有关合同协议书9篇.docx

《有关合同协议书9篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《有关合同协议书9篇.docx（31页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、有关合同协议书9篇有关合同协议书9篇在如今社会，协议起到的作用越来越大，签订协议能够使双方遭到法律的保护。我们该怎么拟定协议呢？下面是我整理的合同协议书9篇，欢迎阅读与珍藏。合同协议书篇1甲方：乙方：按照（中国合同法）、（中国建筑法）和（建设工程质量管理条例）的有关规定，遵循平等、自愿、公安然平静诚实信誉的原则，双方结合本工程详细情况协商一致，订立本合同：一、工程大概情况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：室外地面道路、排水沟、围墙、门卫室等。二、合同价款及支付方法1、合同总价款：大写：贰拾万贰仟玖佰叁拾叁圆整小写：202933元。其中：小区路面共20xxm2，共计：94090元水沟60

2、0波纹管91米、400波纹管120米、300波纹管130米，共计：86210元围墙22.3米，共计：22633元2、本合同价为暂定价。完工后按实际工程量进行结算。材料价格执行施工期间市当月信息价；信息价无的材料单价需由甲方核价确认后才能进入决算。3、工程款拨付：本工程不付预付款，工程完工并经历收到达质量标准后，甲方于15日内一次性付给乙方合同总价款的95%，下余的5%保修金待保修期满后3日内支付。三、承包方式乙方采取全包方式一次性包定全部工程范围内的人工、材料、质量、工期、安全。四、开完工日期开工日期：完工日期：总工期60日历天。五、工程质量乙方所施工的工程项目根据现行工程施工质量验收标准必须

3、到达合格标准。六、双方责任和义务1、甲方负责与其他各施工方协调工作。2、负责及时组织对以上工程的验收工作。3、甲方应根据本合同的要求按时支付各期款项。4、乙方应遵守各项规章制度，保证安全生产、文明施工，保质保量如期完成施工内容。5、工程完工后乙方负责编制完工资料并及时汇总给总承包单位。6、乙方应组织安全生产，搞好施工经过中的各项安全工作，若发生安全事故由乙方全权承当。7、工程交付后，由施工质量方面的原因引起的质量维修由乙方负责。七、保修本工程保修期为两年，从完工验收之日起开场计算，保修金额为本工程价款的5%；保修期间，如发生质量问题，甲方向乙方发出维修通知三日内，乙方必须到现场进行维修，若超出

4、三日，甲方有权组织维修，维修费在保修金中扣除。八、其它1、本合同一式两份，双方各执一份。2、本合同未尽事宜，甲、乙双方在友好合作的基础上另行签订补充协议，并与本协议一并生效。3、本合同自签字盖章后生效，保修期满余款结清后本合同自行失效。甲方：乙方：法人定代表人：法人定代表人：委托人：委托人：年月日年月日安装工程合同范本土方工程合同保温工程合同协议书合同协议书篇2甲方：乙方：湖北荣生房地产开发有限公司甲乙双方本着互利互惠的合作原则，共同为乙方解决实际问题着想，履行好各自的承诺，落实双赢的目的，特签订承诺协议书如下：一、甲方有偿为乙方解决湖北煤碳地质局片项目中存在的决定项目成败的重大阻力问题乙方的

5、目地先得到落实，先得利后付出，无风险。二、乙方承诺给予甲方在洪山项目中的建筑面积m2作为补偿如甲方不要房屋，则按市场价折款后付给甲方。三、双方协议履行时，以关系疏通后开场谈协议阶段时乙方应付万元费用给甲方；协议签订后付50%给甲方，其他在项目销售时付清或甲方需要产权时给予办两证均以双方核定的基数抵扣和结算。四、甲方为解决乙方的根本利益承当着全部责任，乙方必须为甲方所承当的责任安全负责，保密好经过和结果，遵守信誉，遵守诺言，一诺千金。树立良好的企业形象和个人信誉，为以后的进一步合作建立良好的诚信关系。五、双方应严格遵守承诺，违者必须承当一切法律责任和道义责任。六、本协议一式四份，双方各执两份备案

6、。甲方：乙方：年月日年月日合同协议书篇3为了搞好高空作业的安全管理工作，防止安全事故的发生，确保人身安全，经甲乙双方充分协商，在根据国家相关法律法规和公司相关规定的基础上，本着自愿平等的原则签订此协议。一、甲方的职责：1、甲方在乙方进入作业现场前，对乙方人员进行安全告知，为乙方带给（安全操作规程），对乙方人员进行安全培训，告知乙方人员安全方面的处罚制度。2、甲方在乙方进行高空作业时，有权对乙方进行监督、检查、指导，对于检查当中发现的问题，甲方将根据公司相关的处罚制度进行处罚。3、作业经过中出现人员伤亡状况，甲方有义务协助乙方做好事故的处理工作，防止事故的扩大化，协助相关部门做好事故的调查取证工

7、作，但期间发生的一切费用由乙方承当。甲方承当任何职责。二、乙方的职责1、本次施工经过中，乙方务必设立专职安全员，负责作业人员的安全防护告知，安全操作规程培训。2、乙方在作业经过中，应遵守公司的各项规章制度，对于作业时发现的安全隐患，及时采取措施，予以消除。3、乙方在作业经过中，出现的安全事故，将由乙方承当全部职责，若对公司造成损失，乙方赔偿损失。4、乙方在作业经过中，禁止酗酒，疲惫作业，违规作业，甲方将不定时进行抽查，在抽查经过中若发现违规行为，甲方将根据公司相关规定对乙方进行处罚。5、根据“一岗双责的规定：乙方的项目负责人，也是安全负责人，负责施工人员的日常安全管理工作，并对乙方作业人员的安

8、全负责。6、在作业开场前，乙方项目负责人应对作业人员进行安全防护措施教育，并有文字存根以备检查，不得安排未经教育的员工进入现场。7、不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则来由此而引起的事故，乙方负全部职责。8、乙方所使用的工具应对其安全防护措施负责并承当安全职责。不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则来由此而引起的事故，乙方负全部职责。三、甲乙双方应严格遵守本协议条款，履行各自职责，搞好礼貌作业。四、本协议自签订之日起生效至项目结束，一式两份，甲乙双方各执一份。五、未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的原则解决。

9、甲方：职责人：签订日期：乙方：职责人：签订日期：合同协议书篇4甲方：xxx乙方：xxx为了搞好xxx60米烟囱维修美化的安全管理工作，防止安全事故的发生，确保人身安全，经甲乙双方充分协商，在根据国家相关法律法规和公司相关规定的基础上，本着自愿平等的原则签订此协议。一、甲方的职责：1、甲方在乙方进入作业现场前，对乙方人员进行安全告知，对乙方人员进行安全培训，告知乙方人员安全方面的赏罚制度。2、甲方在乙方进行施工时，有权对乙方进行监督、检查、指导，对于检查当中发现的问题，甲方将根据公司相关的赏罚制度进行处罚、状况严重，责令停工整顿。3、作业经过中出现人员伤害状况，甲方有义务协助乙方做好事故的处理工

10、作，防止事故的扩大化，协助相关部门做好事故的取证工作，但事故发生所产生的一切费用由乙方承当，甲方不承当任何职责。二、乙方的职责1、乙方负责人是本次工程安全的第一职责人，并应制定该项目工程施工安全方案(操作程序)，乙方务必设立专职安全员，负责作业人员的安全防护告知，安全操作规程培训。2、乙方在作业经过中，应遵守公司的各项规章制度，对于作业时发现的安全隐患，及时采取措施，予以消除。3、乙方在作业经过中，出现的安全事故，将由乙方承当全部职责，若对公司造成损失，乙方赔偿损失。4、乙方在作业经过中，禁止酗酒，疲惫作业，违规作业，甲方将不定时进行抽查，在抽查经过中若发现违规行为，甲方将根据公司相关规定对乙

11、方进行处罚。5、根据“一岗双责的规定：乙方的项目负责人，也是安全负责人，负责施工人员的日常安全管理工作，并对乙方作业人员的安全负责。6、在作业开场前，乙方项目负责人应对作业人员进行安全防护措施教育，并有文字存根以备检查，不得安排未经教育的员工进入现场。7、不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则来由此而引起的事故，乙方负全部职责。8、乙方所使用的工具应对其安全防护措施负责并承当安全职责。不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则来由此而引起的事故，乙方负全部职责。三、甲乙双方应严格遵守本协议条款，履行各自职责，搞

12、好礼貌作业。四、本协议自签订之日起生效至项目结束，一式两份，甲乙双方各执一份。五、未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的原则解决。甲方：乙方：盐城市华鑫高空建修防腐有限公司职责人：职责人：合同协议书篇5甲方：乙方：因经营需要，甲方转让门市房给乙方，经甲、乙双方协商，特签订转让协议如下：一、甲方转让的门市房地址：二、转让金：壹万捌仟元整。移交时一次性付清。三、移交年月日前。四、甲、乙双方的权利与义务：一、甲方负责为乙方协调好房屋租赁等有关工作，负责征得房主的同意，负责为乙方协调与房主签订好本门市房租赁协议书；二、甲方必须于年月日前将本门市房移交给乙方，其后经营收入归乙方所有；三、甲方自行处理好本人的商

13、品，乙方接收本门市房后，重新进货；四、甲方必须将其所有的固定资产包括空调、玻璃门、门头灯、照明灯等，商品除外列出清单移交给乙方；五、甲方的债权债务和未明确的帐款由甲方本人负责承当；六、甲方必须结清甲方所聘用人员的工资和费用；七、年月日前的水电费、电话费、网络费、物业管理费等全部由甲方结清，甲方须将这些费用结算单交给乙方。八、甲方未使用完的房租由乙方在接收本门市房时，一次性付清。五、附则：一、未尽事宜，经甲、乙双方协商后处理；二、甲、乙双方不得违约，如有违约，违约方须赔偿对方的一切经济损失；三、本合同一式两份，经签字盖章后生效，甲、乙双方各执一份。甲方：乙方：签订日期：年月日合同协议书篇6发包方

14、下面简称甲方_立合同单位：_承包方下面简称乙方_为了明确责任，按质、按量、按时完成任务，根据（中国经济合同法）及国家有关法律、法规和政策的规定，结合本工程详细情况，经双方协商，签订如下条款，共同遵守。第一条工程大概情况一、工程名称：_二、工程地点：_三、工程范围和内容：_四、工程总造价：_五、质量等级：_六、工程工期：_第二条承包方式本工程采取下列第_项方式承包。1、按施工图预算加签证、加政策性调整结算；2、包工不包料；3、包工包料。如采取全部包干金额，一般不得调整。但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾祸，可调整合同工程价格。第三条价款支付与结算一、工程款支付

15、方式：二、由于工程设计变更而引起的工程量增减，价格按相关定额进行增减，按实结算。三、工程结算根据第四条工程变更本工程在施工中，任何一方不得任意变更设计。如确需变更时，双方协商，签证协议后方可变更。第五条工程验收一、工程完工后，双方组织有关人员及时验收。二、工程完工验收后，甲方方可使用。未经历收而使用则视为合格工程。第六条保修条件及期限保修期_个月，在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修因甲方使用不当及人为损坏，不在无偿保修范围内。第七条双方责任甲方：一、工程开工前，应交给乙方施工图纸_份，地质勘察报告_份，并组织原设计单位向乙方进行技术交底和图纸会审。二、做好施工区

16、域内“三通一平水通、电通、路通、场地平及地下原有管道、电路及其他障碍物的清理迁移工作。三、确保乙方施工中的工作、生活环境，协助乙方协调当地群众关系。乙方：一、根据甲方按合同提供的建设工程文件、图纸、资料和有关规定等，及时编制施工方案，做好各项施工准备工作；二、负责施工现场布置，指定电源、水源、道路和材料堆放位置；三、严格根据施工图和技术讲明书进行施工，确保工程质量。按合同规定时间，如期完工并交付验收，如遇不可抗拒因素，合同工期顺延。第八条违约责任乙方的责任：一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。二、工程未按合同规定的工期交付使用的，每逾

17、期1天，按工程造价万分之_付违约金。甲方的责任：一、未能根据合同的规定履行本人应付的责任，除完工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失；二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运，人员和机械设备调迁，材料和构件积压的实际损失；三、工程未经历收，甲方提早使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承当责任；四、乙方验收通知书送达3日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金；五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法规定的延付金额每日万分之_偿付乙方赔偿金。第九条安全、文明施工乙方应按有关规

18、定，采取严格的安全防护措施，承当由于本身安全措施不力造成事故的责任和因而发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承当责任和有关费用。乙方应文明施工，加强建设工程施工现场管理，保障施工顺利进行。第十条附则一、双方协商同意的有关修改建筑设施变更文件、洽商记录、会议记要以及资料图表等，也是本合同的组成部分；二、甲方指定_为工地代表；乙方指定_为工地代表。三、本合同未尽事宜，双方另行解决。四、本合同一式_份，甲、乙双方各执_份。甲方签章：_乙方签章：_开户银行：_开户银行：_帐号：_帐号：_年_月_日合同协议书篇7发包人：_居民身份证号码：_联络_通讯地址：_承包人：_(承包人为建筑施工企业的填

19、写下面内容)通讯地址：_邮政编码：_联络_统一社会信誉代码：_企业资质证书号：_法定代表人：_联络_委托代理人：_联络_(承包人为农村建筑工匠的填写下面内容)居民身份证号码：_联络_通讯地址：_根据（中国合同法）（浙江省农村住房建设管理办法）以及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公安然平静诚实信誉的原则，双方就低层农村住房建设(下面简称建房)施工有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、建房大概情况1.建房地点：2.建房规模：_层，总建筑面积_;构造形式(在中以划方式选定，只能选择一项)：框架构造;砖混构造;木构造;其他_。3.宅基地用地批准文件文号：_;乡村建设规划许可证(建设工程规划许可证)

20、证号：_。二、承包内容和方式1.承包人根据发包人提供的设计图纸，承当下面内容的施工(在中以划方式选定，能够选择多项)：地基基础;主体构造;电气管线;给排水管道;化粪池工程;其他_。2.承包方式(在中以划方式选定，只能选择一项)：包工包料;包清工;部分承包;其他_。建筑材料、建筑构(配)件和设备除附件预算清单中注明由发包人提供的外，均由承包人提供。三、合同工期计划开工日期：_年_月_日;计划完工日期：_年_月_日。工期总日历天数：_天。四、价款支付和费用承当1.总价款：人民币(大写)_(元)，价款构成详见附件预算清单。经双方协商一致变更施工内容的，变更部分的费用按实增减。2.发包人根据下面约定向

21、承包人支付合同价款(在中以划方式选定，只能选择一项)：按施工进度支付：(1)开工时支付预付款人民币(大写)_(元);(2)地基基础验收合格之日起_日内支付进度款人民币(大写)_(元);(3)地上一层验收合格之日起_日内支付进度款人民币(大写)_(元);(4)地上二层验收合格之日起_日内支付进度款人民币(大写)_(元);(5)地上三层验收合格之日起_日内支付进度款人民币(大写)_(元);(6)完工结算完成后_日内付清剩余价款人民币(大写)_(元)。其他付款方式：3.承包人承当其雇佣的施工人员的劳动报酬，以及因施工活动导致的施工人员或者其别人员的人身、财产损失，但是，因发包人原因导致或者加重的损失

22、，由发包人承当。五、施工要求1.发包人应当在开工_日前向承包人提供设计图纸，并保证建房地点通电、通水、通路，场地具备施工条件，与周边邻居不存在影响施工的纠纷。2.发包人和承包人提供的建筑材料、建筑构(配)件和设备均应当符合国家和省规定标准，除就地取材的竹、木等材料外，应当有生产合格证。发包人不得要求承包人使用不合格的建筑材料、建筑构(_配)件和设备。3.承包人应当根据设计图纸、施工技术标准和操作规程施工，采取安全施工措施，及时发现和消除施工、消防等安全隐患。承包人应当接受发包人、设计单位或者人员、行政机关及其委托的专业机构依法施行的监督检查，对检查中发现的质量、安全隐患及时整改。4.承包人完成

23、隐蔽工程施工后，应当提早_日通知发包人验收。发包人不能按时验收的，应当在验收前向承包人提出延期要求。发包人未按时进行验收，也未通知承包人延期的，承包人有权自行验收，验收结果视为发包人认可。隐蔽工程未经历收合格的，不得进入下一道工序施工。5.承包人完成全部施工内容，并备齐施工档案资料后，能够通知发包人进行完工验收。发包人应当自收到通知之日起_日内组织承包人和设计、监理等单位或者人员进行完工验收。验收合格的，发包人应当在_日内向承包人签发接受交付的凭证。验收不合格的，承包人应当返工、修复或采取其他弥补措施，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承当。承包人在完成返工、修复或采取其他弥补措施后，应

24、当通知发包人，按本项约定的程序重新进行完工验收。建房未经历收或验收不合格的，发包人不得使用。6.承包人对建房承当质量保修责任，保修期为：地基基础和主体构造_年，屋面防水、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗_年，电气管线、给排水管道_年。保修期自完工验收合格之日起算;建房未经完工验收，发包人擅自使用的，保修期自其实际占有之日起算。7.建房经完工验收合格的，以承包人通知发包人进行完工验收之日为完工日期;因发包人原因，自收到通知之日起_日内未完成完工验收的，以承包人通知发包人进行完工验收之日为完工日期;建房未经完工验收，发包人擅自使用的，以其实际占有之日为完工日期。六、完工结算承包人应当自完工验收

25、合格之日起_日内向发包人提供结算清单，发包人应当自收到结算清单之日起_日内完成审核，逾期未完成审核且未提出异议的，视为认可承包人提交的结算清单。承包人对发包人审核意见有异议的，应当自收到审核意见之日起_日内提出，逾期未提出异议的，视为认可审核意见。对于双方认可的结算价款，发包人应当根据本合同第四条的约定支付给承包人;对于其中一方有异议的结算价款，根据本合同第八条约定的争议解决方式处理。七、违约责任1.发包人具有下列情形之一的，承当相应的违约责任：(1)发包人未按合同约定期限和数额支付合同价款的，按日计算向承包人支付逾期应付款万分之_的违约金，逾期超过_日的，承包人能够解除合同;(2)发包人提供

26、的建筑材料、建筑构(配)件和设备的规格、数量或质量不符合合同约定，导致承包人返工、修复或者给承包人造成其他损失的，承当承包人相应损失;(3)发包人违背合同约定造成停工的，按每日_元的标准向承包人支付违约金;(4)发包人未能根据合同约定履行其他义务的，承当因而造成的承包人实际损失。2.承包人具有下列违约情形之一的，承当相应的违约责任：(1)承包人违背合同约定采购和使用不合格的建筑材料、建筑构(配)件和设备，给发包人造成损失的，承当发包人相应损失;(2)承包人施工质量不符合合同约定的，承当发包人相应损失;(3)承包人未按合同约定期限完成施工，造成工期延误的，按每日_元的标准向发包人支付违约金，工期

27、延误超过_日的，发包人能够解除合同;(4)承包人未根据合同约定履行保修义务或者其他义务的，承当因而造成的发包人实际损失。八、争议解决因合同及合同有关事项发生的争议，双方能够通过协商、调解解决，可以以按下列方式解决(在中以划方式选定，只能选择一项)：向_仲裁委员会申请仲裁;向_人民法院提起诉讼。九、其他事项1.附件预算清单是合同的组成部分。合同未尽事宜，双方能够另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。2.本合同自双方签字或者盖章之日起生效。3.本合同一式_份，具有同等法律效力，发包人执_份，承包人执_份。附件：预算清单发包人(签字或者盖章)：承包人(签字或者盖章)：签订日期：_年_月_日合同

28、协议书篇8抵押人：身份证号码：抵押权人：身份证号码：为确保_年_月_日签定的_下面称主合同的履行，抵押人下面简称甲方愿意以其有权处分的车辆作抵押。抵押权人下面简称乙方经实地勘验，在充分了解其权属状况及使用与管理现状的基础上，同意接受甲方的车辆抵押。双方本着平等、自愿的原则，同意就下列车辆抵押事项订立本合同，共同遵守。第一条甲方用作抵押的车辆型号及车牌号为：_和_。第二条根据主合同，甲乙双方确认：债务人为_；抵押期限自_年_月_至_年_月_。第三条借款总金额人民币大写小写。第四条抵押车辆现由_使用。甲方在抵押期间对抵押的车辆承当维修、养护义务并负有保证抵押车辆完好无损的责任，并随时接受乙方的检查

29、监督。抵押期间，甲方不得擅自转让、买卖、租赁抵押车辆不得重复设定抵押，未经乙方书面同意，发生上述行为均属无效。甲方签章：乙方签章：地址：地址：联络联络日期：_年_月_日日期：_年_月_日合同协议书篇9原承包方姓名下面称甲方：身份证号码：户口所在地：现承包方姓名下面称乙方：身份证号码：户口所在地：甲、乙双方本着诚实信誉、公平、合法原则，根据（农村土地承包法）规定，自愿就甲方从本集体承包的土地向乙方转让事宜，达成如下协议，共同遵守：一、甲方将本人承包土地块，地名和四至界限分别为：东邻：_、西邻：_、南邻：_、北邻：_共计亩非基本农田转让给乙方经营。二、转让费为每亩元，合计元。乙方于二0一四年年底前

30、支付百分之四十40%转让费，于二0一二年年底前支付百分之六十60%。三、转让期限为二轮土地承包期的乘除年限年，即从年月日至年月日止。四、本合同约定为土地经营权彻底转让，自订立本合同起甲方与集体的土地承包关系终止，乙方与集体建立新的土地承包关系，有关土地的权利、义务全部由乙方享有并承当。五、因国家的惠农政策，发放的补贴包括粮食直补款及其它优惠归乙方所有。六、乙方对转让土地拥有完全独立的经营权，有权自主决定种植、养殖安排，甲方不得干预乙方正常生产经营活动。七、乙方因经营需要，能够对土地进行合法流转，能够进行平整、开发、利用并获得收益。乙方要求办理变更手续，备案登记及建设工程申报，甲方应当协助办理。

31、八、转让期满后，按国家的农村土地政策需要延包或重新发包的，由乙方与集体组织订立承包合同继续承包土地，甲方放弃并且不得干预乙方承包、延包。因转让土地经营权属发生纠纷，或别人非法干预由甲方负责处理。九、乙方转让土地后如遇政府征收、征用土地，征地补偿款归乙方所有，因征地产生的优惠优政策及待遇也由乙方享有，乙方有权按转让土地面积领取集体的其它补偿、补贴。十、甲、乙双方不得擅自解除本合同，经双方协商一致能够书面解除。一方违约向守违约方承当责任。十一、甲、乙双方签字生效，一式四份，甲方执一份，乙方留存两份，交村里备案一份。甲方签名盖章：年月日乙方签名盖章：年月日公证人签名盖章：年月日【有关合同协议书9篇】