安全施工协议书15篇.docx

《安全施工协议书15篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安全施工协议书15篇.docx（69页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、安全施工协议书15篇安全施工协议书15篇在日新月异的当代社会中，我们都跟协议有着直接或间接的联络，签订协议能够保护当事人的合法权益。我们该怎么拟定协议呢？下面是我整理的安全施工协议书，仅供参考，欢迎大家阅读。安全施工协议书1甲方：乙方：根据工作需要，甲方委托乙方就XXXXXXXXX建设项目进行现场施工。为贯彻安全第一、预防为主安全方针，明确甲乙双方的安全职责，确保工程项目安全顺利进行，根据安全生产有关规定，经甲乙双方协商签订本协议。一、总则1、甲乙双方必须认真执行党和国家有关安全生产法规，加强安全管理，确保安全施工。2、甲乙双方要认真执行（中国安全生产法）、（中国建筑法）、（中国合同法）以及（

2、建设工程安全生产管理条例）建设部（施工现场临时用电安全技术规范）JGJ4620xx、（建筑施工安全检查标准）JGJ5920xx和关于外包工程、临时工的安全管理规定等有关安全规程制度。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。3、施工期间甲乙双方认真履行各自的安全职责，互相监督，监督举报联络人：甲方工程负责人XXX，乙方工程负责人XXX。二、甲方安全权利、责任和义务：1、根据业主方的安排，配合办理工作许可、终结和间断手续，并向乙方现场负责人发出开工命令。开工前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底和安全培训，并应有完好的记录或资

3、料。2、乙方在可能造成火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易引起安全事故、设备损坏、运行设备停运事故的场所作业时，甲方应事先要求乙方制定安全施工措施，经甲方审查签字认可，并在甲方监督下施工。甲方应保留相关安全措施资料以备查询。3、甲方发现乙方施工中的不安全因素及违章作业，有权纠正直至恢复正常。对乙方违章作业行为有权制止，并根据有关规定对乙方进行经济处罚。4、甲方为乙方义务提供施工现场原有供水、排水、供电、其它线路的图纸，并保证图纸的正确性，为乙方安全施工提供便捷。5、甲方不得对乙方提出不符合相关法律法规规定的要求，不得明示、暗示乙方购买、租凭、使用不符合安全施工要求的安

4、全防护用具、设备、消防器材等。三、乙方安全权利、责任和义务：1、乙方不准将本工程进行转包。2、工程开工前，工程负责人必须对施工人员进行安全技术交底，全体施工人员均应把握本工程特点及施工安全措施。3、现场施工中，必须严格遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任和甲方的有关安全管理规定。4、服从甲方安全生产管理。5、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。6、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承当事故责任和经济责任。7、未经安全

5、生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。8、开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行检查，并符合相关规定的要求。9、乙方根据工作性质应配齐施工现场的个人安全防护用品，并催促施工人员正确使用安全防护用品和劳动保护用品。10、乙方对所处的施工区域、作业环境等，必须认真检查，发现隐患及时处理，对于不能解决技术隐患，应向甲方如实反映，整改知足安全要求后方可施工。xx、乙方在施工期间所使用的设备以及工具等由乙方自行管理，并保证工器具的正常、安全。假如乙方需借用或租赁其它特殊工器具，必须组织对该工器具进行检测和验收，符合要求方可投入。12、乙方在施工中，应保证地下管道、管线、电缆及高低压架空线、通讯设备

6、的安全，遇有问题应及时向甲方获得联络，采取保护措施。13、乙方在登高施工中，必须遵守安全规程，同时，施工中应做好防止伤害的措施，正确连接接地线，可靠接地。14、严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工，否则由此造成的后果由乙方负责。参加施工的特种作业操作人员，必须经过有关部门的安全技术培训，经考试合格，持证上岗。15、乙方应接受甲方的安全监督和指导，对甲方工程管理、安全部门所提出的意见必须及时整改。发现危及安全生产的事故隐患，必须立即向甲方工程管理安全部门报告。乙方有权拒绝甲方的违章、违规指挥。16、乙方在施工期间区域由于违章指挥、违规作业而造成伤亡、火灾、机械伤害

7、等事故时，由乙方担承事故所有损失；由于乙方的责任而造成甲方人员和其它人员伤害及经济损失，甲方将依法追查乙方的责任。17、乙方应当严格根据（建设工程安全生产管理条例）第四章（施工单位的安全责任）中相关条款的规定施工，违背（条例）规定而发生安全事故的，乙方负全部责任。18、乙方必须符合下面相关标准中的条款：（中国安全生产法）（建筑施工现场环境与卫生标准）JGJ14620xx（施工现场临时用电安全技术规范）JGJ4620xx（建筑施工安全检查标准）JGJ5920xx（安全用电）GB38xx83（建筑施工高处作业安全技术规范）JGJ8091（建设施工作业劳动防护用品配备及使用标准）JGJ18420xx

8、四、其它1、未尽事宜，双方共同协商确定，或可签定补充协议。2、本安全施工协议本协议书一式两份，甲乙双方各保存一份，自签定之日施行，有效期限截止到工程验收结束。3、签订合同：本安全施工协议经双方签字后生效。甲方代表人签字：乙方代表人签字：年月日年月日安全施工协议书2甲方：下面简称甲方乙方：下面简称乙方二合同内容：甲方将商住小区一期的中央空调末端系统安装工程委托乙方进行安装施工，根据（中国合同法）、（建筑安装工程承包合同条例）以及有关法律、法规的规定，为明确双方在安装经过中的权利和义务，甲、乙双方遵照平等互利原则，经协商就如下条款达成一致，签订本合同，以便共同遵守。三、施工范围：商住小区1#2#、

9、4#、5#、7#、8#、11#、13#、14#、16#楼的室内中央空调末端工程安装包括风机盘、控制开关、外墙1.5米以内的风机盘配套管道及管道保温、管道过墙开洞、封堵等施工。四、工程地点：小区内。五、承包方式：清工承包法包工不包料。六、结算方式：每组风机盘以肆佰元人民币计算。七、付款方式：按工程进度付款，每栋楼施工至一半时，甲方付给乙方完成工程量的70%作为工程进度款，每栋楼完成验收合格后甲方付给乙方完成工程量的95%，剩余的5%在工程全部交工或一个采暖期后一次性付给乙方。八、安装施工期：总安装期：20xx年12月31日前完工详细各栋楼交工时间根据实际情况双方协商决定。九、关于材料供给的约定：

10、1、全部工程所用安装材料均由甲方提供。2、乙方需要的安装工具及脚手架由乙方自行提供大型工具除外500元以上十、施工准备：1、甲方须在双方确定的开工日前10日内做好安装施工的前期准备工作，并及时书面通知乙方代表到场验看，如发现问题，乙方应以书面形式通知甲方，甲方召集相关部门，在规定时间内，做好上述整改工作。2、安装开工前，甲方给乙方开具进场施工开工通知书并组织乙方相关人员，到现场做好施工技术交底工作。3、乙方应积极配合甲方完成上述准备工作，并在接到甲方书面通知后，及时到场验看，以保证安装工程如期开工。4、乙方进场安装前用书面形式通知甲方详细开工日期和安装班组负责人名单，甲方联络人签收回复乙方，甲

11、方签收确认的日期为正式开工日期，若甲方未将相关书面资料反应乙方，则开工日期相应顺延。十一、安装要求：1、开工前乙方要派出工程技术及施工人员到施工地现场认真核对甲方设计的中央空调图纸与甲方原有的给排水、强、弱电、消防管道、排风烟管道能否有冲突的地方，施行中如因与上述管道有冲突要局部改变管道走向而发生的工程量增加额度在安装费的18%以内含18%甲方不予签证，该费用已包含在总价中。2、甲方应向乙方提供相应的机房、管道井、风井等的土建部分布置设计图纸以便乙方进行相应的安装施工，未根据图纸要求和施工规范要求或未经甲方同意擅自改动位置或管道走向造成的反工，全部费用由乙方自行承当。3、空调的安装必须符合国家

12、规定的（通风与空调工程施工质量验收规范），如与本合同相关的国家质量标准发生变化时，则以国家最新公布的标准及规范执行。十二、关于工程质量及验收的约定：1、本工程执行中国暖通行业标准，乙方向甲方提供管道冲洗记录、打压试验报告，及其它证件和手续。2、质量要求：合格。3、在施工经过中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目，须提早与乙方联络，双方确认之后，方能对原计划施工方案做修改。4、工程完工验收，以施工图纸和施工规范作为根据，若甲方验收不合格，乙方则要重新安排安装调试直至验收合格为止。5、乙方安装完毕验收合格后，如被甲方或甲方装璜单位损坏的管道乙方不予负责如需修理工费由甲方支付。十三、关于安全生产和防

13、火的约定：1、乙方的施工场地应符合防火、防事故的要求，施工经过严格遵守安全施工规范，杜绝违章操作，杜绝安全生产事故。主要包括电器线路、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻的安全，造成损失或发生事故，由乙方负责赔偿，承当全部责任。2、施工中凡涉及改变房屋构造，拆、改承重墙，加大楼地面荷载，需经有关部门确认后方可施工。3、乙方应注意电器使用安全，确保登高施工的安全保障及其他施工经过的安全保障，并责令施工人员做好安全防护措施。施工现场发生任何安全十四、甲乙双方责任：甲方责任：1、根据国家规定提供施工期间的临时水源、电源。2、负责协调解决在施工经过

14、中与其他工种的相互配合，催促和指导乙方施工。3、负责在调试、检验经过中的监督、验收。乙方责任：装条件的提出施工整改意见。2、负责设备、施工材料在施工现场的保管、搬运、起吊、分层、就位等。3、遵守甲方制定的安全制度和各项管理制度，并负责本项目设备安装工程的施工安全及防护措施。提供中央空调安装施工资质证书、安装管理制度和上岗证及特殊工种操作证件，派员参加甲方主持的现场工程协调会或总包方、监理公司组织的有关施工单位的工作会议。4、负责编制施工进度计划表提交甲方，对安装现场实行专人管理，配备事故由乙方负责及赔偿，承当全部责任。负责组织施工人员进场，对施工环境情况进行全面了解，对不符合安专业管理人员施行

15、现场监理。5、负责正常安装经过中所需空调部件及材料的搬运、堆放。自备安装工程所需工具、机械和劳保用品。6、负责做好安全防护，负责清理施工产生的垃圾，做到工完场清。7、负责施工经过中造成质量事故，其返工费用和材料损失。十五、违约责任：1、甲方未按合同约定如期支付工程款，乙方有权顺延开工，并对工期的延误不承当任何责任。2、乙方因不能如期完工的，推延一天扣合同总款的0.3%作为工期延误罚款。3、任何一方单方面解除合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价百分之三十30%的违约金。十六、双方代表：1、甲方委派一名代表，负责安装现场工作的监督及联络协调。2、乙方委派一名代表，负责安装现场施工安排及联络协调。3

16、、双方代表经确定后，如确需变更的，须提早5个工作日，以书面方式通知另一方。十七、其他事项：1、本合同中的所有附件均不可分割，且对签署方具有同等效力。2、凡发生与本合同有关的争议，双方应进行友好协商。如双方无法协商一致，向工程所在地的人民法院提起诉讼。4、任何一方对由于不可抗力所产生的任何结果包括损失和延期交货不承当责任。受不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快通知对方，并于事故发生后五5天内将事故发生地的有关当局出具的证明文件用航空信或任何更快的方法寄给对方审阅确认。在获得合法证明后，可免于承当违约责任。十八、本合同一式贰份，双方各执壹份，本合同自双方盖章后生效。安全施工协议书3发包人：

17、承包人：承包人承包建设，为确保施工安全、文明，根据有关法律、法规，达成本协议书如下：一、项目大概情况1、工程名称：2、施工地点：3、计划开工日期：4、计划完工日期：5、施工主要内容：详细内容详见招标文件、施工图及工程量清单。二、施工经过中，发包人有权随时监督和抽查承包人施工人员的到位、施工质量以及施工进度符合性等情况。承包人应当积极提供便利与配合，包括提供内业等相关资料。三、承包人应根据国家、地方有关建设安全法律、法规、标准、规范和双方签订的（建设工程施工合同）以及本协议书履行安全施工、文明施工管理职责。四、如承包人在施工经过中发生事故、安全过失及不安全事件的，乙方应向甲方支付违约金，详细认定

18、标准和违约金标准如下：1、“事故的定义按国务院（生产安全事故报告和调查处理条例）中的规定确定。承包人造成事故，应向发包人支付违约金180万元。2、“严重安全过失是指在施工经过中，损坏发包人或公共的设施设备造成直接经济损失2万元含以上；发生交通、火灾、施工、工伤造成人员轻伤或直接经济损失2万元含以上的。承包人造成严重安全过失，应向每次发包人支付违约金5万元-40万元。3、“一般安全过失是指在施工经过中，损坏发包人或公共设施设备造成直接经济损失5000元含以上至2万元下面；发生交通、火灾、施工、工伤造成人员稍微伤或造成直接经济损失5000元含以上至2万元下面的。承包人造成一般安全过失，应向每次发包

19、人支付违约金1万元-5万元。4、“不安全事件是指在施工经过中违背有关规定，其程度未构成安全一般过失的，但造成直接经济损失在5000元下面20xx元含以上的。承包人造成不安全事件，应向每次发包人支付违约金20xx元1万元。5、承包人发生不安全事件、一般安全过失累计3次以上，或发生严重安全过失或事故的，所导致的人员伤亡和经济损失全部由承包人承当，发包人有权单方提早解除双方之（建设工程施工合同）。五、除发包人和承包人双方在（建设工程施工合同）的约定外，承包人还应承当下列安全施工责任：5.1承包人应按安全施工管理方面的有关规定、标准和规范，配备安全管理机构、合格的安全管理人员，负责处理全体工作人员和劳

20、务人员的安全保护和防止事故等问题。承包人假如在工程施工中发生安全事故，发包人按本协议追查承包人责任。5.2承包人应制定切实可行的安全、文明施工措施，十分注意进场即落实承包工程范围的楼梯照明、楼板孔洞的安全防护、防高空坠落，防物体打击，安全用电，防火、防爆等措施。5.3合同期内，工程师以为需在工程安全方面采取紧急措施，承包人无力承当或拒绝承当的，发包人有权雇用第三方从事该工作，有关费用由责任方承当。5.4承包人应熟悉并接受发包人、监理人在安全、文明施工方面的管理要求。5.5在工程施行经过中，承包人应对其承包施工范围内的所有现场操作的稳定性和安全性负全部责任，并且应对现场的所有人员的安全充分重视，

21、保持施工现场和施工经过有条有理，避免发生人身事故。5.6承包人应在进场后三日内，向现场保卫部提交作业人员和现场管理人员的名单、相应照片及有效身份证明，由其统一制作入场证。未按要求出示入场证的，将被拒绝进入现场。持证人被停止雇用时，入场证应停止使用或作废。工程师和任何被其受权的人员有权进入工程现场和存放或储备材料和成品的车间或仓库等场所，承包人应提供相应的便利和配合。5.7承包人在现场搭设的临时设施、仓库和施工现场必须设置相应用处和一定数量的消防器材，到达安全规定的要求。承包人应按发包人、监理的要求在施工现场设置、安装标准安全警示牌，合理放置灭火器等消防器材。施工经过配备专人管理，保证这些警示牌

22、规范放置和消防器材的有效使用。所需费用已包含在本合同总价中。易燃材料要设专用仓库保管。施工区域内禁止吸烟，如有违背，承包人应按500元/人、次向发包人支付违约金。5.8承包人在安全施工与管理、防火安全、扣件式钢管脚手架、三宝四口五临边、塔式起重机和施工临时用电等方面，应当遵守国家规范，如有违背，承包人应根据发包人按情节和后果确定的违约金标准支付500-5000元/次。5.9承包人在施工期间中遇有毒有害气体或物质，应设置防毒设施。由于承包人防护措施不力，导致施工现场人员、相关管理人员、周边居民等人的生命安全受伤害,由此产生的一切后果均由承包人承当。5.10承包人应保证正在施工中的现场所有部位的照

23、明，做好疏散楼梯和其它各区域的安全防护。5.11为保护工程或为了公众及其别人员的安全及方便，在必要的时间和地点，或在监理工程师和有关主管单位提出要求时，应以本人的费用提供并维修所有的照明、护栏、围墙、警告标志及守卫设施。5.12应对下属班组施工人员进行经常性安全培训，教育本班组职工遵章守纪，严格执行各项安全技术操作规程规范和规章制度，杜绝违章行为发生，对本班组施工人员和作业面所发生的安全事故，承当一切损失和责任。5.13承包人应承当的其他安全施工责任：六、除发包人和承包人双方在（建设工程施工合同）的约定外，承包人还应承当下列文明施工责任：6.1承包人在物料堆放、建筑垃圾、高空废弃物处理、控制扬

24、尘、噪音、有毒有害污染、工地环境卫生、办公、宿舍、食堂、厕所和浴室管理等方面，应当遵守国家规范，如有违背，承包人应根据发包人按情节和后果确定的违约金标准支付300-5000元/次。6.2施工期间，承包人必须服从地方政府和城建、环卫、交通、公安等主管部门关于城市建设施工管理的规定，施工噪音、环境卫生、排水、排污、占道、施工场地交通等应符合上述规定的要求，并负责办理有关手续，自行承当建筑垃圾处理清运费、渣土受纳费、环保噪音费、排污费、人行道和绿化带的临时占用费等。通用条款第21.1款、第21.2款中所采用的安全防护措施的申请手续由承包人办理。6.3根据环保部门的规定制定并施行防止污染方案。采取一切

25、合理措施，保护工地及其周围环境，避免污水、噪音、粉尘排放或由于其施工方法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰。6.4承包人必须按厦门市安全文明施工的有关规定执行，若被有关监督部门查到未达标，承包人应按每次10000元向发包人支付违约金，若文明施工三次未达标，承包人应返还全部的文明施工措施费。6.5在市相关主管部门(含质监站)组织的安全文明施工和工程质量检查中，被通报批评或勒令停工整顿等的，承包人应按每次2万元向发包人支付违约金。6.7承包人在施工、完成工程和修复缺陷经过中所必须的一切操作均不应对公众便利或公用道路或通往属于发包人或别人财产的人行道的进入、使用或占用，产生不必要或不适当的干

26、扰。6.8承包应防止承包人或其它的任何施工、运输车辆对通往工地或位于通往工地道路上的任何道路或桥梁造成毁坏，并应免除发包人因而遭到投诉、索赔或诉讼。6.9承包人应自行安排在公共道路使用特殊施工车辆的十分许可证，并承当有关费用。6.10承包人负责承包工程范围内所有施工单位的土头、下脚料等垃圾和不再需要的临时工程设施的清理和外运至红线范围以外、雨水和污水的去除以及厕所、浴间等的卫生，保证日产日清，没有积水或其他障碍，确保施工现场清洁和施工通道通畅。6.11承包人不应在工地存放与工程无关的材料、设备、构配件或不合格品等。6.12承包人应承当的其他文明施工责任：七、承包人违背本协议第五条或第六条约定累

27、计五次以上的，发包人有权单方解除双方之（建设工程施工合同）。八、因执行本协议需产生的费用由承包人负担，并已计入合同总价，发包人不另行支付。承包人因违背本协议约定而遭受的一切责任、损失和罚款均由承包人承当，并赔偿发包人因而遭到的全部损失。九、发包人因本协议约定单方解除双方之（建设工程施工合同）的，承包人应向发包人支付本合同总价20%的违约金。承包人还应承当其他一切后果和责任。十、本协议约定违约金缺乏以赔偿发包人损失的，承包人应继续承当赔偿损失责任。十一、发包人有权从未付的工程款中直接扣除承包人按照本合同应承当的违约金、赔偿金、欠款等。十二、本协议作为双方之（建设工程施工合同）的附件，应与其同时签

28、订，并自签订之日起生效。本协议一式四份，双方各执两份。十三、本协议未尽事宜，按照双方之（建设工程施工合同）执行。发包人：法定代表人或受权代表：承包人：法定代表人或受权代表：签订日期：年月日。安全施工协议书4甲方(设备管理单位或行车组织单位)：乙方(施工单位)：根据乙方年月日与南宁铁路局签订的施工合同(合同号：)，乙方承建工程施工，根据铁道部、铁路局有关规定，为确保施工期间营业线的行车安全，经甲乙双方协商达成下面协议：一、工程大概情况1施工项目：2作业内容：3施工地段标段：4计划施工期限：年月日至年月日共天。5影响范围或影响营业线行车安全的问题：二、技术标准、规程和规范双方所遵循的技术标准、规程

29、和规范：。三、安全监控措施1乙方要严格按审定的施工方案、范围和批准的封锁时间、慢行计划组织施工；施工前必须制订确保行车安全的措施和应急预案，施工中应认真组织施行。2需要配合、监督的作业计划，乙方须在开工前72小时以书面或电报、传真通知甲方，需停电时须在开工前24小时以书面或电报、传真通知甲方，通知应明确配合内容及影响范围；并填写“施工准入申请表一式两份，经甲方签认后方可进入施工。3乙方应指派经培训考试合格的安全员、驻站联络员和防护员负责施工安全、联络及防护工作，上岗时须持有上岗证和佩戴附有照片的上岗标志上岗证应填有安全员、监护员的姓名、职务及培训情况；上述人员应保持相对稳定。4甲方接到乙方的通

30、知后，应根据工程实际指派名技术业务熟练、责任心强并经培训合格的路工担任安全监督检查人员，对施工安全和工程质量施行监督检查。5甲方应对乙方的施工作业进行全经过监督检查，发现乙方有违章作业、施工质量不合格、危及行车安全等隐患时，应立即通知乙方整改或停止施工，并发出（施工质量、安全整改通知书）或（停止施工通知书）。6乙方必须严格执行“九不准制度；接到甲方发出的（施工质量、安全整改通知书）或（停止施工通知书）后，应立即对指出问题进行整改或整顿。7甲方应加强对乙方施工的点前准备、点中控制、点后开通及逐步提速等情况的监督，实行开通、提速检查签认制度。8甲乙双方安全监督检查人员应加强检查、互控，并做好日常监

31、督检查工作记录。四、结合部安全管理1在防护区段内，营业线铁路技术设备的日常养护维修由甲方负责，因施工影响铁路技术设备正常使用时由乙方负责。2架空线路、拨接线路、铺设道岔、设备大中修等施工地段及前后50米范围内的行车安全由乙方负全部责任；如乙方不具备技术气力确保线路设备正常使用时，可委托甲方承当任务，甲方承当相应的安全责任。3如施工影响范围内出现因质量安全造成营业线发生险情时，乙方必须立即组织抢修；如甲方配合抢修，发生的一切费用由乙方承当；如系自然灾祸则另行处理，但双方必须积极抢修。4发现施工危及行车安全时，甲方有权责令乙方采取措施恢复行车条件或停止施工，紧急情况可采取慢行或封锁等措施，责任及损

32、失由乙方承当。5向封锁区间开行路用列车的措施、办法由乙方制定：五、安全及违约责任乙方应负责任1对施工安全全面负责。2乙方因不履行协议约定而影响工期，或因施工责任造成营业线设备损坏和影响行车安全、构成行车事故的，乙方负全部责任，并向甲方赔偿经济损失。3在防备区段内，因施工责任造成营业线设备损坏，由乙方按规定赔偿。甲方应负责任甲方对乙方施工行车安全负全面监督责任。甲方因未履行安全协议而影响工期时，应向乙方赔偿由此造成的实际经济损失；因安全监督渎职，造成营业线设备损坏、影响行车安全或构成行车事故时，甲方亦负重要或同等责任，并承当相应的经济赔偿。六、安全监督检查、配合费费用计算和支付按本细则第七十九条

33、规定执行。七、其他事宜1乙方应按与甲方约定的位置埋设电缆；损坏原有线路、排水、防护、加固设备等设施的，应及时按原貌恢复；恢复不了的应给予甲方或相关设备管理单位经济赔偿。2乙方在电缆径路上施工时，严禁机械作业；人工开挖至20厘米及下面深度时，禁止使用尖锐、锋利工具，应沿电缆走向的垂直方向轻刨、轻挖探找电缆；填土不能填埋电缆径路；需电缆外露时，应用钢管防护，并派人昼夜守护。3乙方进行开挖施工的弃土，须按甲方指定的位置堆放；暂时堆放时，应采取措施以防止弃土污染道床。4乙方因施工需要临时移动甲方或其他设备管理单位的相关设施时，应先获得甲方或相关设备管理单位的同意；产生移动费用时，由乙方支付给甲方或相关

34、设备管理单位。5乙方在甲方既有的车辆红外线检测设备或信号、通信设备电缆区段施工时，应按甲方要求采取防备措施；在线路上安装临时加固设备时，应有良好的绝缘设施以确保轨道电路安全。6乙方在车站施工时，施工机具、路料、弃土等应按设计或甲方指定的位置存放；在旅客站台施工时，应按规定采取安全措施设置隔离栅栏等，确保旅客和工作人员人身安全。7甲方应在工程项目开工前5日向乙方提供地下管、线、电缆等隐蔽设施的准确位置，无法提供准确位置时，应与乙方共同划定安全防护范围，施工时派人到现场监控、指导。八、未尽事宜由甲乙双方另行约定。九、本协议有效期：自签订之日起至工程施工完成之日止。十、本协议一式份，甲乙双方各执一份

35、，铁路局设备管理单位主管业务处、安监室和项目管理单位各留存一份；施工队和施工所在车间应存其副本复印件。甲方：乙方：委托法定代表人：委托法定代表人：地址：地址：联络联络年月日年月日甲方主管业务处盖章乙方主管业务处盖章年月日年月日安全施工协议书5甲方发包方：乙方承包方：该工程为民房住宅一栋，为明确双方权利责任，根据（中国经济合同法）和（建筑安装工程承包合同条例）等有关法律法规签字本合同，双方共同遵守。第一条：工程名称：住宅平房一栋第二条：工程地点：第三条：工程大概情况：该住宅毛石基础、地圈梁、红砖构造、钢筋混凝土现浇面，建筑面积为平方米。第四条：承包方式：包工包料，包括人工费、设备费、模板租赁费、

36、脚手架、工具、用具安全费以及主体工程所需一切建筑材料费，均有承包方自构，甲方把关材料质量。第五条：工程施工根据：以甲方提供图纸及施工讲明书为根据进行施工。如需要变更的双方协商。第六条：承包金额：每平方米人民币元，共平方，共计元，完工决算按实际建筑面积结算。第七条：付款方式：基础工程完成付给人民币完成付给人民币元，内外墙抹灰完成付给人民币元，余款工程全部完工后一次性结清该款。第八条：施工工期为天，自年月日止。如有不可抗拒的天气变化造成停工，工程双方协商顺延。第九条：双方的权利与责任：甲方的权利与责任一甲方有权监督所用的工程材料，劣质材料不得使用。二工程质量监督有甲方指定人员，发现质量问题及时提出

37、。三甲方必须按合同规定的执行，付款到位，否则造成停工由甲方承当责任。乙方的权利与责任一乙方有权自主组织精干施工人员对工程质量严格要求，按图纸及施工讲明施工，确保工程质量过关。二在施工期间确保安全，不得违章做业，如造成不安全事故由乙方承当责任。第十条：工程完工后由甲乙双方组织有关人员对工程验收落实好双方的权利与责任，任何一方不得违约，否则由违约方承当经济损失和法律责任。第十一条：本合同一式二份，双方各执一份，签字后具有法律效力。甲方签字：乙方签字：签约日期：年月日安全施工协议书6为贯彻“安全第一，预防为主方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、电网和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一

38、致签订本协议。第一条工程项目：第二条施工地址：第三条甲方安全责任1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开场施工前报甲方备案。3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及催促检查的义务。甲方有权检查催促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。4、甲方指派同志负责与乙方联络安全生产方面的工作。5、甲方负责签发工作票，对工作票所填写的安全措施能否正确完备负责，并履行工作票许可手续。6、甲方有权对乙方介入施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。7、乙方在施

39、工中发生的甲方电网、设备事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院（十分重大事故调查程序暂行规定）所规定的特大事故，甲方有权催促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。8、甲方不得要求乙方违背安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承当责任。9、发生下面情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承当：1人身伤亡事故；2发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；3发生厂内火灾事故；4发生违章作业、冒险作业不听劝告的；5施工现场脏、乱、差，不能知足安全和文明施工要求的。第四条乙方安全责任乙方作为工程项目的承包单位，对工程施

40、工经过当中发生的人身伤害、设备损坏事故承当安全责任。乙方应切实履行下面安全责任：1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度；严格执行（电业安全工作规程）、（电力建设安全工作规程）、（电力设备典型消防规程）等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。4、施工期间，乙方应设有专职安监人员，少于30人者设兼职。乙方

41、指派作为安全工作联络人。5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工经过正确、完好地执行，无措施或未交底严禁布置施工。6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须知足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。7、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人员名单包括临时增补或调换人员与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。开工前，乙方应到甲方办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场，出入证严禁转借别人

42、。8、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。9、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。10、乙方施工经过当中需使用电、水源，应事先与甲方获得联络，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。11、乙方施工经过当中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。12、乙方必须接受甲方的监督

43、、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。13、乙方施工经过当中发生人生伤亡、电网和设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。乙方应执行国务院（十分重大事故调查程序暂行规定）、（企业职工伤亡事故报告和处理规定）和（电业生产事故调查规程）。对人员在施工中发生的人身伤亡事故，还必须立即用电话、电传或电报等向事故所在地的政府安全管理部门、公安部门、工会报告，按规定组织调查处理，并由乙方统计上报；如发生国务院（十分重大事故调查程序暂时规定）所规定的特大事故，还应立即通知当地政府、公安部门，并要求派人保护现场。乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。

44、第五条甲乙双方联络方式及响应甲乙双方应以工作联络单、传真、电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联络时，应于4小时内予以响应。第六条施工安全保证金甲方预留工程款的10%作为乙方的安全保证金。乙方在施工经过当中未发生人身重伤、电网和设备及以上事故，于工程完工验收后将该保证金全额退还；若施工经过当中发生下列有乙方责任的安全事故，扣除相应数额的安全保证金：1发生人身死亡事故、电网和设备重大事故，扣除全部安全保证金；2发生人身重伤事故、电网和设备事故，扣除50%安全保证金；3乙方人员发生违章行为的经济处罚，按处罚规定从安全保证金内扣除。第七条违约责任1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤

45、害、设备损坏等财产损失，由责任方承当相应责任，并赔偿对方或第三方因而造成的全部损失。2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承当由此造成的一切损失。3、发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产赏罚规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承当相应的违约金。4、乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未把握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不知足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承当。5、乙方人员安全工作规程抽考不合格，乙方应承当50元/人次

46、的违约责任；特种人员无证上岗乙方应承当100元/人次的违约责任。6、乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。7、乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备等，乙方按100元至500元/人次承当违约责任。8、乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，乙方按200元至1000元/天承当违约责任。9、施工经过当中发生人身伤亡、电网和设备事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应承当3000元至10000元/次的违约责任。第八条甲乙双方约定的其他事项：无第九条本协议执行经过当中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方能

47、够向当地人民法院提起诉讼。第十条甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。第十一条本协议有效期限：自年月日起至年月日止。第十二条本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。安全施工协议书7甲方：乙方施工责任方：甲方承建的，现委托乙方现浇工程施工。为了明确工程内容及双方责任，特约定如下条款，共同遵守执行：一、工程内容乙方负责现浇甲方提出来的项目。二双方的权利和义务1乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。2在施工经过中所有人员，发生交通、施工、机电、消防等安全事故，要立即抢救伤者，采取措施减少财产损失，保护现场，积极主动的配合处理事故。所有发生任何安全事故由乙方负责，与甲方无关。3乙方人员必须遵守劳动纪律，在工作中按规定正确佩带和使用个人防护用品，严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗，严禁在工地内私拉电线；凡乙方人员违背本条款规