2022安装工程承包合同.docx
《2022安装工程承包合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022安装工程承包合同.docx(117页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022安装工程承包合同安装工程承包合同1甲方:_乙方:_依照公司与_ 建设单位签订的_ 工程施工合同之规定,并结合本工程的详细状况,由_ 为甲方,代表陕西航天建筑工程公司统一对外行使履约责任, _为乙方,分包甲方该工程安装分部分项工程,经双方协商一样,特签订本合同。第一条 安装工程承包原则1、承接工程任务时由甲方统一投标,工程中标后,乙方单位通过投标(议标)承接安装分部分项工程。2、经过投(议)标确定安装施工单位后,由甲方与担当施工任务的安装负责人共同签订安装工程承包合同。3、工程项目施工的全面管理由甲方负责。其次条 工程概况1、工程名称: _2、工程地点:_3、建筑面积:_4、工程内容:
2、_第三条 安装工程承包范围承包方式: 包工包料,包主材及全部辅材。承包范围:(11#12#20#楼及车库 范围内的甲方与建设单位施工总承包合同中协议的水、电、暖等全部安装工程)(13#14#21#楼及车库 范围内的甲方与建设单位施工总承包合同中协议的水、电、暖等全部安装工程)。第四条 合同工期开工日期:以甲方开工报告为准。竣工日期:20xx年6月30日合同工期总日历天数 / 天。第五条 质量标准、文明工地要求工程质量标准: 陕西省长安杯文明工地要求: 陕西省级文明工地第六条 安装工程承包价格1、承包价格:承包价格为甲方依据招标范围,向乙方所属项目部招标的中标价格。安装工程按本合同承包范围,承包
3、价款为人民币: 元(小写),大写: ,平米造价约 371 元/。按中标预算造价,承包方向甲方交纳 20 %的管理费(含上交公司及安装公司的全部管理费)。以上承包价格含 3.41 %的税金(若政府有相关调整文件,执行调整文件)。2、乙方需向甲方另行支付水电费:结算时按实际造价比例分摊。第七条 工程结算:结算价格承包价款变更签证乙方需另行支付的费用其中:乙方需另行支付的费用项目详见补充条款第八条 付款方法:1、经甲乙双方协商,本工程履约保证金,按造价比例各自担当(或不担当)相应部分。2、参照公司与建设单位签订的施工合同付款方法(本工程不付预付款),依据到款额度及实际施工工程量,每月进度款扣除20%
4、的管理费。3、与建设单位工程结算生效,甲乙双方安装结算确认后,除留结算价的 5 %保修金外,余款自建设单位付款后 30 天内一次付清。保修期满甲方支付保修金后 30 天内,扣除相应款项后无息支付乙方。第九条 双方义务与权力1、甲方义务与权力(1)、依据公司规定,甲方通过乙方,选择合适的安装项目部或项目负责人。(2)、全面负责工程的文明工地,平安生产,质量达标等项目的管理协调工作。(3)、负责向乙方供应施工场地及用水、用电,并供应现场临时办公室一间,库房一间,另有要求的双方另议。(4)、负责向乙方供应施工用垂直运输机械及脚手架等施工设施。(5)、负责工程正常设计图纸范围内的吊装、洞、槽预留及修补
5、工作,乙方必需跟班协作。因乙方缘由造成的滞后,由乙方解决。(6)、负责已完工程成品及半成品的爱护工作。(7)、组织召开生产例会或调度会等各种现场协调沟通会议,并通知乙方参与。(8)、刚好向乙方传递建设单位或监理的有关指令、变更通知等。(9)、向乙方供应本工程的业务用章。(10)、负责统一收集汇总并按时向建设单位或监理报送各种资料或报表。(11)、依据建设单位的付款方式,按双方约定支付乙方各种款项。(12)、负责组织本工程与建设单位的结算工作,按时报送建设单位审核,工程审计生效后一个月内与乙方作好内部结算。(13)、负责组织工程最终检验、竣工验收和工程创奖。(14)、负责统一组织交工后回访服务。
6、(15)、紧急状况下,甲方若联系不上乙方负责人,有权不通过乙方做出确定,但事后需告知乙方。(16)、甲方有权对乙方违反规定或不按合同约定施工予以订正,订正后仍旧没有改正的,甲方有权酌情开具违约金单据。2、乙方义务与权利(1)、听从甲方统一组织协调。(2)、协作甲方做好安装部分的施工组织设计工作。组织承包范围内安装项目的施工、生产、任务的如期完成,并对其质量、平安、进度及经营全面负责。(3)、依据甲方要求,按时报送施工方案、安排和各类统计报表。(4)、按时参与甲方组织的图纸会审和生产例会或调度会。(5)、乙方在土建主体施工中必需跟班作业,协作甲方搞好工程预留、预埋与交叉协作,以免影响施工总体进度
7、。(6)、墙面剔槽、打洞必需用电锤和电钻或其他专用工具,并在施工之前同甲方协商。如乙方不用剔槽机、电锤、电钻或其他专用工具而造成的成品、半成品损坏,由乙方负担相应责任。(7)、吊装、修补自身缘由造成的洞、槽缺陷。(8)、做好文明施工,做到工完场清,做好并负责已完工程成品及半成品的爱护工作。(9)、刚好收集、整理好工程竣工资料,并交给甲方。(10)、与业主保持良好的协作关系,强化“无渗漏”思想,确保工程质量,达到公司与业主所签合同的质量要求。(11)、严格根据操作规程施工,遵守甲方各项平安规定,对甲方指出的平安隐患刚好整改,杜绝重大伤亡事故。且每个项目设一名平安员。若因乙方自身缘由造成的平安事故
8、及损失由乙方负责。(12)、负责安装分部质量创优,并协作最终检验和竣工验收。(13)、负责安装工程服务修理。(14)、由安装项目部负责完成安装部分结算资料的收集、做出安装部分结算,并按时报送甲方,由甲方报送建设单位审核,并协作甲方完成安装部分结算的核对工作。(15)、乙方现场负责人电话应随时保持开机状态,以确保甲方能联系上。(16)、乙方应主动协作甲方做好文明工地建设。(17)、若甲方不按合同约定支付工程款,导致该工程资金周转困难,且经双方协商不能达成一样时,可以书面形式向公司有关领导申请协调,并有权要求甲方担当由此带来的损失。(18)、工程竣工验收合格后,乙方应刚好协作甲方进行结算,确保结算
9、工作顺当完成,工程款按时收回。第十条 违约责任在施工过程中,由于甲方或者乙方自身缘由,发生下列状况之一者,应担当违约责任,并赔偿对方经济损失。甲方的违约责任:1、未按审定的施工组织设计中各阶段安排进度限制点形象进度完成。2、不按施工组织设计要求实施,给乙方造成施工难度者。3、未按设计要求完成自身留洞、留槽、预留者。4、无正值理由不能按时拨付工程款,影响对方正常施工者。乙方的违约责任:1、因自身施工工序达不到要求,给对方增加施工难度的。2、因施工质量和协作问题,影响对方上道工序或下道工序的。3、损坏对方已完工程成品、半成品的。4、因乙方缘由延误工期,造成对方抢、赶工期的。5、因乙方缘由不能按时向
10、业主(或业主指定的相关专业机构)报送竣工验收、结算资料的,造成工程款不能刚好回收的。6、在甲方根据建设单位支付工程款比例支付乙方工程款后,乙方在后期装修阶段,不能因资金缺口或其它理由延误工期。7、如因乙方自身责任造成社会罚款,应全面担当该罚款。如双方均有相应责任,则按各自造价比例和区分责任轻重程度担当罚款。8、在工程保修期间,因乙方工程质量问题的修理,造成甲方及业主的经济损失由乙方担当。第十一条 争议解决:1、本合同未提及内容,甲乙双方均须执行与建设单位签订的施工合同相应条款。2、在执行本合同发生争议时,甲乙双方应刚好、友好协商,协商达不成一样时,任何一方均可以书面形式向公司有关领导申请协调,
11、一经裁定,双方均须无条件执行。第十二条 补充条款1、本工程获得的质量(雁塔杯、长安杯、鲁班奖)及进度奖金,按双方造价比例划分,如未达到省级文明工地,其文明工地费相应扣除。2、甲方所付款项需在公司内部记账划分。3、乙方需向甲方另行支付水电费:结算时按实际造价比例分摊。4、乙方需向甲方交纳质量及平安保证金20万元,在竣工验收后无息一次返还。5、本工程全部付款及报账方式均应执行航建安装公司的有关规定。同时应遵守甲方与建设方签订的施工合同中的各项条款。6、印花税和水利基金以实际缴纳金额按土建安装审定造价比例进行分摊。7、现场发生的其他费用以现场负责人出具的结算依据为准结算。(须要土建另行协作的费用,在
12、结算款中扣除。须要采纳土建部分选购的材料费(如钢筋,水泥等),为了外观土建须要另外增加的工作费应另外收费,在结算款中扣除。)8、关于工程施工的罚款按土建安装审定价比例安排(罚款缘由由乙方造成的,乙方负全责;与乙方无关的不予计算。)本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,至本工程完工、甲乙双方结算生效、保修期满、款项付清后自动失效。本合同一式 伍 份,甲方、乙方、安装项目部、财务处、经营管理处各持一份。甲 方:(公章) 乙 方:负责人:(签字) 负责人:(签字)年 月 日 年 月 日安装工程承包合同2合同编号:签订日期: 年 月 日甲方(发包方):乙方(承包方):甲、乙双方经友好协商,依据中华人民共和
13、国合同法、中华人民共和国建筑法和其他有关法律、行政法规,遵循同等自愿、公允和诚恳信用原则,双方就本钢结构制作、安装工程承包事项协商一样,签订本合同。钢结构料件加工、制作由乙方负责;钢结构安装工程应由乙方或乙方指定有专业资质之施工单位负责施工,该公司的安装责任仍旧由乙方担当。第一条。 工程概况:1、 工程名称:2、 工程地点:3、 工程内容:4、 工程造价:乙方按甲方确认的图纸或设计院供应之蓝图以包工包料的形式包干。工程总价计人民币: (RMB¥ ),其中钢结构制造费用为人民币: (RMB¥ );安装费用为人民币: (RMB¥ )。如甲方或监理单位书面通知变更工程内容或数量时,则承揽总价则按变更
14、后之内容、数量及本合同议定之单价计算(不含总包单位管理费、协作费、挂靠费、报建费)。其次条。 工程承包范围承包范围:钢结构件、屋、墙面围护系统及通风气楼的制作、安装(不含门、窗)第三条。 合同文件组成及说明依次:根据建设工程施工合同条件执行(一) 本合同协议书;(二) 标准、规范及有关技术文件;(三) 工程量清单报价和图纸;(四) 双方有关本工程的洽商、变更等为明确双方权利义务的通知、会议纪要和补充协议或文件视为本合同的组成部分。第四条。 合同文件运用的语言文字、标准和适用法律1、 合同语言:汉语。2、 适用法律:国家有关法律、行政法规及本工程所在地省、市的有关法规、规章及规范性文件;3、 适
15、用标准、规范:建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-20xx和钢结构工程施工质量验收规范GB50205-20xx。第五条。 付款方法1、首付款:合同签订后5日内甲方支付乙方合同总价之30%,计人民币: 元整(RMB ¥ )。2、钢构进场款:主框架构件进场后,甲方支付乙方合同总价之30%,计人民币: 元整(RMB ¥ )(以材料到场之日起算,甲方应于7日内将该款汇入乙方指定帐户,若未见此款项,乙方有权作出停工选择,工期相应顺延,甲方担当违约责任)。3、 彩板起先进场时5日内甲方支付乙方合同总价之20%,计人民币:元整(RMB ¥ )元整。4、完工款:工程完工后,甲方支付乙方合同总价10%,
16、计人民币: 元整(RMB ¥ )(甲方收到乙方完工报告之日起3日内,支付完此款项)。5、验收款:经甲方及有关之政府职能部门验收本工程后,5日内支付合同总价之7%,计人民币: 元整(RMB ¥ )。6、保固款:乙方开据工程保固书之日起算满壹年后3日内,甲方支付余款总价之3%,计人民币: 元整(RMB¥ )(乙方供应工程保固书予甲方)。第六条。 工程期限工期由甲方书面通知及相关协作单位之协作工作,可满意钢结构施工之日起算;合计 日历天为施工工期。第七条。 延期处理如因甲方工程设计变更、或因人力不行抗拒之因素(天灾、政治、恶劣天气条件等)及非乙方因素之停水、停电等缘由造成之停工;甲方未按时供应施工协
17、作条件和未按时支付工程款,工期相应顺延。第八条。 越期罚款若乙方无法如期完工时,工期每越一日,甲方得按工程总价之万分之三作为其工程罚款,但最高金额不得超过合同总价之百分之一为上限;反之,乙方完成工程每提前一天,根据相应比例赐予工程嘉奖。若甲方无法根据合同付款时,每越一日,甲方得按工程总价之万分之三支付逾期付款利息,并且乙方有权选择停工,导致乙方经济损失和工期延误的,甲方应赔偿损失,顺延延误的工期。第九条。 工程管理1、 乙方在工程进行期间,应派富有工程阅历及牢靠之代表,常驻守工地(乙方派驻工地代表人员 )除非由于法律或实际缘由不行能做到的状况外,应严格根据合同进行工程的协调、施工和修理,以达到
18、业主满足的程度,遇有事离开工地时,应托付人代理,并通知甲方监工人员。2、 甲方所托付之监造工程师及派至工地之人员,(甲方派驻工地代表 )皆有监督工程及指示乙方之权,如发觉乙方工人技术低劣,工作怠慢者,得随时通知乙方更换之;倘乙方所做工程草率,材料低劣,不合规定,有权通知乙方拆除重做,其损失由乙方负责;倘甲方所托付之监造工程师或甲方派驻工地之代表监督、指示有误,导致工程出现问题须要拆除重做,其损失由甲方负责,延误之工期相应顺延。3、 凡与本合约工程有关之其它工程及临时装置,经甲方交由其它承办人办理时,乙方与其它承办人,有相互帮助合同之义务,甲方对此负有沟通协调协作之义务。如因甲方或其承办人之故,
19、使工作不能协调,而发生错误,拖延或意外等情事,致生损害于乙方者,甲方应负责赔偿之;倘如为乙方之故,使工作不能协调,而发生错误,拖延或意外等情事,致生损害于甲方或他人者,乙方应负责赔偿之。第十条。 不行抗力凡因自然灾难、斗争、政府干预、自然天候不佳(依气象资料)及国家制订之庆典或其它非甲乙双方所可限制之事由,致甲乙双方不能依本合约履行其义务时,甲乙双方应不负赔偿责任。唯在该情事发生日期之前,依本合同应履行之义务仍行持续,一旦上述情事消逝,即行接着履行合同,如该状况将持续三个月以上时,应由甲乙双方协议适当之补救方法。第十一条。 工地平安及保险乙方应保障甲方免于担当在工程施工和维护过程中所引起的任何
20、人身或物资的损伤或损坏,并应保障甲方免于承受与此有关的一切索赔诉讼、损害赔偿、诉讼费、指控费及其它开支,但下述各方面或与之有关的任何补偿费或损害赔偿费用除外:1、 经甲方验收完成之工程,并转由甲方运用之建筑物。2、 甲方组织验收不刚好或未阅历收擅自运用,视为验收合格的。3、 由甲方其代理人或不是乙方所雇用的雇员或其它承包人的行为或疏忽所造成人身或财产的损坏与损伤,或与此有关的任何索赔、诉讼及损害赔偿。4、 按合同规定进行工程施工无法避开的财产损坏或损伤。第十二条。 协作工程:甲方协作工程说明如下:1、 负担施工所需水、电及线路从施工场地外部接至厂内协议约定地点,并保证施工期间的须要。2、 开通
21、施工场地与城乡公共道路的信道,以及协议约定的施工场地内的主要交通干道,满意施工运输的须要,保证施工期间的畅通。3、 办理施工所需各种证件、批件和临时用地,占道及铁路专用线的申报批准手续(全由甲方负责)。4、 将水准点与坐标限制点以书面形式交给乙方并进行现场交验。第十三条。 变更工程本工程进行中,如甲方对原订安排有改善或变更之必要时,应提前通知乙方照变更设计图说明办理,乙方不异议,凡因变更安排以致该局部之原设计工程数量有增减时,一般状况按原合同附件分项单价执行,如遇特别状况由双方另行议定合理单价及管理费,并相应调整工程造价及工期。第十四条。 解除或终止合同双方依下列各款规定,其相对之一方有权提请
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 安装 工程 承包合同
限制150内