2022工程水电承包合同_3.docx

《2022工程水电承包合同_3.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022工程水电承包合同_3.docx（73页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022工程水电承包合同工程水电承包合同1甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及相关法律法规，遵循同等、自愿、公允诚信的原则，双方就清包事项达成一样，订立本合同。一、工程概括：1、工程地点：2、工程名称：3、工程总建筑面积：4、xx年至xx年xx月xx日，（因甲方因素拖延工期由甲方付乙方误工费，每个工人100元/天）。二、承包方式：包清工（保质量、保进度、保文明施工）。三、承包范围：1、本工程安装水、电、暖、消防。（1）强电、预埋、二次配管、穿线、装灯及调试。（2）弱电、布管、二次配管、（不包含穿线、安装及调试）。（3）给水、预留、楼内主管、支管安装、压力调试。（4）排水、

2、预留、楼内主管及支管安装。（不含楼外雨水管道）（5）暖气、预留、楼内主管及支管安装、挂片及压力调试。（6）消防、预留、楼内主管及支管安装、消防及压力调试。（不含消防电穿线及调试）以上工程按设计图纸的规范要求施工，如有变更，所需费用甲乙双方另议。四、付款方式：1、前期以生活费的方式付款，在没有停工的前提下，由甲方每月付给乙方贰万元生活费。主体完工后支付总工程款的30%。2、进入安装阶段按每月75%结算。3、工程完工验收后由甲方支付乙方总工程款97%，留3%作为质保金，3月后一次付清。甲方将山东成武工程楼以/清包给乙方。五、工程机械：全部工具由乙方负担，并保证良好的运用性，工具消耗品由甲方负担（除

3、胶带、锯条、PVC胶水）。六、文明施工、平安生产：乙方遵循甲方要求施工，要做到不违章作业，不野蛮施工，如因违反制度作业施工，所造成的罚款由乙方自行担当。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效。甲方：乙方：身份证号：身份证号： _年_月_日 _年_月_日 工程水电承包合同2合同编号:工程名称:工程编号:发包方:承包方:签订时间:签订地点:依据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法和建设工程质量管理条例及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务责任,经双方协商同意签订本合同。第一条 工程项目1、工程名称:2、工程地点:3、工程项目批准单位:批准文号:(指此工程立项有权批准机关的文号)

4、项目主管单位:四、承包范围和内容:工程建筑面积 平方米,其他五、工程造价: (万元),其中土建: (万元),安装: (万元)。其次条 施工打算一、发包方:1. 月 日前,做好建筑红线以外的三通负责红线外进场道路的修理。2. 月 日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),以满意施工用水、用电量的须要。做好红线以内场地平整,拆迁障碍物的工作。3.本合同签订后 天内提交建筑许可证。4.合同签订后 天内(以收签最终一张图纸为准)供应完整的建筑安装施工图 份, 施工技术资料(包括地质及水准点坐标限制点) 份。5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参与施工图交底会审,并做好

5、三方签署的交底会审纪要,在 天内分送有关单位, 天内供应会审纪要和修改施工图 份。二、承包方:1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、运用和修理工作;2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度安排、材料设备,成品、半成品等进场安排(包括月安排),用水、用电安排,送发包方。第三条 工程期限一、依据国家工期定额和运用须要,商定工程总期为 天 (日历天),自 年 月 日开工至 年 月 日竣工验收(附各单位工程开竣工日期,见附件一)。二、开工前 天, 承包方向发包方发出开工通知书。三、如遇下列状况,经发包方现场代表签证后,工期相应

6、顺延:1.按施工打算规定,不能供应施工场地、水、电源、道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工;2.凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工须要或因交验时发觉缺陷须要修、配、代、换而影响进度;3.不属包干系数范围内的重大设计变更,供应的工程地质资料不准,致使设计方案变更或由于施工无法进行的缘由而影响进度;4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4 小时以上), 影响正常施工;5.非承包方缘由而监理签证不刚好而影响下一道工序施工;6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;7.人力不行抗拒的因素而延误工期。第四条 工程质量

7、1.由承包方供应的主要原材料、设备、构配件、半成品也必需按有关规定供应质量合格证, 或进行检验合格后方可用于工程;2.由发包方供应的主要原材料、设备、构配件、半成品也必需有质量合格证方可用于工程。对材料变更或代用必需经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后,方可用于工程;3.隐藏工程必需经发包方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序;4.承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定,并刚好将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时,应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收;5.承包方在施工中发生质量事故,应刚好报告发包方派驻代表和当地

8、建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案,应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同探讨,并经设计建设单位签证后实施。第五条 建筑材料、设备的供应、验收和差价处理1、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标(详见附件二);2、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方选购;3、发包方供应、承包方选购的材料、设备、必需附有产品合格证才能用于工程,任何一方认为对方供应的材料须要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程, 其复验费由要求复验方担当;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由供应材料、设备方担当第六条 工程价款的支付与结

9、算工程价款的支付和结算,应依据中国人民建设银行制定的基本建设工程价款结算方法执行。1、本合同签订后 日内,发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的 % 备料款,计人民币 万元;临时设施费,按土建工程合同总造价的 % ,计人民币 万元,安装工程按人工费的 % ,计人民币 万元;材料设备差价万元,分 次支付,每次支付时间、金额 。2、发包方收到承包方的工程进度月报后必需在 日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的 %时,按规定比例逐步起先扣回备料款。3、工程价款支付达到合同总价数的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。4

10、、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之 的违约金。5、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方担当。6、本合同造价结算方式:7、承包方在单项工程竣工验收后 天内,将竣工结算文件送交发包方和经办的银行审查, 发包方在接到结算文件 天内审查完毕,如到期未提出书面异议,承包方可恳求经办的银行审定后拨款。第七条 施工与设计变更1、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工前由发包方组织设计交底和三方会审做出会审纪要,作为施工的补充依据,承、发包双方均不得擅自修改。2、施工中如发觉设计有错误或严峻不合理的地

11、方,承包方应刚好以书面形式通知发包方,由发包方刚好会同设计等有关单位探讨确定修改看法或变更设计文件,承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责,并调整合同造价。3、发包方如需设计变更,必需由原设计单位做出正式修改通知书和修改图纸,承包方才予实施。重大修改或增加造价时,必需另行协商,在取得投资落实证明,技术资料设计图纸齐全时,承包方才予实施。第八条 工程验收1、本竣工工程验收,以国家颁发的关于基本建设项目竣工验收暂行规定、工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准和国务院有关部门制订的竣工验收规定

12、及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。2、工程施工中地下工程、结构工程必需具有隐藏验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后,发包方须刚好办理验收签证手续。3、工程竣工验收后,发包方方可运用。第九条 质量保修1、承包方应按中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和建设部房屋建筑工程质量保修方法的有关规定,对交付发包方运用的工程在质量保修期内担当质量保修责任。2、承包方应在工程竣工验收之前,与发包方签订质量保修书作为合同附件。3、质量保修书的主要内容包括:（1） 质量保修项目内容及范围;（2）质量保修期(质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算);（3） 质量保

13、修责任;（4） 保修费用。第十条 违约责任1、因施工造成工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。2、工程不能按合同规定的工期交付运用的,偿付逾期违约金,造成损失的,还要赔偿损失。发包方的责任:1、未能根据合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应实行措施弥补或削减损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。3、工程未阅历收,发包方提前运用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包

14、方担当。4、承包方验收通知书送达 日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。5、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款方法的规定偿付承包方赔偿金。第十一条 合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决。协商不成的,按下列第 种方式解决。1. 提交 仲裁委员会仲裁;2. 依法向人民法院起诉。第十二条 附则1、本合同一式 份,合同附件 份。甲乙双方各执正本一份,其余副本由发包方报送经办的银行、当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必需办理鉴(公)证的合同, 送建筑物所在地工商、公证部门办理鉴(公) 证。2、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效,需办

15、理鉴(公)证的,自办完鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。3、本合同签订后,承、发包双方如须要提出修改时,经双方协商一样后,可以签订补充协议, 作为本合同的补充合同。工程水电承包合同3甲方：(发包方)乙方：(承包方)本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。第一条工程概况1.装修施工地点：_2.工期：_年_月_日至_年_月_日3.本项工程预料费用元人民币。其次条材料供应的约定1.甲方供应的材料乙方必需至少提前三天向甲方提出下一工序须要购买的材料的清单，并注明所须要材料的数量。甲方应按时供应乙方须要的材料。甲方负责选购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时

16、供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发觉甲方供应的材料有质量问题或规格差异，应刚好向甲方提出，甲方仍表示运用的，由此造成工程损失，责任由甲方担当。甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2.甲方选购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。3.乙方供应的材料乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止运用。如已运用，对工程造成的损失由乙方负责。乙方自带施工的必需工具(锥子、切割片等)，要保证平安性、良好运用性，乙方自行担当工

17、具修理费和损耗费用。第三条关于工程质量及验收的约定1.本工程应严格执行国家住宅装饰装修工程施工规范GB50210-20xx及建筑装饰装修工程质量验收规范GB50327-20xx并参照福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他DB-35/T98及上海市家庭装饰工程质量验收标准2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身缘由造成质量问题，其返工费用由乙方担当，工期不变。3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。第四条有关平安生产和防火等的现场管理约定：1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，削减环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位、住户

18、的关系。2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。4.保证装饰装修现场的整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。6.乙方如因施工缘由需居住在现场，日常用水、用电等必需留意平安，工地发生工伤由乙方负责。7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发觉偷盗现象按材料价格加倍赔偿。第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：1.工程款付款方式：布管验收合格后支付工钱的50%

19、,水电完工后支付30%,整体竣工验收合格后支付20%2.乙方承包内容：1).水电开槽、布线、穿线、埋槽2).全部水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)3).水电施工的穿墙、打孔、切割4).开关面板安装5).小五金、马桶、的安装6).后期灯具的安装3.工程结算方式：按实结算：总价结算：20元/平米(套内面积)第六条违约责任：1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的违约金。2.由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。第七条纠纷处理方式：因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以根据本合同约定向

20、向人民法院提起诉讼。第八条合同的变更和解除：1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一样后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10 %支付违约金，并办理终止合同手续。2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。第九条其它约定：1.双方同意由第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)进行协商工作。在未经第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)确认状况下，甲方有权不支付乙方相关费用。2.经过第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)确认，甲方必需根据约定支

21、付乙方相关费用。3.因气候、停电等不行抗力或不行预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。4.甲方在入住前可以要求乙方5次来现场协作其他工种的交叉施工，超过5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费。5.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费修理，在接到甲方通知后48小时内必需到达现场。由于甲方运用不当或不行抗力或不行遇见缘由造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方修理费用。店面承包合同建房承包合同果园承包合同渔业承包合同第十条附则(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。(二)本合同签订后工程不得转包。(三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。(四)合同有效期至_。(五)

22、水电工程保修伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。甲方签字：乙方签字(盖章)：_年_月_日_年_月_日工程水电承包合同4甲方：乙方：甲乙双方依据中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，就乙方承包施工甲方总包的乌海市儿童医院改造装饰工程的电气工程及给排水工程，本着诚信信用，互惠互利的原则，双方就本项目供货、施工事项经协商一样，签订本合同，并严格执行本合同。一、 工程名称、地点及范围：工程名称：乌海市儿童医院改造装饰工程工程地点：乌海市海勃湾区甘德尔大街承包范围：施工图中强电工程、给排水工程、弱电工程的施工安装和材料选购，灯具、开关插座及卫生洁具的安装。柴油发电机、灯具、开关插座及卫生

23、洁具的选购除外。二、承包方式：包工包料、保质量、包验收。三、合同工期：乙方依据甲方装修工程进度施工。四、工程合同价款：本工程总价：按建筑平米140元/8640工程总价为人民币：1204000.00元(大写：壹佰贰拾万肆仟元整)。五、工程价款的支付：1、 按月进度实际工程进度产值的 70%支付;2、 工程竣工验收合格后支付到工程总价 90% ;3、 工程竣工结算完毕支付到工程总价 95 %。4、 剩余合同额的 5 %作为质保金，待保修期过后，乙方无违约现象，质保金退还乙方。六、施工图纸外产生的增项工程另行协商。七、工程质量要求：1、工程所用的材料必需符合国家有关标准。2、施工工艺必需根据设计及国

24、家现行规范执行。3、工程所用材料及设备进场，必需携带检测报告、合同证。八、甲方的责任、权利与义务：1、甲方负责材料到场的指定地点堆放。2、甲方负责协调乙方与其他施工队伍的交叉作业事宜。3、甲方有权利对乙方施工进行监督、检查。九、乙方的责任、权利与义务：1、乙方在施工过程中必需听从甲方代表的管理。2、乙方必需按合同要求保质保量，按期完成工程任务。3、乙方进入施工现场，应听从甲方统一调动和指挥，听从甲方工地管理的各项规章制度。4、乙方必需对施工人员进行平安文明施工教化，施工时乙方应为施工人员配备平安防护用具，乙方应加强平安管理，文明施工，杜绝平安事故发生，出现一切平安事故均由乙方负全责。十、甲乙双

25、方的违约责任：1、乙方的施工内容未达到验收标准，甲方视为乙方违约;乙方未按期交工，甲方视为乙方违约;乙方在签订此合同后中途毁约，甲方视为乙方违约。2、签订此合同后，甲方在乙方没有违约的前提下将该工程另行报给他人，乙方视为甲方违约。3、违约方付对方违约金为合同总金额的20%，并担当由于违约而给对方造成的一切损失。十一、工程交工验收：乙方负责其施工部分顺当通过质量监督部门验收，由甲方、乙方、业主及监理公司四方共同验收交接。十二、质保及保修1、该工程设备保修期为2年。工程竣工后，在保修期内乙方无偿负责水电的修理。2、出现故障，乙方必需在24小时内到达现场，如乙方不能究竟现场修理，甲方甲方有权了雇佣他

26、人修理，所产生的一切费用由乙方担当。十三、解决合同纠纷的方式：如本合同履行过程中发生争议，双方可通过友好协商解决，如协商不成，任何一方均可向人民法院提及诉讼。十四、本合同未尽事宜，甲乙双方共同协商，作出补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、本协议一式四份，甲乙双方各执两份，本合同自双方签字盖章后生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程水电承包合同5发包人（以下简称甲方）：住址：承包人（以下简称乙方）：住址：风险提示：发包人的相对义务购依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设

27、用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应帮助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能刚好办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。经甲乙双方充分协商，甲方愿将_项目水电消防工程托付给乙方施工，为了明确双方在合同履行过程中的责任，依照中华人民共和国合同法及相关法律，在同等、自愿、诚信的原则下，双方签订该合同，以资共同遵守。1、工程概况2、工程名称：3、工程地点：4、承包方式：5、承包范围：6、工程量计算：7、承包价格：8、付款方式：

28、前期预埋_元，砌墙_元，消防_元，给排水_元，穿线_元，避雷_元，外落水到总款的_，剩余_为质保金。9、质量保证：风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期。（1）乙方应按图施工保质保量，留意成品爱护。如乙方缘由造成的材料奢侈，乙方应照价赔偿。（2）因乙方缘由导致工程质量不合格，须要返工的，由乙方担当一切费用。10、工程期限：风险提示：关

29、于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照详细情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人缘由，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自运用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。安排开工期限_年_月_日，安排完工期限_年_月_日，总历时_日。11、双方职责：（1）甲方职责：风险提示：对于选购材料和工程设备的义务与责承包人选购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承

30、包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新选购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人担当。发包人供应的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人缘由导致交货日期延误或交货地点变更等状况的，根据发包人违约的约定办理。 甲方为乙方供应完整的水电施工图纸。 到付款节点时刚好支付工程款。 供应施工所需的水电及消防料。（2）乙方职责： 按图纸施工，节约材料，保质保量，确保工程进度。 平安作业，增加平安意识，确保每个工人的人身平安，如违章作业出现平安事故，由乙方自行负责。 必需持证上岗，严格根据甲方供应的施工

31、图纸和国家颁发的建筑工程质量标准进行施工。 乙方负责该工程的各项检测并担当全部费用。不负担自来水，电力公司的入户、安装和验收费用。防雷检测应由甲方办理。 必需严格履行工序程序，主动协作土建施工，不得因水电预埋未到位而影响其他工序的施工。工期应与主体工期同步，安装，穿线等工序不得拖延其他工种的进度，由乙方造成的工期拖延损失由乙方担当经济责任。 按时向甲方供应书面工程进度报告及各种验收报告和有关检查验收资料。 工程竣工时，整理好全部资料，报甲方备案和验收。风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩处方法，通过明确违约时须要担当的责任，来督促各方

32、真正履行应担当的义务，一旦违约状况发生，也有据可依。12、违约责任：甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方担当相应的违约责任。13、争议解决双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。14、本协议的最终说明权归甲方全部15、协议生效条款（1）本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废止。（2）本协议于_年_月_日在_（地点）签署。（3）本协议一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。16、本协议未尽事宜，双方协商解决甲方：代表人：联系电话：签约地点：_年_月_日乙方：联系电话：签约地点：_年_月_日

33、工程水电承包合同6发包人：(以下称甲方)承包人：(以下称乙方)甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公允、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。一 工程概况1.工程名称：望城才子城。2.工程地点：湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的234021.42平方米。住宅建筑面积176287.16平方米住宅商业建筑面积20372.91平方米地下室面积27336.3平方米二 承包方式及承包内容1.承包方式：实行包工，包水电安装。2.承包内容：强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。 管内穿线及开关插座，灯具安装调试。户内箱

34、安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。)配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、一般照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)弱电：(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨

35、水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。三 施工工期总日历天数为 天。详细以阶段施工进度安排为准。(标准层施工，正常状况下必需保证4天/层楼)。四 承包单价地下室及商铺按建筑面积每平方 元/。住宅按建筑面积每平方米 元/包干。(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。建筑工程，建筑面积计算规范计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。五 工程质量1.乙方必需按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必需达到国家建筑安装工程质量验收评定标准凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工全部工料费用由乙方负责并担当损失。2.严格执行质量、三检

36、、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。3.项目质检员根据国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求全部分项目工程合格率达到90%。4.本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。六 工程付款方式1.工程造价计算方法：依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米 元计算，不计取任何计时工。(达到标准化工程嘉奖1元/)。设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额干脆费中调增后人工费计取。定额外用工。(计时工)按每日 元计算。变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。七 结算及付款方式1.主体部分，工程进度达到

37、0.000楼面付至已完成工程量的70%，0.000以上每月付款一次。按 元/乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按 元/，二次预埋(每层)按 元/。2.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按 元/乘以当月实际完成主体部分施工面积。3.余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。八 双方职责1.乙方听从开发商和总包的各项规章制度，并担当制度和时间，节点施工的责任。2.乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合

38、同。4.乙方自行供应必要的劳保用品。5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必需是18至60的男性公民。要求身体健康，头脑醒悟，具有肯定的思想素养。6.材料节约，乙方在施工过程中必需疼惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝奢侈，如检查发觉奢侈材料以100元/次罚款。7.甲方供应民工食宿条件，伙食由乙方负责。8.甲方供应施工所需图纸并指导，监督施工。9.甲方刚好供应工程所需的各种材料。10.甲方供应塔吊，龙门吊等大型设备。11.甲方刚好供应技术交底，施工进度安排。12.甲方刚好检查乙方施工质量，施工进度等。刚好组织人员进行隐藏工程

39、验收，中间验收及竣工验收。13.甲方供应民工劳务，工伤事故保险。14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不行抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾难或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺当进行。十 工伤事故责任分担1.3000元以内平安事故，由乙方担当。2.3000元以上平安事故，乙方担当3000元，其余的由甲方担当。十一 一方违约后，另一方要求违约方接着履行合同时，违约方在担当上述违约责任后仍接着履行合同。十二 争议解决双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有

40、未尽事宜，另行签订补充协议。甲方： 乙方：年 月 日 年 月 日工程水电承包合同7发包方： (甲方)承包方： (乙方)发包方拟实施 河流域水电站开发工程总承包，发包方与承包方于20_年 月 日在 友好协商，达成施工协议，接收承包方的合同价约叁亿人民币(以实际结算工程量为准)作为工程施工、完成和修补缺陷等的投标价，达成如下施工协议：1、计价方式;工程项目单价采纳四川省水利水电建筑工程预算定额20_为计算依据(二级一类取费计算)，材料费、人工费采纳工程价所在地每季度公布的价格调差计算，工程完工验收标准按07标准执行验收。2、承包方采纳垫资入场施工方式，完成工程量20_万人民币后，每月以工程量的85

41、%结算(以实际工程量为准)。签订合同之后，承包方人员、机械进场，三日内发包方实行开工典礼，详细入场时间由双方协商而定。合同签订三日内承包方缴纳20_万元人民币双控资金(双方指定人员双控管理)。开工后十日内双控资金解控1000万，开工后其次个月再解控1000万，作为工程启动资金。3、本工程平安文明施工费另计，取费率为工程总价的1、5%，临时工程费用为工程总价的8%，据实结算。4、本合同自双控20_万元资金手续完成之日起生效。5、每月的工程进度款承包方在收到承包方报送的价款结算申请书及相关资料后七日内完成审核。承包方每月25号申报当月工程量，次月10号内发包方审核完毕并支付工程量的85%工程进度款

42、。双方按此方式结算至工程完工。工程竣工后发包方扣除工程款总价的5%作为工程质保金，工程尾款在工程完工一个月之内支付给承包方，质保金在工程竣工一年后(验收合格)支付给承包方。6、发包方必需保证承包人中标，假如承包人未能中标，则由发包人赔偿承包人损失费1000万元人民币。7、假如承包方入场施工后，没有垫资20_万元工程款的，则承包方向发包方赔偿1000万人民币损失。8、假如发包方不能按约定支付工程款，承包方不得以此为由停工，但发包方应向承包方支付资金占用损失。发包方假如未支付进度款超过1个月，发包方应向承包方按欠付工程进度款担当利息(银行贷款利息的3倍)并以水电站的产权作抵押。9、炸材购买、管理由

43、发包方统一购买保管，承包方在发包方库房领用，价格按市场价计算(在工程款中扣除)。10、承包方保证根据合同规定全面完成各项承包工作，并担当合同规定的承包方的全部责任和义务。11、施工期间承包方缘由造成的平安事故含法律责任均由承包方担当，未经发包方认可承包方不得私自停工，不得转包、分包。民工保证金由承包方缴纳和担当。本工程总工期为30个月。在30个月完不成每月罚款200万，提前完工一个月嘉奖200万，以此类推。12、本协议为自愿协议，招投标程序完善后双方补充协议或其他文书对合同进行完善，如有异议以本合同为准。13、本合同书一式六份(其中正本两份，副本四份)，发包方执叁份(包括正本一份)，承包方执叁份(包括正本一份)。发包方： 承包方：法定代表人： 法定代表人：签字日期： 年 月 日工程水电承包合同8甲方：乙方：质量是生命，平安出效益。为确保该