购房意向书 .docx
《购房意向书 .docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《购房意向书 .docx(41页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、购房意向书购房意向书在当下社会,人们使用到意向书的情况不断增加,意向书有协商性和灵敏性两个重要的特点,我敢肯定,大部分人都对拟定意向书很是头疼的,下面是我整理的购房意向书,仅供参考,欢迎大家阅读。购房意向书1甲方:_法定代表人:_住址:_联络方式:_乙方:_身份证:_通信地址:_联络方式:甲、乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上,就乙方向甲方意向购买_事宜,达成如下条款:第一条乙方意向购买的店铺位于_下面简称“该店铺,建筑面积为_平方米,其中,套内建筑面积_平方米。最终面积以确权面积为准。第二条乙方意向购买的该店铺每平方米买卖单价建筑面积单价为人民币_元大写:_总价款为人民币元大写:。第
2、三条本意向书签订时,乙方向甲方缴纳诚意金人民币_元大写:_,在乙方与甲方正式签订(店铺买卖合同)后,该诚意金抵作乙方购买款。第四条乙方选择下面第_种付款方式支付购买款项:1、一次性付款,2、分期付款;3、按揭贷款详细支付方式以双方签订的(店铺买卖合同)为准。第五条乙方应在接到甲方通知签署(店铺买卖合同)后,五日内到甲方售楼地点签署(店铺买卖合同)及其他相关文件并交付购买款。在甲方通知乙方签署(店铺买卖合同)前,甲方为乙方保留该店铺。如乙方逾期不签订合同的,视为放弃认购,甲方有权将该店铺销售给别人。第六条(店铺买卖合同)中的实际买受人必须和本意向书上乙方姓名、身份证号码一致。未经甲方同意,乙方不
3、得将本意向书项下权利义务转让第三人,否则,视为乙方放弃认购该店铺。第七条乙方对认购店铺的位置、面积、价格、误差计算、付款方式、构造、估计交付时间已经充分了解,乙方确信甲方对所售的该店铺没有应当告知而未告知的事项。第八条本意向书未注明的买卖各类税费、维修基金等其它费用,按国家法律法规的规定,待正式合同签订后,由甲、乙双方各自承当相应部分的费用。第九条本意向书在正式(店铺买卖合同)生效的同时失效,乙方同意届时将本意向书原件交还甲方。第十条本意向书一式贰份,甲乙双方各持各执壹份,具有同等法律效力。甲方代表签字:_年_月_日乙方签字:_年_月_日购房意向书2甲方:乙方:甲、乙双方在平等、自愿、公平、协
4、商一致的基础上,就乙方向甲方意向购买商品房事宜,达成如下条款:第一条乙方意向购买中山翠亨兰溪谷栋层商业1100平方米,栋层公寓平方米,上述面积均为为建筑面积,实际面积以交房实测为准。第二条乙方意向购买的该商业每平方米买卖单价建筑面积单价为人民币元大写:,公寓部分每平方米单价14800元大写:总房价款为人民币元大写:第三条乙方选择下面第1种付款方式支付购房款:1、一次性付款,在签订(商品房买卖合同)当日支付房款的90%,领取钥匙时支付剩余的10%房款;2、分期付款,在签订(商品房买卖合同)当日支付房款的60%,主体完工时付至总房款的90,领取钥匙时付至100;3、按揭贷款,在签订(商品房买卖合同
5、)时支付首付款,余款办理银行按揭贷款。第四条乙方应在接到甲方通知签署(商品房买卖合同)后,五日内到甲方售楼地点签署(商品房买卖合同)及其他相关文件并交付房款。在甲方通知乙方签署(商品房买卖合同)前,甲方为乙方保留该房屋。如乙方逾期不签订合同的,视为放弃认购,甲方有权将该房屋销售给别人。第五条(商品房买卖合同)中的实际买受人必须和本意向书上乙方姓名、身份证号码一致,乙方不得将本意向书项下权利义务转让第三人,否则,视为乙方放弃认购该房屋。甲方有权拒绝与其签订(商品房买卖合同)及相关文件,并有权将该房屋另行出售。第六条乙方对认购房屋的位置、房号、面积、价格、误差计算、付款方式、构造、估计交付时间已经
6、充分了解,乙方确信甲方对所售的该房屋没有应当告知而未告知的事项。第七条甲方电话或书面方式通知乙方均为有效通知。第八条本意向书未注明的商品房买卖各类税费、维修基金等其它费用,按国家法律法规的规定,待正式合同签订后,由甲、乙双方各自承当相应部分的费用。第九条本意向书在正式(商品房买卖合同)生效的同时失效,乙方同意届时将本意向书原件交还甲方。第十条本意向书一式贰份,甲乙双方各持各执壹份,具有同等法律效力。甲方盖章:乙方盖章:购房意向书3甲方:房地产开发有限公司乙方:甲、乙双方经友好协商,就乙方选定甲方开发的水岸二期房屋的有关事宜,经协商一致,达成如下条款:一、乙方已选中并决定购买甲方开发的位于市路号
7、楼室房屋(下面简称“该房屋),愿意与甲方签订本意向书,并同意按本意向书要求与甲方签订正式的(商品房预售合同)。二、该房屋建筑面积约为平方米,最终以房地产测绘机构测定的为准。三、该房屋的单价为人民币万元/平方米(建筑面积),暂定总价款为人民币万元(大写:万元整),最终以房地产测绘机构测定的建筑面积乘以本意向书约定的单价计算为准,多退少补。四、本意向书签订的同时,乙方应当向甲方交纳房屋确认金人民币万元。五、乙方应于甲方水岸二期项目开盘销售之日起十五日内,携带本意向书、已交纳确认金的收款凭证及乙方之身份证、印章至甲方售楼处(市路号楼)与甲方签订正式的(商品房预售合同)及相关文件,并按(商品房预售合同
8、)支付购房款。乙方根据本意向书支付确实认金转作等额购房款。甲方项目开盘销售日以在当地报纸即(文汇报)发布的开盘广告确定的开盘销售日为准,敬请乙方自行注意。六、若乙方由委托代理人代为签订(商品房预售合同)及相关文件时,代理人需出示已公证的受权委托书。七、如乙方按本意向书约定与甲方签订(商品房预售合同)及相关文件,并选择一次性付款方式支付购房款,且在签订(商品房预售合同)的同时全部付清购房款的,甲方在(商品房预售合同)约定的单价基础上给予乙方每平方米元优惠,即优惠后的单价为人民币万元/平方米(建筑面积)。如乙方逾期签订(商品房预售合同)及相关文件或逾期付款的,则乙方不再享受甲方给予的任何房价优惠。
9、乙方已交纳的房屋确认金甲方不予退还,作为赔偿金赔偿甲方的损失。如乙方选择银行按揭贷款或公积金贷款或分期付款方式支付购房款的,则乙方不享受甲方给予的任何房价优惠。八、如乙方逾期未与甲方签订正式的(商品房预售合同)及相关文件,视为乙方自动放弃该房屋,甲方有权无需通知乙方而将该房屋另行出售,乙方根据本意向书已交纳确实认金不予退还。九、本意向书签订后,如乙方提出不购买该房屋,乙方已交纳确实认金不予退还。十、乙方已知水岸二期的相关开发建设手续,包括(商品房预售许可证)等正在办理之中。如因该项目规划、设计变更,致使该房屋不再建设,本意向书失效;或因规划、设计变更致使该房屋户型、朝向变化而乙方提出不再购买该
10、房屋的,本意向书失效。以上情况甲方应当无息退还乙方已交纳确实认金,不再承当其他责任。十一、本意向书签订后甲方不得另行出售该房屋,除非本意向书约定的另行出售条件具备或本意向书失效。十二、本意向书仅限于乙方本人享有,不得转让,(商品房预售合同)中的买受人应当与本意向书中的乙方一致,否则,视为乙方放弃购买该房屋,甲方有权拒绝与其签订(商品房预售合同)及相关文件,并有权将该房屋另行出售。乙方承诺甲方已告知乙方所选定的房屋为商品房,所缴纳契税按办理该房屋产权时政府规定的契税标准执行。十三、乙方的通讯地址及联络方式以本意向书记载为准,为甲方向乙方发出任何书面通知的唯一地址,乙方保证通讯地址、联络电话准确无
11、误且长期有效,如有变更乙方应当以书面形式自变更之时起24小时内通知甲方。否则,由此引发的一切责任由乙方承当,与甲方无关。十四、本意向书经甲、乙双方签字、盖章且乙方全额交纳确认金之日起生效,在正式的(商品房预售合同)生效同时失效,乙方同意届时将本意向书原件交还甲方。十五、本意向书一式叁份,甲方执贰份、乙方执一份,具有同等法律效力。甲方:房地产开发有限公司乙方:身份证号:电话:通讯地址:邮编:签署日期:年月日购房意向书4签了购房意向书能够违约吗包括,交了定金不能全额退还的。定金属于一种法律上的担保方式,目的在于促使债务人履行债务,保障债权人的债权得以实现。签合同时,对定金必需以书面形式进行约定,同
12、时还应约定定金的数额和交付期限。给付定金一方假如不履行债务,无权要求另一方返还定金;接受定金的一方假如不履行债务,需向另一方双倍返还债务。债务人履行债务后,按照约定,定金应抵作价款或者收回。保证金没有双倍返还的性质。购房定金与订金的区别是什么“定金指为保证合同的履行,消费者预先向家具销售者(卖方)交纳一定数额的钱款。合同上是“定金的,一方违约时,双方有约定的根据约定执行;假如无约定,当收受定金一方违约时,“定金双倍返还;交付定金一方违约时,“定金不返还。定金与订金的区别,主要表如今:1、交付定金的协议是从合同,依约定应交付定金而未交付的,不构成对主合同的违背;而交付订金的协议是主合同的一部分,
13、依约定应交付订金而未交付的,即构成对主合同的违背。2、交付和收受订金的当事人一方不履行合同债务时,不发生丧失或者双倍返还预付款的后果,订金仅可作损害赔偿金。3、定金的数额在法律规定上有一定限制,定金数额不超过主合同标的额的20%;而订金的数额依当事人之间自由约定,法律一般不作限制。4、定金具有担保性质,而订金只是单方行为,不具有担保性质。购房者在交付订金后不购买预订房屋的,订金按预订协议约定的办法处理,但属于下面情况的,房地产开发企业应当全额返还购房者支付的订金:1、房地产开发企业未签订书面协议收取订金的。2、签订的书面协议对订金的处理未作约定或约定不明确的。3、双方对预售合同或出售合同条款存
14、在分歧,不能协商一致的。4、广告、售楼书、样品房与实际状况不相符的。订金的法律定义根据我国现行法律的有关规定,其不具有定金的性质,交付订金的一方主张定金权利的,人民法院不予支持。一般情况下,交付订金的视作交付预付款。购房意向书5一、购房意向书的法律性质购房意向书是开发商与拟购房者为将来正式签订房屋买卖合同而签订的预约合同。(合同法)第九条规定当事人订立合同应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力,(民法通则)第五十五条规定民事法律行为应当具备意思表示真实,所以开发商与拟购房者签订意向书时双方在平等自愿、充分告知的情况下,应当能够签订购房意向书。中介机构当时组织你与客户签订“购房意向书,并无不当
15、。由于法律关系总得通过合同等形式来明确。至于在合同履行经过中产生的争议,首先由各方依合同进行解决。但假如各方对能否违约、合同能否有效等问题产生争议,且各方又无法构成一致意见时,则只能通过法院、仲裁机构来裁决,也就是我们平常所讲的通过法律途径解决。二、购房意向书的法律效力开发商与拟购房者在签订购房意向书时应当格外慎重,购房意向书签订在开发商尚未获得(商品房预售许可证)之前。那么在什么情况下签订购房意向书合法有效?本人以为开发商应在获得规划部门的(建设用地规划许可证)之后,由开发商对拟购房者进行充分告知后,双方经自愿签订购房意向书。从法律角度讲,意向书具有双重属性,第一重属性是对签订正式合同的预约
16、性,意向书的内容并不涉及买卖关系双方的详细权利与义务,该意向书属于预约合同,双方当事人获得的也只是签订正式合同的优先权,最后以双方签订的正式合同(本约)为准,即便违约,承当的也只是缔约过失责任,而非违约责任。第二重属性,在意向书的内容已具备本合同的构成要件时,它就是一份有效的合同,一旦当事人一方违约,即需要承当违约责任。三、购房意向书的基本内容购房意向书的内容不必像房屋预售合同的内容那样具体,购房意向书只是预约合同,只要具备合同基本条款即可,建议意向书有下面基本内容:双方当事人的基本情况、认购面积、认购价格、认购时间、违约责任等条款。假如开发商同客户签订的所谓购房意向书完全具备售房合同的条件,
17、即应视为房屋买卖合同,其性质不再是购房意向书。购房意向书三年成废纸20xx年7月12日,仲先生与金轩公司签订(商铺认购意向书),仲先生向金轩公司支付购房意向金20xx元,获得该公司所开发的一小区商铺的优先认购权。20xx年6月30日,金轩公司获得该小区房屋的预售许可证,但在销售商铺时却未通知仲先生前去认购。去年年初,等待了3年半的仲先生却被告知因商铺价格上涨,金轩公司不再认可双方原先约定的价格,而且商铺已全部销售完毕,买卖合同无法实际履行,公司只愿向仲先生退还意向金。交涉未果,仲先生于去年年末向法院提起诉讼。购房意向书有没有法律效力法院根据预约合同的性质,结合金轩公司的过错程度,以及仲先生在履
18、约中的支付对价和可能造成信赖利益的损失等,判决解除双方签订的(商铺认购意向书);由金轩公司向仲先生返还意向金20xx元并赔偿经济损失1万元。一审宣判后,双方均提出上诉。上海市二中院以为,原审法院基于双方无法继续履行意向书等客观情况,依法解除双方的预约合同,并由金轩公司返还意向金的判决并无不当,二审予以维持,但判决中1万元赔偿金额难以补偿守约方的实际损失。在综合考虑上海市近年来房地产市场发展的态势以及双方当事人履约情况的基础上,酌情确定15万元赔偿金额。购房意向书6甲方:乙方:安徽众邦房地产营销策划有限公司甲方委托乙方代为介绍物业事宜,经双方友好协商,订立如下协议;1、甲方_决定购买位于合肥市_
19、房屋,建筑面积_平方,房屋总价款为_,房屋在房产局发生的过户费及房屋煤气、电、有线、电话的过户费由_方承当,中介费为_方承当。2、甲方在签订本协议时交给乙方定金_元,并保证在_日之前在乙方见证下与卖方签订正式房屋合同,否则,甲方定金不退。3、在本协议规定签订正式合同的期限内,如卖方原因导致不能签订正式买卖合同;乙方将定金退还甲方。4、双方约定的其他事项_。5、本意向书壹式贰分,甲、乙双方各执壹份,经双方签字后生效。甲方:乙方:联络联络日期:日期:购房意向书7甲方:乙方:安徽众邦房地产营销策划有限公司甲方委托乙方代为介绍物业事宜,经双方友好协商,订立如下协议;1、甲方_决定购买位于合肥市_房屋,
20、建筑面积_平方,房屋总价款为_,房屋在房产局发生的过户费及房屋煤气、电、有线、电话的过户费由_方承当,中介费为_方承当。2、甲方在签订本协议时交给乙方定金_元,并保证在_日之前在乙方见证下与卖方签订正式房屋购房意向书,否则,甲方定金不退。3、在本协议规定签订正式购房意向书的期限内,如卖方原因导致不能签订正式买卖合同;乙方将定金退还甲方。4、双方约定的其他事项_。5、本意向书壹式贰分,甲、乙双方各执壹份,经双方签字后生效。甲方:乙方:联络联络日期:日期:购房意向书8卖方下面简称甲方:姓名:_身份证号:_住址:_联络_买方下面简称乙方:姓名:_身份证号:_住址:_联络_第一条甲方房屋坐落于;房屋建
21、筑面积平方米其中套内建筑面积_平方米;房屋用处为;该房屋附属物_面积平方米。第二条该房屋包括附属物总价款为人民币元整。第三条该房屋为济南铁路局职工房改房,房屋产权证尚未正式办理下来,甲方保证在交易时该房屋产权明晰没有产权纠纷。有关抵押债务、税项及物业水电费等,甲方均在交易前办好。交易后如有上述未清事项,由甲方承当全部责任。第四条甲方负责该房屋产权证办理手续并承当相关的办理费用,该房屋的面积如有变动,以房管部门测绘后新出测绘图所载为准。第五条甲乙双方以诚意负责的态度进行该房屋的产权交易事宜,并为躲避交易风险,就交易步骤作如下约定。第一步、甲乙双方约定时间到对该房屋现场查看并由甲方就该房屋实际状况
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 购房意向书 购房 意向书
限制150内