2022关于建筑合同范文锦集八篇.docx
《2022关于建筑合同范文锦集八篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022关于建筑合同范文锦集八篇.docx(33页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022关于建筑合同范文锦集八篇建筑合同 篇1甲方负责人:乙方负责人:为了明确甲乙双方在装修施工过程中的权利和义务,依据民法典和建筑装修的有关条款,经甲乙双方充分协商,特签定本合同,以便共同遵守。1.甲方将房屋的装修工程发包给乙方。总造价:元整,元。2.工程内容:详见报价明细单,依据双方协商的样式、形式。3.工程范围:报价单所涉及的全部项目的材料、运输、制作,安装并达到质量要求。4.工期要求:天,(_年_月_日至_年_月日)。工期每拖后一天罚总价款的千分之五。(如中雨、大雨、暴雨及其他恶劣天气,非乙方缘由停电、停水除外。)5.付款方式:合同签定后甲方付给乙方元;水电、地墙砖完成后付元;木工、油
2、漆、墙面完成后付元;木地板、灯具安装完成后付元;全部完成后经双方验收合同_日内将尾款全部付清。6.甲方为乙方供应作业环境,按约定付给乙方工程款,乙方按要求保质保量,按时完成各项内容。7.其余事项:装修前卫生间不渗水,装修期间不得破坏防水屋,如发觉渗水乙方负责。装修质量保修_年。8.变更条款:(1.甲方确定工程量的增减。(2.甲方确定工程项目的增减。9.发生下列状况之一的,按工程总造价加或减的相应调整,双方应有书面签字记录。10.本合同一式两份,甲乙双方各持一份。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日建筑合同 篇2甲方:(以下简称甲方)
3、 乙方:(以下简称乙方)根据民法典和电力安装工程承包合同条例的原则,结合本工程详细状况,为明确双方经济责任,保质、保量、保工期、平安顺当完成工程任务,甲、乙双方经相互协商,特签定以下合同,以便共同遵守执行。一、工程名称:二、工程地点:三、承包范围:设计以甲方图纸为准,甲方配电工程线路架设施工(米)。四、开竣工时间:_年_月_日至年_月_日。五、配电工程线路架设总造价为人民币元整(元),经甲、乙方双方协商,本工程承包方式为包干制,乙方负责本工程所需材料及施工。六、工程款支付方式:甲方于_年_月_日一次性支付乙方前期施工材料款:元,乙方收到款后,日内组织施工,施工完毕验收合格后付全部工程款。七、技
4、术资料: 凡是乙方施工担当工程,必需做到资料齐全,手续完备。八、损失责任:工程开工后,乙方严格按图施工,工程项目变更影响结构的必需经甲方同意,凡擅自变更项目或质量事故不合格项目均由乙方担当全部经济损失。九、平安生产: 工程开工前,乙方必需接受甲方的平安教化并做好队、组二级平安教化。施工中做好每道工序的平安交底工作,乙方必需严格实行平安操作规程,平安岗、平安帽、平安标牌、警牌、平安施工日记等不许齐。本工程的平安事故均由乙方担当,包含国家强制规范要求、人身损害保险费用,甲方不负责。十、违约责任: 按电力工程施工合同示范文本通用条款的有关规定执行。十一、保修条款: 以国家电力部门出台的保修周期_年为
5、准,因施工质量造成的一切损失均由乙方担当,不行抗拒的因素除外。十二、合同以双方签字之日起生效。 本合同一式两份,甲、乙双方各执壹份,自双方签字盖章之日起生效,工程验收决算完毕_年后失效。合同签订日期:年_月 甲方(签章):乙方(签章):代表:代表:电话:电话建筑合同 篇3甲方:(房屋方)身份证号:乙方:(承包方)身份证号:甲、乙双方通过充分了解和协商,本着公允、自愿、诚恳、信用的原则,经双方同意,就下列房屋建筑施工承包事项,签订本合同,共同遵守。一、甲方将座落在住房建设工程交给乙方施工建设。二、承包方式:采纳包工包料方式承包。甲方只供应建房所需的用电用水。乙方供应劳务、建筑技术、模板、撑树、脚
6、手架用材、码钉及生产生活用具等以及建筑材料(如:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝等)。三、承建项目:乙方根据设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前向外墙贴瓷砖、后向墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、大便器、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗处理。四、质量要求:乙方必需按甲方供应的施工图按图施工,如有尺寸改动,必需经双方协商一样后才能改动。如施工不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责。五、工程款结算方式:总工程完工每平方米
7、元正(整)。主体工程每平方米(),装修工程每平方米()。每层倒水泥混凝土楼面完成,预付款()。六、乙方包人工、毛板、顶架、铁钉、扎线、电缆、灰机、震笔、震船、电介泥浆搅拌机、排山、防护网等工具机械所需费用。七、工期要求:本工程工期为个月,从签订合同之日起计算,乙方必需在_年月_日前完成本工程,完工时间不能超过xx天,乙方不能因各种缘由拖延甲方建房完工时间。八、施工平安:乙方应遵守工程建设的施工平安管理规定,严格按平安标准规范施工,指派专人负责,实行主动的平安防范措施,消退一切平安事故隐患。假如乙方施工人员出现工伤,或因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担当何责任和费用。九、本工程
8、完工后,双方验收一个月内结完全部工程款。十、其它未尽事宜,由甲乙双方协商解决。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自签订之日起生效,具有同等法律效力。甲方签名:乙方签名:签订日期:签订日期:建筑合同 篇4依据中华人民共和国劳动法和有关规定,甲乙双方经同等协商一样,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。一、劳动合同期限第一条 劳动合同期限(甲乙双方选择适用)1、有固定期限劳动合同本合同于 年 月 日生效,于 年 月 日终止。其中试用期至 年 月 日止。2、以完成肯定工作为期限的合同。本合同生效日期为 年 月 日;以乙方完成工作任务为合同终止时间。3、无固定期限劳动合同本合同于 年 月 日生效,
9、于法定或约定的解除(终止)合同的条件出现时止。其中试用期至 年 月 日止。二、工作内容和工作时间其次条 甲方招用乙方在 (项目名称)工程 中担当 岗位(工种)工作。乙方的岗位(工种)上岗证号码为 。第三条 甲方支配乙方执行下列第 种工作时间制度。1、执行定时工作制(乙方每日工作8小时,每周工作40小时)。2、执行综合计算工时工作制(乙方每月工作不超1674小时)。3、执行不定时工作制(在保证完成甲方工作任务状况下,乙方自行支配工作和休息时间)。第四条 实行计时工资制的,甲方支配乙方加班,应符合律、法规的规定。甲方支配乙方在日法定标准工作时间以外延长工作时间的,应支付不低于工资的150的工资酬劳
10、。甲方支配乙方在休息日工作,又不能支配补休的,应支付不低于工资200的工资酬劳。甲方支配乙方在法定节日工作的,应支付不低于工资300的工资酬劳。三、劳动爱护和劳动条件第五条 甲方应当在乙方进入施工现场当天对乙方进行入场三级平安教化,并组织对乙方学习成果的书面考试,考试结果甲方应保存在施工现场备查,考试不合格的不得在现场施工。甲方应当对从事电气焊、土建、水电设备安装等特别工种的乙方进行岗前培训,乙方取得相应的操作证书方可上岗。第六条 甲方依据生产岗位的须要,根据国家劳动平安、卫生的有关规定为乙方配备必要的平安防护措施,发放必要的劳动爱护用品。甲方为乙方供应的宿舍、食堂、饮用水、洗浴、公厕等基本生
11、活条件应达到平安、卫生要求,其中建筑施工现场要符合建筑施工现场环境与卫生标准 (JGJl4620xx)。第七条 甲方将依据国家有关法律法规,建立平安生产制度;乙方应当严格遵守甲方的劳动平安制度,严禁违章作业,防止劳动过程中的事故,削减职业危害。四、工资保险待遇第八条 双方约定的工资不得低于江西省政府颁布的当地最低工资标准和本企业工资集体协商的最低标准。1、计时工资 乙方在试用期间的工资为每月(日) 元,试用期满后月(日)工资为元。2、按工程量计付工资(1)按工程量单价 计取工资;(2)按工程量总量 总价 计取工资。双方约定的工程量单价不得低于江西省建设工程定额人工费标准。实行按工程量计付工资的
12、,每月支付工资额不得低于当月完成工程量的70。甲方应在每月 日前以货币形式计发乙方的工资,并由乙方签字确认。甲方在劳动合同终止、解除后5天内应当一次性付清乙方的工资。甲乙双方对工资支付的其他约定:第九条 甲方应为乙方办理养老保险、工伤保险和医疗保险手续,并为乙方缴纳养老保险、工伤保险和医疗保险费用。五、劳动纪律和劳动合同的解除第十条 乙方应严格遵守甲方的各项规章制度、劳动纪律和平安技术操作规程。第十一条 乙方有下列情形之一, 甲方可以解除本合同;(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;(二)严峻失职,假公济私,对甲方利益造成重大损害的;(三)严峻违反总包单位和甲方的施工现场平安管理规定及施工质
13、量管理规定的;(四)被依法追究刑事责任的。第十二条 乙方解除本合同,应当提前 日(3天以上30天以内)以书面形式通知甲方,不得擅自离职。六、当事人约定的其他内容第十三条 乙方违法解除劳动合同,给甲方造成经济损失的,应当担当赔偿责任。第十四条 甲乙双方约定的其他内容:七、劳动争议处理及其他第十五条 双方因履行本合同发生争议,应当自劳动争议发生之日起,60日内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请促裁。对仲裁裁决不服的,可自接到裁决书之日起15日内向当地人民法院起诉。第十六条 甲方依法制定的规章制度作为本劳动合同的附件,与劳动合同具有同等法律效力。第十七条 本合同未尽事宜或国家、江西省规定相悖的,根据
14、有关规定执行。第十八条 本合同一式二份,甲乙双方各执一份。自双方签字盖章之日起生效。甲方(公章) 乙方(签字或盖章)法定代表人或托付代理人(签字或盖章)签订日期: 年 月 日建筑合同 篇5摘 要:法律风险管理是现代建筑施工合同中重要的组成部分,能够有效的提高合同的管理效率,进而维护自身的合法权益。随着社会主义市场经济的.发展和完善,建筑企业作为专业性很强的经营性法人,在对内经营管理和对外经济业务往来中,涉及法律的事务不断增多,且日趋困难。基于此,本文主要针对建筑企业施工合同风险管理进行深化的探讨,以期提高合同管理的水平。关键词:建筑企业;施工合同;法律风险;管理随着我国市场经济的发展,法制环境
15、不断的完善,建筑行业在飞速发展的过程中,也暴露出来了很多的问题,尤其是法律方面的问题。建筑企业普遍实行事后救济的法律风险防范手段,有将法律风险的有效限制融入到企业管理中。本文通过对施工合同法律风险的介绍,分析了建设工程施工合同法律风险特点,施工合同管理流程以及建筑企业施工合同法律风险管理流程,并提出了建筑企业施工合同法律风险应对措施。1施工合同法律风险和风险管理定义1。1法律风险的定义企业法律风险管理指南将法律风险定义为基于法律规定、监管要求或合同约定,由于企业外部环境及其改变,或企业及其利益相关者的作为或不作为,对企业目标产生的影响。企业法律风险管理指南对法律风险的定义主要包括三方面:第一,
16、在风险的定义上结合法律的特性,指出企业法律风险是一种可能性;其次,企业法律风险会影响企业目标的实现;第三,指出法律风险产生的缘由来源于外部环境改变或利益相关者作为或不作为。从整体来看,该定义对法律风险做了较为全面的阐述。1。2风险管理的含义上世纪风险管理的思想起先萌芽,梅尔和赫奇斯合著的企业风险管理论中明确的记载风险管理是如何在企业中应用的。在企业风险管理理论的发展过程中,内部审计与限制理论的演进和发展对企业风险管理起着重要作用。风险管理是各经济单位通过风险识别、风险衡量、风险评价、风险应对等方式,对风险实施有效限制和妥当处理损失的过程。2建设工程施工合同风险管理分析2。1工程施工合同法律风险
17、特点建筑企业施工合同的法律风险的特点主要为以下几方面:第一,可预料性。尽管风险管理具有肯定的不确定性,但是法律风险具有肯定的特别性,因为施工合同的双方主要是业主与施工单位,很简单锁定合同的主体;其次,客观性。建筑企业作为一个营利性组织,其开展项目建设,就不行避开的会与他人建立合同法律关系,而风险是不以人的意志为转移的,客观存在的,故在合同整个存续阶段,合同法律风险无处不在;第三,长期性,一个建设工程从项目立项到交付运用,经验了较长的周期,进而使得建设工程合同订立、履行合同相关的权利和义务、再到最终的终止合同具有长期性,合同的法律风险伴随着企业整个合同管理流程中,因此这就表明对于建设工程施工合同
18、的管理、防范也具有长期性;第四,专业性。推断企业的行为或者事务是否会引发法律风险,以及法律风险爆发所造成的后果严峻程度,都依靠于人员对法律学问的驾驭程度和所积累的法律实践阅历。同样法律风险的化解也须要很强的专业实力,解决方案的设计、实施步骤的先后依次,都须要法律专业人士的指导,否则有可能造成不行逆的后果。2。2施工合同管理流程分析结合建设工程的施工特点,将施工合同管理流程主要分为三个阶段:合同订立阶段,合同的履行阶段,合同履行后的管理阶段,如图1所示。施工合同订立阶段主要保证合同正式签署,并将合同分送到相关的管理部门;合同履行阶段包括合同履行、变更或转让、终止、处理纠纷等程序;合同履行后管理阶
19、段,包括合同归档保管、执行状况评价等程序。2。3建筑企业施工合同法律风险管理流程风险管理的基本程序包括六个环节分别是风险识别、风险衡量、风险评价、选择风险应对技术、实施风险管理决策和风险管理效果评价等。法律风险管理过程参考了风险管理的基本程序,并结合我国企业法律风险管理的实践阅历编制,将其中的问题进行分类总结。依据风险管理的流程,结合建筑企业施工合同法律风险管理须要解决的问题,将建筑工程施工合同法律风险管理流程分为:法律风险识别、法律风险衡量与评价、法律风险应对、法律风险反馈,如图2所示。通过评估风险管理的详细过程,对法律管理进行相应的调整,实施动态的管理,为企业建立一个完善的法律风险管理体系
20、。3建筑企业施工合同法律风险应对3。1施工合同法律风险限制风险限制是指企业通过实行肯定的措施,降低风险发生的可能性及减轻由此造成的损失,将风险限制在企业可承受范围之内。风险回避是全部风险应对方法中最消极的处理方式,主要是指企业依据自身风险承受实力,主动放弃风险或是调整某项确定的风险处理方式,通过放弃某项活动来避开活动带来的风险。企业实行风险回避应对方式放弃或中止某项活动就意味着失去了该风险为代价获得收益的机会,同时风险回避可能造成企业消极的法律风险防范心理,使企业丢失发展的机会。3。2施工合同法律风险转移风险转移是指企业将自己不能担当或是不愿担当的法律风险通过合同约定、保险等方式转移给其他的单
21、位或个人,与规避风险中的放弃或中止某项活动不同,施工合同法律风险转移是将某项活动所担当的风险转移给第三方,间接降低企业损失的频率和削减损失幅度。法律风险转移手段主要有保险风险转移和非保险风险转移。3。3施工合同法律风险自留风险自留是指企业自己担当因风险事务所造成的损失。风险自留有主动与被动自留,有安排与无安排自留。企业在识别衡量风险的基础上,对可能存在的风险进行分析推断后,对于一些损失概率较高但损失程度较小的风险,实行主动安排性的自留,自己担当风险的全部损失。被动的风险自留是由于企业没有识别面临的法律风险或低估法律风险潜在的损失,被动的担当法律风险后果。结束语建筑施工合同涉及的受益主体较多,导
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 关于 建筑 合同 范文 锦集八篇
限制150内