2022年消防施工合同最新 .pdf

《2022年消防施工合同最新 .pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年消防施工合同最新 .pdf（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、第 1 页 共 9 页编号 ：消防施工合同（范本）最新甲方：乙方：签订日期：年月日名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 9 页 - - - - - - - - - 第 2 页 共 9 页合同签订注意事项一 、 甲乙 双方应 保证 向 对 方 提 供的 与履 行合 同 有 关 的 各项 信息 真 实 、有 效。二 、甲乙 双方 签 订 本 合 同书 时，凡 需 要 双 方协 商约 定 的内 容，经 双方 协商 一致 后填 写 在 相应 的空 格内 。三 、签订 本

2、合 同 书 时，甲 方 应加 盖公 章 ；法 定代 表 人 或主 要负 责 人应 本人 签字 或盖 章 ；乙方应 加盖 公章 ；法定 代表 人 或 主 要 负责 人应 本人签 字或 盖章 。四 、甲乙 双 方 约定 的其 他内 容 ，合同的 变更 等内 容 在 本合 同内 填写不 下时 ，可 另附 纸 。五 、本 合 同 应使 钢笔 或 签 字 笔 填写 ，字 迹清楚 ，文 字简 练 、 准确 ，不 得涂 改。关键词：范本; 施工合同; 最新名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - -

3、 第 2 页，共 9 页 - - - - - - - - - 第 3 页 共 9 页发包方（甲方）：承包方（乙方）：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案， 由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据中华人民共和国合同法及国家有关法律、法规的规定，甲乙双方就消防系统安装工程事宜协

4、商一致，特签订本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程范围：3、工程地点：二、工程造价（大包干价）1、本工程大包干承包总价为（人民币）：大写：人民币 _元整（ _元） 。2、超出合同范围外的子项内容，必须在施工前报甲方确认，施名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 9 页 - - - - - - - - - 第 4 页 共 9 页工后由本项目监理公司和甲方签字盖章确认工程量，按_ （标准）进行计价结算。 增加工程造价总计在_万元内的，不支付工程款，多于_万元部分

5、按实支付。三、工程总工期工程总工期为 _日历天；风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的， 以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42 天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收， 发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。开工日期： _年_月_日；竣工日期： _年_月_日。实际开工时间以甲方确认的现场通知为准，实际竣工日期按政府消防部门出具的 “消

6、防验收合格” 或备案证明文件所标示的最后日期为准。各节点工期、区段工期按甲方通知。若甲方有必要调整某节点工期、区段工期时，乙方须全力配合，所需费用已包含在合同价款中。乙方不因此而向甲方索赔相应费用。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 9 页 - - - - - - - - - 第 5 页 共 9 页除合同条款另有明确约定的原因，一切其它可能致使乙方在时间上受损的原因：如休息日、公众假期、雨季影响、停水、停电、材料订货、 与各承包商之间的配合时间、与各分部分项及

7、施工工序之间的交叉配合时间等，皆包括在上述工期内。四、承包方式包工包料， 采用总价包干的承包方式，乙方的预算书是组成合同的一部分， 合同价款经双方确认后，预算范围内所含工程内容一次包死， 结算时不予以调整， 预算范围以外的洽商变更另行单独结算。五、工程价款的支付方式本合同签订后3 日内，材料进场甲方付工程价款的30% ；穿线完毕消防设备进场后付至工程价款的60% ；工程完工后付至工程价款的 85% ；经验收合格或视为验收合格后7 日内，甲方付至工程结算价款的 97% ；质保金为工程结算价款的3% ，待质保期满后7日内支付给乙方。风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合

8、同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 9 页 - - - - - - - - - 第 6 页 共 9 页六、工程质量及验收1、甲方应在乙方进场前7 日，向乙方提供施工图纸和施工说明_套，并向乙方进行技术交底。2、乙方按照工程图纸

9、、施工说明、组织计划、进度计划等组织施工，上述约定的事项变更的，双方均以书面形式通知对方。3、 涉及隐蔽或单项工程的， 在工程隐蔽或单项工程竣工前2 日，乙方应当通知甲方到场验收。验收合格，甲方_应在验收记录上签字；验收不合格的，乙方应整改后重新验收。甲方不能按时进行验收，应在验收前1 日以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过2 日。甲方未能按以上时间提出延期要求、不进行验收或拒绝在验收记录上签字，乙方可自行组织验收， 甲方应承认验收记录。4、乙方保证工程符合国家工程建设消防技术标准。5、本工程使用的消防产品必须符合国家规定。风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程

10、设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场， 并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和 （或）延误的工期， 由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 9 页 - - - - - - - - - 第 7 页 共 9 页七、材料设

11、备供应1、工程所需所有材料由乙方购买供应到施工现场；产品成品材料由乙方提供样板给甲方、监理方看样板认可同意后，由乙方购买供应到施工现场（甲方提供的材料设备除外）。2、所有材料设备供应附有出厂合格证明及生产许可证件，并严格按照国家有关部门的规定及要求进行检验，并须符合国家规定的安全和质量标准。3、施工中，由于甲方原因导致工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。4、材料设备采用投标文件承诺采用的品牌或同类产品（采用的产品品牌须经过甲方的书面确认）。风险提示：保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合

12、同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。 在工程保修期内， 承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。八、维修责任乙方负责保修期限为_年，自公安机关消防机构消防验收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起计算。乙方在接到甲方名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 9 页 - - - - - - - - - 第 8 页 共 9 页维修通知后 24 小时内到达现场并及时处理。如非乙方

13、原因造成的质量问题，不属于乙方保修范围，如需乙方维修，甲方需支付给乙方相应的费用。风险提示：明确违约责任在签订合同时， 双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生， 也有据可依。九、违约责任1、由于乙方原因逾期完工的，每逾期一日，乙方支付甲方本工程价款 1 的违约金，最高不超过合同价款的3% 。2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工的，甲方应补偿乙方因停工所造成的损失。 需乙方后续进场施工的，甲方承担后续进场费用。3、如甲方未按合同约定付款的，每延误一日，按工程价款的1向乙方支付违约金。4、

14、由于乙方原因，本工程经公安机关消防机构验收不合格或消防备案后抽查不合格的，乙方应返工，返工费用由乙方承担。5、工程完工后，甲方应在3 个月内组织验收，甲方不能按约定日期组织验收， 应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。十、争议的解决名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 9 页 - - - - - - - - - 第 9 页 共 9 页双方发生争议的，可协商解决，协商不成，可向甲方或乙方所在地人民法院起诉。十一、其他1、本合同经双方签字盖章之日起生效。2、本合同一式四份，双方各执两份，具同等法律效力。甲方（公章）：签约代表：签约时间： _年_月_日签约地点：乙方（公章）：签约代表：签约时间： _年_月_日签约地点：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 9 页 - - - - - - - - -