宽沟煤矿施工合同【巷道施工】(共75页).doc

《宽沟煤矿施工合同【巷道施工】(共75页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《宽沟煤矿施工合同【巷道施工】(共75页).doc（75页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上第一部分 协议书发包人（全称）：神华新疆能源有限责任公司承包人（全称）：中国第十冶金建设公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、 工程概况工程名称：宽沟煤矿+1300mB42煤层轨道顺槽联络巷工程；宽沟煤矿+1260mB42煤层运输顺槽联络巷工程； 工程地点：新疆昌吉州呼图壁县雀尔沟镇十三号井田工程内容： 井巷工程群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：新疆 投资函（2003）312号资金来源：业主自筹二、 工程承包范围承

2、包范围：宽沟煤矿+1300mB42煤层轨道顺槽联络巷工程；宽沟煤矿+1260mB42煤层运输顺槽联络巷工程；三、合同工期开工日期：+1260mB42煤层运输顺槽联络巷2007年3月1日开工至3月31日竣工；+1300mB42煤层轨道顺槽联络巷2007年3月1日开工至3月31日竣工； 竣工日期： 合同工期总日历天数31天四、 质量标准工程质量标准： 合格 五、 合同价款金额（大写）：柒拾玖万捌仟零陆拾壹元（人民币）￥：元六、 组成合同的文件组成本合同的文件包括；1.本合同协议书 2.中标通知书 3.投标书及附件 4.本合同专用条款 5.本合同通用条款6.标准、规范及有关技术文件7.图纸8.工程量

3、清单9.工程报价单可预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、 本协议中有关词语含义与本合同第而部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修内承担工程质量保修责任。九、 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、 合同生效合同订立时间： 2007年2月26日合同订立地点： 神华新疆能源有限责任公司 本合同双方约定 签字盖章 后生效。发包人：（公章） 承包人：（公章）住 所： 住 所：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电 话： 电 话：开户银行： 开户银行

4、：帐 号： 帐 号：邮政编码： 邮政编码： 第三部分 专用条款一、 词语定义及合同文件2.合同文件组成及解释顺序：合同协议书、通用条款、专用条款标准规范及有关文件、工程预算书、 3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，还使用 语言文字。3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规： 中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑安装工程承包合同条例、建设工程安全生产管理条例、中华人民共和国安全生产法 3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称： 矿山井巷工程施工及验收规范GBJ213-90锚杆喷射混凝土支护技术规范GBJ50086-2001、煤矿井巷工程质量检验评定标准MT

5、5009-94、建筑工程施工质量验收统一标准CB50802-2001 发包人提供标准、规范的时间： 国内没有相应标准、规范时的约定： 双方协商后执行 4.图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数： 开工前向承包人提供图纸4套 4.2发包人对图纸的保密要求： 一般保密、禁止外借、复印 使用国外图纸的要求及费用承担： 二、 双方一般权利和义务5.工程师5.2监理单位委派的工程师 姓名： 王明永 职务： 总监代表 发包人委托的职权： 监理工程质量、工程进度、控制工程造价、监督合同履行、协商建设单位与工程建设有关各方的关系 需要取得发包人批准才能行使的职权： 根据工程建设实际情况、发包人确定后执行

6、5.3发包人派驻的工程师姓名： 张遵纲 职务： 矿建工程师 职权： 对建设工程项目进行监督、检查、现场技术管理、工程预算管理 5.6 不实行监理的，工程师的职权： 7.项目经理姓名： 李剑 职务： 项目经理 8.发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 已完成 （2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：已完成 （3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 已开通 （4）工程地质和地下管线资料的提供时间： 已提供 （5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：已完成 （6）水准点与坐标控制点交验

7、要求： 将水准点及坐标控制点的测量成果一书面形式提供给承包人，不能随意改变 （7）图纸会审和设计交底时间： 开工前双方协定 （8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作： （9）双方约定发包人应做的其他工作： 8.2发包人委托承包人办理的工作： 双方约定 9.承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： （2）应提供计划、报表的名称及完成时间： 每月25日向发包人、管理方提供工程进度计划，已完成的工程量报表、项目资金使用计划、材料采购价格及材料发票复印件 （3）承担施

8、工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 由承包人全部负责 （4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： 由甲方负责协调提供，费用由施工单位承担 （5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续： 执行通用条款 （6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 执行通用条款 （7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担： 承包人因施工需要在工业场区内用地，须征得发包人同意，矸石排放必须按发包人指定位置排放，如使用装载机承包人按相应市场价格，根据时间发生时间向发包人交纳机械使用费。 （8）施工场地清洁卫生的要求： 承包人应加强文

9、明施工管理，保持施工场面卫生、设备完好、材料堆放整齐 （9）双方约定承包人应做的其他工作： 1、全面负责现场施工火工品管理，使用的安全，出现问题由承包人全面负责 2、全面负责施工现场供电及设备使用管理 3、负责工程地质素描及巷道导线点的标定 三、施工组织设计和工期10.进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间： 开工前5日向发包人及监理提供 工程师确认的时间： 5日内 10.2群体工程中有关进度计划的要求： 执行发包人下达月进度计划 13.工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况：按承包人向发包人及监理出具的工程施工工期保证书中约定工期执行，如遇不可抗拒外力因素，工

10、期顺延 四、质量与验收17.隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位： 发包人每月25日组织工程质量及进度的验收 19.工程试车19.5试车费用的承担： 五、安全施工 承包人对项目施工的安全、生产全面负责，承担安全的法律、法规责任及费用，必须遵守执行神华集团及神新公司安全质量管理处罚相关规定，接受神新公司及矿方安全考核并执行通用条款。 六、合同价款与支付23.合同价款及调整23.2本合同价款采用 可调价 方式确定。（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围： 风险费用的计算方法： 风险范围以外合同价款调整方法： （2）采用可调价格合同，合同价款调整方法： 执行煤规字200048号文

11、 99煤岩井巷工程定额、辅助费定额、及神新公司2006 34号文，如遇国家定额发生变化时执行新的定额文件 （3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定： 23.3双力约定合同价款的其他调整因素：1、价差调整按工程造价管理部门颁布的价格调整系数及承包人、发包人共同认可的材料价款调整 2、生活用水、电费由承包人自己承担 24.工程预付款 发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例： 合同签定后10日内，发包人向承包人预付合同价款的25%作为工程预付款 扣回工程款的时间、比例：工程款付至总价的60%时，工程预付款在以后每月工程款中按比例扣回，工程款付至合同价款90%时停止，竣工验收

12、合格后，付清剩余工程款。 25.工程量确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间： 每月25日提交发包人，监理工程师 26.工程款（进度款）支付 双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间： 每月25日承包人将本月已完成工程量进度报发包人、监理工程师、经验收合格后，于次月15日前将工程款拨付承包人，发包人根据承包人工程完成情况，按所占工程费用实际比例支付工程款。 七、材料设备供应27、发包人供应材料设备27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：（1）材料设备单价与一览表不符： 执行通用条款 （2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符： （3）承

13、包人可代为调剂串换的材料： （4）到货地点与一览表不符： （5）供应数量与一览表不符： （6）到货时间与一览表不符： 27.6发包人供应材料设备的结算方法： 承包人租赁发包人设备、周转材料等、按发包人内部租赁办法执行 28.承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定： 承包人自行采购材料设备需证件齐全并经现场监理代表和甲方代表认可后方可进入施工现场 八、工程变更工程需要变更，由承包人提交设计变更方案，经发包人监理工程师签字报设计部门，出具变更通知单后施工 九、竣工验收与结算工程竣工验收合格后，按照实际验收工程量，计算工程造价支付工程款，执行通用条款 32.竣工验收 32.1承包人提供竣

14、工图的约定： 工程竣工验收合格后，承包人应在7日内提交竣工图2套 32.6中间交工工程的范围和竣工时间： 十、违约、索赔和争议35.违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任： 执行通用条款 本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：执行通用条款 本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：执行通用条款 双方约定的发包人其他违约责任： 35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：因承包人原因造成的工期延误，承包人每天按合同价款的万分之五承担违约金

15、本合同通用条款第15.1款约定承包人违约承担的违约责任： 双方约定的承包人其他违约责任： 37争议371本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列 （2） 种方式解决：（1） 提交 合同签订地 仲裁委员会仲裁；（2） 依法向人民法院起诉，由合同签订地人民法院管辖。十一、其他38工程分包：38.1本工程发包人同意承包人分包的工程： 分包施工单位为： 39、不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定： 协商解决执行通用条款 40.保险：40.6本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容：执行通用条款 发包人委托承包人办理的保险事项： （2）承包人投保内容：执行通用条款 41.担保：41.3本工程双方约定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： 担保合同作为本