作，坚持“平安第一，预防为主”的方针，依据中华人民共和国平安生产法，_（以下简称甲方）与_（以下简称乙方）结合双方实际状况，经共同协商，于_年_月_日在_电厂就_项目工程施工中的平安责任，达成如下协议，双方必需共同遵守。一、平安目标1.不发生轻伤及以上人身损害事故；2.不发生设备损坏事故；3.不发生火灾；4.不发生环境污染事故；5.杜绝违章指挥、违章作业状况。二、依据中华人民共和国平安生产法要求，甲方必需进行平安资质审查，乙方应交纳平安风险抵押金。（一）资质审查1.营业执照和资质

2、证书，法人代表资格证书，施工平安许可证书。2.施工简历和近三年的平安施工记录。3.施工负责人、工程技术人员和员工技术素养符合要求，特种作业人员必需持有政府主管部门颁发的有效证件。4.具有两级机构的承包方，必需设有专职平安管理机构；施工队伍超过_人的设专职平安员；施工队伍_人以下的设兼职或专职平安员。5.甲方要求供应的其他资料。6.以上材料乙方应报甲方平安监督部门备案。（二）平安风险抵押金乙方交纳甲方工程款_%的平安风险抵押金。三、甲方应担当的平安责任1.负责对乙方的资质进行审查。2.开工前，甲方工程负责人和专业人员与乙方负责人和专业人员进行对口书面交底，并由双方签名的交底记录。3.供应甲方平安

3、管理方面的规章制度，并对乙方进行必要的平安培训及考试。4.乙方施工人员在施工过程中发生违章作业时，甲方有权制止，直至停止乙方的承包工作。5.由于甲方缘由给乙方造成的后果，按分析结论担当相应的责任。6.在保证平安的前提下，甲方应尽量向乙方供应工作便利，使工程圆满完成。四、乙方应担当的平安责任1.乙方的施工代表（施工第一责任者）是本工程的平安第一责任者，应全面负责本工程的平安管理工作，切实履行平安职责。2.乙方必需建立平安监督机制，并配备专（兼）职平安监督人员，仔细开展平安监督工作，并随时和甲方互通状况。开工前应自上而下进行平安技术交底，使全体施工人员均驾驭工程特点及施工平安措施。3.特种（设备）

4、作业人员必需取得政府主管部门颁发的有效资格证书才能上岗。4.乙方对全部工作人员的身体素养、精神状况、技能水平、作业中的平安行为及工期延误负责。5.乙方开工前应组织全体施工人员仔细学习中华人民共和国平安生产法、电业平安工作工作规程、电力建设平安工作规程、电力设备典型消防规程、甲方平安管理规章制度等规定中的相关部分，考试、体检合格（或有当年体检合格证）方可进行工作，并将考试成果书面报甲方平安监督部门审核备案（甲方认为有必要时可亲自组织考试）。以后若发生人员变更，在进入现场前，保证遵守以上程序办理。6.乙方负责所属工作人员着装整齐、佩带工作标记，符合安规着装规定。乙方保证不运用未成年工和不适应现场平

5、安施工的老、弱、病、残、智障人员施工。7.乙方每次开工前应对施工机械、工器具及平安防护设施、平安用具进行检查，确保符合平安规定并不超过检验周期。8.在现场施工中，必需严格执行甲方平安、文明生产（施工）规定的有关部分。进入电力生产区域内施工，还必需按规定严格执行工作票制度。乙方对甲方平安监督部门提出的看法必需刚好整改，并接受甲方平安监督部门和工程管理部门的监督和指导。9.乙方必需接受甲方的监督、管理和指导。发生人身事故或危及生产运行的担心全状况，必需马上报告甲方平安监督部门。10.乙方所担当的施工（检修）项目必需编制平安措施或作业指导书，困难和危急性较大的工程，乙方应制定专项施工方案，经甲方审查

6、合格后实施。无平安措施和专项施工方案不允许开工。11.当危及运行设备时，乙方马上停止全部工作，马上汇报甲方工程管理部门和平安监督部门。12.工作中人身平安受到威逼时，乙方有责任马上处理并同时报告甲方平安监督部门和工程管理部门。13.由于非甲方缘由而造成的人身伤亡，工期延误、设备损坏由乙方负全部责任。14.其他应补充的条款。五、乙方发生下列状况所产生的扣款，甲、乙双方约定从平安风险抵押金中扣除或在承包工程结束时从工程款中扣除。1.乙方工作中造成轻伤的，每一人次扣罚人民币_元，造成人身重伤的，每一人次扣罚人民币_元，造成人身死亡的，每一人次扣罚人民币_元。2.由于乙方责任造成设备设备损坏、环境污染

7、事故，一切损失由乙方负责赔偿。3.由于乙方责任发生特大、重大及火灾事故，每次扣罚人民币_元（当不足于弥补甲方损失时，以实际发生的损失额度计）。4.由于乙方责任发生严峻未遂事故，每次扣罚人民币_元。5.甲乙双方各自担当由自身缘由引起的停工、工期延误责任和损失。6.乙方人员发生下列违章状况，被甲方人员发觉时，应马上予以制止，并令其马上整改，可依据情节每人次扣罚人民币_元。（1）不正确佩带平安帽，工作人员在工作中不按规定正确着装。（2）高空作业不系平安带或平安带的平安绳未系在坚固的构架上。（3）高空作业人员不用绳索传递工具、材料，顺手上下抛掷东西，高空作业用的器具无防坠落措施。（4）运用不合格的平安

8、帽、平安带、绝缘工器具、起重工器具、电气工器具或平安帽、平安带、绝缘工器具、起重工器具、电气工器具未进行定期试验。（5）未经电工培训合格人员从事电气作业；将电源线干脆插入插座内或挂在闸刀开关上运用。（6）电气设施接线时先接电源端，后接负荷端；拆线时先拆负荷端，后拆电源端。（7）潜水泵工作时，在潜水泵四周区域进行清淤、挖土等工作。（8）装设的接地线不符合安规要求；电焊机接地线未正确压接。（9）设备检修不按规定办理工作票。（10）设备检修时工作人员擅自扩大工作范围。（11）在所列平安措施未全部实施前工作人员起先作业。（12）设备检修完毕，未实行牢靠措施就进行试车工作。（13）非操作工操作起重设备（

9、指需专人操作的起重设备）。（14）在起重吊物下行走或站立。（15）吊物捆扎、吊装方法不当，在吊物上堆放、悬挂零星物件。（16）在带电设备旁边进行起吊作业，平安距离不够。（17）在带电设备旁边进行起吊作业无监护人。（18）在电缆沟、隧道、夹层或金属容器内工作无监护人。（19）不按规定运用相应的平安工具进行操作。（20）运用的电工工具金属外壳不接地或不装漏电爱护器，运用中不戴绝缘手套。（21）制定的平安措施不健全或与实际不符，运用中导致事故发生或延误事故处理。（22）凭借栏杆、脚手架、瓷件、管道、电缆托架起吊物件。（23）工作或休息时倚靠栏杆或坐立在栏杆、脚手架上。（24）在机械的转动、传动部分爱

10、护罩上坐、立、行走。（25）没有运用或不正确运用劳动爱护用品，如运用砂轮、车床不戴护目眼镜，运用钻床、抡大锤时戴手套等。（26）在易燃、易爆区携带火种、穿带铁钉、铁掌的鞋等。（27）动火作业不按规定办理动火工作票。（28）氢、油管道动火时不按规定接地线。（29）在氢油区运用铁制工具又无防止产生火花的措施。（30）支配未经培训并考试合格的人员上岗。（31）将车辆交给无证人员驾驶，违章操作或违章行驶。（32）各种孔洞盖板掀开后未装设遮栏、警告标记。（33）擅自跨越平安遮拦。（34）照明行灯不按规定电压运用。（35）不按规定装设平安防护网。（36）生产现场吸烟或检修现场有烟头、流淌吸烟。（37）随意

11、挪动现场平安设施或损坏现场平安标记。（38）电气检修人员走错间隔。（39）焊接工作用的气瓶与明火距离小于安规规定距离。（40）焊接、切割工作前，未清理四周的易燃物，工作后未检查、清理现场遗留物。（41）无正值理由挪动消防器材。（42）未履行有关手续即对有压力、带电、充油的容器及管道施焊。（43）在金属容器内同时进行电焊和气焊、气割或其他工作。（44）对盛过油的容器、易燃物品施焊未实行防火平安措施。（45）动火作业现场旁边有与其相抵触的工作，（如机组排氢、煤气装置排气、熬制沥青、冷底子油、油漆、油及其他溶剂清洗工作、油处理等），不具备平安距离和平安时间间隔。（46）其他违反电业平安工作规程、电力

12、建设平安工作规程、电力设备典型消防规程、甲方机组检修平安管理规定及反违章实施细则等行为。7.其他应补充的条款：_8.未尽事宜按甲方平安生产考核管理标准、文明生产管理标准等规定中条款执行。六、其他1.工程发生担心全状况时，属乙方责任，由乙方组织调查、分析和处理，甲方应赐予协作，乙方应将结论书面报甲方平安监督部门。2.未尽事宜由甲、乙双方依据中华人民共和国平安生产法及甲方行业相关规定协商解决。3.本协议一式2份，甲方、乙方各执1份。4.本协议作为合同附件，与合同具有同等的法律效力，随合同生效而生效，随合同终止而在终止。5.本协议由甲方托付_电厂平安监察部办理。甲方：_（章）乙方：_（章）甲方代理人

13、（签字）：_乙方代理人（签字）：_日期：_承包工程合同2甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）法定代表人：依据中华人民共和国合同法以及其他相关法律、行政法规，并参照国家工商行政管理局、国家建设部颁发的建设工程施工合同示范文本（GF19990201），甲、乙双方就本工程建设有关事项协商一样，订立如下合同（以下简称“本合同”）：第一条工程概况1、工程名称：（以下简称“本工程”）。2、工程地点：3、工程内容：（详细工程数量表见附件一）。其次条工程价款1、本合同工程价款暂定为人民币215;元（以下简称“暂定工程价款”）。2、本工程竣工验收合格后，最终工程价款以甲方认可的验工计价为准，甲方

14、应当依据双方签认的详细工程数量根据国家邮电部颁布的通信建设工程预算定额计算验工计价（以下简称“最终工程价款”）。3、甲方应当于本合同签订后215;日内向乙方支付暂定工程价款的30，即人民币215;元；在本工程竣工验收合格并完成移交工作后，甲方应当于本工程竣工验收合格后215;日内向乙方支付尚未支付的最终工程价款，已支付的暂定工程价款等额折抵最终工程价款。第三条工期1、开工日期：2、竣工日期：3、本工程的竣工日期以本工程经甲方全部验收合格之日为准，每延误一天，甲方有权干脆扣除最终工程价款的215;。第四条工程质量1、乙方施工必需严格按国家信息产业部颁发的各种相关规则、规范、标准和要求等进行，保证

15、本工程质量达到甲方标准。2、乙方施工中的全部隐藏工程在隐藏前应当经甲方签认，否则甲方有权随时要求对隐藏工程进行检查，由此产生的全部费用由乙方担当，由此延误的工期不予顺延。3、凡本工程中出现质量不符合标准需返工的状况，由此产生的全部费用由乙方担当，乙方还应当赔偿由此给甲方造成的全部损失。4、工程保修期为本工程竣工日期之日起215;个月，在此期间出现质量问题均由乙方负责修理，乙方还应当赔偿由此给甲方造成的全部损失。第五条竣工验收1、乙方应当于本合同规定的竣工日期之前提前至少215;日支配甲方对本工程进行竣工验收，同时向甲方供应经甲方认可的竣工资料与竣工验收报告。2、假如甲方在竣工验收时发觉本工程存

16、在不合格之处，乙方应当在接到甲方通知后3个工作日内进行修正并支配、通过甲方的重新验收，乙方应当担当由此产生的全部费用；假如乙方未按期进行修正并支配、通过甲方的重新验收，每延期一天，甲方有权干脆扣除最终工程价款的215;。3、本工程竣工验收合格后，乙方应当将本工程及甲方要求的相关材料、设备、资料、权证等移交给甲方。第六条甲方权利与义务1、甲方负责供应本工程材料（详细材料清单见附件二）。2、甲方有权对施工进行监督，并指派随工负责人担当施工技术指导和随工验收，一旦发觉乙方施工质量问题或未按图纸施工，随工负责人有权责令乙方停工或返工，所发生的全部费用由乙方担当。3、甲方负责依据本合同的规定组织对本工程

17、进行竣工验收。4、本合同规定的其他权利与义务。第七条乙方权利与义务1、乙方确认其具有承包建设本工程的全部相关资质。2、乙方应当于本工程起先施工前落实施工整备工作（包括但不限于材料、施工用工器具和人员的配备），并向甲方提交开工报告。3、乙方应当于本工程起先施工前查明施工现场的地下管线状况，并在施工期间负责爱护施工现场现有地下管线（包括但不限于通信、信号、电力电缆、上、下水管及煤气管线），并负责与相关单位签订平安协议及解除施工中出现的干扰等，否则，给甲方或第三方造成的损失由乙方担当全额赔偿责任。4、乙方应当负责设计本工程图纸，并取得甲方对图纸的批准；乙方应当于工程保修期届满后将本工程全部图纸退还给

18、甲方。5、未经甲方书面同意，乙方不得将本工程分包或托付给第三方。6、乙方应负责在工程施工及工程保修期的整个过程中施工现场全部人员与财产的平安，除因甲方随工负责人的过错而造成的事故外，乙方应担当全部事故导致的赔偿责任和相关费用。7、乙方应当文明施工，保持施工场地整齐，在移交前施工现场应达到平整和整齐的要求。8、自甲方将本工程材料运输至施工现场或其他指定地点起先，乙方应当妥当保管本工程材料，并担当全部毁损、丢失、损耗等风险；在本工程竣工验收合格后，乙方应当将剩余材料退还给甲方。9、乙方应当依据甲方的要求为相关人员或设备办理保险，并支付保险费用。10、本合同规定的其他权利与义务。第八条违约责任1、任

19、何一方违约，违约方应当赔偿由此给对方造成的全部损失。2、假如乙方违约，并在甲方指定的合理期限内未予以改正，甲方有权解除本合同，本合同自甲方有关解除的书面通知发出之日起第_日即告解除；本条不影响乙方依据本合同的规定担当其他义务或违约责任。第九条不行抗力1、不行抗力事务指甲、乙双方不能预料、不行避开及不行克服的事务，包括但不限于斗争、动乱、罢工以及台风、暴雨、洪水、地震等自然灾难。2、不行抗力事务发生后，乙方应当马上通知甲方，并尽可能快速实行有效措施削减损失；乙方应当于不行抗力事务结束后_日内全面复原施工，并依据甲方要求向其提交有关该不行抗力事务及其造成影响的具体报告。3、因不行抗力造成延误的工期

20、应当顺延，因不行抗力造成的损失由甲、乙双方各自担当。第十条争议的解决1、本合同的订立、效力、说明、履行、争议的解决等均受中华人民共和国法律管辖。2、因本合同签订及履行而发生的争议，双方可协商解决；协商不成的，任何一方可向（甲方所在地）法院提起诉讼。第十一条生效1、本合同自双方签字盖章之日起生效。2、本合同正本一式6份，甲乙双方各执3份，各份具有同等法律效力。甲方：乙方：负责人：法定代表人：附件一工程数量表附件二甲方供应设备和材料清单承包工程合同3甲方：乙方：联系地址：联系电话：联系地址：联系电话：为实行国家关于平安生产的方针政策和中华人民共和国平安生产法等相关法律法规，落实平安生产责任制，切实

21、加强对生产过程中的平安管理，保障从业人员平安和健康，削减经济损失，经甲乙双方同等协商，特签订本合同。第一条资质审查及报备乙方承诺具备中华人民共和国平安生产法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的平安生产条件;列入国家和本合同所在地地方规定的特种作业范围的项目，乙方应提交先关的特种作业资质或资格证书原件供甲方查验，并提交复印件供甲方存档。其次条组织架构乙方承诺建立、健全平安生产规章制度和操作规程，设置平安生产管理机构。乙方单位负责人为本合同的平安生产第一责任人，负责乙方人员的平安教化，负责在甲方公司内的生产和生活平安，做好平安保卫工作。乙方必需制定明确的生产负责人，便于生产过程中的协调

22、、联系;必需配备平安生产管理人员，对平安生产状况进行常常性检查，并将检查及处理状况记录在案。第三条平安教化乙方生产前，必需对施工人员进行平安教化，驾驭本职工作所需的平安生产学问，并向作业人员照实告知作业场所所存在的危急因素、防范措施以及事故应急措施。第四条生产组织乙方必需遵守国家、行业及甲方有关平安生产管理规定，严格按平安标准组织生产。1、乙方应在生产组织设计和生产方案中编制有关质量、平安及文明生产保证措施，完善平安防护和文明施工条件，听从甲方的审查和监督。2、乙方应实行各种合理的预防措施，防止生产过程受非平安因素干扰(包括但不限于非法和打斗等不良行为)，确保现场安定、生产质量和爱护车间及邻近

23、人员的生命、财产平安。3、乙方应严格遵守甲方车间生产平安管理规定，甲方也会尽力为乙方供应帮助服务。4、生产过程中甲方有权随时进行检查，制止违章作业，并对违反平安规定的行为责令停工整顿。同时，对甲方未提及的平安隐患，乙方有责任刚好提示甲方。第五条平安防护和文明生产乙方应严格根据平安防护和文明生产的规定组织生产，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患，随时接受国家、行业、甲方等单位的监督检查。1、生产人员必需佩带相应的防具，特种作业人员(包括但不限于焊工、电工等)必需持证方可上岗。2、乙方承包区域须要明确重点防火部位和各种消防器材的运用，做好设备及材料的平安及管理工作，保持承包区域的清洁，对外发生的

24、污染及火灾事故的全部责任应由乙方担当。3、乙方在禁止甲方已安装有特别设备的场地中，或在其他动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆物品存放地段进行生产及其他活动。第六条事故处理乙方必需仔细做好防止发生平安生产事故和按键的预防工作。由于乙方的管理不严，防范工作不落实，所发生的平安生产事故或案件，均由乙方担当全部责任。甲方由于乙方发生平安生产事故和案件遭遇损失的，乙方应当全额赔偿甲方。1、发生质量、平安事故后，乙方应当按甲方应争事故处理流程，实行紧急措施组织抢修、复原生产，并在15分钟内电话告知甲方，在事故发生后12小时内向甲方提交书面的事故分析报告;同时按政府有关部门要求处理，主动协

25、作事故调查处理。2、乙方应对生产过程中的生产平安负责，包括人身平安、设备平安和网络平安，由于乙方平安措施或生产不当造成的损失，全部由乙方担当。3、对甲方所供应的项目数据、文字资料以及其他保密资料，乙方保证履行保密义务，保证不供应给第三方。否则，由此造成的损失和责任全部由乙方担当。4、生产作业平安生产事故包括但不限于：人员因公伤亡、火宅、车辆平安、员工犯罪、治安刑事案件以及通信网络或互联互通事故、通信电源、信息平安事故等。第七条本合同的有效期 年。第八条本合同未尽事宜，双方本着友好协商原则处理。甲方、乙方对事故责任有争议的，应按政府有关部门的责任认定协商处理。假如不能协商达成一样，任何一方可向甲

26、方居处地人民法院提起诉讼解决。第九条本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日承包工程合同4建设单位： （以下简称甲方）承包单位： （以下简称乙方）本合同经甲乙双方友好协商签订。为规范双方权利义务，加强双方的协作保证工程顺当施工，根据中华人民共和国民法典和中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规的有关规定，结合本工程详细状况，订立本合同。一、工程名称：二工程地点：三、工程内容1、室外真石漆装饰，底漆、面漆两层。外墙墙面单价60元，花瓶柱单价120元，大线条单价5

27、0元，小线条单价30元，窗套单价30元。2、本工程全部工程量竣工后均按实结算。四、承包方式1、本工程采纳包工、包料、包制作、包运输、包安装、包质量、包税金的方式总承包。2、本合同的材料定价在施工期间不受政策及市场因素改变的影响，为包干单价，不做调整。五、付款条件及方式本工程完工之日一次性付清工程款。六、计算和结算方式1、本工程竣工结算方式：以实际为准，按实结算。计算方法为：结算价合同单价215;实际工程量。七、甲方职责1、负责协调供应施工用水、用电等，水电费由甲方担当。2、工程未阅历收，甲方擅自提前运用，由此发生的一切问题，由甲方担当。3、在施工过程中甲方不对乙方的平安负责。八、乙方责任本工程

28、承诺正常运用条件下_年不掉漆,在保修期内该工程出现的一切故障均由乙方负责保修。九、违约责任因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。十、其它1本合同条款双方应严格遵守，任何一方不得擅自违约。2本合同未尽事宜，双方协协商定。3本合同自双方签字盖章之日起生效。4本合同壹式 贰 份，甲、乙双方各执壹份。十一、合同有效期限本合同自双方法人签字之日起生效，有效期至结算付清全部工程价款。甲方：乙方：_年_月_日承包工程合同5甲方：215;，215;县镇村村民;乙方：县镇建筑工程队甲方因原有住宅年久失修，为居住平安，拟将旧房拆除后，新建砖混结构二层复

29、式楼房一栋。经甲乙双方协商，同意由乙方承包修建。现就工程承包及施工的有关详细事宜订立以下合同：一、工程概况工程名称：215;私人住宅。工程地点：县镇村，甲方原有住宅院内。工程内容：设计图以内的全部建筑工程。建筑面积：共148.8平方米。二、工程承包范围承包范围：包工不包料。三、合同工期开工日期：_年_月_日(农历_月初一)。竣工日期：_年_月_日(农历_月初六)。合同工期总日历天数102天。四、合同价款工价为每平方米180元，建筑总面积148.8平方米，合同总价款为人民币26780元。付款方式：由甲方分四次付清合同总价款。第一次在基础工程完工后由甲方付给乙方合同总价款的30%，即8000元;其

30、次次在主体工程完工后，由甲方付给乙方合同总价款的30%，即8000元;第三次在工程全面竣工后由甲方付给乙方合同总价款的30%，即8000元;剩余10%(即2780元)作为质量保证金，在工程交工_年后如无重大质量问题，由甲方全部付给乙方。客户_ _ _ ( 下文称“甲方”)：本保证人_ _ _自愿为 _ _ _ _ _ _ _ _ _ (下文称“乙方”)完全履行其与甲方已经订立的或者即将订立的全部合同(包括： 家庭居室装饰装修工程施工合同 、 家庭居室装饰装修工程施工合同预约协议书、实惠(赠送)补充约定、样板房价格保值协议书、工程质量锤协议书 、家庭居室装饰装修工程施工合同附件、环保装修补充协议

31、等。下文同)项下的全部义务向甲方供应连带责任保证，特立本担保书，向甲方保证下列各项：一、保证范围：保证乙方完全履行全部合同项下 的全部义务，及因不履行或者不完全履行全部合同 项下 的全部义务 应当向甲方退还已经支付 的 工程预付款本金 、合同总价款本金、利息、违约金、损害赔偿金、及甲方为实现维护权利的费用等， 以及向甲方 赠送、安装的家用电器，和向甲方保证的装修 工程质量、空气环保质量应当达到国家的相关标准等。 二 、若乙方在_年_月_日前 发生地址变更、经营性质变更、公司倒闭或者公司不存在等状况，不能正常履行合同义务时， 则由保证人代乙方 把 甲方 已经支付的1.00(大写：一万二千)元 工

32、程预付款 退付 给 甲方。三 、假如乙方向甲方承诺赠送、安装的 海尔抽油烟机(型号： _) 、海尔燃气灶 (型号： _) 、海尔热水器(容量：_， 型号： _ )、海尔全自动滚筒洗衣机(容量：_， 型号： _ )不能兑现，则由 保证人代乙方把上述产品 向甲方赠送、 安装到户。四、假如乙方 不根据装修行业的市场价格和行业规范乱报价、多收费、欺瞒、坑蒙、漫天要价、以次充好、 以假冒真、 偷工减料、恶意拖延工期、装修质量低劣、环保装修达 不到国家 标准等不诚信行为， 则由保证人 代乙方 把 工程款本金( “工程款 ”包括：工程预付款、工程首付款、工程中期款、工程尾款。下文相同)或者 40000.00

33、 (大写：四万)元的 合同总价款本金、 利息、违约金、损害赔偿金、及甲方为实现维护权利的费用等全额 赔偿支付给甲方。五、保证责任期间：_年，自 甲、乙双方签订主合同之日起计算。六、本保证为连带的、无条件的、不行撤销的、独立的，本保证的效力不受主合同效力的影响，不因主合同无效而无效。保证人对乙方 因主合同无效而应担当的责任担当连带责任。七、本担保生效后，主合同的任何条款的更改或者补充，包括同意 甲方延期履行，不论是否征得保证人的书面或者口头同意，保证人均接着依据本担保书担当连带保证责任。八、保证人 不管今后是否是乙方的员工，均 保证乙方履行完成 全部合同 项下的全部义务 或者由保证人代为乙方付清

34、本担保项下的全部退款 本金、利息、违约金、损害赔偿金， 及甲方为实现维护权利的费用等，或者由保证人代为乙方 付清本担保项下的全部退款 本金、利息、违约金、损害赔偿金， 及甲方为实现维护权利的费用 等 ，以及由保证人代乙方为兑现 本担保项下的全部 升级、赠送 、安装 的装修材料、家用电器前，甲方不向乙方追偿。九、本担保书受甲方所在地法院管辖。十、本担保书自签字 按手印之日起生效 。保证人(签字按手印)：签发时间：_年_月_日附：保证人身份证号码(同时需供应本人身份证和工作证复印件)：_ _ _ _保证人家庭住址：_ _ _ _ 保证人手机承包工程合同6甲方：_乙方：_甲乙双方经过友好协商,就乙方

35、承包甲方全部的管道施工事宜达成一样,签订本合同。一、乙方包干承包的全部施工工作,即实行“包工不包料”,甲方自备管道材料,乙方只负责施工。二、包干承包费用：1、管道施工制作5元/米。此合同为单价包死合同,合同总价以实际工程量结算,除此之外,甲方不再向乙方支付任何费用。三、支付方式：1、完成管道施工,验收合格后,付款70%。2、50天(按付款70%当天计算日期)后,不出现漏水,不出现断管等影响管道运用的因素后,拨付30%。四、工期：双方确定该施工工期为_天,乙方应在约定的工期内完成全部施工任务。五、其他约定：1、甲方根据乙方供应的清单刚好自行负责选购管道施工材料;2、甲方应按合同约定刚好付款,否则

36、按100元/天支付违约金;3、乙方自行打算工具、聘请人员,自行负责施工平安,严格根据甲方供应的图纸和甲方要求施工,确保工程质量,如在施工过程中发觉质量不合格行为,造成返工,因此造成的管道施工材料损失、人工损失概由乙方自行担当;4、乙方不得奢侈、挪用甲方的管道施工材料,否则按500元/次予加材料原价格赔偿甲方损失;5、乙方应在合同约定的工期内完成全部施工任务,每延期一天根据200元/天予以惩罚。如因甲方不刚好付款、供应材料延误或新增施工内容等甲方缘由而延误工期,乙方不担当违约责任;6、乙方在施工过程中要留意平安防护工作,如出现平安问题,由乙方自行负责。7、主管至每家每户的分管连接,必需根据甲方要

37、求施工。六、本合同一式两份,双方各持一份,双方签字后生效。甲方(签字)：_乙方(签字)：_年_月_日_年_月_日承包工程合同7甲方：乙方：经甲乙双方协商，达成如下协议：一、甲方将工程承包给乙方施工，甲方将乙方作为甲方的项目部进行管理，甲方只收取乙方工程总额的管理费。工程详细状况如下（工程名称： 工程款； 工期：承包内容：）二、管理费在业主单位拔付第一次工程时结清。扣除管理费后的工程款，甲方收到马上拔付乙方。如乙方资金惊慌，甲方可以代为垫付部分材料款及工人工资，由乙方从垫付之日起按月1.5%的利率担当利息。工程完工后业主方结算付款完毕后甲方与乙方进行结算。乙方不得自行向业主收取工程款，全部工程款

38、项由甲方收取后拔付乙方。三、在签定本协议时，乙方已知须并了解甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同内容，乙方必需按甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同内容施工，甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同对乙方有全面的约束力。如甲方对业主方担当责任，乙方也必需对甲方担当相应的责任。甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同作为本合同的附件。四、乙方对该项目自主经营，自负盈亏，因施工所发生的一切费用与责任全部由乙方担当，甲方概不负责。在施工过程中，乙方不得拖欠供应商材料款和工人工资。如甲方为乙方的材料款和工人工资担当民事责任后，乙方应当偿还甲方，并担当相应的全部费用及利息，按同期银行贷款四倍利率计息。五

39、、乙方项目部的施行活动不得违反国家的法律。在承包期间如发生工伤事故，乙方应根据国家的有关规定处理，民事赔偿责任由乙方来担当。如甲方代为担当责任，甲方有权向乙方追偿。六、乙方项目部有自主经营权，有权自行聘请职工，有权依据职工的工作效率、身体条件、劳动看法、执行纪律好坏等状况，确定职工工资标准，调整工作和辞退职工。七、在施工和结算过程中，甲方给乙方项目部帮助的便利，并供应相关手续。由乙方项目部负责向业主方开具工程款发票，如乙方项目部要求甲方方开具工程款发票，乙方项目部应向甲方另行交纳相应的税费。八、承包期间，乙方项目部实行大包干施工，包质量，包工期，包平安，包材料选购，包人员与施工组织。施工期间乙

40、方项目部必需自觉维护发包方的企业信誉，严格根据国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工，确保工程通过业主验收，平安施工，文明施工和按期完工，如发生偷工减料以次充好或发生其他质安事故或逾期交工，一切经济损失以及建设方对上述问题追究发包方的一切责任均由乙方项目部担当，需追究刑事责任的，也由乙方项目部担当责任。九、甲方有权对正在施工的工程项目和施工地盘进行全方位的管理和指导，乙方项目部必需无条件接受发包方的管理。对发觉有违反质量和平安操作规程施工的或发觉有质量和平安隐患的，甲方有权责令停工整顿。对不听从管理多次违规不改的视为蓄意损害发包方企业信誉，甲方有权无条件更换施工队伍，乙方项目部不

41、得有异议。十、乙方具有下列情形之一的，甲方有权解除合同。1、乙方不听从甲方管理的；2、工程逾期的；3、工程质量不达标的；4、拖欠农夫工工资的；5、工程管理混乱，有平安隐患的；十一、乙方应对所施工程进行保修，保修期按甲方与业主的合同规确定，乙方工程逾期交工，每逾期一天，担当逾期违约金元。十二、因履行本协议发生的争议，双方尽量友好协商解决;如协商不成，由东昌府区人民法院处理。十三、 本协议自双方当事人签字或盖章后生效，本协议如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本协议具有同等效力。本协议正本一式四份，甲方与乙方各执两份。甲方：xx公司乙方 ：_(签名)年月日承包工程合同8甲方（托

42、付方）：地址：法人代表：乙方（中介方）：身份证号：上述甲方（托付方）托付乙方（中介方）帮助甲方为其 进行承包建筑工程，达成居间合同如下：一、居间事项：承包建筑工程：乙方帮助甲方取得位于项目的工程施工权。二、居间任务：乙方为上述项目，向甲方供应信息、推介服务，负责就 工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的开发单位干脆洽谈，并利用自身的社会资源关系开展协调工作，以最终促成甲方与 开发商 签订该工程 项目的专业承包施工合同、促成甲方取得工程施工权视为居间胜利。 依据中华人民共和国合同法第426条关于“居间人促成合同签订胜利，托付人应当按约定支付酬劳”的规定，甲方依法完成签订该工程承包项目合

43、同，甲方同意按如下方式支付居间费：1、当乙方帮助甲方，促成甲方与程项目的专业承包施工合同，甲方情愿支付乙方人民币 万元（税后）居间费；2、付款时间：在乙方的促成下甲方与签订正式施工合同视为居间胜利，甲方同时支付居间费 万元人民币，剩余的居间费用 。3、付款方式：甲方须以转账的方式支付乙方费用，甲方通过银行转入乙方指定的账户上（乙方指定帐户为： 行 户名：），其他方式支付或没有转入乙方指定的帐户无效。三、甲方责任和承诺：本居间合同生效后为不行撤消、不行更改、无条件保证兑现。与 甲方的其他相关承诺和居间不相抵触，独立执行，是甲方全体董事会 成员致的、真实的意思表示，不因公司股权或法人等变更影响，始 终有效。乙方促成甲方和 何理由单方面终止与乙方的居间（托付）关系，不得私自或另行托付 其它代理人、居间方与乙方介绍的该工程发包人进行工程承包相关事项；如有上述状况发生，视为乙方