2022年建设工程合同管理试题A卷及答案--柴要点.docx

《2022年建设工程合同管理试题A卷及答案--柴要点.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年建设工程合同管理试题A卷及答案--柴要点.docx（24页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选学习资料 - - - - - - - - - 合肥学院 2022 至 2022 学年其次学期工程合同法律制度课程考试 （A）卷系一级三专业五学号七姓名九十总 分题号二四六八得分阅卷一、单项挑选题 共 30 题,每题 1 分,共 30 分；）得分1.不属于合同法调整范畴的合同是（）；A. 技术合同 B.买卖合同 C.托付合同 D.监护合同2. 合同法规定的“ 同时履行抗辩权” 在施工合同履行过程中是指（）享有的中止履行义务的权益；A. 业主B.承包商C.监理工程师D. 业主和承包商3. 某建设单位与设备供应公司签订购买20台空调的设备选购合同,合同商定：设备公司向建设单位供货 5台空调,其余

2、 15台交付承建其工程的施工单位；这种情形属于合同法规定的合同履行中的 ；正确答案 A 债权人：债的关系中有权益要求另一方（债务人）为或不为肯定行为的当事人；债务人：债的关系中有义务按商定的条件向另一方（债权人）承担为或不为肯定行 为的当事人；依据以上定义,某建设单位为债权人,设备公司为债务人,依据合同法第八十 条规定：“ 债权人转让权益的, 应当通知债务人； 未经通知,该转让对债务人不发生效力；”这一条明确了我国在债权让与对债务人生效的问题上采纳的是通知原就,债权人转让权益 的,只需通知债务人,即对债务人发生效力；在本例中,合同明确商定,应属于 A；债权转让一旦在债权人与受让人之间达成合意即

3、有效成立,债权即移转于受让人；债 务人不是债权转让合同的当事人,债务人对合同债权的转让同意与否,并不影响债权转让 合同的成立和生效,是否通知债务人只打算债权转让对债务人有无法律约束力,而不能决 定债权转让有无效力；因此即使没有通知,在债权转让达成合意后,受让人即取代原债权 人的位置而成为债权人；受让人因受让债权而具有原告资格；“ 通知” 的履行主体是债权 人,受让人并没有义务履行通知义务,但是,债权人是否履行通知义务却直接关系到受让 债权能否对债务人发生效力；A. 债权转让 B. 合同变更C. 债务转移D. 合同转让4. 合同一方缺乏体会因重大误会订立了对自己利益有重大损害的合同,就他可以（）

4、；合同法第五十四条以下合同,当事人一方有权恳求人民法院或者仲裁机构变更或 者撤销：名师归纳总结 命题老师共8 页,第1 页第 1 页,共 13 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - （一）因重大误会订立的；（二）在订立合同时显失公正的；一方以欺诈、 胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违反真实意思的情形下订立的合同,受损害方有权恳求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销；当事人恳求变更的,人民法院或者仲裁机构不得撤销；A. 单方面宣布合同无效 B.拒绝履行合同义务C.向行政主管部门申请撤消合同D.向法院恳求裁定撤消合同5. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行

5、,订立了抵押合同,后来又办理了抵押登记；就（）；第四十一条 当事人以本法第四十二条规定的财产抵押的,应当办理抵押物登记,抵押合同自登记之日起生效；第四十二条 办理抵押物登记的部门如下：（一）以无地上定着物的土地使用权抵押的,为核发土地使用权证书的土地治理部门；（二）以城市房地产或者乡（镇）、村企业的厂房等建筑物抵押的,为县级以上地方人民政府规定的部门；上林木主管部门；（三）以林木抵押的,为县级以（四）以航空器、船舶、车辆抵押的,为运输工具的登记部门；（五）以企业的设备和其他动产抵押的,为财产所在地的工商行政治理部门；A. 项目转移给银行占有,抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有,

6、抵押合同自登记之日起生效 C. 项目不转移占有,抵押合同自签订之日起生效 D. 项目不转移占有,抵押合同自登记之日起生效 6. 在施工合同的履行中,假如建设单位拖欠工程款,经催告后在合理的期限内仍未支付,）,然后要求对方赔偿缺失；就施工企业可以主见（A. 撤销合同,无须通知对方 B. 撤销合同,但应当通知对方C.解除合同,无须通知对方 D. 解除合同,但应当通知对方7. 工程建设单位与某设计单位签订合同,购买该设计单位已完成设计的图纸,该合同法律关系的客体是（）； A. 物 B. 财 C. 行为 D.智力成果8. 担保方式中的保证,实际运用过程中应懂得为（）； A. 债务人和债权人商定,债务人

7、向债权人保证履行合同义务 B. 债务人和债权人商定,当债务人不履行债务时,由保证人代为履行债务 C. 保证人和债权人商定,当债务人不履行债务时,保证人按商定履行债务 D. 保证人和债务人商定,当债务人不履行债务时,保证人按商定履行债务9. 经发包人同意后,承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成；该条款所依据的法律基础是合同法中有关（）的规定； 正确答案 C 债权人：债的关系中有权益要求另一方（债务人）为或不为肯定行为的当事人；债务人：债的关系中有义务按商定的条件向另一方（债权人）承担为或不为肯定行 为的当事人；名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 13 页精选学习资料 -

8、 - - - - - - - - A. 债权转让 B.债务承担 C. 由第三人向债权人履行债务 D. 债务人向第三人履行债务10. 依据合同法关于违约责任的规定,以下说法中不正确选项 ；正确答案 B合同法第一百一十四条当事人可以商定一方违约时应当依据违约情形向对方支付肯定数额的违约金,也可以商定因违约产生的缺失赔偿额的运算方法；商定的违约金低于造成的缺失的,当事人可以恳求人民法院或者仲裁机构予以增加；商定的违约金过分高于造成的缺失的,少；当事人可以恳求人民法院或者仲裁机构予以适当减当事人就迟延履行商定违约金的,违约方支付违约金后,仍应当履行债务；A.商定违约金低于造成的缺失时,应当相应增加违约

9、金B.商定违约金高于造成的缺失时,应当相应削减违约金C.处置违约行为后果时,违约金与定金不能同时使用D.第三方违约行为造成对方的缺失应由当事人赔偿11. 建设工程合同应采纳（）形式订立；A. 口头 B.书面 C.口头或书面 D.口头、书面或其他12. 中医院与某施工单位签订了一份建筑工程承包合同,商定由施工单位为医院建造住院大楼,合同总价款300万元,医院支付了预付款150万元；在合同履行期,因土地使用权问题,医院被上级主管部门通知停建；医院准时向施工单位通知停建；施工单位此时已支付了200万元的建筑费,不愿停工,便连续修建；因未停工,给医院造成 10万元缺失；依据有关法律规定,以下表述哪项正

10、确？ A施工单位有权连续修建 B施工单位有权要求医院给付 150万元C施工单位有权要求医院给付 50万元 D施工单位有权要求医院给付 40万元13. 陈某以信件发出要约,信件未载明承诺开头日期,仅规定承诺期限为 10天； 5月8日,陈某将信件投入信箱；邮局将信件加盖5月9日邮戳发出, 5月11日,信件送达受要约人李某的办公室；李某因外出,直至 5月15日才知悉信件内容；依据合同法的规定,该承诺期限的起算日为（）；A.5 月8日 B.5 月9日 C.5月11日 D.5 月15日14. 甲预备将房屋租给乙使用,在双方签订的租赁合同中商定：假如甲的儿子高校毕业留在当地工作,就乙在10天内腾出房屋；这

11、一协议属于（）；）；A.附解除条件的合同B. 附停止条件的合同C.附延缓期限的合同D.附解除期限的合同15. 依据合同法的规定,以下各项中,不属于无效合同的是（A.违反国家限制经营规定而订立的合同B. 恶意串通,损害第三人利益的合同名师归纳总结 C.显失公正的合同属于可撤消合同 D.损害社会公共利益的合同16. 甲、乙公司于2005年3月 10日签订买卖合同,3月15日甲公司发觉自己对合同标的存有重大误会,遂于3月 20日向法院恳求撤销该合同,4月10日法院依法撤销该合同；以下表述中,符合合同法规定的是（）；第 3 页,共 13 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - -

12、 - - - 合同法第五十六条无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力；合同部分无效,不影响其他部分效力的,其他部分仍旧有效；可变更、可撤销合同被依法撤销后,自始没有法律约束力（合同法第 56条）,即自合同成立之日起就是无效的,而不是从被撤销之时起无效；一旦合同被撤销,合同关系不 复存在,原合同对当事人不再具有任何约束力,当事人也不得基于原合同而主见任何权益 或享受任何利益,例如当事人不得恳求连续履行或要求另一方承担违约责任；合同被撤销 以后,虽不能产生当事人所预期的法律成效,但并不是不产生任何法律后果；因该合同取 得的财产,应当予以返仍；不能返仍或者没有必要返仍的,应当折价补偿；有过错的

13、一方 应当赔偿对方因此受到的缺失,双方都有过错的,应当各自承担相应的责任；（合同法第58条）A. 合同自 3月10日起归于无效 C.合同自 3月20日起归于无效B. 合同自 3月15日起归于无效 D.合同自 4月10日起归于无效17. 甲欠乙 2万元到期借款,经乙催讨后始终未仍；以下情形中,乙可以向人民法院提出请求行使代位权的是（）；所谓债权人的代位权是指因债务人怠于行使其到期债权 . 对债权人造成损害的 . 债权人可以向人民法院恳求以自己的名义代位行使债务人的债权 . 其主要要件有 ; 1 债权人对债务人的债权必需合法 . 确定 . 且必需已届清偿期 . 2 债务人怠于行使其到期债权 3 债

14、务人怠于行使权益的行为已经对债权人造成损害 权. 4 债务人的债权不是专属于债务人自身的债A. 甲有 2万元到期存款,甲始终不去取 B. 甲有每月 1500元的退休费,甲始终不去领取 C.丙欠甲 2万元到期借款,甲始终不去催讨 D.甲将价值 2万元的一台钢琴无偿赠与亲戚丁 18. 依据合同法的规定,以下文件中,属于要约的是（）；C.寄送的价目表 D. 招股说明书 A.招标公告 B. 投标书 19. 某小型施工项目,甲乙双方只订立了口头合同；工程完工后,因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷,应当认定该合同（）；正确答案 C ；A. 未成立B.补签后成立C.成立D.备案登记后成立20. 依据施工合同示范

15、文本规定,以下事项中,属于发包人应承担的义务是A. 供应监理单位施工现场办公房屋 C.供应施工现场的工程地质资料B. 供应夜间施工使用的照明设施 D. 供应工程进度方案名师归纳总结 - - - - - - -21. 将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔,是依据 进行的分类；A. 索赔目的B. 索赔起因C.索赔的合同依据D. 索赔大事的性质22. 假如施工索赔大事的影响连续存在,承包商应在该项索赔大事影响终止后的28 日内向工程师提交 ；A. 索赔意向通知B. 索赔报告C.施工现场的记录D.索赔依据23. 在施工索赔中,工程师处理索赔的打算 ；A. 承包人必需接受B. 不具有强制性的

16、约束力第 4 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - C.仲裁机构应予以认可D.排除了法院的诉讼管辖24以下施工合同文件中,说明次序优先的是（）；本项目合同文件说明的优先次序如下：（ 1） 协议书（包括补充协议） ；（ 2） 中标通知书；（ 3） 投标人对投标文件所做的澄清或说明；（ 4） 投标报价书；（ 5） 专用合同条款；（ 6） 通用合同条款；（ 7） 技术条款；（ 8） 图纸；（ 9） 已标价的工程量清单报价表（含已标价的修正工程量清单报价表）；（10） 经双方确认进入合同的其它文件；A中标通知书B投标书C施工合同专用条款D规范25某建设项目施工过程中,现场有

17、甲、乙两个分别承包 的施工单位同时进行施工；当甲受到乙施工干扰时,甲受到的缺失应（）； 正确答案 AD自行承担A向发包人索赔B向乙施工单位索赔C向监理单位索赔26某施工合同履行过程中,经工程师确认质量合格后已隐藏的工程,工程师又要求剥露重新检验；重新检验的结果说明质量合格,就以下关于缺失承担的表述中,正确选项（）；正确答案BA发包人支付发生的全部费用,工期不予顺延B发包人支付发生的全部费用,工期赐予顺延C承包人承担发生的全部费用,工期赐予顺延D承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延27某工程竣工验收阶段,承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告,发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验,3

18、月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格,工程师于 3月 20日签发工程移交证书；就承包商的实际竣工日应为（）；正确答案 AA3月1日 B3月15日 C3月18日 D3月20日28. 对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷,没有强制执行效力的文书是（）； B.仲裁机构的裁决A.人民法院的判决C.经过公证的仍款协议 D. 经过鉴证的仍款协议名师归纳总结 29. 依据诉讼的地域管辖规定,建设工程合同纠纷应由（）的人民法院管辖；A.工程所在地 B.被告住宅地 C.原告住宅地 D.合同签字地第 5 页,共 13 页- - - - - - -精选学习资料 -

19、- - - - - - - - 30. 某物资选购合同履行过程中,由于供应方交付的货物存在严峻质量缺陷,选购方拒付货款,其行为依据的是合同法中规定的（）；A. 双方享有的同时履行抗辩权B. 后履行方享有的抗辩权C.先履行方享有的担心抗辩权 D. 后履行方享有的担心抗辩权 二、多项挑选题（共 20题,每题 2分,共 40分；每题的备选项中,有 2个或 2个以上符合题 意；错选,此题不得分；少选,所选的每个选项得 0. 5分）得分1. 甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司；依据合同法规定,以下关于转让的表述中正确的有 ；正确答案BDE 合同转让的条件：第一,必需有合法有效的合同关系存在为

20、前提,假如合同不存在或被宣告无效,被依 法撤销、解除、转让的行为属无效行为,转让人应对善意的受让人所遭受的缺失承担损害赔偿责任；第 二,必需由转让人与受让人之间达成协议,该协议应当是公平协商的,而且应当符合民事法律行为的有 效要件,否就,该转让行为属无效行为或可撤销行为；第三,转让符合法律规定的程序,合同转让人 应征得对方同意并尽通知义务；对于依据法律规定由国家批准成立的合同,转让合同应经原批准机关批 准,否就转让行为无效；合同转让是合同当事人一方依法将其合同的权益和义务全部地或者部分地转让给第三人的合法行 为；合同转让具有以下法律特点：一是合同转让是合同主体的转让；即合同当事人一方将自己在合

21、同中 的权益或者义务全部或部分地转让给合同当事人以外的第三人；二是合同转让并不转变原合同的权益义 务内容；转让并不引起原合同内容的变更；三是合同转让应当经过对方同意或者通知对方方可产生法律 效力；依据合同法的有关规定,合同中的权益人即债权人转让权益的,应当通知履行义务的另一方当事 人即债务人,未经通知,该转让对债务人不发生效力；债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人 的,应当经债权人同意；四是合同转让涉及审批手续的仍须办理有关手续；依据法律规定,合同转让必 须办理肯定手续的,就须办理手续,否就转让无效；A. 合同主体不变,仍为甲乙公司特点一B.转让必需征得乙公司同意变为丙和C.丙公司只能对

22、甲公司行使抗辩权转让后转让部分的合同主体发生转变,乙,所以丙只能对乙行使抗辩权； D.甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任特点一E. 丙公司应承担与主债务有关的从债务2. 依据合同法 规定,要约撤回和要约撤销的主要区分有（）；正确答案 ACDE 要约的撤销与要约的撤回不同在于： 1 要约的撤回发生在要约生效之前,而要约的撤销发生在要约生效之后 ; 2 要约的撤回是使一个未发生法律效力的要约不发生法律效力,要约的撤销是使一个已经发生法律效力的要约失去法律效力 ; 3 要的撤回的通知只要在要约到达之前或与要约同时到达就发生效力,而要约撤销的通知在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人,不肯定发生

23、效力；名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 合同法第 17条规定：“ 要约可以撤回,但撤回要约的通知应当在要约到达受要 约人之前或者与要约同时到达受要约人；”即要约发生效力前可以撤回；合同法第 18条规定：“ 要约可以撤销；撤销要约的通知应当在受要约人发出承 诺通知之前到达受要约人；”即要约发生效力后才可以撤消；合同法第 19条同时规定了有以下情形之一的,要约不得撤销：1 要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不行撤销 销的,并已经为履行合同作了预备工作；;2 受要约人有理由认为要约是不行撤A要约所处法律效力状态不

24、同B撤回和撤销的目的不同目的都是使要约失效；C撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同D受要约人对要约知晓的情形不同 E对要约人的约束条件不同3. 合同法规定的合同有效条件包括（）；A合同当事人具有民事权益才能和民事行为才能 B当事人意思表示真实C合同当事人签字或盖章 D合同应当采纳书面形式E不违反法律或社会公共利益4. 某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷,当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是（）；A施工合同中当事人挑选了仲裁方式和仲裁机构 B通过有关调解仍未解决合同纠纷C施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议D和解无效 E人民法院没有管辖权5. 缔约过失责任的构成必需具备的条件包括（

25、）；正确答案 ACD 答案应是 AC 缔约过失责任是指在合同订立过程中,一方因有意或过失违反依其诚恳信用原就所应尽的义务, 使合同未成立、 被撤销或无效而致另一方信任利益的缺失时应承担的民事责任；违约责任是指违反合同的民事责任,即合同当事人不履行合同义务或履行合同义务不符合商定时所承担的法律后果；合同成立是生效的前提；成立了不见得有效；合同无效是基于法律的规定；可撤销的合同一旦被撤销,其处理与无效合同一样； A. 缔约一方受有缺失 B. 缔约一方有违约行为（属违约责任）C.缔约当事人有过错 D. 合同尚未成立 被撤消或无效合同第一必需是已成立合同 E. 合同已经成立6. 施工合同双方当事人对合

26、同是否可撤销发生争议,可向（）恳求撤销合同；A.建设行政主管部门 B. 仲裁机构 C.人民法院 D. 工程师 E. 设计单位7依据建设工程施工合同（示范文本）的规定,发包人在收到竣工结算报告及结算资料后 56天内仍不支付结算价款,就承包人可以（）；正确答案 BDE第八十四条 因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权,债务人不履行债务的,债权人有留置权；法律规定可以留置的其他合同,适用前款规定；A留置该工程 B与发包人协议将该工程折价C自行将该工程折价D申请人民法院将该工程依法拍卖E优先受偿该工程拍卖的价款名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 13 页精选学习资料 - -

27、- - - - - - - 8. 依据合同法规定, 的合同属于无效合同；正确答案ADE 合同法 第五十二条有以下情形之一的,合同无效：（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益；（二）恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益；（三）以合法形式掩盖非法目的；（四）损害社会公共利益；（五）违反法律、行政法规的强制性规定；第五十四条以下合同,当事人一方有权恳求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：（一）因重大误会订立的；（二）在订立合同时显失公正的；一方以欺诈、 胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违反真实意思的情形下订立的合同,受损害方有权恳求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销；当事人恳求变更的,人民

28、法院或者仲裁机构不得撤销；A. 恶意串通损害第三人利益B. 以欺诈手段, 使对方违反真实意思情形下订立属可撤消合同C.订立合同时显失公正属于可撤消合同D.以合法形式掩盖非法目的E. 损害公共利益订立 9. 某房地产开发公司要开发一个大型住宅项目,于是就该项目的勘察、设计、施工对外分 别签订了相应的建设工程承包合同；就以下哪些说法是正确的 . 正确答案 AD 合同法其次百七十二条规定,“ 总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成；第三人就其完成的工作成果与总承包人或者 勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任”；建筑法其次十九条其次款规定,建筑工程

29、总承包单位依据总承包合同商定对建设单位 负责,分包单位依据分包合同的商定对总承包单位负责,总承包单位和分包单位就分包工 程对建设单位承担连带责任；A. 该公司不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成如干部分发包给几个承包人 B与该公司签订承包合同的勘察、设计、施工承包人将自己承包的部分工作分包给第三 人完成的,可以不经过该公司同意 C. 分包人完成的工作成果不符合要求的,应由承包人对发包人承担责任 承包人和分包 人对建设单位承担连带责任；D分包人不得将其承包的工程再分包 E. 分包人完成的工作成果不符合要求的,应由分包人对发包人承担责任10. 合同法所称的“ 不行抗力” 其内容指的是：（）；

30、E不能克服A不能预见 B.不能防止 C不能履行 D不能补救11. 甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司；依据合同法的规定,以下关于该转让行为的表述中；正确的包括（A. 合同主体不变,仍为甲、乙两公司）； 转让是合同主体发生变化；B. 丙公司可以对乙公司行使抗辩权C.甲公司无须征得乙公司对转让的同意,但应通知对方名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - D.丙公司直接对乙公司承担合同义务E. 丙公司承担对乙公司与合同有关的从债务履行责任12. 在某项目施工中,工程师进行工程质量检查试验结果说明质量合格,但检查影响了正

31、常施工,就（）；A.影响正常施工的费用由承包人承担B. 影响正常施工的费用由发包人承担C.工期赐予顺延 D.工期不予顺延 E. 检查费用发包人承担13. 在施工合同中,发包人的义务通常包括（即三通一平 ）；正确答案 ACE A.平整施工场地 B. 供应工程进度方案 C.确保施工所需水、电供应D.负责施工现场的安全保卫E. 办理施工暂时用地的批准手续14. 以下关于格式条款的表述中正确的有（）；正确答案BCE 合同法第三十九条采纳格式条款订立合同的,供应格式条款的一方应当遵循公正 原就确定当事人之间的权益和义务,并实行合理的方式提请对方留意免除或者限制其责任的条款,依据对方的要求,对该条款予以说

32、明；格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定,并在订立合同时未与对方协商的条款；A.格式条款是经双方协商采纳的标准合同条款 B.当格式条款与非格式条款不一样时,应当采纳非格式条款 C.供应格式条款方设置排除对方主要权益的条款无效 D.如对争议条款有两种说明时,应做出有利于供应格式条款方的说明 E.如对争议条款有两种说明时,应做出不利于供应格式条款方的说明15. 以下在施工过程发生的大事中,可以顺延工期的情形包括 ；正确答案ACDE A.不行抗力大事的影响 B.承包人选购的施工材料未按时交货C.施工许可证没有准时颁发D.不具备合同商定的开工条件E.工程师未按合同商定供应所需指令监理开工报审的要求

33、开工条件的审查,是依法开展工程治理的需要,也是有效保证施工阶段的质量和进度 掌握,规范监理工作,顺当实现监理工作目标体系的需要；开工报审采纳 A1工程开工 / 复 工报审表；1、审查内容（1）业主应供应的基础资料和预备工作：施工许可证；向质量监督机构办理监督业务手续；经建设行政主管部门审查批准的设计图纸及设计文件,工程地质勘察报告、水文地质 资料；施工承包合同、招投标文件；名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 业主与相关部门签订的合同、协议；水准点、坐标点等原始资料；业主驻工地代表的授权；地下管线现状分布图；施工场地条

34、件已按合同商定条件,落实到位；（2）施工单位应供应的基础资料和预备工作：施工企业资质证书、营业执照及其他如质量体系认证证书等；施工单位供应的试验室资质证书（当施工单位自己承担部分或全部施工试验项目时）；工程项目经理、技术负责人及治理人员资格证书、岗位证书,特种人员岗位证书；自审手续齐全的施工组织设计和施工方案；按施工组织设计开列进场的第一批施工机械设备已经报验通过；对业主供应的水准点和坐标点的复合工作已经完成,有复核记录；并已经完成建筑定 位、放样工作开工所需的原材料已经进场,质保资料、试验报告齐全、有效质保体系、安 全保证体系机构健全,体系文件资料齐全,人员到位,并已开头运转；暂时设施搭设满

35、意开工要求；（3）项目监理部应具备的开工条件：监理托付合同；总监理工程师授权书；已经批准的监理规划；2、审查看法 总监理工程师指定专业监理工程师对上述审查内容进行检查,逐一落实,具备开工条 件时,向总监理工程师报告,并在工程开工报审表中填写“ 该工程各项开工预备工作符合 要求,同意于某年某月开工” ,总监理工程师签发；3、留意事项（1） 在签发工程开工报审表前,应提示业主组织第一次工地会议；（2） 整个项目一次开工,只报审一次；如工程项目中涉及较多单位工程,且开工时 间不同,就每个单位工程开工都应报审一次；（3）由于审查内容较多,监理部可以自制“ 工程开工条件核查表” ,以使工程开工 报审资料

36、清楚,有条理；名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 16. 以下在施工过程中因不行抗力大事导致的缺失,应由承包人承担的有 ；正确答案 BD 因不行抗力大事导致的费用,发、承包双方应按以下原就分别承担并调整工程价款；（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产缺失以及运输至施工 现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担；（2）发包人,承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用；（3）承包人施工机械设备的缺失及停工缺失,由承包人承担；（4）停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要治理人员及

37、保卫人员的费 用,由发包人承担；（5）工程所需清理、修复费用,由发包人承担；A.施工现场待安装的设备损坏 B. 承包人的人员伤亡C.在现场的第三方人员伤亡D.承包人设备的停工缺失E. 停工期间,承包人留在现场保卫人员的费用 发包人应按有关规定履行其治 安保卫和施工安全职责；17以下有关确定变更价款的做法,正确的有（）；A.变更确定后承包人准时提出追加价款要求的报告 B.工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复 C.确定的价款报送造价治理部门备案 D.工程师未在规定时间内作出答复,视为承包人的要求已批准 E.承包人未提出追加价款报告,工程师可单独打算补偿额 18在施工合同履行过程中,假如发包人不

38、按合同规定准时向承包人支付工程进度款,就承包人有权（）；正确答案BCD 关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的说明第九条规定：“ 发包人 具有以下情形之一,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承 包人恳求解除建设工程施工合同的,应予支持：（一）未按商定支付工程价款的； ”承包人在发包人未按商定支付且在催告后仍未支付预付款、进度款、中间结算款等应对工 程款时,可以单方通知发包人解除合同,合同自通知到达时解除；发包人应依法承担因合 同被解除而给承包人造成的全部缺失；B要求签订延期付款协议 A立刻停止施工C在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工 E立刻解除合同D追究违

39、约责任19设备安装工程的竣工验收阶段,以下有关组织试车的论述中,正确的有（）；正确答案 BC A单机无负荷试车由发包人组织 C联动无负荷试车由发包人组织 E竣工后的试车由承包人组织 B 单机无负荷试车由承包人组织 D 联动无负荷试车由承包人组织名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 20工程师对承包人提交的索赔报告进行审查时,证据材料包括（）；正确答案 ABC A合同专用条件中的条款B经工程师认可的施工进度方案C施工现场和施工会议记录D工程延期审批表分；） 示范文本 签E费用索赔审批表三、案例分析题（共2 题,每题15

40、 分,共 30得分（一）某实行监理的工程,建设单位与总承包单位按建设工程施工合同订了施工合同；施工过程中发生以下大事：大事 1：由于工程施工工期紧迫,建设单位在未领取施工许可证的情形下,要求项目 监理机构签发施工单位报送的工程开工报审表；大事 2：专业监理工程师现场巡察时发觉,总承包单位在某隐藏工程施工时,未通知 项目监理机构即进行隐藏；大事 3：工程完工后,总承包单位在自查自评的基础上填写了工程竣工报验单,连同 全部竣工资料报送项目监理机构,申请竣工验收；总监理工程师认为施工过程均按要求进 行了验收,便签署了竣工报验单,并向建设单位提交了竣工验收报告和质量评估报告,建 设单位收到该报告后,即

41、将工程投入使用；问题：1. 指出大事 1 中建设单位做法的不妥之处,说明理由；2. 针对大事 2,写出总承包单位的正确作法；3. 分别指出大事 3 中总监理工程师、建设单位的不妥之处,写出正确作法；（二）某工程下部为钢筋混凝土基础,上面安装设备；业主分别与土建、安装单位签订了 基础和设备安装工程施工合同；两个承包商都编制了相互和谐的进度方案,进度方案已得 到监理工程师的批准；基础施工完毕,设备安装单位按方案将材料及设备运进现场进行准备施工； 经监测发觉有近1/6 的设备预埋螺栓位置偏移过大,无法安装设备, 须返工处理；安装工作因基础返工而受到影响,安装单位提出索赔要求；1. 安装单位的缺失应由

42、谁负责？为什么？2. 安装单位提出索赔要求,监理工程师应如何处理？3. 判定承包商索赔成立的条件是什么？一、 单项挑选题 共 30 题,每题 1 分,共 30 分；每题的备选项中,只有 1 个最符合题意 1.D 2.D 3.A 4.D 5.D 6.D 7.D 8.C 9.C 10.B 11.B 12.D 13.B 14.A 15.C 16.A 17.C 18.B 19.C 20.C 21.C 22.B 23.B 24.A 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 25.A 26.B 27.A 28.D 29.A 30.B 二、多项挑选题（共 20题,每题 2分,共 40分；每题的备选项中,有 2个或 2个以上符合题 意；错选,此题不得分；少选,所选的每个选项得 0. 5 分） 1.BDE 2.ACDE 3.ABE 4.AC 5.ACD6.BC 7. BDE 8.ADE 9.AD 10.ABE 11.BD 12.BCE 13.ACE