关于工程合作的协议书模板合集五篇.docx

《关于工程合作的协议书模板合集五篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于工程合作的协议书模板合集五篇.docx（10页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、关于工程合作的协议书模板合集五篇 工程合作的协议书篇1 甲方： 代表： 地址： 电话： 乙方： 代表： 地址： 电话： 依照中华人民共和国合同法、电力建设工程施工合同及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就电力工程合作事项协商一致，订立本协议。 一、合作内容及承包方式 1、合作内容：甲乙双方达成合作关系，由乙方就甲方承包的电力工程进行工程安装。 2、工程安装费总额_万元。 3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。 4、工程工期：从_年_月_日至_年_月_日。 二、工程价款的支付方式 1、预付款：甲、乙双方签订协议后_日内，甲方预付协议工程安装费的_%。

2、2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和_%的质保金后（质保期_年），甲方支付乙方工程安装费的_%。 3、保修条款：本工程保修期为_年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。 4、费用支付以转账支票或现金方式进行。 三、工程管理 1、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准。 2、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。 3、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。 4、乙方按甲方设计的工程方

3、案制定施工方案，拟定施工措施，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。 5、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按协议总价的_%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。 6、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。 7、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。 四、设备、材料供应与清理 1、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭签单到指定的地点领取主材。 2、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并

4、将现场清理干净。 3、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。 五、违约责任 1、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权： （1）责令乙方立即停止施工。 （2）不付乙方工程款。 （3）要求乙方承担一切经济损失和法律责任。 2、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。 3、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。 4、甲方不按协议约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

5、六、争议解决的方式 协议执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向_方人民法院起诉。 七、其他 1、本协议一式_份，甲方执_份，乙方执_份，本协议自双方签章之日起生效。 2、未尽事宜，双方另行协商。 甲方（签章）： 代表人（签字）： _年_月_日 乙方（签章）： 代表人（签字）： _年_月_日 工程合作的协议书篇2 1、参照中国科协和中国机械工程学会的有关要求精神，为了便于分会工作的开展，为了有利于分会和北京机械工程学会（以下简称本会）为分会挂靠单位服务，本会与分会挂靠单位和分会共同协商后签订此挂靠协议书。 2、根据北京地区机械工业的发展和学科建设的需要，并鉴于多年来

6、热心和大力支持本会和分会的工作及活动的开展，经研究、协商决定将：分会挂靠在 3、分会的常设工作机构为分会秘书处，设在挂靠单位，相当于挂靠单位中层行政机构由挂靠单位负责设置。 4、分会委员会与挂靠单位协商，推荐适合的.人员作为分会秘书长的人选（也可是非挂靠单位的人员），由本会聘任，主持分会秘书处的日常工作。 5、分会秘书处专（兼）职工作人员（属于挂靠单位人员的）其待遇应与挂靠单位同类、同级人员同等对待。 6、分会秘书处的学会工作及成果纳入挂靠单位工作和成果考核。 7、分会秘书处在业务上接受本会和分会委员会的领导，按照本会的章程和分会委员会的决议独立开展工作。挂靠单位在行政上领导分会秘书处并进行工

7、作指导和监督。 8、分会的挂靠应体现本会、分会挂靠单位和分会互相支持、互惠互利的原则。 挂靠单位为分会秘书处和分会开展工作和活动创造和提供必要的条件及适当的经费支持；可选派有关人员参加本会理事会（或担任名誉理事）及分会委员会；优先参加本会及分会的有关活动；优惠取得本会及分会的有关学术资料。本会及分会要为挂靠单位的业务发展优惠提供各种技术咨询和技术服务。 9、分会的挂靠单位应保持相对稳定，本协议为长期协议，在执行中如有一方提出异议，由三方协商后，予以改变或取消。 10、本协议未涉及的其它有关事项由三方协商研究解决。 11、本协议签字盖章后生效。正本一式三份，三方各持一份。 签订协议的三方： XX

8、工程学会（盖章） 领导人签字： 年月日 挂靠单位（盖章） 领导人签字： 年月日 分会委员会（盖章） 领导人签字： 年月日 年月日 年月日 工程合作的协议书篇3 甲方： 乙方： 甲、乙双方协商同意，就工程事宜，达成合作协议。现就有关协商条款列后共同遵守。 一、合作工程名称： 二、合作双方职责划分 1、甲方对范围内整个工程的工期、质量负责;编制投标文件，对施工进度、质量总负责;以甲方或乙方或甲乙双方联合的名义对本工程进行投标与管理。 2、甲方负责范围内直至交验及其质保建造工程; 3、乙方牵头对业主方和整个工程的关系协调、疏通等商务工作;若需要投标保证金以及履约保函，乙方负责提供和自己收回。 4、乙

9、方负责园林景观、桥梁、泵房等土建工程、绿化工程和其它乙方承建的分项工程的施工、养护乃至质保责任(乙方具体施工内容待协商); 5、双方一致同意本工程各自不能对任何部分进行转包;原则也不能对工程进行分包，特殊部分确需要分包必须协商一致后经业主批准处理; 甲、乙双方组成联合工程项目部，甲方委派项目经理，乙方委派项目副经理(商务)、技术和财务人员，双方依据所担分项工程委派。 三、合作双方权益 1、依据工程情况，除各方承担的工程造价包括了各自的利润，各自负担各自的工程管理费外，甲方应向乙方支付利润的%(或万元)作为公关费用。 2、工程投标时，双方协商项目管理费额度。 四、在投中标前后的职责 1、依据投标

10、需要各自提供有关资料的复印或原件资料; 2、合作双方签署的合同协议对每个成员均具法律约束力; 3、双方签订合作协议作为投标文件的组成部分(视业主对投标书的要求确定); 4、合作双方要推举一代表人，双方共同提交一份授权书，以证明其代表资格;其代表人被授权代表各成员承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行; 5、合作双方各自不得再以任何名义，且未经对方知情的情况下，单独投标或与其他单位联合或合作进行本项目投标事宜。否则，被视为违约。 6、向本项目业主提交投标书前，双方必须批准和确认投标书，并必须对项目管理费额度达成一致意见。 五、合作双方的违约责任 投标书提交后，本项目满足合作双方共同条件，合

11、作的甲、乙双方任何一方均不得随意改变合作初衷，务必合作到底。否则，被视作违约。违约方应向守约方支付上述权益额度的50%现金作为补偿。 六、本合约在各方签字盖章生效，退回履约保函，结清全部质保金之日失效。 七、本合作协议一式六份均为副本，甲、乙方各执三份;投标书中需要的“合作协议”为正本(附在投标书正本或合同正本之内)。 八、未尽事宜本着协商解决，实施过程协商不成的提交西安仲裁委员会仲裁。 甲方(盖章)乙方(盖章) 委托代表：委托代表： 年月日年月日 工程合作的协议书篇4 甲方：江苏伟恒建设集团有限公司 乙方： 乙方担保方： 以甲方名义承接的工程，交由乙方具体负责施工，乙方是在完全理解和接受江苏

12、伟恒建设集团有限公司和业主签订的总包合同各项条款的基础上，甲、乙双方同意就相关内容达成如下协议： 一、甲方责任： 1、负责向乙方提供已有证书等资源，对乙方施工的工程质量、安全、工期进行监督，定期进行检查，发现问题及时提出整改意见和处置决定。 2、负责审核乙方工程量报表、施工组织设计、工程预决算等。 3、向乙方下达甲方质量管理体系和信息化工作要求。 4、负责办理与业主单位、项目部的有关财务手续，监督乙方合理的使用资金。 5、协调与业主单位、监理单位及主管部门的工作关系；负责与业主单位签订合同并督促总包单位履行合约；监督、配合、服务乙方按规范及总包单位、监理的规章制度完成工程项目的实施。 二、乙方

13、责任： 1、乙方为本工程具体承包责任方和实际施工管理者，全面负责与业主单位签订的承包工程的合同内容或相关条款中甲方承担的责任，甲方与乙方共同承诺业主单位的各项条款均由乙方承担。乙方自行自负盈亏的核算体系，自行组织项目部管理班子，接受并执行甲方的监督管理和相关规定要求。 2、乙方严格按甲方管理体系的要求，强化工程施工管理，争创文明工地、优质结构等企业业绩和个人荣誉。乙方在施工过程中，必须严格执行规范、图纸、操作规程及总包单位的要求，及时办理所有相关手续，否则由此发生的一切法律和经济责任均由乙方负责。 3、乙方承担自进场施工到工程竣工、保修等安全责任、经济责任、履约责任等，承担工程项目可能出现的不

14、可预见及不可抗拒的包括工程停缓、资金未能到位、履约保证金返还等市场风险、责任风险和经济风险。在总包单位、业主单位侵犯甲、乙双方权益时，乙方有义务承担责任，同时乙方无条件放弃对甲方的任何诉求。 4、乙方组织的施工人员必须有体检合格表、符合劳动法的用工条件，特殊工种及技工必须持证上岗。 5、业主单位资金不到位，甲方授权乙方直接向业主单位要求按合同规定执行。甲方配合乙方办理注册、环保、开竣工等手续，费用由乙方承担。因拖欠材料款及人工工资等纠纷未解决前，甲方有权从乙方应收的工程款、履约款和乙方自有资产中抵扣。 6、乙方不得以甲方名义赊欠材料。乙方要以自己的名义对外采购材料、租赁施工机械，其签订的合同也

15、承担相应的经济责任、法律责任。如甲方同意盖章并由乙方签字认可的材料、人工等合同文件，乙方必须自觉履行其文件内容，否则由此产生的所有责任由乙方负责。 7、乙方向业主单位承诺的各种费用及向业主单位缴纳的各种履约保证金由乙方负责。 三、双方约定： 1、乙方承接的工程为工程，不包括工程，工程施工地点在市场范围内。乙方必须确保遵守当地税务、公司、建管等主管部门的规则制度。 2、工程款必须汇入甲方（含甲方批准后的其他帐号），为保证资金安全操作，乙方财务人员必须做到在帐号安全的情况下速进速出，确保资金安全操作。总包单位支付工程款时必须由甲方或甲方分公司出具专用收款收据。乙方必须每年底对清与甲方、总包单位的往

16、来款。 3、双方在合作前各自的所有债务、债权各自负责与承担。本协议的乙方履约责任的担保方为单位，担保方承担责任为本协议责任履行完毕。同时乙方用自身资产（汽车：号，房产证号：）及履约金、工程款作为承担责任的抵押物或担保金。担保方以本人的所有资产作担保。 4、关于印章方面的约定： 甲方总公司、分公司的所有印章乙方必须按甲方公司规定办理登记，留存、审批等手续，经同意后乙方承担相应的包括借款等经济责任。 除甲方负责人同志同意审批外所有公章不能用于贷款、担保、承诺、签订合同等经济类事宜，同时乙方不具备委托权。 对涉及到企业信誉、重大事项须用章时必须经甲方领导同意审批。 四、乙方上缴给甲方的相关费用： 1

17、、本工程乙方在月金万元（履行完本协议约定退还无息本金）。每年上缴给甲方项目建造师使用费万元。两个项目以外的另行计算。 2、本工程乙方上缴给甲方管理费（目标利润）按开票金额%比例收取。 3、乙方承担并缴纳各种税费，包括营业税、企业所得税、个人所得税、印花税。乙方负责缴纳当地主管部门的各种费用（包括定额编制费、测量费、注册费、经济处罚费）。 4包干费万元，同志年包干费用万元，此费用在施工期间按月由乙方按月结清。 五、本协议一式四份，甲方两份、乙方和担保方各执一份，本协议自三方签字盖章后生效。在履约过程中如出现争议由甲方、乙方、担保方协商解决，如协商不成，双方同意起诉至江苏省如皋市人民法院解决。 甲

18、方：乙方：担保人： 负责人：负责人及配偶：身份证号：身份证号码：身份证号码： 电话：电话：电话： 年月日 工程合作的协议书篇5 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 一、甲乙双方本着优势互补、相互协作、风险共担、互惠互利的原则，就联合投标承接工程有关事宜，经协商一致，达成本协议，双方共同遵守执行。 二、甲方以的名义参加上述工程的投标，并负责上述工程投标文件的编制、审定和投递，工程项目中标后，甲方负责同建设单位签署施工合同，领导、组织、协调工程项目的全部实施，投标报价由甲乙双方决策，乙方提供信息资料。 三、乙方负责承担投标过程中的相关费用（包括公关、投标人员差旅费、购买资审和编标费用等

19、），项目中标与否，甲方不承担任何责任及费用。 四、乙方负责办理本标段招标文件中规定的各类现金保证金和银行保函。 五、工程中标后，乙方以甲方的身份参与施工，甲方暂定委派项目具体人数按实际需要确定，其它施工人员及施工机械、材料等由乙方负责安排，但必须满足合同要求。 六、工程中标后，甲方按照工程实际结算造价收取乙方3%工程管理费用，收取方式按工程进度同步收取。甲方除收取工程管理费外，不得以任何理由挪用其它工程款，保证工程款到账日3天内支付乙方。工程施工中的一切税、费由乙方负责承担，甲方直接从乙方工程款中代扣代缴。 七、乙方在施工过程中，必须按合同要求，安排符合资质的一流施工队伍，以确保工程的顺利进行

20、。若因乙方的施工技术、施工力量、工程质量、安全及文明施工等达不到建设单位的要求，一切经济损失由乙方承担。 八、乙方在施工过程中所发生的物资采购、劳务分包、设备租赁等经济合同均不得私自以项目部的名义进行洽谈和签署，否则由此所发生的经济纠纷和经济 损失均由乙方承担。 九、乙方必须对工程质量、安全施工、履约信誉负责，在履约期间，若因乙方原因造成工程质量安全、履约信誉等事故受到建设单位主管部门通报，除由此造成的经济损失由乙方全部承担外。 十、工程中标后，若由于单价偏低或乙方不能按要求交纳履约保证金及履约保函担保金或其他由于乙方的原因造成甲方不能与业主签订施工合同，乙方应承担一切经济损失。 十一、双方保证任何时候均不泄露联营体秘密，相互承担保密义务。 十二、工程中标后如有必要，双方应本着友好协商的原则商定具体施工合作协议。 十三、本协议经双方代表签字盖章后生效，工程招标完毕且甲方未中标或合同执行完毕自动失效。未尽事宜双方友好协商解决。 甲方：乙方： 代表：代表： 年月日年月日 10