2022建设工程勘察合同15篇_1.docx
《2022建设工程勘察合同15篇_1.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022建设工程勘察合同15篇_1.docx(116页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022建设工程勘察合同15篇建设工程勘察合同1项目名称:_项目建设地点:_合同编号:_(由承接方编填)委托方:_承接方:_签订日期:_建设部国家工商行政管理局制定委托方_(以下简称甲方)承接方_(以下简称乙方)甲方委托乙方进行_勘察任务。根据中华人民共和国经济合同法和建设工程勘察设计合同条例的有关规定,结合该工程的具体情况,为明确责任,协作配合,搞好该工程勘察工作,经双方协商一致,就本工程_勘察阶段的工作签订本合同,共同遵守。第一条 工程勘察范围11 本工程项目勘察委托文号、日期12 工程建设地点13 技术要求14 预计工程量第二条 甲方按时向乙方提供下列文件资料项目名称文件资料份数提供日期
2、年 月 日一、提交工程项目批准文件(复印件)以及施工或勘察许可文件二、提交工程项目的坐标与标高资料三、提交技术委托书及已有的技术资料和图件第三条 乙方按下列进度、份数向甲方提交勘察成果勘察成果名称提交日期提交份数年月日31 勘察成果规定提交4份,超过4份另行计算。32 工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准,如遇特殊情况(设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等)时,工期顺延。第四条 取费标准及拨付办法41 本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。国家规定的取费标准中没有规定的收费项目,由双方另行议定。42 本工程勘察费估算为_元,合同生效后_天内,甲方向乙方预付估算勘
3、察费的30作为定金,(本合同履行后,定金抵作勘察费);工程勘察验收、交付成果后15天内,结清全部费用。43 双方委托银行代付、代收有关费用。第五条 双方责任51 甲方511 甲方委托任务时,必须向乙方明确技术要求和勘察阶段,按时提供已有技术资料(包括地下管线、地下构筑物的资料),并能满足乙方编写勘察纲要和编制工程预算的基本要求。若因地下埋藏物不清,致使勘察过程中发生或危及人身安全时,其责任由甲方负责。512 若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场工作时,甲方应派人负责安全保卫工作。513 派员协助乙方与有关部门的工作联系,及时为乙方创造并解决勘察现场条件。如:征购土地、青苗赔偿、拆除
4、障碍物、平整施工现场、修好通行道路、接通电源和水源以及排水渠等,并承担其费用。514 勘察前,根据乙方提出的用料计划,按时准备好各种材料,并承担费用。515 按时为勘察人员准备好住宿、办公、临时库房、就餐食堂、取暖、饮水以及条件许可的其他福利设施,甲方不向乙方收取费用。当甲方不能提供上述条件时,甲方应支付乙方临时设施费。516 勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。517 工程完工后,在15天内负责组织勘察及成果验收,并在乙方填写的工程勘察交验单上签署意见,作为工程勘察费用结算的依据。518 维护乙方提交的勘察结果,不得擅自修改、转让。519 由于甲方
5、原因造成乙方窝工,除工期顺延外,甲方应支付窝工费。5110 补充协议中甲方应负的其他责任。52 乙方521 派工程技术人员按任务委托书和设计技术要求进行现场踏勘,确定勘察手段、勘察工作量,编制工程预算。522 在勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计。523 勘察过程中,根据场地地形、地质条件和技术规范要求,向甲方提出增减工程量或改变勘察手段的意见,并办理正式变更手续。524 按照国家现行的标准、规范和规程进行勘察,根据委托任务书提出的技术要求,按合同规定的进度,提交勘察成果,并对其质量负责。525 讲究职业道德,端正经营作风,勘察成果应满足设计和施工的要求。526 补充协议中乙方应负的其他责任。
6、第六条 违约责任61 甲方不履行合同时,无权要求返还定金;乙方不履行合同时,双倍返还定金。62 甲方未按合同规定日期及时拨付勘察费,每超过1日,应偿付未支付勘察费的1逾期违约金;乙方未按合同规定日期提交勘察成果,每超过1日,应减收勘察费1。63 由于乙方原因造成勘察成果质量低劣,不能满足设计技术要求时,其勘察费用由乙方承担。第七条 本合同执行过程中发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,由当地建设行政主管部门调解;调解不成时,双方同意由_仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构或事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。第八条 其他事宜_。第九条 本合同未尽事宜,由双方当事人及时
7、协商签订补充协议,有关协议、电报、电传、技术讨论纪要等均为本合同的组成部分,与本合同具有同等效力。第十条 本合同自双方签字盖章后,在15日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行废止。本合同正本1式8份,双方各执4份。委托方单位名称:_承接方单位名称:_(盖章) (盖章)法定代表人:_法定代表人:_单位地址:_单位地址:_邮政编码:_邮政编码:_电话:_电话:_电传:_电传:_传真:_传真:_开户银行:_开户银行:_银行帐号:_银行帐号:_签订合同代表(签字):_签订合同代表(签字):_日
8、期:_年_月_日日期:_年_月_日建设行政主管部门 工商行政管理部门审查意见_鉴证意见_(盖章) (盖章)审查号:_鉴证号:_审查日期:_鉴证日期:_年_月_日_年_月_日建设工程勘察合同2工程名称:_工程地点:_合同编号:_勘察设计证书等级:_发包方:_法定住址:_法定代表人:_职务:_委托代理人:_身份证号码:_通讯地址:_邮政编码:_联系人:_电话:_传真:_帐号:_电子信箱:_承包方:_法定住址:_法定代表人:_职务:_委托代理人:_身份证号码:_通讯地址:_邮政编码:_联系人:_电话:_传真:_帐号:_电子信箱:_发包方委托承包方进行_勘察设计任务。根据中华人民共和国合同法和建设工程
9、勘察设计合同条例的有关规定,结合该工程的具体情况,为明确责任,协作配合,搞好该工程勘察设计工作,经双方协商一致,就本工程_勘察设计阶段的工作签订本合同,共同遵守。第一条、本合同签订依据1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定。2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。3建设工程批准文件。第二条、勘察设计依据1发包方给承包方的委托书或勘察设计中标文件。2发包方提交的基础资料。3承包方采用的主要技术标准是:_。第三条、合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:1合同书;2中标函(文件);3
10、发包方要求及委托书;4投标书。第四条、工程概况1工程名称:_。2工程建设地点:_。3工程规模、特征:_。4工程勘察设计任务委托文号、日期:_。5工程勘察设计任务(内容)与技术要求:_。6承包方式:_。7预计勘察设计工作量:_。第五条、发包方向承包方提交的有关资料及文件:_第六条、承包方向发包方交付的勘察设计文件:_第七条、工期本工程自_年_月_日开工至_年_月_日完工,工期为_天。由于发包方或承包方的原因,未能按期开工、完工或交付成果资料时,按本合同第十二条规定执行。第八条、收费标准及支付方式1本工程收费按国家规定的现行收费标准_计取;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”
11、等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包方、承包方另行议定。2本工程费总额为_元(大写_),合同生效后3天内,发包方应向承包方支付预算工程费总额的20,计_元作为定金(本合同履行后,定金抵作工程费)。3本合同生效后,发包方按下表约定分_次向承包方预付(或支付)工程费,发包方不按时向承包方拨付工程费,从应拨付之日起承担应拨付工程费_的滞纳金。第九条、变更及工程费的调整1本工程进行中,发包方对工程内容与技术要求提出变更,发包方应在变更前_天向承包方发出书面变更通知,否则承包方有权拒绝变更;承包方接通知后于_天内,提出变更方案的文件资料,发包方收到该文件资料之日起_天内予以确认
12、,如不确认或不提出修改意见的,变更文件资料自送达之日起第_天自行生效,由此延误的工期顺延外,因变更导致承包方经济支出和损失,由发包方承担。2变更后,工程费按如下方法(或标准)进行调整:_。第十条、双方责任1发包方责任(1)发包方按本合同规定的内容,向在承包方提供开展勘察设计工作所需的有关基础资料,并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。(2)发包方委托勘察工作的,在勘察工作开展前,应提出勘察技术要求及附图。(3)发包方委托初步设计的,在初步设计前,应提供经过批准的设计任务书、选厂报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求勘察的资料、需要经过科
13、研取得的技术资料。(4)发包方委托施工图设计的,在施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件,以及有关设备的技术资料。(5)发包方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,承包方按本合同第六条规定的交付勘察设计文件时间顺延;发包方交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,承包方有权重新确定提交勘察设计文件的时间。(6)发包方变更委托勘察设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成承包方勘察设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包方应按承包方所耗工作量向承包方支付返工费。(7)在未签订合
14、同前发包方已同意,承包方为发包方所做的各项勘察设计工作,发包方应支付相应勘察设计费。(8)在合同履行期间,发包方要求终止或解除合同,承包方未开始勘察设计工作的,不退还发包方已付的定金;已开始勘察设计工作的,发包方应根据承包方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段勘察设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段勘察设计费的全部支付。(9)发包方必须按合同规定支付定金,收到定金作为承包方勘察设计开工的标志。未收到定金,承包方有权推迟勘察设计工作的开工时间,且交付文件的时间顺延。(10)发包方应按本合同规定的金额和日期向承包方支付勘察设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且承包方
15、提交勘察设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,承包方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包方。发包方的上级或勘察设计审批部门对勘察设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包方均应支付应付的勘察设计费。(11)发包方要求承包方比合同规定时间提前交付勘察设计文件时,须征得承包方同意,不得严重背离合理勘察设计周期,且发包方应支付赶工费。(12)发包方应为承包方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。(13)发包方应当将工程勘察设计业务委托给具有相应工程勘察设计资质证书且与其证书规定的业务范围相符的承包方。(14)发包方原则上应将整个建设工程项目的设计业务委托给一个
16、承包方,也可以在保证整个建设项目完整性和统一性的前提下,将设计业务按技术要求,分别委托给几个承包方。发包方将整个建设工程项目的设计业务分别委托给几个承包方时,必须选定其中一个承包方做为主体承包方,负责对整个建设工程项目设计的总体协调。(15)发包方在委托业务中不得收受贿赂、索取回扣或者其他好处。(16)发包方不得指使承包方不按法律、法规、工程建设强制性标准和设计程序进行勘察设计。(17)发包方不得以低于国家规定的最低收费标准支付勘察设计费或不按合同约定支付勘察设计费。(18)未经承包方许可,发包方不得擅自修改勘察设计文件,或将承包方专有技术和设计文件用于本工程以外的工程。2承包方责任(1)应按
17、照现行的标准、规范、规程和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作,并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。(2)勘察设计合理使用年限为_年。(3)负责对外商的勘察设计资料进行审查,负责该合同项目的勘察设计联络工作。(4)承包方对勘察设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包方勘察设计错误造成工程质量事故损失,承包方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的勘察设计费,并根据损失程度向发包方支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为实际损失的_。(5)由于承包方原因,延误了勘察设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收勘察设计费的千分之二。(6)合同生效后,承包方要求终止或解除合同,
18、承包方应双倍返还发包方已支付的定金。(7)承包方交付勘察设计文件后,按规定参加有关上级的勘察设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。承包方按合同规定时限交付勘察设计文件一年内项目开始施工,负责向发包方及施工单位进行勘察设计交底、处理有关勘察设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,承包方仍负责上述工作,可按所需工作量向发包方适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。(8)承接部分设计业务的承包方直接对发包方负责,并应当接受主体承包方的指导与协调。(9)承包方必须持有由建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书或工程设计资质证书,在证书规定的业务范围内承接勘察设计业务,并
19、对其提供的勘察设计文件的质量负责。(10)承包方应当自行完成承接的勘察设计业务,不得接受无证组织和个人的挂靠。经发包方同意,承包方也可以将承接的勘察设计业务中的一部分委托给其它具有相应资质条件的分承包方,但须签订分委托合同,并对分承包方所承担的业务负责。分承包方未经发包方同意,不得将所承接的业务再次分委托。(11)承包方可以聘用技术劳务人员协助完成承接的勘察设计业务,但必须签订聘用合同。(12)外国勘察设计单位及其在中国境内的办事机构,不得单独承接中国境内建设项目的勘察设计业务。承接中国境内建设项目的勘察设计业务,必须与中方勘察设计单位进行合作勘察或设计,也可以成立合营单位,领取相应的勘察设计
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 建设 工程 勘察 合同 15 _1
限制150内