2022精选工程居间合同范文汇总十篇.docx

《2022精选工程居间合同范文汇总十篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022精选工程居间合同范文汇总十篇.docx（38页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022精选工程居间合同范文汇总十篇工程居间合同 篇1甲方（托付人）： 江华县人民政府移民局 法定代表人：居处地： 联系电话： 乙方（居间人）： 封 克 健身份证号码/联系电话： 432927196604140038 住址： 丙方（保证人一）： 黄峻身份证号码/联系电话： 432925195609140056 联系地址：本着优势互补、互惠互利的合作宗旨，依据中华人民共和国合同法，经三方充分协商，依据同等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、托付事项乙方接受丙方托付，负责就江华县水口移民工程一事（以下称该工程项目），引荐丙方参与该项目的公开招投标，向丙方供应关于该工程项目的重要信息。若最终促成

2、丙方中标并与该项目的建设单位签订该工程项目的专业承包建筑工程合同，则视为乙方完成了托付事项。二、甲方义务2.1 甲方负责供应施工图、场地、付款、邀标程序和编制相关资料；负责标书的编制。2.2 甲方负责筹备全部资金、工程监管等各项要求。2.3 假如居间胜利，则由丙方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。2.4 假如居间胜利，则丙方应按本合同约定，向乙方支付居间酬劳。三、乙方的义务3.1 乙方向甲方供应有关该工程项目招投标的信息，并有义务帮助甲方对该工程项目进行实地考察。3.2 乙方在甲方参加招投标期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务。3.3 丙方中标后，在丙方工程施工过程中，乙方应当协调好甲

3、方施工中非因丙方过错而发生的与建设单位之间经济纠纷，促进工程顺当进行。3.4 该工程项目结算审计后，乙方应当协作丙方共同追回工程余款。四、丙方的义务4.1 乙方对甲方的债权供应连带责任和义务追讨。4.2 丙方未按时足额支付全部或部分居间酬劳及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费、评估费、拍卖费、公告费用等）时，丙方应无条件地向乙方马上支付债务人甲方的全部到期应付款项。丙方与甲方、建设方的合同必需复印一份给乙方。五、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式5.1 本项目首期居间酬劳为：丙方中标后十日内一次性付给乙方居间酬劳，按工程量提取1.5，

4、其次次甲方拨款再付0.5%。5.2 剩余居间酬劳为：发包方与丙方签订建筑工程承包合同后，待工程结算未有增加工程再按比例提取。工程量以审计结果的工程量为准，剩余居间酬劳为工程结算造价总金额的百分之一（1%）；丙方应随着项目建设单位拨付工程款的进度向乙方支付居间酬劳（除首期居间酬劳外）。丙方应当无条件从建设单位每次拨付工程款金额中抽付百分之一（1%）作为居间费付给乙方，并在建设单位拨款到施工单位后五日内必需转付到乙方账上。5.3 丙方应将居间费支付至乙方以下指定账户：乙方账户名：开户行：帐号：六、违约责任6.1 依据5.1条，如丙方逾期支付首期居间酬劳，则丙方应按逾期天数每天向乙方支付人民币壹万元

5、（￥10000）的违约金。6.2 若乙方未按前述约定做好各项工作落实，应担当丙方及施工方造成的全部损失。七、合同终止乙丙双方协议解除合同或本合同履行完毕时，本合同终止。八、丙方保证责任8.1 丙方的保证为连带责任保证8.2 保证的范围为本合同项下的居间费、利息、损害赔偿金、违约金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费用（或仲裁费用）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他与实现债权有关的费用。8.3 保证期间为本合同约定的债务履行期限届满之日起两年。九、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意向合同签订地人民法院起诉。十、其他事项10.1 乙方不

6、得将本合同托付事项进行转托付。10.2 本合同一式四份，三方各持一份，自甲、乙及丙方（保证人一）共同签字或盖章后生效。甲方（签章）：法定代表人或托付代理人：乙方（签字）：丙方（保证人一签字）：合同签订地：合同签订日期：工程居间合同 篇2签订日期：签订地点：甲方(托付方)：乙方(托付方)：依据中华人民共和国合同法其次十三章第四百二十四条，四百二十五条，四百二十六条，四百二十七条及相关法律法规之规定，经双方协商，甲方就 项目工程施工事宜，托付乙方负责对该项目的业主方进行工程承包的前期洽谈和协商工作，乙方接受此托付，特订立本合同。一、基本状况1、工程名称： 。 2、工程地址： 。 3、工程内容：施工

7、合同内约定的图纸内的全部施工工程。4、合同总价： 万元人民币(按 定额计算，最终以实际结算为准)。二、甲方责任和义务1、负责供应项目业主方所需的资料和资信证明，并负责其资料的真实性、合法性和牢靠性。2、主动协作乙方办理相关手续。3、维护乙方的正值合法权益。三、乙方责任和义务1、充分发挥自身资源优势，负责对该项目工程承包的前期洽谈和协商工作，并向甲方供应项目方的相关资料和证明材料，明确合作方案。在乙方办理完甲方与项目业主方的工程承包合同签订工作后，乙方的全部工作即视为完成。2、全面协调甲方与项目业主方的关系。3、维护甲方的正值合法权益。四、居间服务费的计算方法、支付的时间和方式1、计算方法：甲方

8、按实际工程总价的 %约 万元人民币居间服务费(税后所得)，转入乙方指定的银行帐户内，由乙方自行支配和运用。2、支付时间和方式：合同签定后按合同总金额 %支付居间费用，甲方进场施工第一次拨款后，按合同总金额 %支付居间费用，第三次拨款后，按合同总金额 %支付居间费用，余下部分按实际结算金额支付 %，签章部分额外增加支付居间费用 %。3、合同签定 月内，完成第一项工程合同的签定。4、居间人未促成合同成立的，不得要求支付酬劳，但可以要求托付人支付从事居间活动支出的必要费用。五、违约责任1、该项目在实施过程中，甲乙双方应主动协作，甲方不得因项目负责人或财务人员的变动而拖欠居间服务费或拒绝履行本合同，否

9、则，乙方有权要求项目业主方在甲方工程款中予以扣除。2、甲方应保证将居间服务费全额支付到乙方指定帐户，每延误一天，甲方按应付总额的5向乙方支付滞纳金，若未按上述条款支付居间服务费超过15日的，还须按应付金额的10%的担当违约金。六、合同生效及其它1、本居间服务托付合同在甲方与项目业主方正式签订工程承包合同前签订，经甲乙双方签字盖章后，在甲方与项目业主方所签工程承包合同生效之日起本合同生效，履约完毕后自行终止。2、凡与该项目有关的所增加的相关工程内容和工程量，其居间服务费亦按上述条款执行。3、如因国家政策调整及甲方未能与项目业主方签订工程承包协议的，双方对此不担当违约责任，本合同无效。4、本合同一

10、式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。5、本合同未尽事宜，甲乙双方可协商解决，协商不成的，可提交有管辖权的仲裁会员会进行仲裁或向人民法院提起诉讼，裁决是终局的，甲乙双方须共同遵守，仲裁费、诉讼费、律师费及相关费用由败诉方担当。6、本合同内容双方均有义务保守机密，不得擅自对外泄露。托付方(章)： 托付方(章)：居处： 居处：法定代表人： 法定代表人：公民身份证号码： 公民身份证号码：托付代理人： 托付代理人：电话： 电话：开户银行： 开户银行：帐号： 帐号：邮政编码： 邮政编码：工程居间合同 篇3(甲方)托付人(施工承包方)：_(乙方)居间人(托付受理方)：_工程名称：_依据中华人民共和国

11、合同法其次十三章居间第四百二十条，第四百二十六条之规定，经当事人双方协商一样，订立如下条款，共同遵照执行工程条款：(一)、居间人促成托付人与工程发包方签订工程施工合同完善，皆视居间方已完成托付方的要求，托付方承诺应支付居间人有偿劳务酬金绝不食言，作为居间人员的人力、人际关系资源及合同前期费用投资回报。工资、劳务、差旅、通讯、款待、福利等综合费用。(二)、居间酬金付款方法：按工程总造价_%计算共计人民币_万元，分_次税后现金支付。详细按：(三)、如托付人不按时支付酬金给居间人时，居间人有权托付工程发包方支付酬金，甲方不得有异议，居间人可凭此合同向法院起诉，申请仲裁或强制执行。如工程不实在或居间方

12、合同前期工作失误，订不到工程合同，甲方不付分文。(四)、居间受理方不担当托付方与工程发包方的经济纠纷，不担当工程发包方任何风险责任。(五)、本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效，酬金支付完毕失效。(六)、签约地点：甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程居间合同 篇4甲方（托付人）：xxx 某某建筑公司联系地址：乙方（居间人）联系地址：联系电话：甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依同等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、托付事项1、乙方接受甲方托付，负责就*省*工程项目（以下

13、称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位干脆洽谈，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。2、“居间胜利”是指完成本条所列全部托付事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方供应信息，或为甲方供应的联络、帮助、撮合等服务的，均视为托付事项未完成。二、乙方的义务1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务帮助甲方对该工程项目进行实地考察。2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目的上述信息真实牢靠。假如乙方供应的

14、信息不真实，乙方无权取得居间酬劳，并同意向甲方支付违约金壹百万元。3、乙方向甲方供应的图纸、工程量清单，业主供应的各种材料单价，必需完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成托付事项，无权取得居间酬劳，并且赔偿甲方因此而遭遇的损失。4、乙方应保证该工程项目真实牢靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方供应信息不真实，根据本合同其次条第2款执行。5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务。假如能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。 6、乙方领取本合同酬劳时，须向

15、甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自担当。三、甲方义务1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。2、假如居间胜利，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、假如居间胜利，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间酬劳。假如未刚好支付，则按未按时支付金额的1%向乙方担当违约金。四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间费用为工程施工合同金额的*%。2、居间胜利后，在甲方正常施工的一个月内，应向乙方支付*元整；在正常施工的两个月内，应支付*；剩余施工合同金额从正常施工的第三个月起先，依据甲方

16、每月取得的验工计价款，按*%的比例支付；竣工结算完毕，甲方取得全部工程款后五日内全部结清。 3、甲方可以转帐或现金的方式支付。五、居间费用的担当居间费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的托付事项，乙方同意全部自行担当居间活动费用（或甲方同意担当*差*等*费用）六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐私。2、乙方不得以其在居间过程中获得的甲方商业隐私而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间酬劳。3、乙方违反保密义务的，应向甲支支付 元违约金；假如违约金不足以补偿甲因此而遭遇的损失，乙方应负责赔偿。七、合同终止1、本合同签字生效

17、后，假如至 年 月 日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。2、假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。八、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。九、其他事项1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。合同签订地：合同签订日：甲方：（盖章） 乙方（盖章）法定代表人或托付代理人： 法定代表人或托付代理人工程居间合同 篇5甲方（托付人）：联系地址：_联系电话：_乙方（居间人）：_联系地址：_联系电话：_ 证件号码：乙方（居间人）：_联系地

18、址：_联系电话：_ 证件号码：乙方（居间人）：_联系地址：_联系电话：_ 证件号码：甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依同等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、托付事项1、乙方接受甲方托付，负责就_省_市（县） 工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位干脆洽谈，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与_ 签订该工程项目的专业承包施工合同。2、“居间胜利”是指完成本条所列全部托付事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方供应信息，或为甲方供应的联络、帮助、撮合等服务的，均视为托付事项未完成。二、乙方的义务1、乙方必

19、需向甲方供应有关该工程项目的信息，乙方有义务帮助甲方对该工程项目进行实地考察。2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务。假如能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。三、甲方义务1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。2、假如居间胜利，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、假如居间胜利，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间酬劳。假如未刚好支付，则按未按时支付金额的（10）%向乙方担当违约金。四、居间酬劳的计算方法、支

20、付时间和支付方式1、本项目居间费用为合同额的3%（三个居间人共计），即 万元2、居间胜利后，在甲方与建设单位签定合同后支付万元；在施工队伍入场后甲方必需向乙方支付万支付 %即 万元；3、甲方可以转帐的方式支付，并且根据不同比例分别转入三个居间人账户，（共计合同额的3% ）居间人 居间费用的 %；居间人 居间费用的 %；居间人 居间费用的 %.五、居间费用的担当居间费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的托付事项，乙方同意全部自行担当居间活动费用（或甲方同意担当费用）。六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐私。七、合同终止1、本合同签字生效后

21、，假如至 年 月 日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。2、假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。八、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。九、其他事项1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。2、本合同一式肆份，甲方壹份，居间人各持壹份，双方签字盖章后生效。甲方：（盖章）：_ 乙方（签字）：_（居间人共同签字）法定代表人或托付代理人：_ 法定代表人或托付代理人：_合同签订地：_合同签订日：_年_月_日工程居间合同 篇6建设工程居间服务合同甲方（托付人）：法定代表人：身份证号码：联系地址：手机：乙方（居间人）：身份证号码： 联系地址：

22、手机：甲乙双方为了发挥各自的优势，依据中华人民共和国合同法及相关法律法规，经双方充分协商，依照同等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、托付事项1.1乙方接受甲方托付，负责就玉皇山文化旅游景观园建设工程项目(北京延庆，以下称该工程项目)，举荐给甲方，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位或总包单位签订该工程项目的转分包施工合同，取得施工权。1.2“居间胜利”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同，即视为乙方全部完成居间服务托付事项。甲方未签定分包合同以取得实质性施工权，则视为托付事项未完成。二、乙方义务2.1乙方必需向甲方供应有关该工程项目前期的主要信息，并供应相关的

23、业务询问服务，开展与业主方和总承包方有效的协调，并促成甲方取得工程施工分包权。2.2乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目基本信息的真实牢靠（但涉及项目审批手续是否齐全、建设资金是否到位等重要信息，在乙方促成双方见面沟通后，由甲方自行向总包方或业主方询问，乙方对其完整性、真实性等不具进一步核实义务，不担当连带责任），最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则，视为乙方供应信息不真实，居间服务不胜利，甲方不予支付任何居间酬劳。2.3乙方应尽到作为居间人的谨慎和诚恳义务，帮助甲方做好各项前期打算工作。为甲方协调争取并达成施工合同后，乙方仍有义务帮助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系（前提是甲方已

24、经刚好地履行了本合同规定，向乙方足额支付了相应的居间酬劳。且如需乙方出差，其差旅费、交通费、食宿费等一切费用均由甲方担当，否则乙方有权不予协调）。2.4 在居间服务过程中，乙方详细开展的渠道、方式、人物、过程等细微环节，不必向甲方汇报沟通，不属于本合同履行之前提条件。三、甲方义务3.1甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料；负责施工所须要的各类资金的筹措，并做好签定合同前所需的手续打算。3.2假如居间胜利，则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方应仔细履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3.3假如居间胜利，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间酬劳。如遇下列情形（包括但不限

25、于），均不影响甲方对第3.2和3.3条的执行，甲方已支付给乙方的居间酬劳不得索还：3.3.1甲方将此工程予以转包、分包或与第三方公司个人合作的；3.3.2因甲方技术、资金等缘由，导致甲方无法接着履行建设工程合同的；3.3.3因施工过程中出现平安事故、工程质量等问题，被业主方或总包方 勒令停工、中止工程建设合同的；3.3.4其它非不行抗力缘由导致的工程停工、中止。四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式依据中华人民共和国合同法第426条关于 “居间人促成合同签订胜利，托付人应当按约定支付酬劳”的规定，甲方完成签订该工程承包项目合同时本合同马上生效。合同生效后甲方必需按如下方式支付居间服务费：4

26、.1本项目居间服务费为工程总造价的8 %（税后）作为酬金。甲方应无条件地按此标准，即项目签定的合同工程量 万元的 8 %计 万元（税后），作为乙方的居间酬劳。工程结算造价确认后，如因施工范围变更等缘由，导致工程最终结算价与原合同存有明显差异（上下超过2%），最终一期居间服务酬劳支付时可作相应调整，多还少补（但出现第3.3条之情形的，不予调整）。4.2本合同签字生效后，甲方在与业主方或总包方签订施工转分包合同后，甲方根据下表时间、数额要求分3次向乙方支付居间酬劳（税后，不需居间人开具任何发票）。其中：甲方每次向乙方支付居间酬劳，均与业主方或总包方向甲方拨付工程款项同步。不论其款项性质（临建费、备

27、料款、进度款等），在甲方到账后5个工作日内无条件支付给乙方；每次付款时，如向乙方支付的居间酬劳高于同批次业主方或总包方向甲方拨付的款项，其差额由甲方自行补足，不得以此为由拒付、延迟支付，否则按本合同第5.3条执行；每次支付详细帐号、方式等，由乙方指定，甲方无条件听从。五、特殊约定5.1甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方挂靠的公司、甲方肯定或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司等。甲方承诺向乙方、业主方及总包方供应的相关资料是真实、有效、合法的，是可查询、可验证的。5.2在居间服务过程中，甲方为完成托付事项产生的居间费用，即使乙方最终未能完成居间服务，也由甲方

28、自行独立担当。假如乙方居间胜利，这费用也不从居间酬劳中扣除。居间酬劳如需纳税，由甲方担当，乙方所得居间酬劳为税后的合法资金，拥有永久性支配和运用权。5.3甲方取得工程建设施工合同后，若恶意躲避或有意拖延支付，自愿接受下列处治，并放弃一切抗辩和反诉权利；居间人可凭此合同依法冻结甲方公司的银行帐户及资金，实行停止工程施工等措施；本合同自动转为甲方公司欠居间人酬劳的欠条；追回应兑现的居间酬劳并按该笔费用总额加收滞纳金（2日）；按所欠居间酬劳部分的二倍收取罚金；追索期间所产生的一切费用（含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等）均由甲方担当。5.4居间服务胜利完成后，在工程

29、建设期间，若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷等，与居间人无关，居间人不担当任何责任，一切法律责任和经济风险由甲方全部担当。5.5本居间合同为不行撤消、不行更改的无条件保证兑现的见索即付凭证，与甲方其他相关义务不相抵触，独立执行，不受甲方企业改制、更名或更换法人代表或股东而影响，具有永久法律效力。六、保密事项6.1甲、乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业隐私，包括甲方的财务信息、技术专利、经营信息等，也包括乙方对居间酬劳的支配等。任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方担当一切后果。但法律法规另有规定或双方另有书面协议约定的除外。6.2保密期为五年。七、合同终止7.1本

30、合同签字生效后，本工程项目由第三方获得，乙方未完成居间服务的，本合同自动终止。7.2假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。八、争议解决方式有关本合同或在执行本合同中发生的一切争吵，双方应通过友好协商解决；如协商不成，双方同意提交乙方所在地仲裁委员会仲裁或者当地法院提起诉讼解决。九、其他事项9.1本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。9.2本合同自双方或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章生效之日起生效。9.3本合同不得作任何修改，如其中一方合同有涂改、破损等，均以另一方完好的合同为准。如有未尽事宜，双方可通过协商，

31、达成一样后签订书面协议予以补充，与本合同具有同等法律效力。十、附件10.1甲方“企业法人营业执照”、“组织机构代码证”、“开户许可证”、法定代表人身份证复印件，盖甲方公章予以确认。10.2乙方身份证复印件。10.3授权托付书（如需）。（本合同共5页，以下无内容）甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人或托付代理人（签字）：居间人或托付代理人（签字）：合同签订地：合同签订日期：工程居间合同 篇7甲方（托付人）：_乙方（居间人）：_甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依同等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、托付事项1、乙方接受甲方托付，负责就_省_工程项目（以下

32、称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位干脆洽谈，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。2、“居间胜利”是指完成本条所列全部托付事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方供应信息，或为甲方供应的联络、帮助、撮合等服务的，均视为托付事项未完成。二、乙方的义务1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务帮助甲方对该工程项目进行实地考察，2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目的上述信息真实牢靠。假如乙方供应的

33、信息不真实，乙方无权取得居间酬劳，并同意向甲方支付违约_百万元。3、乙方向甲方供应的图纸、工程量清单，业主供应的各种材料单价，必需完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成托付事项，无权取得居间酬劳，并且赔偿甲方因此而遭遇的损失。4、乙方应保证该工程项目真实牢靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方供应信息不真实，根据本合同其次条第2款执行。5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务。假如能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。6、乙方领取本合同酬劳时，须向甲方

34、开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自担当。三、甲方义务1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。2、假如居间胜利，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、假如居间胜利，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间酬劳。假如未刚好支付，则按未按时支付金额的_%向乙方担当违约金。四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间费用为工程施工合同金额的_%。2、居间胜利后，在甲方正常施工的.一个月内，应向乙方支付_元整；在正常施工的两个月内，应支付_；剩余施工合同金额从正常施工的第三个月起先，依据甲方每

35、月取得的验工计价款，按_%的比例支付；竣工结算完毕，甲方取得全部工程款后五日内全部结清。3、甲方可以转帐或现金的方式支付。五、居间费用的担当居间费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的托付事项，乙方同意全部自行担当居间活动费用（或甲方同意担当_差_等_费用）。六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐私。2、乙方不得以其在居间过程中获得的甲方商业隐私而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间酬劳。3、乙方违反保密义务的，应向甲支支付_元违约金；假如违约金不足以补偿甲因此而遭遇的损失，乙方应负责赔偿。七、合同终止1、本合同签字生效后

36、，假如至_年_月_日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。2、假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。八、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。九、其他事项1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。2、本合同一式_份，双方各持_份，双方签字盖章后生效。甲方（章）_乙方（章）_身份证号码：_身份证号码：_签订地点：_签订时间：_年_月_日工程居间合同 篇8居间合同甲方（托付人）：乙方（居间人）：甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依同等自愿、等价有偿的原则

37、，达成如下协议：一、托付事项1、乙方接受甲方托付，负责就 等项目，引荐甲方和该项目的建设单位干脆洽谈，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订正式的建设施工合同。2、“居间胜利”是指完成本条第1项的托付事项。甲方与建设单位未签订书面的建设施工合同，乙方仅为甲方供应信息，或为甲方供应的联络、帮助、撮合等服务的，均视为托付事项未完成。二、乙方的义务1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目相关信息，并有义务帮助甲方对该工程项目进行实地考察。2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目的上述信息真实牢靠。3、乙方在甲方参加招投标期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务，帮助甲方中标并签订书

38、面施工合同。三、甲方义务1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料，负责标书的编制。2、假如居间胜利，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、假如居间胜利，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间酬劳。如甲方未刚好支付，则应按未支付金额的日千分之一向乙方支付违约金。四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间酬劳由以下两项构成：（1）工程施工合同总金额的3，该部分的居间酬劳在甲方与建设单位签订书面的建设施工合同后7日内，由甲方先支付80%给乙方，剩余20%在甲方（或甲方的分包施工单位）第一次工程进场后7日内付清。（2）鉴于

39、该项目采纳的是政府与社会资本合作PPP模式，建设单位会以每期应支付工程回购款为基数按同期人民银行贷款年基准利率上浮 15 %支付给甲方利息，甲方同意在建设单位回购期间，该贷款基准利率的50%以及上浮的15 %部分均作为乙方的居间酬劳。该部分的居间酬劳按工程进度，在甲方每次收到建设单位支付的利息后7日内支付给乙方，直至建设单位回购完成。每期利息的计算方式为：应付工程回购款同期人民银行贷款年基准利率期限（50%+15%）3、上述的施工合同总金额、回购款及利息、工程进度以甲方与建设单位签订的合同为准。4、甲方可以转帐或现金的方式支付。五、居间费用的担当居间费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用

40、。乙方无论是否完成本合同所包含的托付事项，乙方同意全部自行担当居间活动费用。六、保密事项甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐私。七、合同终止1、本合同签字生效后，假如至 年 月 日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。2、假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。八、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交乙方所在地法院解决九、其他事项1、本合同未尽事项，由双方另行签订补充合同。2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。甲方：乙方：福建程华建设发展有限公司 法定代表人： 法定代表人：合同签订日期：

41、工程居间合同 篇9甲方(托付方)：地址：法人代表：身份证号：乙方(中介方)：身份证号：上述甲方(托付方)托付乙方(中介方)帮助甲方为其(有限公司)进行承包建筑工程，达成居间合同如下：一、居间事项：逸涛半岛三期嘉苑别墅工程的其中217栋别墅及相关配套设施的工程施工总分包权。二、居间任务：依据中华人民共和国合同法第426条关于“居间人促成合同签订胜利，托付人应当按按约定支付酬劳”的规定，甲方依法完成签订该工程承包项目合同，并顺当的按施工总分包合同约定的时间、约定的内容开工后，收到工程进度款时本合同才生效，反之则无效自动终止该合同。合同生效后甲方同意按如下方式支付居间费：1、当乙方帮助甲方取得该工程

42、施工总分包权，甲方情愿支付乙方人民币捌拾万元(税后)居间费;2、付款方式：1)、该居间费在甲方其次次收到工程进度款时，甲方一次支付给乙方人民币贰拾万元(税后)居间费;2)、该居间费在甲方第三次收到工程进度款时，甲方一次支付给乙方人民币贰拾万元(税后)居间费;3)、该居间费在甲方第四次收到工程进度款时，甲方一次支付给乙方人民币贰拾万元(税后)居间费;4)、该居间费在甲方第五次收到工程进度款时，甲方一次支付给乙方人民币贰拾万元(税后)居间费。三、甲方责任和承诺：本居间合同生效后为不行撤消、不行更改、无条件保证兑现的见索即付凭证。与甲方的其他相关承诺和居间不相抵触，独立执行，是甲方全体董事会成员一样的、真实的意思表示，不因公司股权或法人等变更影响，始终有效。乙方促成甲方与该幅土地运用权全部者谈判后，甲方不得以任何理由单方面终止与乙方的托付关系，不得私自或另行托付其它代理人、居间方与乙方介绍的该工程发包人进行工程承包相关事项;如有上述状况发生，视为乙方完成代理托付，甲方同意无条件支付乙方中介费人民币捌拾万元正(税后)，作为对乙方的补偿;并同意对此补偿费放弃全部法律权利及话语权。如是次乙方为甲方介绍的施工总分包合同不胜利，在半年之内，甲方同意不接触由乙方介绍的该工程发包人(广州南沙建安);如有任何接触该工程施工，皆视为乙方的中介行为胜利论，甲方同意无条件支付乙方中介费人民币捌