优选施工协议书模板集锦六篇.docx

《优选施工协议书模板集锦六篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《优选施工协议书模板集锦六篇.docx（23页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、优选施工协议书模板集锦六篇优选施工协议书模板集锦六篇在社会一步步向前发展的今天，我们用到协议的地方越来越多，签订签订协议能够使事务的结果愈加完美化。拟起协议来就毫无眉目？下面是我帮大家整理的施工协议书6篇，欢迎大家共享。施工协议书篇1甲方：下面简称甲方身份证号码：地址：乙方：下面简称乙方身份证号码：地址：风险提示：合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不一样。本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。甲、乙双方为共同承包建设_

2、工程及相关配套工程项目的施工，经双方友好、坦诚协商，达成如下协议：第一章：项目大概情况及合作条件风险提示：应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时，应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营经过中就责任承当、盈亏分担等产生纠纷。1、本工程项目总建筑面积为_平方米，工程总价为_万元人民币。2、经过双方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为_万元左右，因而本工程项目计划投资_万元。3、本工程项目的投资、股份比例分配如下：1甲方_投资_万元，占_%。2乙方_以工程项目及技术投资，占_%。4、业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。如有特殊情况

3、需动用资金，应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。5、投资者应根据约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用账户_上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。第二章：工程管理责任及分工风险提示：应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。1、该项目工程管理责任及分工如下1该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_主管。2该项目的会计日常工作由_负责管理，出纳日常工作由_方负责管理。2、材料采购及其他

4、1在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同确认后方可进行。2在该项目工程中所需聘用的施工组应由双方共同协商确定。3合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、相互积极配合、保证工程按时保质完成。第三章：利益共享和风险承当1、利润、风险分配该项目的利润、分险共享承当标准为在扣除该项目的各项成本费用后，根据甲方_%，乙方_%共享利益和承当风险。2、本项目的管理人员工资根据项目部的规定发放。第四章：其他1、资金和管理1该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。2该项目的工程进度往来款由_负责跟踪落实，并存在开立专用账户上，专款专用。3该项目运营后，每

5、个月号开一次工程进度例会，讨论工程相关事情。2、出纳与财务管理财务每月月底应将编制好现金日记账、银行存款日记账、存货日记账及相关的凭证提交给合作双股东，并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。3、合同争议与免责风险提示：合同的约定固然细致，但无法保证合作方不违约。因而，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿根据。1该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。2凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。3在该项目施行经过中，由于国家政策的重大调整

6、，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责范围。4、本协议生效、终止及其他1与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。2本协议在该项目工程完工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益共享后终止。3本协议一式_份，合作各方各执_份，本协议自合作双方签字盖章之后生效。4本协议于_年_月_日，由合作双方在中国_市签字。甲方：签字联络_年_月_日乙方：签字联络_年_月_日施工协议书篇2甲方：乙方：为确保高空维修经过中人身、设备的安全，根据（中国安全）、（中国劳动法）等法律、法规、规定，甲乙双方自愿签订本协议。一、本协议有效期：维修全经过的期间二、

7、甲乙双方安全职责1、乙双方务必认真贯彻执行中国、地方安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策和规章、制度，严格执行有关劳动保护的法律、法规、条例以及（高空作业管理制度）等制度、规定。2、作业期间，乙方指派专人负责高空作业的有关安全监督、管理工作;甲方协助监督检查工作。3、甲方和乙方在合同期内，都务必切实履行各自应承当的安全职责，确保操作安全。三、甲方应承当的安全职责1、甲方要求乙方对高空人员的资质进行审查，确认其贴合且具备下列条件：(1)持有有关部门颁发的营业执照和资质证书;持有法定代表人身份证明书、受权委托书。(2)相关负责人、高空作业人员的配置及持证贴合安全操作要求。(3)配备的机械

8、、工器具及安全防护设施、安全用具知足安全操作需要。(4)安全管理制度齐全。包括高空作业管理制度、安全检查制度、安全教育等制度。2、不定期检查乙方操作现场，对乙方人员在生产工作中违背有关安全生产规程制度的行为予以制止;对严重违章的行为立即勒令停止其工作。四、乙方应承当的安全职责：1、乙方制定的操作流程务必经甲方审核合格后，方可开工。2、现场操作中，务必严格执行（高空作业管理制度），工作前务必征得甲方的许可。3、工作前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查，确保贴合安全规定。4、乙方操作人员应对所在的工作区域、环境、操作设施、设备、工具等进行认真检查，发现隐患立即停止工作，并经落实整改后方

9、准继续工作。5、在工作期间所使用的各种设备及工用具等均应贴合工作要求。对工作现场脚手架每一天开工前须派专人进行检查，发现隐患应及时整改。各类安全防护设施、遮拦、安全标牌、警告牌和接地线等乙方不得擅自拆除、更改。6、应按（中国劳动法）等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。7、乙方应在施工现场认真落实安全设备、安全用品的安装和使用，保证施工安全。8、乙方负责人(安全施工第一职责者)对甲方安全检查中提出的安全隐患和问题务必及时整改。9、乙方理解甲方的安全监督、管理和指导。乙方人员在施工中发生不安全状况应及时向甲方通报。乙方有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业。10、

10、如造甲方物品损坏;由乙方负责修复，并对我方造成的相关损失照价进行赔偿。11、如因乙方采取的安全措施不当、违背有关安全规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故、设备设施损坏或对第三方造成损失的，均由乙方承当所造成的经济损失及法律职责。五、本协议一式两份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。六、其他未尽事宜，由双方协商共同解决。甲方：乙方：联络联络年月日年月日施工协议书篇3发包方下面称甲方：住址：承包方下面称乙方：住址：风险提示：发包人的相对义务购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时

11、用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承当由此增加的费用和或延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据（中国合同法）和（中国建筑法）及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工经过中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。第一条、工程项目一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：四、承包形式：五、工程价款：六、支付方式：第二条、工程期限风险提示：关于实际完工日期的规定当因实际完工日期确实认发生纠纷时，能够以相关规定参照详细情形：工程经完工验收合格的，以承包人提交完工验收申

12、请报告之日为实际完工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的完工验收申请报告42天内完成完工验收，或完成完工验收不予签发工程接收证书的，以提交完工验收申请报告的日期为实际完工日期；工程未经完工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际完工日期。一、合同工期总_日历天，开工日期：_年_月_日，完工日期：_年_月_日。二、工期顺延、在施工中如因停电、停水_小时以上或连续间歇性停水、停电_天以上，影响正常施工；2、因台风、暴雨、飓风等不可抗力的因素；3、图纸变更导致不能按时施工。4、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。风险提示：对于采购材料和工程设备的义务

13、与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和或延误的工期，由承包人承当。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，根据发包人违约的约定办理。第三条、建筑材料、设备的供给和采购一、工程材料、设备由_方采购。二、_方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，非采购方提供的材料需要复验的，采购方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不

14、符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由采购方方承当。第四条、施工与设计变更一、甲方签字认定交付的设计图纸、讲明和有关技术资料，作为施工的有效根据，乙方不得擅自修改。二、施工期间，甲方提出变更内容的，为不影响施工进度，乙方应先行施行，并及时做好现场签证。三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为根据，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未到达合同约定标准的，由发包人承当由此增加的费用和或延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未到达合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量到达合同约定的标准为止，并由

15、承包人承当由此增加的费用和或延误的工期。第五条、工程质量管理及验收一、工程具备完工验收条件，乙方按国家工程完工验收有关规定，向甲方提供完好完工资料及完工验收报告，验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承当，返工导致工期延误的，乙方应承当相应的违约责任。二、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的合格标准。第六条、安全施工乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因而发生的费用，由乙方承当。第七条、质量保修风险提示：保修责任的起算工程保修期从工程完工验收合格

16、之日起算，详细分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承当保修责任。发包人未经完工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。一、本工程保修期限为_年，自工程完工验收合格起算。二、在保修期内，乙方应保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方获得联络。乙方在接到甲方维修通知后小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联络电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或成心不接，拖延推诿，甲方将视为乙方违背保修责任，有权自行解决，由乙方承当所有费用风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违背合同

17、的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承当的责任，来催促各方真正履行应承当的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。第八条、违约责任任何一方违背本合同的条款，使履行出现瑕疵的，都应向守约方承当违约责任，赔付守约方因而遭到的全部损失。第九条、争议解决合同履行经过中，甲乙双方发生争议，应协商解决，协商不成的可向合同履行地、合同签订地的法院提起诉讼。第十条、附则本合同自双方签字盖章后生效，合同履行完毕后失效。本合同一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。甲方：代表人：联络方式：签订地点：_年_月_日乙方：责任人：联络方式：签订地点：_年_月_日施工协议书篇4甲公司全称：公司全称：丁公

18、司全称：本协议书各方遵循平等、自愿、公安然平静诚实信誉的原则，共同愿意组成联合体，施行、完成并保修合同工程。现就下列有关事宜，订立本协议书。1.甲公司名称为联合体主办人，公司名称、丁公司名称为联合体成员；2.联合体各方当事人对内部有关事项规定如下：2.1联合体由主办人负责与发包人联络；2.2合同工程一切工作由联合体主办人负责组织，由联合体各方当事人按内部工作分范围详细施行；2.3联合体各方当事人将严格根据招标文件的各项要求，切实执行合同工程一切合同工程文件，共同承当合同约定的一切义务，同时根据内部工作范围划分的职责，各自承当本身的责任和风险；2.4联合体各方当事人的内部工作范围划分如下：2.4

19、.1甲公司名称承当合同工程工作内容：2.4.2?公司名称承当合同工程工作内容：2.4.3丁公司名称承当合同工程工作内容：2.4.4承当合同工程工作内容：2.5联合体各方当事人对合同工程的其他约定：2.6联合体各方当事人在合同工程施行经过中的有关费用，按各自承当的工作量所占比例分摊，或由联合体各方当事人详细协商确定。3.本协议书签署后，联合体主办人应将本协议书及时送交发包人和监理工程师、造价工程师。4.本协议书自签署之日起生效，至各方当事人履行完施工合同全部义务后自行失效，并随施工合同的终止而终止；5.本协议书正本与副本具有同等效力，当正本与副本不一致时，以正本为准。正本一式份，联合体各方当事人

20、各执一份，送交发包人和监理工程师、造价工程师各一份；副本一式份，联合体各方当事人各执份。甲公司名称：盖章丁公司名称：盖章法定代表人：签字法定代表人：签字委托代理人：签字委托代理人：签字联络联络年月日年月日施工协议书篇5总包方：北京城建七公司劳动关系学院项目部甲方：乙方：为落实脚手架拆除工程的安全文明施工管理要求，确保脚手架拆除工程的顺利进行，经甲、乙双方共同协商，同意明确如下协议。甲方：一、应积极组织和催促乙方开展安全拆除脚手架工作，加强拆除施工生产的指挥和协调。二、划分拆除作业区，周围拉设警戒线和竖立警戒标志，警戒区域严禁非作业人员入内。三、对脚手架拆除前检查吊运机械能否可靠，吊运机械不允许

21、搭设在脚手架上。乙方：一、所有高处作业人员应严格根据高处作业安全规定执行，上岗后先检查，加固松动部位和施工电梯料台口架子的加固工作，确保施工电梯正常安全运作，如有疏忽或加固不到位，由此而产生的一切不良后果，乙方应承当全部责任。二、应去除脚手架各层留下的材料、物件及垃圾块，清理物品安全输送至地面，严禁高处抛扔，如盲目蛮干违背有关规定，由此而产生的一切不良后果及费用由乙方负全部责任，若钢管扣件因抛扔造成损坏而无法归还给租赁公司的，由乙方照价赔偿。三、在脚手架拆除经过中不能碰坏门窗、护栏、落水管等物品，也不能损坏已做好的地面和墙面，如损坏严重，由此而产生的一切经济损失和费用均由乙方负责赔偿责任。四、

22、拆除时统一指挥，上下照应，动作协调，当解开与另一人有关的结扣时，应先通知对方，以防坠落，如违背规定由此而产生的一切后果乙方自负。五、脚手架拆除程序，应由上而下逐层按部拆除，先拆防身杆、脚手板和横向水平杆，并依次拆剪刀撑的上部扣件及接杆，拆除全部剪刀撑抛撑以前，必须搭设临时加固斜支撑，预防脚手架倾倒，未按规定要求做产生的一切费用责任乙方自负。六、应积极配合甲方其他班组的修补工作，不得擅自提早拆除修补所需的脚手架，如延误由此而产生的额一切费用均由乙方负责。七、运至地面的材料应按指定地点分类堆放，当天拆当天清，不能延误甲方下道施工工程。本协议一式三份，甲方执二份，乙方执一份。下面无正文甲方签字：乙方

23、签字：日期：年月日日期：年月日施工协议书篇6甲方：乙方：为落实国家有关各项安全管理规定遵照劳动部（企业职工劳动安全卫生教育管理规定）、建设部（建筑安全生产监督管理规定）和关于安全管理若干规定等文件，杜绝一切事故的发生，甲乙双方就安全问题达成下面协议，并严格执行：一、乙方在分包合同施行经过中，要坚持“安全第一，预防为主的工作方针和“谁承包，谁负责；谁检查，谁监督；谁在岗，谁落实的原则，建立安全管理体系和层层安全管理的责任制度，在执行本合同经过中，乙方须有一位主管领导负责安全生产工作，并设立专职安全员。二、乙方工作应遵守工程建设及行业安全生产有关管理规定和安全标准的相关规定执行并组织施行，自行安排

24、行业安全检查人员，依法施行监督与检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。三、工程承包经过中发生安全事故时，乙方应及时上报甲方，并由乙方承当全部安全事故责任。四、乙方要制定各项安全防备措施及安全操作规程；施工现场要配备消防器材和灭火器；施工人员必须按规定将防护用品佩带齐全；特种作业人员必须持证上岗；施工现场及施工用房内要符合“四防防触电、防雷雨、防盗窃、防火要求。五、甲方有权对乙方的安全工作进行监督、检查，必要时有权提出有关建议和整改意见，同时有义务对乙方的安全工作提出配合与协作。六、在执行分包协议经过中，乙方所承当的安全事故责任包括由此造成的一切损失及后果，主要包括：1、财产损失：由于事故

25、造成乙方财产损毁的，其损失由乙方自行负担；由于事故造成甲方财产损毁的，乙方应负责照价赔偿。2、人身伤亡：由于事故造成工作人员伤亡的，乙方负责一切善后处理工作，并承当由此所发生的一切费用和赔偿。3、诉讼：由于事故造成人身伤亡或第三人之财产损失，引起争议，产生诉讼的，除非法律有明确规定，乙方应独立应诉，并承当一切诉讼后果。4、违约损失：由于安全事故造成工程合同不能履行，不能完全履行或不能按期履行的，乙方仍不能免除由此造成的违约责任。七、乙方按本协议制定安全责任书，并严格执行，若乙方违背本协议及安全责任书规定造成事故的发生，除向甲方支付合同总价1%5%的安全违约金，还应承当法律责任，给甲方造成损害的，乙方还应赔偿由此造成甲方的一切损失。八、未经甲方批准，乙方擅自将本协议内全部或部分工作和责任转包给任何第三方，造成的各类事故，乙方应承当由此造成的全部经济和法律责任，除向甲方支付本合同总价150%的违约金外，还应承当由此给甲方造成的全部经济损失，本协议自行终止。九、本协议履行期间，协议双方应严格履行协议安全条款规定，任何一方不得擅自修改或随意废除，本协议作为施工合同补充协议与施工合同具有同等法律效力。本协议作为分包合同附件，自各方签订之日起生效。甲方盖章：乙方盖章：甲方负责人：乙方负责人：签订日期：年月日【优选施工协议书模板集锦六篇】