建筑水电安装合同.docx

《建筑水电安装合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑水电安装合同.docx（44页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建筑水电安装合同建筑水电安装合同在人们愈发重视契约的社会中，越来越多事情需要用到合同，它能够保护民事法律关系。拟定合同的注意事项有很多，你确定会写吗？下面是我整理的建筑水电安装合同，仅供参考，欢迎大家阅读。建筑水电安装合同11.安装工程名称：_。2.工程地点：_。3.工程范围：本合同所附图纸及估价单。4.完工期限：本安装工程将配合甲方在_建造工程完工后六十天内，完成安装工程，其中包括_主机试验运行。5.安装工程总价格：_美元整。6.安装工程付款进度：第1期：甲方在本合同开场施行时，付给乙方工程总价15%，即_美元整;第2期：甲方在a港口造船工程开场时，付给乙水电安装合同范本方工程总价15%，即

2、_美元整;第3期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价10%，即_美元整;第4期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40%，即_美元整;第5期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_美元整;第6期：在工程验收合格后，甲方付设备安装合同范本给乙方工程总价余额的10%，即_美元整。7.违约罚款：因乙方原因未准时电梯安装合同范本完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，天天按总价的1%计算，即_美元整。8.增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部

3、份工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。9.监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监门窗安装合同范本工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正钢构造安装合同范本确施工，不得以任何借口置之不理。10.工程停止：若甲方通知乙方将工程停止，其原因并非应由乙方负责者，乙方可停止并要求甲方根据已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用，在已交款中增付或扣除。11.工程保管：在工程开场时，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾祸外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。

4、如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期，以供甲方核对付款工程安装合同范本之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。12.工程保证：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证电气安装合同范本工程质量良好一年。13.附带条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其别人员遭到损害，乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或安装施工合同范本与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。14.附件：本合同附件应视为本合同的一部份，与其他条款有同等效力。15.合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。1

5、6.附加条款：主机的保养-锅炉安装合同范本乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对_主机保养服务一年，每六个月派员一次维护正常运行。本合同按双方所签日期生效。甲方(盖章)：_乙方(盖章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_签订地点：_签订地点：_建筑水电安装合同2总承包方：(下面简称甲方)分包方：(下面简称乙方)根据（中国合同法）、（中国建筑法）等有关法律、行政法规的规定，确认总承包人鉴定的杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的建设工程施工合同，工程招标文件、招标答疑等条款的前提下，结合本工程详细情况，经双方协商，就杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的水电、消防、暖通等的所有设备安装

6、工程的分包施工，达成如下协议。第一条工程大概情况一、工程名称：杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程二、工程地点：杭州余杭区余杭镇太炎路三、分包工程内容及范围：水电、消防、暖通等的所有设备安装工程，招标文件要求报价及提供的施工图范围内的水电、消防、暖通等的所有设备。第二条安装工程分包方式，包工包料、包安全文明标化，材料自行采购，招标文件要求指定产品规定采购进入。第三条工程施工期限一、根据总承包合同的要求以及总承包人的工程进度计划，约定本分包工程的施工工期与总包同步完工，开工日期以20_年3月1日为准。二、涉及分包工程内容延误工期，发包人(建设单位)签证，工期相应顺延。由于分包方本身原因，造成工期

7、延误，一切责任由分包单位承当。三、如总包方本身的原因造成未能按期完工，分包单位工期相应顺延，与分包单位无关，一切责任由总包单位承当。第四条工程质量一、根据总包合同要求及投标书承诺，本工程质量要求必须到达合格等级，并确保验收通过。二、本分包工程以（建筑工程施工质量验收统一标准）以及相关应的“质量验收范围及评定标准和消防验收标准作为评定工程质量等级的根据。三、如因分包原因达不到合同要求的质量标准，分包方必须无条件返工。直至合格，并承当由此而产生的一切费用。四、分包方在分包工程施工经过中应严格根据现行的施工规范、消防工程施工验收规范及建安工程质量检验、评定标准施工，安装材料必须根据招标文件要求的材料

8、品牌、质量等级、产地要求，确保分项质量到达设计要求。如发现违规施工，经总包方提出后，分包方仍不整改，影响了合同要求的质量等级的评定，总包方有权单方面终止合同。第五条工程款支付结算一、工程费用取费标准：按本分包工程合同价加本分包工程结算调整增加的总价为基数，交总包方10%的管理费，临时设施生活区及一至三级施工用电由分包单位无偿安装，以后的施工用电及维修由总包单位自行管理。二、工程款的支付方法：每月已完成工程量经监理单位、代建单位、建设单位总包方审核后的70%经总包方扣除相应的费用后支付给分包方，分包方的工程款支付方法与总包方同步进行，工程完工符合国家验收标准并到达合同要求;整体工程结算审定完毕后

9、三个月内支付至本分包工程结算价的95%;余款5%作为工程保修金(不计息)。第六条双方职责一、总包方职责1、向发包人领取施工技术经济文件，及时向发包人收取工程款。2、确认分包方编辑施工组织设计并催促施行。3、按本合同规定及时向分包方支付工程款。4、在接到分包方结算和交工验收资料后及时组织向发包人结算工程价款，并按本合同规定与分包结算工程款。二、分包方职责1、组织协调与安装工程有关各方面关系，组织质量、环境、安全、文明标化等各种审核，并组织有关部门的检查，直至验收合格为止。2、本分包合同内容必须自行完成，自报月形象进度款，不得再转包分包。如擅自转包分包，总包方有权单方面终止本合同。3、分包方负责组

10、织工程管理班子(分包方资质与对分包单位的管理制度施工前必须上报总包方，班子人员名单在工程施工前另行书面报总包方，并附上岗复印件)，负责工程一切技术及管理工作，工人进场前必须将进场人员的花名册报总包方，特殊工种人员附上岗证复印件。4、随时受总包方监督及指挥，外来合同工应“三证齐全，并办理好暂住证等手续。违约责任：甲方未能按承包合同内规定履行，除完工日期顺延外，补偿乙方由此而发生的经济损失，若因业主方原因造成工程停建、缓建或设计重大变更等，造成的停工损失，甲方不承当赔偿，甲方配合乙方向业主方申请补偿，甲方未能按合同约定日期支付工程款工资，甲乙双方未能达成延期付款协议，乙方能够停止施工，甲方承当违约

11、责任，并赔偿乙方经济损失。乙方未能按双方合同的规定履行本人的职责造成工程质量不合格，引起的返工、返修费用，包括材料费全部由乙方承当，使甲方工期延误造成一切经济损失由乙方承当，在施工期间，乙方盲目施工，机械操作人员无证上岗，违背安全操作规定所发生的安全事故，由乙方负责处理并赔偿。双方在执行合同经过中假如发生争议应协商解决，协商不成任何一方均可向浙江杭州合同促裁委员会申请仲裁，可以向当地人民法院起诉。本合同一式四份，总承包方持二份，分包方二份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日建筑水电安装合同3甲方：乙方：为了适应市场经济发展需要，建

12、立规范有序的建筑劳务市场，根据国家有关法律法规的规定，准许平等，资源，合理和诚信的原则，明确双方的责任，权利和义务，结合本工程的详细情况，经双方协商一致，达成下面协议：一、工程大概情况：1、工程名称：灵璧广业凯旋门1#楼2、工程地点：灵璧县迎宾大道3、构造类型：框架剪力墙构造二、承包内容、工期及质量标准1、承包范围：1#楼图纸范围内所有地坪(含地坪清理、冲洗、做灰坪、做细石混凝土地坪及成品养护和后期的维修等内容)2、现场文明规范要求：市县级文明现场标准3、承包方式：保工不包料，小型工具自备。4、工期：以项目部制定的进度计划为准，实行奖罚制度。5、工程质量：合格工程标准三、承包价格及付款方式：(

13、1)承包价格：按每平方米壹拾壹点伍元(￥11.5元/m2)计(以所做的房间实际面积计算即房间的净长乘以净宽)(2)付款方式：工程完工支付总工程款的50%，年底付至95%，剩余5%工程款作为维修金一年后付清，如中途退场，无论什么原因结清已完成工程量的50%,自动清场余款不予再结算。四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日建筑水电安装合同4发包方(简称甲方)：承包方(简称乙方)：按照（中国合同法）、（中国建筑法）（中国劳动法）及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信

14、誉的原则，结合施工现场的详细情况，甲方将该工程水暖、电器承包给乙方施工，经双方协商一致，达成下面协议条款。一.工程大概情况建设单位名称：工程名称：建设地点：标段(栋号)：建筑面积(水暖、电气)：各标段以土建完工实际面积为准总建筑面积：暂定为二、乙方进场人数(附名册)乙方按国家有关规定，聘用临时工并签订劳动施工协议，按本工程承当的内容，组织进场所需工种人员，并按榆树市流动人员管理办法、作到“三证齐全，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。三、工期进度要求(一)开工日期：年月日(二)总(日历)工期：个月(三)详细工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。四、承包方式与范

15、围(一)承包方式：包工、包料、包工具、包工期、包安全、包文明施工。(二)承包范围：1.给排水安装：图纸内的全部内容，2.电气安装：包括穿线管的预埋、管内穿线、桥架安装、电箱的安装，防雷接地、灯具安装，;室内开关插座的安装、等电位连接、水泵、动力箱、电控箱等设备安装等3.弱电安装：用户箱、电话、电视、宽带线管预埋底盒安装，楼宇对讲系统的线管预埋底盒安装等。4.以设计图所列和投标文件中的所有分部、分项施工范围。5.水电测试、试通水、试通电等。6.工长及管理人员由乙方本人配置，费用由乙方自行承当。(三)乙方承包工程相应的单价合计元/，总价万元。1.该工程图纸范围内的水电安装人工费及管理费，乙方负责为

16、所属员工购买意外伤害保险。2.所需固定工具、手动工具、焊机、套丝机、沟槽机、热熔机、切割机、试验工具等所有工具费用;均有乙方本人承当。3.需水电相配合的其他分包班组的配合(如消防、通风、照明、施工用电线、电表等)。乙方进入施工时，一律由乙方自备。施工中所用的水电费由乙方自行承当。4.对于设计变更，人工费增加5万元以内的甲方不再对乙方补价;超过5万元，超出部分按实际发生结算。五、工程要求：(一)质量要求：按国家质量标准和工程质量验收标准组织施工。1.必须具备于本人承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。2.乙方必须根

17、据国家有关规范和标准，根据设计图纸(含书面通知)和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并到达合格标准。3.乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工经过的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。4.乙方必须对进场使用的材料送实验室检测，合格后方可用在工程上，检验不合格的材料一律去除出场。5.乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护，其保护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。6.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。一切损失由乙方本人承当。8.保修期为二年。(二)工期要求1、乙方必须按甲方制定的进度计

18、划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督;工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。2、工期延误(1)乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。(2)如因乙方本身原因延误工期，一切损失(含建设方罚款)由乙方自行承当;甲方处以乙方双倍罚款。(三)安全施工要求1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范要求组织施工检查。3.乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育

19、不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。4.乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。5.乙方在施工经过中所发生的(包括由乙方原因造成的人员)工伤、死亡、均由乙方负全部责任，甲方不予承当。六、结算公式1、乙方每次向建设方申报工程进度款后，向乙方支付工程款的%。2、安装调试一次性完工验收合格后，甲方向乙方办理工程完工结算手续后的30日内甲方向乙方支付到工程款的95%。3、5%的维修质保金，两年后一次性支付。4、在质保期内因质量问题，甲方通知乙方进行维修若乙方维修不及时甲方有权按比例扣除维修质保金。七、违约责任处理(一)凡出现下面情况均视为违约：1.

20、乙方工程施工质量未到达本协议所列述的各项工程要求;2.乙方擅自将承包的工程再行转包、分包;3.其他造成工程各种损失的过失行为;4.乙方不履行或擅自变更一切及单方解除协议。5.不服从甲方的管理。(二)违约处罚1.乙方不按质量工期要求施工的违约行为，甲方有权以口头和书面指证。若乙方不予及时整改和纠正，甲方有权终止合同，并追赔由此带来的损失。2.对其他违约行为守约方有权向违约方追罚三万元的违约罚金。3.乙方必须确保本人劳务队伍的工资及生活费的发放，杜绝使用童工。若乙方的劳务队伍在施工期间至完工验收3个月内，劳务队伍人员出现劳务纠纷问题，劳动监管部门每出面一次罚款1000050000元。(三)其他赏罚

21、约定发生治安案件，除乙方自行承当相应责任外，同时接受甲方的处罚，第一次罚款10000元。再次发生，则乙方自动接受无条件的退场处理，由此带来的工程损失由乙方负责。九、附则：(一)本协议发生纠纷时，应由双方及时协商，协商不成时，双方均可向各级经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉，但处理纠纷期间，任何情况下不得影响工程施工，若影响正常施工超过两天，视为乙方自动终止协议，乙方承当全部责任，甲方有权另找施工队伍。(二)本工地人员的建筑工程群体保险由乙方购买，乙方可购买其他险种进行补充，若发生意外事故，经过处理由乙方同保险公司和当事人(或其亲属)进行处理。所涉及费用在保险公司承当范围外的由乙方

22、承当。(三)本协议一式_六_份，甲方执_五_份、乙方执_一_份，双方所执协议具有同等法律效力。(四)本协议自双方签字之日起生效，至工程保修期满完后自动失效。甲方(盖章)：乙方(盖章)：甲方法人乙方法人或委托代理人(签字)或委托代理人(签字)年月日年月日建筑水电安装合同5发包方(简称甲方)：承包方(简称乙方)：按照（中国合同法）、（中国建筑法）及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信誉的原则，结合施工现场的详细情况，甲方将该工程：南山福桂苑商业、#楼项目的水电安装工程承包给乙方施工，经双方协商一致，达成下面协议条款。一、工程大概情况工程名称：南山福桂苑小区工程地点：六安市六舒

23、路与金裕大道穿插口。二、工期进度要求详细工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。三、承包方式与范围承包方式：包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工。四、工程质量要求：1、甲方提早提供完好的蓝图及蓝图电子版，及施工用水用电。必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。2、乙方必须根据国家有关规范和标准，根据设计图纸(含书面通知)和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并到达合格标准。3、乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工经过的记录，并接受甲方的质量检查

24、及现场签证和各种试验。4、乙方进场材料要严格按图纸设计要求及国家现行规范规定，所有进场材料须有出厂合格证及复试报告。对检出的不合格品(项)，乙方必须无条件地进行及时整改，直至通过质量检验到达要求。5、乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工，乙方还要应赔偿相应的材料费。6、对在管理进度质量安全文明施工等方面严重缺乏或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚，严重者清退出场。7、乙方负责现场所有临时水电的安装工作。8、夜间施工乙方必须派专人值班，负责施工用电照明等。9、本工程保修期限为3年，自工程完工验收合格起算。五、工

25、期要求1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督;工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。2、乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。六、付款方式:第七条安全施工乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因而发生的费用，由乙方承当。进入施工现场必须戴好安全帽，严禁穿拖鞋或硬底鞋上班，严禁在龙门架或塔吊下逗留，不得酗酒，更不得

26、酒后作业，施工现场严禁打闹和嬉戏，以上如有违背者，每人次罚款500元(带头组织加倍处罚)。如由于乙方人员违章作业与不遵守安全操作规程造成的安全事故，全部的责任与经济损失均由乙方承当，甲方不承当任何责任。八、违约责任处理(一)凡出现下面情况均视为违约：1、乙方工程施工质量未到达本合同所列述的各项工程要求;2、乙方擅自将承包的工程再行转包、分包;3、其他造成工程各种损失的过失行为;4、乙方不履行或擅自变更一切及单方解除协议。5、不服从甲方的管理。(二)违约处罚1、乙方不按质量工期要求施工的违约行为，甲方有权以口头和书面指证。若乙方不予及时整改和纠正，甲方有权终止合同，并追赔由此带来的损失。2、对其

27、他违约行为守约方有权向违约方追罚相应的违约罚金。3、不服从甲方的管理，在工作中出现扯皮、推诿及整改不及时，造成甲方管理困难对乙方每次罚款20_5000元的。4、本合同乙方签字认可后，需要承当经济和法律责任。九、附则：1、本合同发生纠纷时，应由双方及时协商，协商不成时，双方均可向项目所在地人民法院起诉，但处理纠纷期间，任何情况下不得影响工程施工，若影响正常施工超过两天，视为乙方自动终止协议，乙方承当全部责任，甲方有权另找其他队伍。2、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份3、本合同自双方签字之日起生效，乙方施工质量验收符合要求，工程款全部付清后，本合同自动终止。甲方：_年_月_日乙方：_年_月_日建筑

28、水电安装合同6甲方：乙方；经甲乙双方.协商一致，就乙方承接塑钢门窗生产安装工程达成一致意见，特制定本合同。一、工程名称：二、工程地址：三、工程范围：包工包料四、工程量：塑钢单玻推拉窗约。中空塑钢推拉窗约。五、工程选用品牌、型号、颜色。1.塑钢门窗选用型材；2.型材型号：80、76型；白色；3.玻璃采用白色玻璃单玻厚度；中空。六、工程造价1、塑钢门窗包括材料加工、运输、安装、塑钢平开窗单价：元/个、塑钢推拉门、窗单价：二轨单玻推拉窗元/三轨单玻推拉窗元/三轨中空推拉窗元/2、塑钢门窗合计价款约：元七、工程工期：1、乙方于年月日进场安装，至年月日前完成塑钢门窗的安装任务。在施工中若不能按甲方总体进

29、度的要求完成工作量，甲方可单方面终止合同的履行，乙方自行退场，甲方不支付任何费用。2、如遇下面情况，工程顺延：1属承包范围内的重大设计变更；2因土建方原因造成乙方不能进场施工的情况下。八、工程验收：1、工程完工，乙方会同甲方有关部门对门窗工程进行初验。2、工程验收标准，按现行国家行业产品技术标准及现行国家工程质量验收标准。九、付款方式和结算方式1、工程进度到塑钢门窗框安装完毕，付总造价款的%，门窗扇安装完毕付总价款的%，工程完工验收后付总价款的%。2、工程完工验收合格后，扣除总价%的质量保证金，质保期满后甲方一次性付清质保金给乙方。十、甲乙双方应履行的职责1、甲方应选定该工程塑钢门窗的造型，并

30、确定门窗的安装位置；2、甲方按标准洞口清水洞口交于乙方施工，且标准洞口尺寸符合规定；3、甲方的土建施工队在外墙施工中，应及时安排乙方进场施工，并且提供安装用水用电及相关配合工作。4、乙方安装时，框连接片沟槽由甲方施工队负责修复，费用由甲方承当；5、甲方的施工队应加强对乙方门窗半成品、成品的保护。6、甲方应向乙方提供门窗材料存放点。十一、乙方的责任1、乙方必须严格按甲方的大样图及材料配件样品制作安装；2、安装产品质量必须符合国家现行的工程质量验收规范，因质量不合格，造成的损失由乙方自负；3、本产品的质量保证期为1年，在质保期内，产品出现质量问题乙方负责维修，人为损失收取材料费。4、超出质量保证期

31、后，由乙方负责维修，收取一定成本费用。5、乙方必须按双方协定的施工工期，保质保量完成该工程的施工任务。6、乙方在工程完工后向甲方提供材料发票。7、塑钢门窗材质要求详见附件。十二、未尽事宜，双方协商解决。十三、本合同双方签字后生效。本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份甲方：乙方：联络联络年月日建筑水电安装合同7甲方：乙方：双方就工程项目达成如下协议:一、工程名称：巩留县综合农场公共租赁住房建设项目二、工程地点：巩留县综合农场三、承包方式：单包工四、工程价格：按建筑面积元/M2五、工程内容：水、暖、电气设备安装。1、质量要求：按国家相关质量验收规范。2、材料节约：按施工图纸及相关变更通知计算水、

32、暖、电材料用量，水、暖、电材料总用量的%，超出用量由乙方按甲方实际进价赔偿。3、现场文明施工：按地方政府相关规定，建设方相关规定，甲方有关文明施工施行细则，违者接受相关处罚。4、现场安全施工：按国家及地方政府有关规定，建设方有关规定，甲方有关安全施工施行细则，违者接受相关处罚。5、安全责任：乙方进场施工严格按安全管理条例组织施工，乙方进场施工前必需购买建筑施工人身意外伤害保险;乙方在工程施工中发生的财产和人身伤亡事故，由乙方本人承当一切责任及所发生的费用。六、结算方式：每月按工作实际完成量的%支付工程进度款;剩余工程招待甲方与建设方办理完完工结算，收到剩余工程款后一次付清。1、因甲方原因造成返

33、工的水、暖、电安装费用由甲方负责，因乙方原因造成的水、暖、电安装费用返工的损失由乙方负责。2、因乙方原因造成延误工期，甲方有权扣除乙方总承包费的。七、其它：1、本合同甲、乙双方签字盖章生效，工程款付清自行失效，如任何一方违约，违约金万元(大写)。2、本合同一式二份，甲方、乙方持一份，未尽事宜，双方现场协商解决。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日建筑水电安装合同8发包方简称甲方：四川金源建设有限公司承包方简称乙方：按照（中国合同法）、（中国建筑法）及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信誉的原则，结合施工现场的详

34、细情况，甲方将该工程：项目的水电安装工程承包给乙方施工，经双方协商一致，达成下面协议条款。一工程大概情况工程名称：乐山市鼎瑞大厦研发大楼及公租房项目施工内容：给排水系统，强、弱电系统弱电只包预埋部分图纸范围内所有室内水电安装工程，双包。构造类型：工程地点：乐山市市中区土主镇高岩塘村一组二、乙方进场人数附名册乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定，承当本工程的全部水电安装工作，并组织进场所需工种人员，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。三、工期进度要求一开工日期：20xx年月日二总日历工期：个月三详细工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。四、承包方式与范围一

35、承包方式：包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工。二承包范围：1.给排水系统，强、弱电系统弱电只包预埋部分。图纸范围内的所有室内的水电安装工程包工包料。2.乙方负责现场所有临时水电的安装工作。3.夜间施工乙方必须派专人值班不补任何加班费。4弱电系统：水电开槽、布管、穿线、埋盒,所有水电施工经过的垃圾清运.,水电施工的穿墙、打孔、切割开关面板和灯口安装三计价方式：1采用可调价格合同，合同价款调整方法：a、_按定额计价方式计价：按（四川省20xx建设工程工程量计价定额）（建设工程工程量清单计价规范GB50500-20xx）以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项部分套用类似或

36、相近定额项目，无定额及相近可套项目，参考市场价格。b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法，则按有关政策性文件执行2水电材料及辅材按施工期间内每月的（四川建设工程造价信息）中对应材料价格作为最终结算价格。3人工调差按总承包合同执行。4、甲方根据水电安装工程总造价下浮14%支付给乙方下浮14%包括税金及相关的所有管理费用。所有材料税务发票由甲方负责。5、签证部分，甲方根据实际签证支付给乙方，扣除提留部份税金。6、材料送检费用由乙方负责，一切资料由乙方做，包括交验收各项费用。7、所有材料严格按图纸要求，指定产品不能变动。8、工地内临水临电由乙方施工，所有材料及人工工资由甲方提供。五、

37、工程要求：甲方提早提供完好的蓝图及蓝图电子版，及施工用水用电。一质量要求：按ISO9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。1.必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。2.乙方必须根据国家有关规范和标准，根据设计图纸含书面通知和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并到达合格标准。3.乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工经过的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。4.对检出的不合格品项，乙方必须无条件地进行及时整改，直至通过质量检验到达要求。5.乙方必须负责对半成品及成品

38、进行切实有效的保护，其保护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。6.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方除承当工程款和工期外，还应赔偿相应的材料费。7.对在管理进度质量安全文明施工等方面严重缺乏或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚，严重者清退出场。8.保修期为一年。二工期要求1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督；工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。2、工期延

39、误1乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。2如因乙方本身原因延误工期，一切损失由乙方自行承当；3如甲方原因造成的工期延误，一切损失由甲方承当，并工期顺延。三成本控制要求1.乙方必须科学管理、合理施工，避免窝工现象发生；努力提高工效，履行节水，节电、节材料等原则。2.各种工程材料必须实行限额领料，乙方超耗部分及因乙方返工造成浪费和因返工延误的工程损失全部由乙方承当。3.乙方如用到甲方的材料必须经甲方同意签字方可领用。4.乙方领出的材料如出现丢失或损坏，乙方双倍赔偿。5.乙方必须遵守甲方材料的管理制度。四安全施工要求1.甲方对乙方进行安全技术交底及

40、安全教育。2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范要求组织施工检查。3.乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。4.乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。5.乙方在施工经过中所发生的包括由乙方原因造成的人员工伤、死亡、病残按劳动部办公厅（关于怎样确认临时用工主体的复函）规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予承当。建筑水电安装合同9甲方：_发包方乙方：_承包方甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成下面协议。

41、第一条：工程大概情况1、工程地点：_。2、工程承包方式：1承包人包工包料；2承包人包工部分包料；3承包人包清工。3、工期_年_月_日至_年_月_日。4、合同价款：本合同工程预算造价人民币_元大写，若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。第二条：关于材料供应的约定1、本工程甲方负责供给的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供给到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承当。甲方供给的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2、甲方供给的装饰材料均应用于本工程，非

42、经甲方同意不得挪作他用。如乙方违犯本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。3、乙方供给的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。第三条：关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家（住宅装饰装修工程施工规范）gbXX和（建筑装饰装修工程质量验收规范）gbXX并参照其它地方标准、质量评定验收标准。2、由于乙方技术差及不责任心不到位等本身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承当。3、工程完工：乙方应提早通知甲方验收，并办理验收手续。4、本工程由_方设计施工方案。第四条：关于安全生产各防火的.现场治理的

43、约定1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物构造及各种设备管线。3、保证装饰装修现场整洁，完工前做好卫生清扫和处理工作。4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现盗窃现象按材料价格加倍赔偿。第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定1、布局开槽完工后，支付工程款的50%给乙方，水电完工后支付工程款的30%，整体完工验收合格后支付20%。2、本工程保修期伍年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定（工程保修单），保修期从完工验收签章之日

44、起算。3、双方款项住来均应出具收据。4、工程结算方式：水路_米，电路_米5、乙方承包内容：1水电开槽、布线、穿线、埋槽；2所有水电施工经过的垃圾现场整理装袋；3水电施工穿墙、打孔、切割；4开关插座面板安装；5小五金的安装；6后期灯具的安装水晶灯另计；7其他收费项目另计。第六条：纠纷处理因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。第七条：全同的变更和解除1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款_

45、%支付违约金，并办理终止合同手续。2、施工经过中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。第八条：其它约定1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后能够顺延。2、甲方在入住前能够要求乙方3次来现场配合其他工种的穿插施工，超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。第九条：附则1、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，合同履行完毕后终止。2、本合同签订后工程不得转包。3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。4、合同有效期至_。5、工程保修期五年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。甲方_签字