房屋买卖定金合同合集15篇.docx
《房屋买卖定金合同合集15篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《房屋买卖定金合同合集15篇.docx(50页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、房屋买卖定金合同合集15篇房屋买卖定金合同合集15篇在人民愈发重视法律的社会中,人们运用到合同的场合不断增加,签订合同能够使我们的合法权益得到法律的保障。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,下面是我帮大家整理的房屋买卖定金合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。房屋买卖定金合同1原告:XXX,男,19XX年X月XX日生,汉族,身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX,职业XX,工作单位白银市XX局,住白银区长安路XX号,联络电话XXXXXXXXXXX。被告:张明生,男,19XX年XX月XX日生,汉族,身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,职业,工作单位白银市XX局白银
2、分局,住白银区西山路XX号楼2单元XXX室,联络电话15309xxxxx996。诉讼请求:1.撤销原、被告之间购房合同;2.判令被告承当违约责任,向原告双倍返还定金人民币20000元;3.由被告承当本案所有诉讼费用。事实和理由:20xx年8月初,原告经同事介绍,意向购买被告位于白银西区苹果家园22号楼4单元401室的房产一套,看房经过中,被告介绍,该房产实际所有人为其朋友仙云辉,仙云辉将该房产全权委托给被告,由被告代理出售,房产面积106.77平方米,建造年代为20xx年。当原告及家人问及该房屋日后装修能否砸掉非承重墙改造房屋格局时,被告满口答应能够砸墙,基于建筑常识,原告以为该房屋为框架建筑
3、构造实际为砖混构造,被告对此持默认态度,没有对房屋建筑构造这一关键性问题履行其如实告知的义务。原、被告双方于20xx年8月11日就购房一事再次进行坐谈,期间原告屡次问及被告,购买此房产除购房款、过户费、税费外能否还需原告承当其他费用,被告称再无其他费用,双方于当日晚达成口头购房协议,约定房屋总价为41万元人民币,为表购房诚意,原告立即付给被告购房定金1万元,由被告开具标注有“定金字样的1万元借条一张留存于原告处。20xx年8月13日,原告筹备房款之余在苹果家园物业管理处询问苹果家园22号楼4单元401室房产情况,物业管理处工作人员告知原告,该房产为砖混式建筑构造,绝不能砸墙改变原房屋格局,否则
4、将直接影响到整栋楼的住户安全,除此以外还拖欠物业费用6000多元。原告立即给被告打电话进行交涉,但被告坚持本人隐瞒房屋建筑构造及物业费用的行为没有过错,竭力主张让原告忽略房屋构造问题并由原告承当6000多元物业费用,交涉无果。后原告多方联络被告,提议协商解决争端以继续履行合同,但被告寸步不让,坚持由原告单方面承当全部责任。20xx年8月27日晚,原告再次电话联络被告,被告明确表示已将此房产在白银区某房产中介登记出售,即将与别人签订购房合同,无意向原告出售此房产,并拒绝退复原告支付的定金,此事实有当晚电话录音材料为证。综上,原告以为,原、被告之间虽未签订书面房屋买卖合同,但被告出具给原告的借条及
5、20xx年8月27日晚电话录音材料,可证明交易双方、交易标的和交易价格,已经构成合法有效的房屋买卖合同关系。被告在房屋交易经过中违犯诚信,不履行其如实告知房屋情况的义务,刻意隐瞒房屋建筑构造、拖欠的物业费用等关键性问题,产生分歧后,被告推卸己方责任,以定金为要挟,迫使原告接受其无理条件,为合同进一步履行制造障碍,合同目的落空;另一方面被告在未撤销与原告已构成的购房合同情况下,又将房屋登记出售给第三人,事实上已购成“一房多卖。被告的这些行为不仅浪费了原告宏大的精神和时间,同时也严重损害了原告的利益。为维护本人的合法权益,诉至贵院,请贵院依法支持原告的诉讼请求。此致白银市白银区人民法院起诉人:XX
6、X20xx年9月28日房屋买卖定金合同2按目前新建房屋的交易习惯,购房者看中某套房屋后,开发商与购房者都会签订(购房意向书),以讲明双方对购售房屋已达成初步意向。(意向书)的内容一般包括房屋的位置、面积、价款,但一般并不涉及房屋的交付时间、违约责任及其它房屋的详细情况等。实践中,(意向书)除了上述内容外,一般还有定金内容。正是(购房意向书)中的定金条款,使得并不具有法律效力的意向书,成了购房经过中矛盾的焦点。要正确处理(意向书)中的定金纠纷,首先应了解(意向书)的性质和意向书)中约定的定金所担保的内容。从(意向书)签订的背景和内容看,(意向书)并不是购房合同,没有定金条款的(意向书)仅是购售双
7、方交易意向的表述,购房者和开发商之间并不存在权利义务关系。但对房屋交易已达成初步意向的买卖双方而言,为了保证双方能进一步接洽房屋买卖,即购房者保证开发商在签订正式购房合同之前,不将房屋另售别人,开发商保证购房者能再来接洽购房事宜,并不产生法律约束力的(意向书)显然不能实现上述目的。正是为到达上述目的,达成购房意向的双方约定,由购房者向开发商支付一定的定金,以保证开发商在约定期限内不将房屋另售别人,同时保证购房者在约定期限内与开发商进一步洽商购房事宜。购房者交纳了定金,认购书的性质就由意向书变成了协议,购房者与开发商之间就有了权利义务,开发商的义务是在约定期限内不得将房屋出售别人,购房者的义务是
8、在约定期限内与开发商进一步接洽购房事宜。否则,购房者将损失定金,开发商将双倍返还定金。了解了认购书的性质和定金担保的内容,处理此类纠纷也就有了根据。一、如因开发商原因致双方在认购书约定的时间内未能签订(商品房买卖合同)的,例如开发商将约定房屋出售给第三方等,购房者可要求开发商双倍返还定金;二、如因购房者原因在认购书约定的时间内双方未能签订(商品房买卖合同)的,例如购房者放弃购买约定房屋等,购房者将损失定金;三、在认购书约定的时间内经购房者与开发商协商,双方对(商品房买卖合同)详细条款无法达成一致的,购房者可要求开发商退还已交纳的定金;四、假如开发商销售未具备销售条件的房屋,即开发商未获得预售许
9、可证或销售不具备使用条件的现房,购房者可要求开发商退还定金,并要求开发商支付相应的利息损失。出现定金纠纷双方可协商解决,如协商不成,可按(认购书)中约定的仲裁机构申请仲裁或向法院起诉。房屋买卖定金合同3甲方:_出售方身份证号码:_乙方:_预购方身份证号码:_甲、乙双方遵循自愿、公安然平静诚实信誉的原则、经协商一致,就乙方向甲方预订二手房事宜,订立本合同。第一条甲方转让的二手房位于_,下面简称该二手房。甲方已获得该二手房的二手房所有权证编号:,该二手房建筑面积为:_,产权人:_,房地产用处为:_。第二条该二手房产权现状为_,甲方对该二手房享有完全处分权。该二手房若存在租约,甲方须于二手房交付乙方
10、使用前解除原租赁合同,乙方对因原租赁合同而产生之纠纷不承当任何责任。第三条该二手房转让总价格为人民币_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元_角_分小写_元。第四条甲、乙双方一致同意签订本合同时,由乙方向甲方支付_元人民币的定金,作为甲、乙双方当事人订立该房屋买卖合同的担保,签订房屋买卖合同后,乙方支付的定金转为房价款。甲方在收取定金后,应当向乙方开具收款凭证,并注明收款时间。乙方逾期未支付认购定金的,甲方有权解除本合同,并有权将该二手房另行出卖给第三方。第五条甲、乙双方约定,该二手房转让预订期为_天,甲方应当在预订期内与乙方签定(房屋买卖合同),并于_年_月_日将该房产交付给乙方。第六条乙方应在本合
11、同第五条约定的预订期限前,按下列第_种方式向甲方支付除定金之外的房款人民币_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元_角_分小写_元。第七条在本合同的第五条约定的预订期限内,甲方拒绝签订(房屋买卖合同)的,应双倍返还已收取的定金给乙方;乙方拒绝签订房屋买卖合同的,无权要求甲方返还已收取的定金。第八条甲、乙双方应在(房屋买卖合同)签定后_日内,共同向房地产权登记机关申请办理产权转移登记手续,该房地产证由乙方领取。甲方逾期不予协助办理的,乙方有权要求甲方以该二手房总价为基数自逾期之日起至产权办理申请提出之日止按每日_的比例支付违约金。第九条该二手房所附着的户口,甲方承诺在收到二手房转让总价之日起_日内迁出,
12、逾期则以该二手房总价为基数按每日_的比例向乙方支付违约金。第十条根据相关法律规定,该二手房交易产生税费共有:1营业税2城市建设维护税3教育费附加4印花税5个人所得税6土地增值税7房地产交易服务费8土地使用费9契税10产权登记费11公证费12其他_。经甲、乙双方协商,其中_项由甲方承当,_项由乙方承当。第十一条乙方逾期付款的违约责任:乙方逾期支付除定金外剩余房款的因银行贷款原因导致乙方逾期付款的除外,甲方有权要求乙方按下列第_种方式承当违约责任。甲方:_签章乙方:_签章_年_月_日房屋买卖定金合同4为了保护房屋交易双方的合法权益,甲、乙双方经友好协商,就乙方购买甲方名下物业一事达成如下协议:一、
13、房屋基本情况乙方预定甲方名下的位于_市_区县_小区楼_单元_房屋地下室_平米,储藏间_平米,屋内建筑面积_平方米以产权证登记面积为准,房屋单价_元/平方米,总房款为_元小写_元大写。二、正式签署房屋买卖合同之前甲方承诺为乙方所预定房屋保留_天自_年_月_日至_年_月_日。三、定金本协议签订时,乙方向甲方支付定金人民币_小写元,大写_元。乙方须在上述房号保留期限内,携本协议与甲方签订(房屋买卖合同)有关事宜。上述定金在甲、乙双方签订(房屋买卖合同)时,抵作该房屋的购房价款。四、付款方式乙方同意选择下列付款方式,1:一次性付款:于签署(房屋买卖合同)当日支付_%房款,剩余款将于办理产证过户之日一次
14、性支付。2:按揭贷款:于签署(房屋买卖合同)当日支付_%房款,余下部分通过银行贷款支付甲方3:分期付款:五、证明文件甲方应向乙方出示下列证件及其附属材料,甲方保证下面资格认证文件真实无瑕疵。1、房屋产权证或相关证明2、附属设施清单六、甲方承诺1、具备房屋买卖条件条件,假如甲方成心隐瞒重要事实或者提供虚假情况导致此协议无效,甲方应承当缔约过失责任,除退还乙方定金外,还应赔偿乙方利息等资金损失及其他有关财产损失。2、在本协议签订后,须为乙方保留该房屋至保留期届满之日止,且不得与第三方签订该房屋之(房屋买卖合同);并承诺在乙方携本协议与甲方签订(房屋买卖合同)时,甲方将完全履行本协议中约定的房屋位置
15、、面积、价款、户型等条款。如甲方违背上述约定,甲方需向乙方双倍返还定金,同时本协议自动失效。七、乙方承诺在本协议签订后,在上述约定的时间内到甲方指定的地点与甲方签订(房屋买卖合同),并承诺在与甲方签订(房屋买卖合同)时,乙方将完全遵循本协议中约定的房屋位置、面积、价款、户型等条款。如乙方不能履行本协议书确定的义务,视为乙方自行放弃该房屋的房号保留权,甲方有权终止本协议的履行,并将该房屋另行出售,同时乙方已交付的定金不予返还。八、其他甲方出现下面情形之一,乙方有权解除协议,甲方应向乙方全额返还定金。1、甲方依本协议第五条向乙方提供的证明文件不完好、不真实或有瑕疵,导致双方不能签订(房屋买卖合同)
16、的;2、甲方存在其他违法、违约行为导致双方不能签订(房屋买卖合同)的;九、不可抗力1、假如本协议在执行经过中遭到诸如:地震、台风、洪水、或其他双方认可的不可预见的不可抗力的直接影响,或无法根据原协议条款执行,受不可抗力影响的一方应立即通知对方,并且在此以后7天内将发生事故地区有关部门开具的事故证明寄给对方。2、因政府产业政策发生变化而导致本协议无法履行时,甲、乙双方能够解除本协议并免责。3、其他未尽事宜双方可协商解决,所签订补充协议与本合同同样具有法律效力。十、本协议自甲乙双方签字之日起生效。十一、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。甲方:出售人_地址:_身份证号码:_乙方:
17、买受人_地址:_身份证号码:_年_月_日房屋买卖定金合同5卖方:下面简称甲方【身份证号:】预订方:下面简称乙方【身份证号:】服务机构:遂宁市诚欣房屋中介下面简称丙方【注册号:510901000066996】甲,乙双方遵循平等自愿,诚实信誉的原则,经协商一致,就乙方向甲方预订该房屋下面简称该物业事宜特订立本协议。第一条:乙方预订物业。甲方已获得该物业的所有权,所有权证号:国有土地使用证号:,该物业产权面积为平方米,该物业甲方拟定于签定买卖合同并支付完首付款或全款交付给乙方详细时间以买卖合同约定为准。第二条:乙方预订的该物业单价为¥元/大写:/,总房价为¥元,大写:,乙方采弱一次性分期按揭详细时间
18、以买卖合同约定为准方式付款。第三条:乙方同意签订本协议时向甲方支付定金¥元大写:,作为甲,乙方双方当事人订立该物业买卖合同的担保,签订该物业买卖合同后,乙方支付的定金转为房价款。签订物业买卖合同时,买卖价格应以本协议第二条约定的价格为准。第四条:甲,乙双方约定预订期为天,甲,乙双方于年月日到船山区诚欣房产中介处协商签订该物业买卖合同。超过预订期导致未能按时签订该物业买卖合同的,守约方有权解除本协议,且违约方向守约方按定金的两倍支付违约金。第五条:有下列情形之一,乙方拒绝签订该物业买卖合同的,甲方应两倍返还乙方已支付的定金。1,甲乙双方在签订本协议时,因甲方成心谎报或隐瞒该物业的详细情况,导致乙
19、方未对该物业充分了解的;2,甲方未告知乙方在签订本协议前该物业已存在抵押,预租,查封等事实的或其它由甲方主观因素造成无法顺利过户于乙方的;3,甲方未按本协议第二条约定的价格作为该物业买卖价格的。第六条:除本协议第五条约定的情形外,乙方在预订期内提出解除本协议的,无权要求甲方返还定金。第七条:在乙方向甲方交完定金后,丙方负责保管该房屋的(所有权证)和(国有土地使用证)或(买卖合同),同时甲,乙双方各按第二条约定的总房价百分之一向丙方支付佣金,在签定本协议时先支付全部佣金的百分之五十即¥元大写:,剩余的百分之五十在该物业所有权证过户递件后当日支付第八条:其他约定。第九条:本协议在履行经过中发生争议
20、,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下述第1种方式解决:1,提交四川省遂宁市仲裁委员会仲裁;2,依法向人民法院起诉。第十条签订该物业买卖合同后,本协议为合同不可分割的一部分且具有同等法律效力。第十一条本协议各方签字生效,本协议一式叁份,甲乙丙方各持壹份。甲方签章:乙方签章:丙方签章:遂宁市诚欣房屋中介时间:时间:时间:房屋买卖定金合同6售方:简称甲方身份证号:买方:简称乙方身份证号:居间方:简称丙方甲,乙,丙根据中国有关法律的规定,在合法,平。售方:简称甲方身份证号:买方:简称乙方身份证号:居间方:简称丙方甲,乙,丙根据中国有关法律的规定,在合法,平等,自愿,互相信任的基础上签订本合同,承诺
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 房屋买卖 定金 合同 15
限制150内