2022年造价员试题库 .pdf

《2022年造价员试题库 .pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年造价员试题库 .pdf（22页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、单项选择题：1、 合同约定发包人收到工程结算文件后，在约定期限内不予答复，（ B ）处理。A、视为不认可工程结算文件，或按照约定 B、视为认可工程结算文件，按照约定 C、视为认可工程结算文件，或可作补充约定 D、视为不认可工程结算文件，另作补充约定2、 发包人或者承包人应当自施工合同签订之日起（A ）日内，将合同副本报送工程所在地建设行政主管部门备案。A、7 日 B、10 日 C、15 日 D、30 日3、江苏省建设工程费用定额在我省执行时间为 （ B ） 。A、2009 年 4 月 1 日 B 、2009 年 5 月 1 日 C 、2009 年 6月 1 日 D 、2009 年 8 月 1

2、日4、 建设工程施工发包与承包价在政府宏观调控下，由企业自主报价和（ A ）形成。A、市场竞争 B、市场价格 C 、市场趋势 D、投标企业竞争5、根据我国合同法的规定，构成违约责任的核心要件是(A) 。A、违约方当事人客观上存在违约行为B、违约方当事入主观上有过错C、守约方当事人客观上存在损失 D、由合同当事人在法定范围内自行约定名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 22 页 - - - - - - - - - 6、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（D）

3、内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A、7 天 B、14 天 C、21 天 D、30 天7、建设部第80 号令规定，在正常使用下，屋面防水工程和装修工程的最低保修期限分别为（C）A、2 年、5 年 B 、3 年、3 年 C 、5 年、2 年 D、3 年、2 年8、合同履行过程中，合同约定的（D）等实质性内容发生变更的，发包人或承包人应当将变更的内容按规定报送备案。A、合同价款、结算编制审核时间、工程质量B、工程进度款的支付、工期、项目经理C、合同价格类型、业主现场代表、合同风险范围D、合同价款、工期、工程质量9、关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见中对于主要建材“差价”的概念是指

4、（C）A、投标价与合同基准期指导价 B、投标价与施工期指导价C、施工期指导价与合同基准期指导价D、投标价与招标控制价名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 22 页 - - - - - - - - - 10、发生不可抗力事件，工程所需清理、修复费用由（ A）承担 A 、发包人 B、承包人C、地方政府 D、发包人和承包人11、下列说法正确的是_B_。A 有人防地下室的小高层、高层建筑， 只有当处于层数或檐口高度的临界值时可以高套一类B 多栋建筑物下有连通的地下室时，

5、地上的多栋建筑物的工程类别确定原则同有地下室的建筑工程C 地下室建筑面积在20000M2以下的，按建筑工程二类标准取费D 有地下室的多层建筑（七层以内）工程类别不可以高套一类12、江苏省建设工程造价管理办法定义的工程造价，是指建设项目从_C_期间，因工程建设活动所需发生的费用。A 项目决策到竣工验收 B 筹建到竣工验收 C 筹建到交付使用 D 施工准备到竣工验收13、当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的， 以_B_为竣工日期。A 承包人提交竣工结算文件之日 B 承包人提交验名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - -

6、 - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 22 页 - - - - - - - - - 收报告之日C 竣工验收合格之日 D 发包人使用之日14、当事人约定的违约金超过造成损失的_C_% ，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。A 10 B 20 C 30 D 40 15、材料费占单位工程费_D_% 以上 _% 以内的各类材料为第一类主要建筑材料。A 3 ，5 B 2，5 C 3，10 D 2，10 16、当个别实体项目招标人未提供设计图纸和工程量清单，而要求投标人自行考虑自主报价时，除施工合同另有约定外，该实

7、体项目费用在竣工结算时应按_A_计取。A 投标时标准 B 发承包双方协商 C 实际成本 D 成本加酬金17、发包人未经设计、规划等部门同意自行变更工程规划、设计，承包人按照发包人指令施工，造成第三人损失的，_A_。A 由发包人承担责任 B 由承包人承担责任C 由第三人承担责任 D 由发包人和承包人承担连带责任名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 22 页 - - - - - - - - - 18、在约定风险范围时，（C）不应包括在承包人的风险范围内，价款调整方法

8、应当在专用条款内约定。A、自然灾害 B、不可预见性灾害C、设计变更及施工条件变更 D、政策性调整19、有关变更的价款调整方法如合同中未明确规定，分部分项单项工程量变更超过（B），并且该项分部分项工程费超过总分部分项工程费的1的，综合单价可作适当调整。A、10 B、15 C、7 D、2020、为配合协调招标人进行的工程分包和材料采购所需的费用称为（ C）。A、零星工作项目费 B、采购保管费 C、总承包服务费 D、配合管理费21、甲方购买的材料（A）。A、必须列入综合单价 B、不必列入清单C、可以列也可以不列入清单 D、放入材料购置费中22、建筑物底层檐廊有柱、平台和围护结构（栏杆或矮墙）按（ B

9、）计算建筑面积。A、柱外围水平投影面积 B、檐廊的水平投影面积C、檐廊的水平投影面积的一半 D、柱外围水平投影面积的一半名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 22 页 - - - - - - - - - 23、建设工程采用招标方式发包的，建设工程合同中关于工程造价的约定与招标文件的实质性内容不一致的，工程结算时（ D）A、以合同约定为准 B、双方协商或由造价咨询机构决定C、合同专用条款的解释顺序 D 、不能作为结算审核的依据二、多项选择题：1、江苏省建设工程造价

10、管理办法所称的建设工程，是指（ ABE ）。A、各类房屋建筑工程 B 、市政管道工程 C 、化工工程 D、电力工程 E 、市政基础设施工程2、 因 不 可 抗 力 事 件 导 致 的 费 用 ， 由 发 包 人 承 担 的 有（ABCE ）。A、工程本身的损害 B 、运至工地待安装设备的损害 C 、工程所清理、修复费用 D 、承包人员的伤亡 E、停工期间应发包人要求留在工地的管理人员费用3、根据合同法的规定，（ ABCDE ）属于合同无效。A、一方以敲诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益 B、恶意串通，损害国家、集体和第三人利益 C、以合法形式掩盖非法目的 D 、损害社会公共利益 E 、违反法

11、律、名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 22 页 - - - - - - - - - 行政法规的强制性规定4、承包人具有以下情形之一的，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：(BCD) A、承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，施工过程中取得相应等级。B、合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内未完工的C、已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的D、将承包的建设工程非法转包、违法分包的5、根据我国工程建设的特点，对于在施工阶

12、段应由承包方完全承担的风险有（ABC ）A、技术风险 B 、管理风险 C、经营状况的风险 D、市场风险6、下列说法错误的是_A_CD_ 。A 建设工程施工发包与承包价在政府宏观调控下，由企业自主报价形成B 建设工程施工发包与承包价可以采用工程量清单方式计价，也可以采用工程定额方式计价C 全部使用国有资金投资、国有资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目，可以采用工程量清单方式计价D 国有资金投资项目采用招标方式发包的，可以编制招标控制价名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第

13、7 页，共 22 页 - - - - - - - - - E 使用国家发行债券所筹资金的项目, 必须采用工程量清单方式计价7、发给投标人的招标控制价文件可以不提供_C_D_ 。A 费用汇总表B 清单与计价表C 分部分项工程量清单综合单价分析表D 措施项目清单费用分析表E 其它项目清单8、因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下_B_C_ 原则分别承担并调整工程价款。A 工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工现场用于施工的材料和待安装的设备的损害，由承包人承担B 发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用C 承包人的施工机械设备的损坏及停工损失，由承

14、包人承担D 停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要的管理人员及保卫人员的费用，由承包人承担E工程所需清理、修复费用，由承包人承担9、建筑施工企业AB_C_D_E_, 与他人签订的建设工程施工合同无效。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 22 页 - - - - - - - - - A 将其承包的建设工程全部转包给其他符合资质条件的施工企业完成B 将其承包的全部建设工程肢解后以分包的名义分别转给其他单位承包C 将其总承包的工程中的专业工程发包给其他具有相

15、应资质的承包单位完成D 借用有资质的建筑施工企业名义承揽工程E 将其所承包的工程中的劳务作业发包给其他承包单位完成10、下列说法错误的是_D_E_ 。A 招标工程的合同应在中标通知书发出之日起30 天内签订B 招标工程的合同价应与中标价一致C 不实行招标的工程，在发、承包双方认可的基础上，工程价款由发、承包双方在合同中约定D 实行工程量清单计价的工程，宜采用总价合同(171 页宜采用单价合同 ) E 招标文件与中标人投标文件不一致的地方，以招标文件为准11、关于明确江苏省建设工程费用定额有关问题的通知中规定，下列_B_C_可以计算层数。（文件汇编18页）A空间可利用的坡屋顶或顶楼的跃层，当净高

16、超过2.1M部分的水平面积与标准层建筑面积相比达到60% 以上时可以名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 22 页 - - - - - - - - - 计算层数B空间可利用的坡屋顶或顶楼的跃层，当净高超过2.1M部分的水平面积与标准层建筑面积相比达到50% 以上时可以计算层数 C底层车库（不包括地下或半地下车库）在设计室外地面以上部分超过2.2m 时，可以计算层数 D底层车库（不包括地下或半地下车库）在设计室外地面以上部分超过2.1m 时，可以计算层数E层高超过

17、 2.2m 的设备管道夹层12、最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释( 法释号) 中下列说法正确的是 ABC_ 。A 承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的，合同无效B 没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的，合同无效C 建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的，合同无效D 建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，不予支持E承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持13、承包人具有下列_BCDE_ 情形，发包人请求解除

18、建设工程施工合同的，应予支持。A 明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 22 页 - - - - - - - - - B 合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的C 已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的D 建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的E 将承包的建设工程非法转包、违法分包的14、具有下列 _C_D_ 情形的，人民法院不予支持。A 经过招标投标订立的建设工程施工合同，工程虽经验收

19、合格，但因合同约定的工程价款低于成本价而导致合同无效，发包人要求参照合同约定的价款结算的B 由国家财政投资的建设工程，当事人未在合同中约定以国家财政部门或国家审计部门的审核、审计结果作为工程价款结算依据的，承包人要求按照合同约定结算工程价款C 建设工程竣工并验收合格后，承包人要求发包人支付工程价款，发包人对工程质量提出异议并要求对工程进行鉴定的D 建设工程施工合同约定工程价款实行固定价结算的，除合同履行过程中原材料价格发生重大变化，一方当事人要求按定额结算工程价款E 承包人根据建设工程施工合同要求发包人支付工程款，发包人要求对已经向实际施工人支付部分进行抵扣，除承包人有证据证明发包人与实际施工

20、人恶意串通的15、根据“苏建价 200867 号”文件，依法必须招标的房屋建筑及市政基础设施工程，招标人应在招标文件中明确工程计价中的风险范围、控制和处理原则。发承包双方应当在施工合同中约定：(A、B、C ) 。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 22 页 - - - - - - - - - A.工程主要建筑材料包含的材料范围。B.承包方的投标价格中包含的材料价格风险的幅度（一般风险包干幅度不应大于10% ）。C.当主要建筑材料的价格波动超过投标价格中的风险

21、幅度时的材料价格调整办法。D.主要材料的数量及单价。 E.非主要材料的数量及单价。16、根据“苏建价 200867 号”文件，下列说法正确的是 (B、C、D、E ) 。A.文件发布前已经签订固定价格施工合同（包括固定总价与固定单价合同）的，无论合同中是否约定材料价格风险控制条款，均不得协商调整工程造价。B.文件发布前已经签订固定价格施工合同（包括固定总价与固定单价合同） ， 尚未完成工程竣工结算的招投标工程，如果合同中未约定材料价格风险控制条款的，经发承包双方协商一致，可按本文件的原则签订补充协议，到工程所在地建设行政主管部门备案后调整工程造价。C.采用固定价格合同形式的，当工程施工期间非主要

22、建筑材料价格上涨或下降的，其差价均由承包人承担或收益。D.因发包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差额由发包人承担。E. 当工程施工期间主要建筑材料价格上涨或下降幅度在约定的风险范围以内的，其差价由承包人承担或受益。17、根据“法释 200414号”文件，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：(A、B、C ) 。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 22 页 - - - - - - - - - A

23、. 承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的。B. 没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的。C.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。D.建设工程没有进行招标的。E.建设工程招标中没有执行工程量清单计价的。18、根据“法释 200414号”文件，关于判断无效的建设工程施工合同，下列说法正确的是(A、C、E ) 。A. 建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。B. 建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，不予支持。C.建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，但

24、修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持。D.建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，但修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，应予支持。E.因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。19、下列情形中应当认定为没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义承揽建设工程（即通常所称的“挂靠”）的包括：(A、B、C、D ) 。A.不具有从事建筑活动主体资格的个人、合伙组织或企名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - -

25、 - - - - - 第 13 页，共 22 页 - - - - - - - - - 业以具备从事建筑活动资格的建筑企业的名义承揽工程。B. 资质等级低的建筑企业以资质等级高的建筑企业的名义承揽工程。C.不具有工程总包资格的建筑企业以具有总包资格的建筑企业的名义承揽工程。D.有资质的建筑企业通过其他违法方式允许他人以本企业的名义承揽工程的情形。E.无资质的分公司以总公司的名义承揽工程。20、承包人之间具有下列情形之一的，可以认定为“挂靠”： (A、B、C、D ) 。A.相互间无资产产权联系，即没有以股份等方式划转资产的。B.无统一的财务管理，各自实行或者变相实行独立核算的。C.无符合规定要求的

26、人事任免、调动和聘用手续的。D.法律、行政法规规定的其他情形。E.以上说法都不正确。21、当事人实际履行的建设工程施工合同与备案的中标合同实质性内容不一致的，下列说法正确的是(A、B、C、D ) 。A. 法律、行政法规规定必须要经过招标投标的建设工程，应当以备案的中标合同作为工程价款的结算根据。B. 未经过招标投标的，该建设工程施工合同为无效合同，应当参照实际履行的合同作为工程价款的结算根据。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 22 页 - - - - -

27、- - - - C. 法律、行政法规未规定必须进行招标投标的建设工程，应当以当事人实际履行的合同作为工程价款的结算根据。D. 经过招标投标的，当事人实际履行的建设工程施工合同与中标合同实质性内容不一致的，应当以中标合同作为工程价款的结算根据。E.以上说法都不正确。22、发包人收到竣工结算文件后，在合同约定的期限内不予答复，当事人要求按照竣工结算文件进行工程价款结算的， ( A 、B ) 。A.建设工程施工合同中明确约定，人民法院应予支持B.建设工程施工合同中未明确约定，人民法院不予支持C.建设工程施工合同中不论是否明确约定，人民法院均应予支持D.建设工程施工合同中不论是否明确约定，人民法院均不

28、予支持E.人民法院不予受理23、当事人依照合同法第一百一十四条第二款的规定，请求人民法院增加违约金的，( B 、C ) 。A. 人民法院不予支持 B.增加后的违约金数额以不超过实际损失额为限。C. 增加违约金以后，当事人又请求对方赔偿损失的，人民法院不予支持。D.人民法院均应予驳回 E.人民法院不予受理名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 15 页，共 22 页 - - - - - - - - - 24、关于“投标价”，下列说法正确的是( A 、B、C 、D)。A.投标价由

29、投标人自主确定，但不得低于成本。B. 投标价应由投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。C.投标人应按招标人提供的工程量清单填报价格。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。D.投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致。E.投标价必须依据地区统一的计价定额编制，并不得更改定额中的人工、材料、机械的消耗量。25、因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款( A 、B、C 、D)。A.工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工现场用于施工的材料和待安装的设备的损

30、害，由发包人承担。B.发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。C.承包人的施工机械设备的损坏及停工损失，由承包人承担。D.停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要的管理人员及保卫人员的工费用，由发包人承担。E.工程所需清理、修复费用，由承包人承担。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 16 页，共 22 页 - - - - - - - - - 26、发、承包双方发生工程造价合同纠纷时，应通过下列办法解决 ( A 、B、C)。A.双方协商 B.提请调解，

31、工程造价管理机构负责调解工程造价问题。C.按合同约定向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。D.应由上级领导裁决。 E.应由合同管理机构裁决。27、建设工程施工合同应当对（ABCD ）作出具体约定。（与工程造价有关的条款作出具体约定）A. 计价依据和计价方式B. 合同价款的调整因素、调整方法、调整程序C. 工程结算的编制、审核时间，结算价款的支付方式、支付时间D. 工程造价争议调解、处理的方式28、有地下室，但不是人防地下室的(AB) 建筑，只有当处于层数或檐口高度的临界值时可以高套一类。A. 小高层 B. 高层 C. 多层 D. 多层公用29、建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，

32、按照以下情形分别处理：（ABC ）A. 修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 17 页，共 22 页 - - - - - - - - - B. 因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任C. 修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持D. 发包人可以拒绝支付工程价款30、承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：( ABCD )

33、 A. 明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的B. 合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的C. 已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的D. 将承包的建设工程非法转包、违法分包的31、发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：( ABC ) A. 未按约定支付工程价款的B. 提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的C. 不履行合同约定的协助义务的D. 甲供材料未按时入场的名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - -

34、- - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 18 页，共 22 页 - - - - - - - - - 32、因建设工程质量发生争议的，发包人可以以( ACD) 为共同被告提起诉讼。A. 总承包人 B. 监理人 C. 分包人D. 实际施工人33、当事人对合同是否成立存在争议，人民法院能够确定当事人（ AB）的，一般应当认定合同成立。A. 名称或者姓名 B. 标的和数量 C. 当事人的责任D. 当事人的义务34、因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订 建 设 工 程 施 工 合 同 时 当 地 建 设 行 政 主

35、管 部 门 发 布 的（ AB ）结算工程价款。A. 计价方法B. 计价标准C. 计价依据 D. 计价原则35、承包人转包、违法分包建设工程( AB )，人民法院可以收缴。A. 所获得的利润 B. 实际施工人支付的管理费 C. 实际施工人支付的工人工资 D. 实际施工人支付的材料费36、根据江苏省建设工程造价管理办法规定，工程造价从业人员不得有下列行为：ABCDEFG 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 19 页，共 22 页 - - - - - - - - - A 签署

36、有虚假记载或者误导性陈述的建设工程造价成果文件； B 在执业过程中实施索贿、受贿、商业贿赂或者谋取其他不正当的利益；C 以个人名义承接建设工程造价业务、允许他人以自己的名义从事建设工程造价业务或者冒用他人的名义签署建设工程造价成果文件；D 同时在两个或者两个以上单位从业；E 在非实际从业单位注册；F 涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让注册证书、执业印章、专用章； G法律、法规和规章禁止的其他行为37、根据江苏省建设工程造价管理办法规定，工程造价咨询企业在建设工程造价执业活动中不得有下列行为：ABCDEFGH A 涂改、倒卖、出租、出借资质证书或者以其他形式非法转让资质证书； B超越资

37、质等级承接建设工程造价咨询业务；C同时接受招标人和投标人或者两个以上投标人对同一工程项目的造价咨询业务；D 以给予回扣、贿赂等方式进行不正当竞争； E 转让其所承接的建设工程造价咨询业务；F 工程造价成果文件上使用非本项目咨询人员的执业印章或者专用章； G 违背客观、公正和诚实信用原则出具建设工程造价咨询成果文件；H法律、法规和规章禁止的其他行为。38、根据江苏省建设工程造价管理办法规定，反本办法规定，有ABCDEF行为之一的，由县级以上地方人民政府建设行政主管部门给予警告，责令改正，并可以根据情节名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - -

38、 - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 20 页，共 22 页 - - - - - - - - - 轻重，处以五千元以上三万元以下的罚款：A 国有资金投资项目未使用工程量清单计价方式或者违反计价规范强制性条文的；B 招标人委托不具有相应资质的中介服务企业代为编制工程量清单和招标控制价的；C 发包人或者承包人未将合同副本及变更的实质性内容报送备案的；D 发包人委托不具有相应资质的工程造价咨询企业审核工程结算的；E 工程造价成果文件上使用非本项目咨询人员的执业印章或者专用章的；F 违背客观、公正和诚实信用原则出具工程造价咨询成果文件的。39、根据建设部第149 号令规定，资

39、质许可机关应当依法注销工程造价咨询企业资质的情形有 (ACD ) A、工程造价咨询企业资质有效期满而未申请延续B、工程造价咨询企业转包所承接的工程造价咨询业务C、工程造价咨询企业资质被撤销D、工程造价咨询企业出借其资质证书40、下列内容哪些是注册造价工程师应当履行的义务：（BCD ）A.积极主动承揽工程造价业务名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 21 页，共 22 页 - - - - - - - - - B.保证执业活动成果的质量C.接受继续教育，提高执业水平D.执行工程造价计价标准和计价方法三、判断题：1、合同工期是按总日历天数计算工期的，但不包括法定节假日在内的承包天数（N）2、招标投标法规定，招标工程设有标底的，评标时应参考标底。标底的参考作用，决定了标底的编制要有一定的合理性（ Y）四、工程造价在建设工程施工合同中主要应有哪些约定？（171 页）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 22 页，共 22 页 - - - - - - - - -