《工程转包合同协议书(精选8篇)_转包工程协议书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程转包合同协议书(精选8篇)_转包工程协议书.docx(31页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、工程转包合同协议书(精选8篇)_转包工程协议书第1篇:工程转包协议书 工程转包协议书 协 议 书 甲方: (以下简称“甲方”) 乙方: (以下简称“乙方”) 依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建设法,为建设好 (工程名称) 项目。甲、乙双方本着公允公正、互惠互利原则,经充分友好协商,并就相关事宜达成如下施工协议,以资双方共同遵守。 第一条 本合同协议书的组成 1、2、合同协议书; 总合同(指业主与甲方所签订的合同协议书,以下简称“总合同”)规定的合同文件; 其次条 工程概况 1、2、3、工程项目名称: 工程范围、内容: 开、竣工日期:根据甲方统一制定的总体安排支配,_年_月_日开工,在
2、年 月 前完成所承包工程的各项任务。(以总合同开工日期为准,同时规定完工时间。) 第三条 工程质量、平安与环境爱护 工程转包协议书 1、乙方应严格执行总合同中有关工程质量的合同条款,建立健全试验、质检等质量保证体系,严格按施工设计图纸和技术规范的要求细心施工,并接受业主、监理、甲方及政府职能部门的工作检查,协作甲方统一协调、管理,乙方应无条件听从甲方对工程质量的监督、检查。 2、乙方必需严格根据各项平安操作规程组织施工,加强管理,确保平安施工。因未能遵守平安操作规程所造成的一切损失由乙方自行负责。 3、乙方要做到文明生产,平安施工,严格遵守国家有关环保的各项政策和规定,工程完工后刚好清理施工废
3、气、废水和废渣等污染物或杂物,必需做到工完场清,其费用已含在本合同价格中,不再另行支付。 第四 材料供应 1、乙方负责工程所需的材料,自行选购,其质量必需符合国家有关规定,符合施工技术规范的要求。运用前必需经监理验收认可后方可运用。乙方自行选购的材料必需供应有效原始凭证,包括发票、材料检验证明等,以备甲方抽查。 2、全部材料(包括业主招标组织的材料)进入施工现场后,乙方负责组织物资的卸货、验收等,因卸货、验收等发生的费用均由乙方自行担当。 第五条 承包方式 1、2、承包方式:与甲方同业主所签“总合同”的承包方式同步。 其计量内容及规则与甲方同业主所签“总合同”的相关内容同步。 工程转包协议书
4、3、乙方施工的工程在施工中的变更、索赔意向书等均应报送监理和业主变更索赔项目的计量支付程序与其他支付程序相同。 第六条 双方的权利和义务 A、1、2、甲方的权利及义务: 帮助乙方与业主、设计单位、监理的业务接洽和联系。 帮助乙方技术交底、工程质量的监督、检查和驻地监理签认工程数量。 3、对乙方的平安生产进行监督、检查,对隐患提出整改,对严峻违章和存在的重大事故隐患有权停止作业,甚至终止合同。 4、有权就乙方在合同执行期内劳务选购及执行状况进行监督及检查,并督促进行整改。 B、1、乙方的权利及义务: 作为本公司的一个项目部负责本项目的施工、维护直至最终通过业主验收。乙方不得转让或分包工程。 2、
5、履行甲方与业主所签订的合同协议书并担当其本项目工程的全部义务和责任。 3、严格按施工设计组织施工,确保工程质量符合施工技术规范和验收标准,并接受甲方和驻地监理的全过程监督。一旦在施工中发生质量问题、质量事故,应马上报告甲方并妥当处理,由此而发生的一切损失由乙方自行担当。 4、乙方自行组织专业施工现场的施工管理班子,甲方不供应管理人员。 工程转包协议书 5、对本项目工程工期负责,合理编制施工组织设计和年、季、月、旬、周、日安排,并在人力、资金、机械等方面予以充分保证,确保合同工期内竣工。 6、担当施工任务期间,乙方必需实行平安防护措施,保证平安生产,文明施工。乙方负责人为平安生产第一负责人,对承
6、接工程的平安负全面责任。严格执行国家平安生产法规,接受甲方的平安监督、检查。设立平安组织机构和专兼职平安员,对所属人员进行平安管理、教化。在本项目施工中所发生的一切事故或造成的人员伤、残、亡以及财产等任何损失,均由乙方自行处理,上报所属劳动部门,并担当经济和法律的责任。甲方不担当任何责任及费用。 7、担当施工任务期间,乙方中途撤离工地或中途放弃接着履行本合同,如乙方未按期支付当地劳务费用(包括民工工资等)和当地材料款的,甲方无须征得乙方同意(并视为乙方自动授权甲方),用乙方未结算工程款代替乙方支付当地劳务费用(包括民工工资等)和当地材料款。 8、合同执行期间,乙方应接收、执行业主、监理并刚好办
7、理和甲方发生的一切书面通知、看法、指示、确定等,不得扣压、拖延。 9、乙方必需有固定的技术负责人和现场管理人员。 10、负责本项目工程施工资料和竣工资料的汇总,整理并报送。 第七条 计量与支付 工程款的结算由乙方代表甲方同监理、业主进行,甲方在收到业主支付的工程款后刚好拨付给乙方。甲方管理费本项工程 万元,税金由乙方负责缴纳,如乙方要求在当地税务机关缴纳,则甲方不开 工程转包协议书 具税务发票,乙方需供应当地税务机关的纳税凭证;否则由甲方代扣代缴并开具税务发票。 第八条 留意事项 1、设计变更: (1) 任何设计变更均不能使本合同终止或无效。 (2) 因设计变更而削减或增加的工程量,乙方需无条
8、件接受。 2、提前或顺延: (1) 业主要求提前竣工,乙方接到书面通知后应遵照执行。 (2) 因拆迁、征地、不行抗力、业主未能按时移交工程部位、业主工程款不到位、图纸资料延误及设计变更等因素或事务致使乙方停工、窝工时,乙方应刚好将有关资料报送业主,办理好向业主索赔、补偿等工作,但工期延长必需得到监理、业主书面批准。 第九条 违约责任 1、乙方因工程质量不符合施工技术规范的单项或部分工程,将无条件负责修复或返工。 2、乙方如有不遵守本合同第六条B条款行为之一的,视为乙方违约,由此给甲方造成的经济损失,由乙方担当。 第十条 其他 本合同协议书自甲方双方投权代理人签字盖章后生效。待全部工程竣工验收合
9、格及缺陷责任期满后自行失效。但质量责任不因缺陷责任期满而终止。 工程转包协议书 本协议一式肆份,甲方两份,乙方两份。 本工程项目部章公限于此工程施工资料及竣工资料工运用,其余任何文件中运用此章均视为无效。 未尽事宜,双方协商解决。达成的相关协议作为本协议的补充部分。 甲 方: 授权代理人: 日期:_年_月_日 乙 方: 授权代理人: 日期:_年_月_日 第2篇:工程转包协议书 协 议 书 甲方: (以下简称“甲方”) 乙方: (以下简称“乙方”) 依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建设法,为建设好 (工程名称) 项目。甲、乙双方本着公允公正、互惠互利原则,经充分友好协商,并就相关事宜达成
10、如下施工协议,以资双方共同遵守。 第一条 本合同协议书的组成 1、2、合同协议书; 总合同(指业主与甲方所签订的合同协议书,以下简称“总合同”)规定的合同文件; 其次条 工程概况 1、2、3、工程项目名称: 工程范围、内容: 开、竣工日期:根据甲方统一制定的总体安排支配, 年 月 日开工,在 年 月 前完成所承包工程的各项任务。(以总合同开工日期为准,同时规定完工时间。) 第三条 工程质量、平安与环境爱护 1、乙方应严格执行总合同中有关工程质量的合同条款,建立健全试验、质检等质量保证体系,严格按施工设计图纸和技术规范的要求细心施工,并接受业主、监理、甲方及政府职能部门的工作检查,协作甲方统一协
11、调、管理,乙方应无条件听从甲方对工程质量的监督、检查。 2、乙方必需严格根据各项平安操作规程组织施工,加强管理,确保平安施工。因未能遵守平安操作规程所造成的一切损失由乙方自行负责。 3、乙方要做到文明生产,平安施工,严格遵守国家有关环保的各项政策和规定,工程完工后刚好清理施工废气、废水和废渣等污染物或杂物,必需做到工完场清,其费用已含在本合同价格中,不再另行支付。 第四 材料供应 1、乙方负责工程所需的材料,自行选购,其质量必需符合国家有关规定,符合施工技术规范的要求。运用前必需经监理验收认可后方可运用。乙方自行选购的材料必需供应有效原始凭证,包括发票、材料检验证明等,以备甲方抽查。 2、全部
12、材料(包括业主招标组织的材料)进入施工现场后,乙方负责组织物资的卸货、验收等,因卸货、验收等发生的费用均由乙方自行担当。 第五条 承包方式 1、2、承包方式:与甲方同业主所签“总合同”的承包方式同步。 其计量内容及规则与甲方同业主所签“总合同”的相关内容同步。 3、乙方施工的工程在施工中的变更、索赔意向书等均应报送监理和业主变更索赔项目的计量支付程序与其他支付程序相同。 第六条 双方的权利和义务 A、1、2、甲方的权利及义务: 帮助乙方与业主、设计单位、监理的业务接洽和联系。 帮助乙方技术交底、工程质量的监督、检查和驻地监理签认工程数量。 3、对乙方的平安生产进行监督、检查,对隐患提出整改,对
13、严峻违章和存在的重大事故隐患有权停止作业,甚至终止合同。 4、有权就乙方在合同执行期内劳务选购及执行状况进行监督及检查,并督促进行整改。 B、1、乙方的权利及义务: 作为本公司的一个项目部负责本项目的施工、维护直至最终通过业主验收。乙方不得转让或分包工程。 2、履行甲方与业主所签订的合同协议书并担当其本项目工程的全部义务和责任。 3、严格按施工设计组织施工,确保工程质量符合施工技术规范和验收标准,并接受甲方和驻地监理的全过程监督。一旦在施工中发生质量问题、质量事故,应马上报告甲方并妥当处理,由此而发生的一切损失由乙方自行担当。 4、乙方自行组织专业施工现场的施工管理班子,甲方不供应管理人员。
14、5、对本项目工程工期负责,合理编制施工组织设计和年、季、月、旬、周、日安排,并在人力、资金、机械等方面予以充分保证,确保合同工期内竣工。 6、担当施工任务期间,乙方必需实行平安防护措施,保证平安生产,文明施工。乙方负责人为平安生产第一负责人,对承接工程的平安负全面责任。严格执行国家平安生产法规,接受甲方的平安监督、检查。设立平安组织机构和专兼职平安员,对所属人员进行平安管理、教化。在本项目施工中所发生的一切事故或造成的人员伤、残、亡以及财产等任何损失,均由乙方自行处理,上报所属劳动部门,并担当经济和法律的责任。甲方不担当任何责任及费用。 7、担当施工任务期间,乙方中途撤离工地或中途放弃接着履行
15、本合同,如乙方未按期支付当地劳务费用(包括民工工资等)和当地材料款的,甲方无须征得乙方同意(并视为乙方自动授权甲方),用乙方未结算工程款代替乙方支付当地劳务费用(包括民工工资等)和当地材料款。 8、合同执行期间,乙方应接收、执行业主、监理并刚好办理和甲方发生的一切书面通知、看法、指示、确定等,不得扣压、拖延。 9、乙方必需有固定的技术负责人和现场管理人员。 10、负责本项目工程施工资料和竣工资料的汇总,整理并报送。 第七条 计量与支付 工程款的结算由乙方代表甲方同监理、业主进行,甲方在收到业主支付的工程款后刚好拨付给乙方。甲方管理费本项工程 万元,税金由乙方负责缴纳,如乙方要求在当地税务机关缴
16、纳,则甲方不开具税务发票,乙方需供应当地税务机关的纳税凭证;否则由甲方代扣代缴并开具税务发票。 第八条 留意事项 1、设计变更: (1) 任何设计变更均不能使本合同终止或无效。 (2) 因设计变更而削减或增加的工程量,乙方需无条件接受。 2、提前或顺延: (1) 业主要求提前竣工,乙方接到书面通知后应遵照执行。 (2) 因拆迁、征地、不行抗力、业主未能按时移交工程部位、业主工程款不到位、图纸资料延误及设计变更等因素或事务致使乙方停工、窝工时,乙方应刚好将有关资料报送业主,办理好向业主索赔、补偿等工作,但工期延长必需得到监理、业主书面批准。 第九条 违约责任 1、乙方因工程质量不符合施工技术规范
17、的单项或部分工程,将无条件负责修复或返工。 2、乙方如有不遵守本合同第六条B条款行为之一的,视为乙方违约,由此给甲方造成的经济损失,由乙方担当。 第十条 其他 本合同协议书自甲方双方投权代理人签字盖章后生效。待全部工程竣工验收合格及缺陷责任期满后自行失效。但质量责任不因缺陷责任期满而终止。 本协议一式肆份,甲方两份,乙方两份。 本工程项目部章公限于此工程施工资料及竣工资料工运用,其余任何文件中运用此章均视为无效。 未尽事宜,双方协商解决。达成的相关协议作为本协议的补充部分。 甲 方: 授权代理人: 日期: 年月 日 乙 方: 授权代理人:日期: 年 日 月 第3篇:工程转包协议书 工 程 转
18、包 协 议 书 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 经甲乙双方协商一样,甲方现将部分转包给乙方承建,乙方在实际施工中需严格执行中华人民共和国建筑法及相关法律法规,根据国家建筑标准、规范施工。 工程施工中和结束后(建设单位)支付的工程预付款及土建部分工程款须全额转交给乙方,全部与乙方相关的工程款甲方均应在收到工程款三日内转交给乙方,不得以任何理由或借口推迟转交或拒绝转交,工程施工中土建部分所办理的工程经济签证属乙方全部与甲方无关。甲乙双方各自担当完成工程量部分的税款,乙方施工过程发生施工平安等其他方面的意外状况均由乙方担当,与甲方无关。 协议签定后甲乙双方未按上述条款执行,均应担当由
19、自身缘由造成的经济及法律责任。此协议一式两份,甲乙双方各执一份,在甲乙双方签字或盖章后即生效,此协议未涉及之处双方可依据实际状况订立附加条款或协议,双方签订的与此相关的协议及附加条款均具有同等法律效力。 复印件或传真有效。 甲方:(签字并盖章)乙方:(签字或盖章) 日期:日期: 第4篇:工程转包协议书 盘锦辽滨沿海经济区高科技产业园 基础设施二期工程土方工程(第一标段) 施工转包协议书 转包人:辽宁水远市政工程有限公司 承包人:盘锦旭东水利工程有限公司 签订日期: 年 月 日 盘锦辽滨沿海经济区高科技产业园 基础设施二期工程土方工程(第一标段) 施工转包协议书 转包人:辽宁水远市政工程有限公司
20、 承包人:盘锦旭东水利工程有限公司 经业主盘锦船舶修造产业园项目建设指挥部协调批准下,辽宁水远市政工程有限公司现将中标工程盘锦辽滨沿海经济区高科技产业园基础设施二期工程土方工程(第一标段)整体转包给盘锦旭东水利工程有限公司,由盘锦旭东水利工程有限公司负责组织该项目的施工。该工程的合同价款、工期、质量等全部合同条款均按盘锦船舶修造产业园项目建设指挥部与辽宁水远市政工程有限公司签订的合同条款执行。该工程竣工验收后,辽宁水远市政工程有限公司向盘锦旭东水利工程有限公司收取审计后决算总价的5%管理费。 附件:盘锦船舶修造产业园项目建设指挥部与辽宁水远市政工程有限公司签订的盘锦辽滨沿海经济区高科技产业园基
21、础设施二期工程土方工程(第一标段)施工合同。 转包人:辽宁水远市政工程有限公司 法定代表人或托付代理人: 承包人:盘锦旭东水利工程有限公司 法定代表人或托付代理人: 签订日期: 年 月 日 盘锦辽滨沿海经济区高科技产业园 基础设施二期工程土方工程(其次标段) 施工转包协议书 转包人:辽宁水远市政工程有限公司 承包人:盘锦旭东水利工程有限公司 签订日期: 年 月 日 盘锦辽滨沿海经济区高科技产业园 基础设施二期工程土方工程(其次标段) 施工转包协议书 转包人:辽宁水远市政工程有限公司 承包人:盘锦旭东水利工程有限公司 经业主盘锦船舶修造产业园项目建设指挥部协调批准下,辽宁水远市政工程有限公司现将
22、中标工程盘锦辽滨沿海经济区高科技产业园基础设施二期工程土方工程(其次标段)整体转包给盘锦旭东水利工程有限公司,由盘锦旭东水利工程有限公司负责组织该项目的施工。该工程的合同价款、工期、质量等全部合同条款均按盘锦船舶修造产业园项目建设指挥部与辽宁水远市政工程有限公司签订的合同条款执行。该工程竣工验收后,辽宁水远市政工程有限公司向盘锦旭东水利工程有限公司收取审计后决算总价的5%管理费。 附件:盘锦船舶修造产业园项目建设指挥部与辽宁水远市政工程有限公司签订的盘锦辽滨沿海经济区高科技产业园基础设施二期工程土方工程(其次标段)施工合同。 转包人:辽宁水远市政工程有限公司 法定代表人或托付代理人: 承包人:
23、盘锦旭东水利工程有限公司 法定代表人或托付代理人: 签订日期: 年 月 日 第5篇:工程转包合同 宿城区2010年小型农田水利重点县建设工程二标 罗圩四组站拆建工程转包合同 甲方:江苏盐阜建设集团有限公司 乙方(实际施工方): 武汉阔达网络信息有限公司 甲方承建宿城区2010年小型农田水利重点县建设工程二标罗圩四组站拆建工程工程,现托付乙方施工,为了明确工程内容及双方责任,特商定如下条款,共同遵守执行: 一、工程内容 按施工图纸设计方案施工, 各项工程项目的工作内容,详细为工程的C25砼出水池、泵室建立。(由甲方供应材料并负责施工放样) 二、方式 甲方需依据乙方负责施工的上述工程总价_1800
24、0.00元_ 三、组织领导: 1) 乙方必需听从甲方的统一指挥、调配、指导及,遵守甲方现场的各项管理及规章制度,做到文明施工、平安施工。 2) 乙方必需指定专职管理人员,负责支配施工、生产、人员调配、技术平安、工程质量。 四、双方责任: 1、甲方责任: 1) 负责工地现场的工程质量、工程进度、配料用料的指挥、监督。 2) 负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。 2、乙方责任: 1) 严格根据施工图纸与设计变更通知施工,严格执行国家现行施工技术验收规范。敬重和听从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥,对工程质量全面负责并确保达到国家标准。 2) 强化本施工队伍的平
25、安生产教化,严格按操作规程施工,不乱搭乱拉电路管线,不私自安装电源插座,不强行、违章施工,严格杜绝火灾等其他平安事故的发生。否则由乙方担当由此产生之全部责任。 3) 工人进入施工现场必需戴好平安帽,做到文明、平安施工、工完场清。 4) 乙方必需做到肯定听从甲方工程进度支配;班组长每天必需在作业现场,未经项目经理同意不得擅自离开工地。 5) 必需保证足够的施工人员及技术力气,人数稳定,工作效率高,否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方担当。 6) 详细施工作业中必需配备所需平安标记牌、平安围挡、指示牌和指示灯等平安设施,并且必需符合所在地有关施工规程及相关法律规定,以确保平安、文明施工
26、,否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责,相关费用由乙方自担当。 7) 乙方及其施工人员必需严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严峻、严峻影响甲方及公司声誉,甲方可责令乙方清场并另行支配其他施工队伍组织施工。 8) 乙方不得将依据本协议书取得,经甲方托付施工之施工任务再行转包,否则甲方有权马上收回本施工项目。 9) 工程完工后,向甲方刚好上报该工程的施工总结。 五、工程质量及验收标准: 工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必需达到国家或专业质量检验标准。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合设计要求、质量不合格,甲方
27、可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方担当,由此造成之材料奢侈及经济损失全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。由于甲方施工项目造成质量问题,乙方不予担当责任。 六、工 期: 1.施工工期从_2011.3.12_至_2011.3.31_(主体完工)2011.31至2011.4.15(全部完工) 2.乙方必需严格根据甲方现场所支配的月、周施工安排所要求的时间或期限,如期按时或提前完成全部本项目的施工任务,若拖延工期,每延期一日,按结算总价 1向甲方支付罚金。 七、付款方法: 1)合同签订后, 甲方按乙方所完成施工进度,基础完工后,甲方应付给乙方工程款_4000.00元_主体砼完工后,甲方应付给乙方结算工
28、程款_8000.00元_。余款待业主验收合格后,甲方应在三天内付给乙方结算工程款_6000.00_元。 八、其 它: 1)若甲乙方无正值理由单方终止本协议书,除担当由此给双方造成的经济损失外,还应向一方支付工程总造价3%的违约金。 2)若乙方违反本协议书之上述有关约定,不按工期竣工、质量达不到设计规范或要求、存在较大平安隐患或发生平安事故以及发生其他导致本协议书无法履行的行为,甲方有权单方解除本协议书并要求乙方清场,乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。 九、乙方对本协议书上述各条款具有说明权 十、本协议书一式两份,甲、乙方执一份,具有同等法律效力。该协议书自双方签自盖章之日起生效,至
29、乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后,除保修条款依旧有效外,即告终止。 甲 方:江苏盐阜建设集团有限公司 乙 方(实际施工方): 经办人: 施 工 责 任 人: 签约日期: 年 月 日 第6篇:工程项目转包协议书 协议书 甲方: (以下简称“甲方”) 乙方: 身份证号: (以下简称“乙方”) 甲乙双方为了发挥各自优势,提高社会效益和双方的经济效益。经友好协商,在同等自愿、互惠互利的基础上,对_等工程进行合作,为明确双方的权利、义务,达成如下协议。 工程内容: 1、工程名称: 2、工程地点:_ 3、工程总造价 万元(即人民币_万元,最终以实际结算价为准)。 协议内容: 甲方将“
30、_”项目交给乙方按本协议约定的内容独立完成。 一、甲方聘请乙方为上述项目的负责人(干脆责任人),聘请期限自该项目开工之日起至该项目竣工移交给业主之日止。乙方承诺按甲方与业主签订的合同内容执行。 二、双方的权利与责任 1、由乙方负责组织、支配施工以及处理与此工程相关的全部事宜。 2、由乙方负责购进施工所涉及的各种材料及协助材料。 3、由乙方负责组织上述工程项目施工所需全部资金。并且在工程中所需的一切费用由乙方独立担当(如工程资料费,材料费等),与甲方无关。 4、乙方要严格按图纸施工,做好现场签证及完善增加工程的一切确认手续。若所更改内容和增加的工程项目未得到建设方认可的,一切后果及经济责任全部由
31、乙方担当,与甲方无关。 5、乙方负责与工程业主方进行协调,保证工程顺当地进行。 6、如工程业主拖欠应付工程款等款项违反施工合同约定的,由乙方确定是否通过诉讼等方式解决,造成的后果与甲方无关。 7、乙方就该项目全额风险独立经营,自行担当亏损的风险和享有经营收益。 8、工程竣工后,若业主未支付完全部工程款,仍保留乙方项目经理人身份,此协议接着生效,直至该项目完全终止。 9、工程要依据平安生产条例和劳动法的有关规定进行,施工中所发生的平安事故一切由乙方担当,甲方概不负责。施工人员的工伤保险由乙方按有关法律规定在当地办理。 10、如出现工程质量不合格,经整改后仍未能通过业主验收等状况,所造成的一切后果
32、及经济损失均由乙方担当,同时应按工程总造价的_10%_向甲方赔偿名誉损失。 11、应乙方要求,或甲方认为该项目须要,甲方派人到该工地支持、帮助或帮助乙方工作或办理该工程相关事项,均代表乙方,所产 生的法律责任和费用全部由乙方担当。 12、乙方在取得工程款后,应将全部工程款用于本工程,假如甲方发觉乙方挪用工程款,甲方有权解除本协议,将工程收回重新组织施工(由甲方托付评估机构评估已做工程造价),或者由甲方扣除下期工程款(相当于工程总造价的10)作为乙方违约的违约金。 13、为保证本项目能按期完工,工程业主拨付给甲方的工程款实行专款专用,除甲方特殊授权外,乙方不得以借款或其它形式向工程业主支取工程款
33、。 三、乙方向甲方上缴管理费、质保金按下列方式支付: 1、乙方一次性付给甲方 元管理费,该款项在工程业主支付的工程款中由甲方干脆扣取。 2、工程施工所涉及的税金由乙方负责在当地缴纳,缴纳营业税时应同时缴纳个人和企业所得税; 四、违约责任 1、甲乙双方在履行协议中任何一方不得擅自违约及中途退出,如一方违约应担当因此给对方造成的经济损失,并且对方还有权要求违约方接着履行协议或终止协议。 2、未经甲方书面同意不得私刻甲方公章、项目章和财务章等与工程相关的印章,不得以甲方的名义对外签订合同。如乙方违反甲方规定,甲方可单方面终止协议书,并处以协议造价10的赔偿金,情节严峻者,甲方将追究乙方刑事责任。 五
34、、其他 1、本协议一式肆份,甲方执叁份,乙方执壹份。 2、本协议未尽事宜,由双方另行签订补充协议。 3、本协议自甲、乙双方签字盖章后生效。 4、本协议履行过程中如发生争议、纠纷,双方本着友好合作的原则协商解决;协商不成,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。 (盖章) (签约日期: 乙方代表人: 盖章) 签约日期: 甲方代表人: 第7篇:工程项目转包协议书 协议书 甲方: (以下简称“甲方”) 乙方: 身份证号: (以下简称“乙方”) 甲乙双方为了发挥各自优势,提高社会效益和双方的经济效益。经友好协商,在同等自愿、互惠互利的基础上,对_等工程进行合作,为明确双方的权利、义务,达成如下协议。 工程内容
35、: 1、工程名称: 2、工程地点:_ 3、工程总造价 万元(即人民币_万元,最终以实际结算价为准)。 协议内容: 甲方将“_”项目交给乙方按本协议约定的内容独立完成。 一、甲方聘请乙方为上述项目的负责人(干脆责任人),聘请期限自该项目开工之日起至该项目竣工移交给业主之日止。乙方承诺按甲方与业主签订的合同内容执行。 二、双方的权利与责任 1、由乙方负责组织、支配施工以及处理与此工程相关的全部事宜。 2、由乙方负责购进施工所涉及的各种材料及协助材料。 3、由乙方负责组织上述工程项目施工所需全部资金。并且在工程中所需的一切费用由乙方独立担当(如工程资料费,材料费等),与甲方无关。 4、乙方要严格按图
36、纸施工,做好现场签证及完善增加工程的一切确认手续。若所更改内容和增加的工程项目未得到建设方认可的,一切后果及经济责任全部由乙方担当,与甲方无关。 5、乙方负责与工程业主方进行协调,保证工程顺当地进行。 6、如工程业主拖欠应付工程款等款项违反施工合同约定的,由乙方确定是否通过诉讼等方式解决,造成的后果与甲方无关。 7、乙方就该项目全额风险独立经营,自行担当亏损的风险和享有经营收益。 8、工程竣工后,若业主未支付完全部工程款,仍保留乙方项目经理人身份,此协议接着生效,直至该项目完全终止。 9、工程要依据平安生产条例和劳动法的有关规定进行,施工中所发生的平安事故一切由乙方担当,甲方概不负责。施工人员
37、的工伤保险由乙方按有关法律规定在当地办理。 10、如出现工程质量不合格,经整改后仍未能通过业主验收等状况,所造成的一切后果及经济损失均由乙方担当,同时应按工程总造价的_10%_向甲方赔偿名誉损失。 11、应乙方要求,或甲方认为该项目须要,甲方派人到该工地支持、帮助或帮助乙方工作或办理该工程相关事项,均代表乙方,所产生的法律责任和费用全部由乙方担当。 12、乙方在取得工程款后,应将全部工程款用于本工程,假如甲方发觉乙方挪用工程款,甲方有权解除本协议,将工程收回重新组织施工(由甲方托付评估机构评估已做工程造价),或者由甲方扣除下期工程款(相当于工程总造价的10)作为乙方违约的违约金。 13、为保证
38、本项目能按期完工,工程业主拨付给甲方的工程款实行专款专用,除甲方特殊授权外,乙方不得以借款或其它形式向工程业主支取工程款。 三、乙方向甲方上缴管理费、质保金按下列方式支付: 1、乙方一次性付给甲方 元管理费,该款项在工程业主支付的工程款中由甲方干脆扣取。 2、工程施工所涉及的税金由乙方负责在当地缴纳,缴纳营业税时应同时缴纳个人和企业所得税; 四、违约责任 1、甲乙双方在履行协议中任何一方不得擅自违约及中途退出,如一方违约应担当因此给对方造成的经济损失,并且对方还有权要求违约方接着履行协议或终止协议。 2、未经甲方书面同意不得私刻甲方公章、项目章和财务章等与工程相关的印章,不得以甲方的名义对外签
39、订合同。如乙方违反甲方规定,甲方可单方面终止协议书,并处以协议造价10的赔偿金,情节严峻者,甲方将追究乙方刑事责任。 五、其他 1、本协议一式肆份,甲方执叁份,乙方执壹份。 2、本协议未尽事宜,由双方另行签订补充协议。 3、本协议自甲、乙双方签字盖章后生效。 4、本协议履行过程中如发生争议、纠纷,双方本着友好合作的原则协商解决;协商不成,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。 甲方代表人: 乙方代表人: (盖章) (盖章) 签约日期:签约日期: 第8篇:工程项目转包协议书 协 议 书 甲方: (以下简称“甲方”) 乙方: (以下简称“乙方”) 甲乙双方为了发挥各自优势,提高社会效益和双方的经济效益。
40、经友好协商,在同等自愿、互惠互利的基础上,对 工程进行合作,为明确双方的权利、义务,达成如下协议。 工程内容: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程转包价 万元整(即人民币: 0,000 元整)。 协议内容: 甲方将“ 工程”项目交给乙方按本协议约定的内容独立完成。 一、甲方转聘请乙方为上述项目的负责人(干脆责任人),转聘期限自该项目开工之日起至该项目竣工移交给业主之日止。 二、双方的权利与责任 1、由乙方负责组织、支配施工以及处理与此工程相关的全部事宜。 2、由乙方负责购进施工所涉及的各种材料及协助材料。 3、由乙方负责组织上述工程项目施工所需全部资金。并且在工程中所需的一切费用由乙方独
41、立担当,与甲方无关。 4、乙方要严格按图纸施工,做好现场签证及完善增加工程的一切确认手续。若所更改内容和增加的工程项目未得到工程业主方认可的,一切后果及经济责任全部由乙方担当,与甲方无关。 5、乙方负责与工程业主方进行协调,保证工程顺当地进行。 6、乙方就该工程项目独立组织协调完成。 7、工程竣工后,若业主未支付完全部工程款,仍保留乙方项目经理人身份,此协议接着生效,直至该项目完全终止。 8、工程要依据平安生产条例和劳动法的有关规定进行,施工中所发生的平安事故一切由乙方担当,甲方概不负责。施工人员的工伤保险由乙方按有关法律规定在当地办理。 9、如出现工程质量不合格,经整改后仍未能通过业主验收等
42、状况,所造成的一切后果及经济损失均由乙方担当,同时应按工程总造价的_10%_向甲方赔偿名誉损失。 10、应乙方要求,或甲方认为该项目须要,甲方派人到该工地支持、帮助或帮助乙方工作或办理该工程相关事项,均代表乙方,所产生的法律责任和费用全部由乙方担当。 三、甲方向乙方拨付工程款按下列方式支付: 1、甲乙双方签订施工合同生效日起乙方开具建安发票给甲方申请支付 30%工程进度款,乙方工程进度完成一半后通知甲方申请支付本合同总额的 %工程款,乙方改造工程施工完毕经甲方验收合格后申请支付 %工程进度款,经业主验收合格并收到业主工程款后甲方申请支付本合同的 %工程款,剩余本合同总额的 %工程款于质 保期一
43、年后付清。 四、违约责任 1、甲乙双方在履行协议中任何一方不得擅自违约及中途退出,如一方违约应担当因此给对方造成的经济损失或赔偿该项目工程总额的20%费用,并且对方还有权要求违约方接着履行协议或终止协议。 五、其他 1、本协议原件一式贰份,甲方执壹份,乙方执壹份。 2、本协议未尽事宜,由双方另行签订补充协议。 3、本协议自甲、乙双方签字盖章后生效。 4、本协议履行过程中如发生争议、纠纷,双方本着友好合作的原则协商解决;协商不成,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。 甲方单位: 乙方单位: 代表人: 代表人: 盖公章: 盖公章: 签约日期: 年 月 日 签约日期: 年 月 日 工程转包合同 宿城区2010年小型农田水利重点县建设工程二标罗圩四组站拆建工程转包合同甲方:江苏盐阜建设集团有限公司乙方(实际施工方): 武汉阔达网络信息有限公司甲方承建宿城区2010年小型. 转包合同 山林转包合同转包方:接包方:鉴于乙方接包甲方拥有承包经营权的山林建设项目经充分协商,双方自愿达成如下一样条款,以便共同遵守:一、转包标的及状况:甲方转包给乙方的山林为。二、. 工程转包合同范本 工程合同协议书 甲方:乙方:甲方承建之新能源锅炉房工程,现托付乙
限制150内