2016年某水电站水工建筑物修缮工程施工合同资料(共10页).doc

《2016年某水电站水工建筑物修缮工程施工合同资料(共10页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2016年某水电站水工建筑物修缮工程施工合同资料(共10页).doc（10页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上2016年某水电站水工建筑物修缮工程施 工 合 同（合同编号：*SGXS01）发 包 人：某水电开发有限责任公司承 包 人：某水利水电工程有限公司签订地点：某省某市签订时间：2016年 月 日专心-专注-专业目 录一、工程施工合同（含已标价工程量清单）二、工程施工安全生产合同工程施工合同发 包 人：某水电开发有限责任公司承 包 人：某水利水电工程有限公司合同名称：2016年某水电站水工建筑物修缮工程施工合同合同编号：*SGXS01按照中华国民共和国合同法、中华国民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，就本工程协商一致，订立本合同。一、

2、项目概况1、项目名称：2016年某水电站水工建筑物修缮工程2、建设地点：某市某村3、工程规模：大坝启闭机室排架柱处理1项。4、工程范围：包括启闭机室排架柱处理、东五站启闭机室排架柱及楼梯板处理等工程。5、工程内容：砼、模板、钢筋加工及安装、注浆粘接锚杆等。6、计划工期（1）开工日期：2016年 月 日；（2）竣（完）工日期：2016年 月 日。总工期：30日历天。7、质量要求：一次性验收合格。8、承包方式：单价承包。二、合同文件构成（1）中标通知书；（2）投标函；（3）合同条款；（4）技术标准和要求（合同技术条款）；（5）图纸；（6）已标价工程量清单；（7）其他合同文件。上述文件互相补充和解释

3、，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。三、工程价款本合同为（单价总价）合同，合同金额为人民币*整（RMB￥*元）（已标价工程量清单附后）。四、发包人的义务1、发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。2、发包人应在合同约定的开工日期之前向承包人发出开工通知。3、发包人应按时向承包人提供施工场地、 ，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。4、发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。5、发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。6、发包人应按合同约定及时组织竣工验收。7、发包人应履行合同约

4、定的其他义务。五、承包人的义务1、承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。2、承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价款内。3、承包人应按合同约定实施、完成全部工程，并修补工程中的 缺陷；工程竣工验收之前，负责照管和维护工程。4、承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。5、承包人应采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。6、承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。项目经理应按

5、合同约定以及发包人作出的指示，负责组织合同工程的实施。7、承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。8、承包人应履行合同约定的其他义务。六、材料和工程设备1、承包人负责采购、运输和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备，包括 ，并对其采购的材料和工程设备负责。2、发包人提供的材料和工程设备应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人（或发包人）在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备运至安装地点验收后，由 负责接收和保管，并负责二次搬（倒）运。七、施工安全1、发包人应履行安全

6、职责，监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。2、发包人负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程开工前，就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，进一步明确承包人的安全生产责任。3、发包人负责组织参建单位制定本工程的质量和安全事故应急预案，建立质量与安全事故应急处置机构。4、承包人应设立安全生产管理机构，配备现场专职安全生产管理人员。5、承包人应建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入，对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。6、承包人应加强施工作业安全管理

7、，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。7、承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业人员持证上岗。9、工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。八、进度计划1、承包人应按约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人（或发包人。经发包人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。2、不论何种原因造成工程的实际进度与合同进度计划不符时，承包人可以

8、向监理人（或发包人）提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人（或发包人）审批；发包人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人（或发包人）审批。九、开工和竣工1、发包人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。工期自发包人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。2、承包人应在约定的期限内完成合同工程。3、在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。（l）增加合同工作内容；（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；（3）因

9、发包人原因导致的暂停施工；（4）未按合同约定及时支付预付款、进度款；（5）发包人造成工期延误的其他原因。4、由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或发包人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。5、发包人要求承包人提前竣工，应承担承包人由此增加的费用。十、工程质量1、工程质量验收标准主要执行国家和本行业现行的规程规范和技术标准（目录附后）。2、因一方原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，另一方有权要求承担返工造成的费用增加和（或）工期延误。3、承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度

10、，编制工程质量保证措施文件。4、承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送发包人审查。5、发包人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。6、发包人应组织承包人进行工程项目划分，并确定单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。7、承包人应在单元（工序）、分部及单位工程质量自评合格后，报发包人核定质量等级并签证认可。重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量自评合格后，由发包人组织承包人等单位组成的联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表。发包人负责按有关规定完成工程质量

11、结论报工程质量监督机构核定手续。十一、价格调整本合同价格因物价波动、法律变化引起的价格波动影响时，（不作任何调整按规定调整）。十二、计量与支付1、本合同工程量清单中的工程量不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）和相关计算规则等规定，按施工图纸计算的有效工程量。2、工程预付款的总金额为签约合同价的20%，由发包人分1次支付给承包人。支付时间为合同签订后的14日内。3、工程进度款的总金额不得大于签约合同价的 %，由发包人分 次支付给承包人。各次进度款的支付额度和付款时间为：（1）第一次进度款金额为签约合同价的 %，付款时间应在 ；（2）第二次进度款

12、金额为签约合同价的 %，付款时间应在 ；（3）第三次进度款金额为签约合同价的 %，付款时间应在 ；4、每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的5，扣留的质量保证金总额为签约合同价的5。质量保证金应在缺陷与保修责任期满并经核实后在30个工作日内支付承包人。5、发包人应在本合同工程竣（完）工验收后的28日内支付应支付的竣（完）工付款金额。十三、竣（完）工验收1、当工程具备验条件时，承包人即可向发包人报送竣（完）工验收申请报告。2、发包人应在收到竣（完）工验收申请报告后组织竣（完）工验收或自查、办理工程交接，档案资料、分发验收鉴定书等。3、发包人在收到承包人竣（完）工验收申请报告56天后未进行验

13、收的，视为验收合格，实际竣（完）工日期以提交竣（完）工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。十四、缺陷责任与保修责任1、非承包人责任缺陷由发包人承担，承包人有偿配合处理。2、承包人责任缺陷与保修责任期自实际竣（完）工日期起 1 年内。十五、违约承发包方均应认真履行各自的义务。在履行合同过程中发生若一方不履行合同义务，应承担违约责任。十六、索赔若一方违约给另一方造成损失的，另一方可提出索赔，直至解除合同。十七、争议解决发包人和承包人在履行合同中发生争议的，应友好协商解决，协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。十八、附则1、本合同正本二份，副本六份，合同双方各执四份。

14、2、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。发包人： （盖单位章） 承包人： （盖单位章）法定代表人 法定代表人（或委托代理人）： （签字） （或委托代理人）： （签字）地 址： 地 址： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 邮政编码： 邮政编码： 开户银行： 开户银行： 帐 号： 帐 号： 年 月 日 年 月 日附件1分类分项工程量清单计价表合同编号：*-SGXS-01工程名称：2016年某水电站水工建筑物修缮工程序号项目编码项目名称计量单位工程数量主要技术条款编码单价(元)合价(元)备注1水工建筑物修缮工程*1.11.222221.3合计*投标人：某水利水电工程有

15、限公司法定代表人或其委托代理人：二一六年四月二十二日附件2技术标准和要求（合同技术条款）1. 本合同工程执行技术标准和要求本合同工程执行技术标准和要求为水利水电工程标准施工招标文件（技术标准和要求）（合同技术条款）（2009年版）相应内容。2. 本合同工程执行主要技术标准、规程规范本合同工程执行国家和本行业现行技术标准、规程规范主要有(但不限于)：1) 水利水电工程施工测量规范（SL1972013，替代SL19797）；2) 水利水电工程施工质量检验与评定规程（SL1762007）；3) 水利水电建设工程验收规程（SL2232008）；4) 水利水电工程施工通用安全技术规程（SL3982007

16、）；5) 水利水电工程土建施工安全技术规程（SL3992007）；6) 水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程（SL4002007）；7) 水利水电工程施工作业人员安全操作规程（SL4012007）；8) 水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准（SL631SL6372012，替代SDJ249.1SDJ249.488、SL3892）；9) 水利水电工程施工组织设计规范（SL3032004，替代SDJ33889）；10) 水工建筑物水泥灌浆施工技术规范（DL/T51482001）；11) 水工建筑物地下开挖工程施工技术规范（SL3782007）；12) 水利工程建设项目施工监理规范（SL

17、2882003）；13) 水电水利工程施工监理规范（DL/T51112000）；14) 水工混凝土施工规范（DL/T51442001）；15) 水工混凝土试验规程（DL/T51502001）；16) 水电水利工程模板施工规范（DL/T51102000）；17) 水利水电地下工程锚喷支护施工技术规范SDJ5785；18) 砌体工程施工质量验收规范（GB502032002）；19) 土方与爆破工程施工及验收规范（GB502012012）；20) 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥（GB1751999）；21) 钢筋焊接及验收规程（JGJ182012）；22) 施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46200

18、5）；23) 建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ801991）；24) 建筑机械使用安全技术规范（JGJ332012）；25) 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范（JGJ1302011）；26) 建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范（JGJ1282010）；27) 水电水利压力钢管制造安装及验收规范（DL/T50172007）；28) 水工金属结构防腐蚀规范（SL105-2007）；本合同工程执行国家和本行业现行强制性条文，主要有(但不限于)：1) 实施工程建设强制性标准监督规定（建设部81号令）；2) 工程建设标准强制性条文（电力工程部分）（2006版）；3) 工程建设标准强制性条文（房屋

19、建筑部分）（2009版）。工程施工安全生产合同为了创造安全、高效的施工环境，切实搞好2016年某水电站水工建筑物修缮工程工程施工安全管理工作，某水电开发有限责任公司（以下简称“发包人”）与某水利水电工程有限公司（以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同。一、发包人职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同事计划、布置、检查、总结和评比。3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。4、定期召开安全生

20、产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。5、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。二、承包人职责1、严格遵守安全生产法、某省劳动保护条例等国家有关安全生产的法律法规。严格按照水利水电工程施工通用安全技术规程（SL3982007）、水利水电土建施工安全技术规程（SL3992007）、水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程（SL4002007）、水利水电工程施工作业人员安全技术规程（SL4012007）、建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）、建筑施工土石方工程安全技术规范（JGJ180-2009）、建筑机械使用安全技术规程（JGJ33-20

21、01）、施工现场机械设备检查技术规程（JGJ160-2008）、建设工程施工现场供用电安全规范（GB50194-93）、施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-2005）、建筑施工模板安全技术规范（JGJ162-2008）、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范（JGJ130-2011）、建筑施工木脚手架安全技术规范（JGJ164-2008）、建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ80-91）、建筑拆除工程安全技术规范（JGJ147-2004）、建筑施工现场环境与卫生标准（JGJ146-2004）、工程建设标准强制性条文（水利工程部分）（2010版）、工程建设标准强制性条文（电力工程部分）（20

22、06版）、工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）（2009版）等安全技术规程规范、相关标准及强制性条文规定进行施工作业。实行定期或不定期安全检查制度，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级负责人、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守各项规定，做到生产和安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括

23、临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场配备的安全机构，应按施工人员的13配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。4、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5、承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于

24、从事电气、起重、建筑登高架设作业、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破、潜水等特殊工种的人员，经过专业培训，获得安全操作合格证后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。新入场工人三级教育率达100%，特殊工种作业人员持证上岗率达100%。6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用

25、品的人员不得上岗。8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。10、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。三、违约责任如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。本合同正本一式两份，副本两份，合同双方各执正本一份，副本一份。由双方法定代表人或委托代理人签署后生效，工程竣工验收后失效。发包人： 承包人： （盖单位章） （盖单位章）法定代表人或 法定代表人或其委托代理人： （签字） 其委托代理人： （签字） 年 月 日 年 月 日