2022工程安装合同15篇_1.docx

《2022工程安装合同15篇_1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022工程安装合同15篇_1.docx（61页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022工程安装合同15篇工程安装合同1发包人全称： （以下简称：甲方）承包人全称： （以下简称：乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设部与国家工商行政管理局的及其他有关法律、法规和规章，并结合湖南省永州市有关规定及本工程的详细状况，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一样，订立本协议。一、工程概况：工程名称：永州市马路局办公新区项目水电安装工程 （以下简称：本工程）；工程地点：永州市冷水滩区育才路与翠竹路交界处；施工现场条件：以现场实际状况为准；施工部位：本合同约定乙方施工部位为： 中全部的水电安装工程包含的全部内容。二、工程承包方式

2、、承包范围及承包内容：1、承包方式：本工程甲方供应塔吊，乙方包人工、包除甲方供应的材料外的全部材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包平安文明施工、包验收合格。2、承包范围：包全部基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等全部一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常平安巡查。详细如下：a、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米（含接

3、口）起至全部用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处全部排水工程安装及排水试验。b、电气部分：从小区低压配电柜至住户的全部桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从弱电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束，避雷带，避雷网的施工；施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等全部的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电（包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等）依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工

4、班组自带工具及小型施工机具和全部检验试验设备和协助材料；桥架、电线电缆、排污泵、；排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。4、甲方干脆分包的专业工程，乙方需全力协作。三、合同工期：1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺当实现。本合同约定本工程总工期为 日历天；开工日期为： 年 月 日，竣工日期为： 年 月 日。2、乙方必需听从和执行甲方项目部下达的施工生产安排，依据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源（详细详见合同附件一）。3、若遇人力不行抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。4、如因乙方本身缘由造成甲方规定的形象进度或

5、节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整（￥：1000.00元）的违约金；若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的全部损失（含间接损失）及费用均由乙方担当。甲方选择解除合同时，详细操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。工程安装合同2发包方：承包方：依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例以及其它有关法律条规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本喷泉工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容及材料要求：喷泉工程安装，严格根据经甲方确认的动画效果以及材料表清单验收，设备的

6、名称、型号、数量、产地、品牌见附表。四、工程计价方式：本工程实行包人工、包材料、包工期、包质量、包平安、包文明施工、包保修、包税费、包验收通过等的承包方式。五、工程造价：小写：元 （大写：）六、工期： 天，开工日期为20 年 月 日，如甲方缘由或不行抗拒因素造成延误，工期顺延。七、验收方式及提出异议的期限：工程竣工调试完工后，甲方按相关规范和双方认可的效果进行验收。八、结算方式及期限预付款30%，设备材料进工地安装五日内付工程款40%。完工后付20%，工程验收后10天内付款5%，留5%作为质保金，一年保修期满一周内付清。本工程不包含税金。九、违约责任：1.任何一方单方面解除本合同的，由违约方担

7、当一切损失。2.除不行抗力缘由外，假如甲方未能按本合同规定支付款项，则甲方应向乙方支付逾期违约金，其支付方法是：每延误一（壹）周，（不足一周按一周计），违约金为延误部分金额的百分之零点五（0.5%）。此违约金最高不得超过延误部分合同金额的百分之五（5%）。3.除不行抗力缘由外，假如乙方未能按期交付工程，乙方应向甲方支付逾期违约金，其支付方式是：每延误一（壹）周，（不足一周按一周计），违约金为延误部分金额的百分之零点五（0.5%）。十、质量保证产品质量保修期为1年，质量保修期内产品出现质量问题，由乙力接到甲方通知后48小时到达，无偿修理。保修期满后，修理喷泉只收取材料成本费和运输费，不收取修理费

8、。十一、解决合同纠纷的方式：双方协商解决，协商不成，可干脆向工程所在地人民法院提起诉讼。十二、本合同一式4份，甲乙双方各执2份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人：法定代表人：托付代表人：托付代表人：20 年 月 日工程安装合同3发包人（甲方）：地址：承包人（乙方）：地址：甲乙双方就_项目的石雕工程制作安装达成一样看法，由乙方承包甲方的该项工程，为明确双方权利、义务，达成如下协议，双方遵照执行。一、工程概况1、项目名称：2、安装地点：3、承包范围：4、石雕规格：5、合同总价：二、制作期限合同签订后三日内开工，安排完工期限：_年_月_日。三、付款方

9、式1、本合同签订之日，甲方向乙方预付总工程30%为预付款，即人民币_元。2、石雕安装后，经甲方验收并签字认可后，甲方于七日内支付总工程款余款70%，即人民币_元。3、付款方式为：现金或转账支付。四、权利与义务1、甲方务必依据本合同签订的付款方式刚好支付乙方相应款项；2、由于甲方不根据约定的付款方式刚好支付款项给乙方，由此造成的工期延误由甲方担当责任；3、按甲方要求，乙方应组织娴熟专业技术人员制作，达到高标准艺术水同等要求。4、乙方必需根据甲方的质量要求完成制作，工程质量达不到验收标准的部分，乙方应按甲方要求的时间予以修复，直到符合验收标准为止，其费用与工期拖延的损失由乙方担当。五、违约责任1、

10、甲方未能在合同约定的期限内向乙方足额支付工程款，每迟付一日，应向乙方支付本合同款项千分之一的违约金。2、乙方未能在合同约定的期限内完工，每延迟交付一日，每日应向甲方支付本合同总款千分之一的违约金。3、在合同的履行过程中，任何一方违约，致使合同不能履行或者不能完全履行的，责任方均应赔偿守约方因此受到的全部损失。六、不行抗力、不行预见、无法避开的事实为不行抗力。发生不行抗力时，双方均有责刚好实行措施避开损失和损失的扩大，并刚好相互通报状况。七、争议的解决方式1、本合同订立、效力、说明、履行及争议的解决均受中华人民共和国法律的爱护和管辖。2、因本合同之履行发生争议，应由双方友好协商解决，协商不成，双

11、方均可向工程所在地人民法院起诉。八、附则1、本合同自甲乙双方签署后生效。本合同正本一式_份，甲乙双方各执_份。2、本合同未尽事宜双方协商解决，若协商后达成补充协议，则补充协议与本合同具有同等效力。甲方：代表人：联系方式：工程所在地：签订时间：_年_月_日乙方：责任人：联系方式：工程所在地：签订时间：_年_月_日工程安装合同4发包方（甲方）：地址：承包方（乙方）：地址：依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，甲乙双方就_项目的工程承包安装事宜进行磋商，现就本工程的相关事宜协商一样，为明确双方的权利、义务，结合本工程的详细状况，达成如下协议。一、工程概况1、工程名称：2、工程

12、地点：3、承包范围：4、承包内容：5、承包方式：6、工程造价：二、施工打算1、甲方：（1）_年_月_日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的修理。（2）_年_月_日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满意施工用水、用电量的须要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。（3）合同签订后_天内（以签收最终一张图纸为准）供应完整的建筑安装施工图_份，施工技术资料（包括地质及水准点坐标限制点）_份。（4）组织承、发包双方和设计单位及有关部门参与施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在_天内分送有关单位，_天内供应会审纪要和修改施工图_份。2、乙方

13、：（1）负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、运用和修理工作。（2）编制施工组织设计或施工方案、施工总进度安排，送甲方。（3）乙方须保证平安文明施工。（4）工程完工当日，乙方须向甲方发验收通知。三、工程期限1、依据工程须要，商定工程工期为_天（日历天），安排开工时间为：_年_月_日，安排完工时间为：_年_月_日。2、开工前_天，乙方向甲方发出开工通知书。3、工期顺延：（1）按施工打算规定，甲方不能供应施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；（2）凡甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工须要或因交验时发觉缺陷须要修、配、代、换而影响进度；（3）

14、不属包干系数范围内的重大设计变更，供应的工程地质资料不准，致使设计方案变更或由于施工无法进行的缘由而影响进度；（4）在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；（5）甲方未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；（6）人力不行抗拒的因素而延误工期。四、工程质量1、本工程质量经双方探讨要求达到：2、乙方必需严格根据施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。五、乙方职责1、由乙方供应的主要原材料、设备、构配件、半成品必需按有关规定供应质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；

15、2、隐藏工程必需经甲方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；3、乙方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并刚好将单位工程质量评定结果送甲方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同甲方、质量监督站进行结构中间验收；4、乙方在施工中发生质量事故，应刚好报告甲方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送甲方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、甲方等单位共同探讨，并经设计建设单位签证后实施；5、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。六、工程价款的支付与结算1、本合同签订后_日内，甲方支付不

16、少于合同总价的_%备料款，计人民币_万元；2、甲方收到乙方的工程进度月报后必需在_日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的_%时，按规定比例逐步起先扣回备料款。3、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满无息一次支付给乙方。七、施工与设计变更1、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审做出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。2、施工中如发觉设计有错误或严峻不合理的地方，乙方刚好以书面形式通知甲方，由甲方刚好会同设计等有关单位探讨确定修改看法或变更设计文件，乙方

17、按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由甲方负责，并调整合同造价。3、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后实行实施，其节约的价值按国家规定安排。4、甲方如需设计变更，必需由原设计单位做出正式修改通知书和修改图纸，乙方才予实施。重大修改或增加造价时，必需另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，乙方才予实施。八、工程验收1、竣工工程验收，以国家颁发的关于基本建设项目竣工验收暂行规定、工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评

18、定标准和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。2、工程施工中地下工程、结构工程必需具有隐藏验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，甲方须刚好办理验收签证手续。3、工程竣工验收后，甲方才可运用。4、在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方保修。九、违约责任乙方的责任：1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。2、工程不能按合同规定的工期交付运用的，双方进行协商，若的确是因为乙方缘由导致延期，由乙方担当相应责任。甲方的责任：1、未能根据合同的规定履行自己应负

19、的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应实行措施弥补或削减损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。3、工程未阅历收，甲方提前运用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方担当责任。4、乙方验收通知书送达_日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。5、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法的规定延付金额每日_%偿付乙方赔偿金。十、纠纷解决方法任何一方违反本合同规定，协商不成，可以申请调解，调解不成的，可按以下第_项方式解决：1、向工程所在地仲裁

20、机关申请仲裁；2、向工程所在地人民法院起诉。十一、附则1、本合同一式_份，甲乙双方各执_份，具有同等法律效力。2、本合同自双方代表签字，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。3、本合同未尽事宜，双方协商，协商后可签订补充协议，补充协议和本合同具有同等效力。甲方：代表人：身份证号：合同履行地：签订时间：_年_月_日乙方：负责人：身份证号：合同履行地：签订时间：_年_月_日工程安装合同5于年月日，联洋航运有限公司（简称甲方），与蓝天船用设备有限公司（简称乙方），签订安装主机的项目合同。安装工程名称：型主机。工程地点：甲方港口。工程范围：本合同所附图纸及估价单。完工期限：本安装工程将协作甲方在甲方

21、港口建立工程完工后六十（）天内，完成安装工程，其中包括主机试验运行。安装工程总价格：美元整。安装工程付款进度：第期：甲方在本合同起先实施时，付给乙方工程总价，即美元整；第期：甲方在港口造船工程起先时，付给乙方工程总价，即美元整；第期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价，即美元整；第期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的，即美元整；第期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的，即美元整；第期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的，即美元整。违约罚款：因乙方缘由未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的计算，即美元整。增加或削减工程：若甲方需修改、增加或削减其

22、工程安排时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原安排而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口束之高阁。工程停止：若甲方通知乙方将工程停止，其缘由并非应由乙方负责者，乙方可停止并要求甲方根据已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用，在已交款中增付或扣除。工程保管：在工程起先时，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、

23、设备等，均由乙方保管。除人力不能反抗的灾难外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不行反抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出复原原状的价格及日期，以供甲方核应付款之用。若甲方确定不再接着施工，按合同第条规定结束。工程保证：除天灾或因甲方运用不当的缘由外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好年。附带条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到损害，乙方应负责赔偿。但其损害缘由是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。附件：本合同附件应视为本合同的一部份，与其他条款有同等效力。附件包括：（）图样；（）估价单。合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份

24、。另各保留两份副本供双方存档备查。附加条款：主机的保养乙方应在甲方验收后，供应免费及定期对主机保养服务年，每六（）个月派员一次维护正常运行。本合同按双方所签日期生效。甲方：乙方：由：由：承包人（）。承包人与欲求安装工程的业主（）双方经洽谈或招标、投标达成默契而签订合同。承包者必需依据工程图纸及业主要求的特别条件予以施工，而且在肯定的时间内担当修理业务。为完成安装施工任务，承包者还需供应施工设备、特别工具、施工监督工程师及所需的劳动力等。工程承包有综合承包人（总承包）（）和专业承包人（）。承包人对工程进度、质量、保证、验收等担当责任。业主必需按时支付工程进度款。国际间的工程安装和工程承包是一种比

25、较好用的而且广泛被人们所接受的经济技术的合作方式。工程安装合同6发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的规定，结合本工程详细状况，经甲、乙双方友好协商，乙方承包甲方承接的 有关事宜达成如下合同条款，望双方共同遵守、执行。一、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工程期限：年日或按甲方承接的对外合同工期要求共1.5合同价款：采纳总价人民币元(大写)(工程施工中的垂直运输，施工现场用水电，水泥与河沙，安装用钢筋等相关协助材料费用由甲方负责)。1.6工程单价：/米，工程量米。二、合同文件运用的语言文字标准、规范和适用

26、法律。2.1本合同文件运用汉语。2.2适用标准、规范：按国家有关混凝土预制产品生产及安装质量评定标准和施工技术验收规范，符合京津城际铁路公司质量验收标准以及甲方所供应图纸和本工程要求标准执行。2.3中华人民共和国有关法律、法规均对本合同有约束力。三、甲方义务3.1在开工前日，帮助业主进行图纸会审，审定乙方编制的施工组织方案，向乙方进行技术交底。3.2协调处理甲乙方与业主的关系，协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理工作。3.3指派一名工程师为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查。帮助乙方办理签证、登记、变更手续、验收、结算和其他事宜。如需更换工地代表，应在更换前三日以书

27、面形式通知乙方。3.4按合同约定支付工程款项。3.5在经业主确认设计方案后不得擅自变更设计方案或终止本合同(含设计、施工方案)，否则，对给乙方造成的损失担当全部赔偿责任。四、乙方义务4.1按甲方要求完成施工图设计或与工程配套的设计，经甲方批准签字后运用。4.2按甲方认可的设计方案要求并依据现场实际需求量，乙方组织材料、机具、劳动力进行施工。4.3指派一名为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。如需更换工地代表，应在更换前三日以书面形式通知甲方。4.4材料的运输，二次转运及现场施工。4.5按甲方审定的施工组织方案，保证材料供货及施工

28、进度，做到平安文明施工。4.6产品质量应达到甲方约定的质量标准，并出具相关技术资料。4.7不得擅自变更经甲方签字确认的设计方案或终止合同，否则，对给甲方造成的损失担当全部赔偿责任。五、施工平安乙方严格按国家有关现行平安法规实行相应的平安防范措施，并建立平安文明施工安排书，施工过程中因乙方违章作业造成的工作事故由乙方自行负责。六、工期延误对以下缘由造成竣工日期推迟的延误，以甲方代表确认，工期相应顺延：6.1设计变更、工程量变更增加造成工期延误。6.2一周内非乙方缘由停水、停电造成停工累计8小时(含8小时)。6.3因甲方缘由(未按施工进度供应作业面，影响乙方关键线路进度)造成的工期延误，并由甲方担

29、当乙方的停工、窝工损失。6.4不行抗拒自然因素造成工期延误。七、付款方式：7.1本合同签订生效并进场施工后七日内，甲方按合同向乙方支付工程制作模具定金人民币 元(大写) ，乙方即组织材料进行制作产品样品。7.2A产品样品外观和相关质量经乙方组织验收合格后，甲方依据本合同工程量向乙方支付工程材料预付款计 元，大写 ，乙方材料进场后进行安装施工，当乙方完成工程量的 %时，甲方向乙方支付第一次工程进度款为总工程款的 %计价 元。7.2B当乙方安装完成工程量的%时甲方向乙方支付其次次工程进度款为总工程款的 %，计价 元(此次付款减扣模具定金 元，实付 元。)7.2C当乙方工程完工，经甲乙双方验收合格后

30、，甲方向乙方支付总工程款的10%计价 元整。7.2D余下工程款项经业主单位验收后支付总工程款5%，计价 元。7.3余下总工程款5%作为本工程质量保证金，本工程质量保证半年内无质量缺陷，甲方向乙方支付2%，计价为 元，余下3%保证1年内支付完毕，计价 元。7.4工程款以转帐方式支付至合同约定乙方帐户：以现金方式支付(须由乙方每次以书面形式指派或托付指定的专人收取)的，结算时以乙方出具的加盖有乙方财务专用章的发票或乙方指派经办人的现金收条为准。7.5乙方工地代表或其他工作人员以乙方名义向甲方借款。非经乙方事先书面确认，乙方将不予认可，其造成的损失由甲方自行负责。八、工程验收8.1在乙方制作样品后，

31、经甲方进行生产的验收，并发出书面通知进行批量生产，甲、乙双方在工程进行中应刚好对隐藏工程进行验收。8.2在经甲、乙双方验收合格二日内，甲方应在验收记录上签字。8.3如甲方要求对已隐藏工程重新检验时，乙方应予同意。若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，且工期不顺延。8.4乙方工程合同约定内容完工后，须提交竣工验收报告并以书面通知甲方进行单项工程验收。甲方应在接到验收通知七日内组织验收，阅历收合格后三日内办理验收移交手续。8.5对甲方依照合同提出的合理整改要求，乙方应刚好予以完善解决。乙方整改结束后应刚好向甲方提交整改完工报告，甲方在收到整改完工报告后三日内组织验收。8.6工程验收合格后，甲、

32、乙双方应在验收报告上签字认可。8.7工程的验收以业主验收合格为准。九、合同价款的调整9.4施工中如发生设计变更，双方应依据详细状况另行协商。如因设计变更造成乙方经济损失，则由甲方向乙方赔偿相应损失。9.2施工中如有增加工程项目，甲、乙双方另行签订补充合同或以现场签证为准，增加项目的工期应另行确定。9.3在施工中若出现合同价款应予以调整的情形后三日内，乙方应将调整的缘由，金额以书面形式通知甲方代表。十、工程量的确认10.1乙方(单项)工程完工后须向甲方现场代表提交共同确认工程量的报告。甲方代表应在接到报告后三日内会同乙方确定审定时间，并在审定人员和时间确定后十四日核实已完工程量(下称计算)。10

33、.2计量应双方到场，若一方在约定时间内未到场计量，则另一方的计量结果有效，且作为结算依据。十一、竣工结算11.1工程竣工验收合格后五日内，乙方向甲方递交竣工结算报告及结算资料，甲方应予以签收。11.2甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后在国家规定的二十八日内进行核实，赐予确认或提出修改看法。十二、违约责任13.1甲方违约应担当的责任；13.1.1甲方未按合同约定支付乙方工程进度款，乙方有权停工、工期应予顺延。 13.1.2甲方未按合同约定支付乙方工程竣工结算价款的，逾期应向乙方支付应付款项每日万分之五的违约金直至款项付清为止。十三、合同争议的解决若因本合同发生纠纷，双方应友好协商解决，如

34、协商不能解决的应向乙方所在地法院提起诉讼。十四、合同生效14.1本合同经双方签字盖章后生效。14.2甲、乙双方的任何补充合同、协议、承诺或备忘均应以书面方式予以确立，乙方不认可任何口头形式的补充合同、协议、承诺或备忘。十五、合同份数本合同书共四份，正本、副本各一式二份，甲、乙双方各执正本、副本一份且同具法律效律。十六、其它约定16.1本合同条款甲、乙双方已仔细阅读完全、充分理解，签字盖章之日生效，在双方履行完合同约定的内容后，本合同自行失效。16.2本合同中未尽事宜，甲乙双方本着互诚互信，同等合作的看法，另行签订谅解备忘录，妥当解决。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代

35、表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程安装合同7甲方：_(以下简称_)乙方：_一、工程名称：_二、工程地点：_三、承包形式：包工包料四、工程内容_五、工程造价本工程合同预算价为_元。双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_元，在进行开工时再付工程预付款_元。待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。六、双方责任1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工

36、图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。3、乙方必需严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必需供应便利，并有专人负责，做好施工质量监督及隐藏工程验收。4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。七、双方-致同意于工程托付合同签订甲方土建设验收合格后_月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。八、平安质量措施费，250kya及以下为伍百元，315kva及以上为壹仟元，1000kva及以上为_(大写)元。变压器油化试验费每台_(大写)元。设备运输采保费按行业规定以设备费的1.5%计

37、取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元/kva计取(编入决算书)。九、设备材料供应方法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方托付乙方供应，工程设备材料需具备合格证(编入决算书)。十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后刚好组织有关人员参与验收，不得无故拖延。十一、争议的处理1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行说明。2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：(1)提交_仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。十二、本协议一式四份，甲方执壹份，乙方执叁份，每份具有同等效用。十三、本协议自

38、双方签章日起生效，竣工结算后，同时失效。甲方(签章)：_乙方(签章)：_法定代表人(签章)：_法定代表人(签章)：_托付代表：_托付代表：_开户银行：_开户银行：_帐号：_帐号：_电话：_电话：_签订时间：_年_月_日签订时间：_年_月_日协议签订地：_协议签订地：_工程安装合同8甲方： (发包方)乙方： (承包方)甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。第一条 工程概况1、工程地点：2、工程承包方式：。3、工期： 年 月 年 月 日止。4、合同价款：本合同工程预算造价人民币(大写)，若有变更施工内容及增加工程项目，需甲方确认，增加工程造价按

39、实结算。与业主结算下浮13%作甲方管理费。5、A、工程量确定方式(按以下先后依次执行)：1、按甲方与乙方协商确定的计算方法执行。B、合同清单中综合单价、合同外新增项目的综合单价及其主材价格确定方式：1.合同附件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价、主材价格，则沿用；2.合同附件工程量清单中已有类似项目的综合单价、主材价格，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如合同附件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由甲方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先依次选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现同种材料、人工、机械单价则沿用，如换算时出

40、现类似项目中没有的材料单价，按双方协商一样的材料单价结算。3.当甲方提出变更通知，乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方提出通知要求(发出指令)后5个日历天向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更缘由、增加费用金额、增加费用计算书，若乙方不在规定的时间内供应增加费用报告，该类变更所涉及的增加费用视同已包括在合同价款中，不另增加。4.由于甲方指令而引起的施工方案的变更，若乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方发出指令后5个日历天内向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更缘由、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。若乙方不按规定供应增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在

41、合同价款中。5.由乙方提出的施工方案变更，若乙方认为由于非乙方缘由而产生了增加费用，乙方应在提出施工方案变更的同时向提交增加费用报告，报告内应说明变更缘由、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。若乙方不按规定供应增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。6.当甲方提出的施工方案有变更时，乙方不得以甲方尚未审批其对应的变更价款及工程量而拒绝进行变更工程的施工，否则，由此引起的损失和(或)延误的工期由乙方担当。7.凡图纸会审记录涉及工程实体内容改变的，均须转变成设计变更后才能作为调整合同价款的依据。8.在变更实施过程中，乙方应在发生变更的必要工序提请甲方确认实际发生的状况，以此作为将来费用结算的依据，否则甲方可以拒绝计量，甲方无须支付相关费用，费用由乙方自负。其次条关于材料供应约定1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应刚好向甲方书面提出，甲方仍表示运用的，由此造成的工程损失，责任由甲方担当。2、甲方供应的材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违反本规定，应按材料价款双倍补